智能化工程施工合同(范本)
(完整版)智能化工程合同范本
智能化工程合同范本引言随着科技的快速发展，智能化工程已成为我国现代化建设的重要组成部分。
智能化工程合同是规范智能化工程项目的关键法律文件，旨在明确合同双方的权利和义务，确保工程质量和安全，保障合同双方的合法权益。
本文将为您提供一个完整版的智能化工程合同范本，以供参考和借鉴。
第一章：合同双方第一条合同当事人1.1甲方（委托方）：__________1.2乙方（承包方）：__________第二条合同签订地点和日期本合同于______年______月______日在______签订。
第二章：工程概况第三条工程名称工程名称为：__________第四条工程地点工程地点位于：__________第五条工程范围5.1工程范围包括：__________5.2工程范围不包括：__________第六条工程质量6.1工程质量标准：__________6.2工程验收标准：__________第七条工程期限7.1工程开工日期：__________7.2工程竣工日期：__________第三章：合同价款和支付方式第八条合同价款8.1合同总价款为：__________8.2合同价款支付方式：__________第四章：工程实施和管理第九条工程实施9.1乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准和期限完成工程。
9.2乙方应按照甲方的要求，提供工程实施方案，并经甲方批准后执行。
第十条工程变更10.1甲方有权在工程实施过程中提出变更要求。
10.2乙方应在接到变更通知后，及时调整工程实施方案，并经甲方批准后执行。
第十一条工程验收11.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收申请。
11.2甲方应在收到验收申请后，及时组织验收。
第五章：合同解除和违约责任第十二条合同解除12.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。
12.2任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同。
第十三条违约责任13.1乙方未按照合同约定的质量、期限完成工程的，应承担违约责任。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
智能化工程合同样式9篇
智能化工程合同样式9篇第1篇示例：智能化工程合同样式随着科技的发展和智能化的推进，智能化工程已经成为了现代社会发展的必然趋势。
智能化工程不仅能够提高生产效率和质量，还可以降低人工成本、提升企业竞争力。
而对于进行智能化工程的企业和建设者来说，一份完善的合同是保障双方权益的重要依据。
在签订智能化工程合双方需要明确工程的具体内容、要求和责任分工。
以下是一份智能化工程合同样式，供参考：甲方：（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法人代表）电话：（甲方联系电话）鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行智能化工程签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程内容和要求1. 甲方委托乙方进行（工程内容），具体要求和规范详见附件1。
2. 乙方应按照约定时间和质量要求，完成智能化工程，并确保符合相关法律法规和标准。
二、工程费用和支付方式1. 智能化工程总费用为（金额），甲方应在开工前支付工程款的50%作为预付款。
2. 工程竣工后，乙方应提供工程验收报告，甲方经确认合格后支付余款。
三、工程期限和延期处理1. 智能化工程工期为（天/月），自（日期）起计算。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，一方应提前书面通知对方，并商定延期方案。
四、违约责任1. 若一方未按照约定履行合同义务，应承担相应违约责任。
2. 违约方应在接到对方通知后的（天数）内进行整改，逾期未整改的，应支付违约金。
五、保密条款1. 双方应将涉及本合同的技术资料、商业机密等保密，并不得擅自泄露给第三方。
2. 泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，双方可协商补充，补充协议具有与本合同同等效力。
2. 本合同自双方盖章生效，有效期为（年限）。
3. 如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交（仲裁/法院）解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：第2篇示例：智能化工程合同样式是一种专门针对智能化工程项目制定的合同格式，旨在规范项目开展过程中双方的权利和义务，保障各方合法权益，促进项目的顺利实施。
智能化工程劳务合同6篇
智能化工程劳务合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化工程的劳务事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：智能化系统的安装、调试及后期维护等劳务工作。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX天内开始。
2. 竣工日期：按甲方进度要求完成。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：[具体计算方式，如按工作量计价等]。
2. 支付方式：包括但不限于现金、银行转账等方式。
支付周期、支付比例等细节按照工程进度进行约定。
3. 结算方式：工程完工后，经双方确认无误后进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 若工程存在质量问题，乙方需在约定时间内进行整改，直至达到验收标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的技术支持，按时支付劳务费用等。
2. 乙方责任：确保施工质量与进度，遵守安全规范，承担保修责任等。
3. 双方共同责任：保护现场环境，防止事故发生，确保文明施工等。
六、安全施工及保修条款1. 乙方必须按照安全生产要求进行施工，采取必要的安全防护措施。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限、范围及具体条款双方另行约定。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付劳务费用，甲方需承担违约责任并支付滞纳金。
3. 其他违约情形及赔偿责任按照《合同法》相关规定处理。
八、争议解决方式1. 合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。
智能化工程合同协议书(必备3篇)
智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。
人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。
乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。
七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。
八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。
(完整版)智能化工程施工合同(范本)(2024精)
(完整版)智能化工程施工合同(范本)第一章总则第二条根据双方的协商一致，在遵守有关法律法规和规章制度的基础上，发包方将智能化工程施工任务承包给承包方，并承诺按合同规定支付相应款项。
第三条本合同按照合同法的相关规定订立，具有法律效力，并受到法律保护。
第二章工程内容和标准第四条工程内容1.承包方应按照发包方提供的智能化工程设计文件，承担智能化工程施工任务。
2.承包方应按照工程图纸及设计要求，完成设备安装、电气布线、系统调试等工程内容。
第五条工程标准1.施工应符合国家相关法规、标准及行业规范。
2.施工质量应满足设计要求，达到工程验收标准。
3.如果发包方有特殊要求，双方应另行协商确定。
第三章工期和付款第六条工期1.工程的施工期限为合同签订后个工作日，具体日期双方另行协商。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决，并根据实际情况适当调整工期。
第七条付款方式1.发包方向承包方支付定金元（大写）。
2.发包方在验收合格后，向承包方支付尾款元（大写）。
3.发包方按照完成工程阶段，提供工程进度和款项支付计划，双方按计划进行付款。
第八条违约责任1.如果承包方未按合同约定的工期完成工程，需按照延期天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X%计算）。
2.如果承包方的工程质量未达到验收标准，需承担相应的返工费用，并按照实际延误天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X %计算）。
第四章合同变更和解除第九条合同变更1.在施工过程中，如遇特殊情况需要修改合同内容，双方应书面协商，达成一致后签订合同变更协议。
2.合同变更内容应包括变更的具体事项、理由及相关费用的调整等内容。
第十条合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，解除合同应书面通知对方。
2.如一方在履行合同过程中出现违约行为，对方有权解除合同，并可以要求违约方赔偿相应损失。
第五章保密和知识产权第十一条保密1.双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意不得泄露或向第三方提供。
智能化工程合同样板6篇
智能化工程合同样板6篇篇1智能化工程合同样板第一章总则第一条为规范智能化工程合同的签订与履行，维护各方合法权益，促进智能化工程的发展，制定本样板。
第二条智能化工程是指基于信息化技术和自动控制技术，实现设备、系统、工艺的智能化管理和控制的工程。
第三条智能化工程合同应当符合法律、法规的规定，遵循公平、合理、诚实信用原则。
第四条智能化工程合同的签订，应当明确各方的权利义务，约定合同履行的期限和方式，明确责任承担机制。
第五条智能化工程合同的变更、解除，应当经过双方协商一致，并按照约定的程序和方式进行。
第六条智能化工程合同可采用书面形式或电子形式，双方当事人应当遵守协议约定的形式。
第七条本样板自公布之日起执行，适用于智能化工程合同的签订与履行。
第二章合同主体第八条智能化工程合同的主体包括业主、承包商和设计单位。
第九条业主是指智能化工程项目的权利人，有权委托承包商和设计单位进行合同的签订与履行。
第十条承包商是指接受业主委托，承担智能化工程项目实施任务，履行合同约定义务的单位或个人。
第十一条设计单位是指经业主聘请从事智能化工程设计和咨询的单位或个人，负责智能化工程项目设计方案的制定。
第十二条合同主体应当遵循互利互利、平等自愿、公平合理的原则，建立合作共赢的关系。
第三章合同内容第十三条智能化工程合同的内容应当包括项目概况、工程范围、工程目标、工程造价、工程进度、质量要求、安全管理、保修期限等要素。
第十四条项目概况包括项目名称、位置、规模、用途、技术指标等内容，明确项目的基本情况。
第十五条工程范围包括工程的设计、施工、调试、试运行等内容，明确工程的实施范围和任务。
第十六条工程目标包括工程的功能、性能、质量要求等内容，明确工程的完成标准和要求。
第十七条工程造价包括工程的总投资、预算、结算等内容，明确工程的经济效益和费用要求。
第十八条工程进度包括工程的计划、进度表、时间节点等内容，明确工程的实施时间和节点要求。
第十九条质量要求包括工程的标准、验收、保证等内容，明确工程的质量标准和验收依据。
智能化系统建设工程合同6篇
智能化系统建设工程合同6篇第1篇示例：智能化系统建设工程合同一、合同双方甲方（承包商）：公司名称：XXX公司注册地址：XXXXXX法定代表人：XXX乙方（用户）：二、合同背景为了更好地提高工作效率、降低成本，甲方与乙方就智能化系统建设工程相关事宜达成一致，特签订本合同，共同推动智能化系统建设工程的顺利进行。
三、项目描述2. 项目内容：包括但不限于智能化系统规划、设计、建设、测试、调试、交付等全部工程内容。
3. 项目周期：从合同签署之日起，XXX个工作日内完成。
四、合同规定1. 合同金额：本项目的合同金额为XXX万元，其中乙方需支付XXX%的预付款作为启动资金。
2. 建设标准：甲方应按照国家相关规定和标准，确保智能化系统建设工程的质量。
3. 交付责任：甲方应于工程竣工后XXX日内将智能化系统完整且无缺陷地交付给乙方。
4. 风险责任：若因甲方原因导致项目延期或工程质量不达标，甲方应承担相应的罚款责任。
五、合同变更1. 如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。
2. 双方任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。
六、合同解除1. 如因不可抗力等因素导致双方无法继续履行本合同的，可协商解除合同，但需提前XXX天书面通知对方。
2. 如一方违反合同内容导致另一方无法继续履行合同的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同因任何争议均应通过友好协商解决，如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
八、合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
以上为智能化系统建设工程合同的正文内容，双方经过充分协商并达成一致意见后签署生效。
希望双方能够共同努力，顺利完成智能化系统建设工程，共同推动企业发展。
第2篇示例：智能化系统建设工程合同一、甲方（专业公司全称或个人姓名）：住址：联系方式：鉴于甲方具有智能化系统建设的技术能力和经验，乙方需要智能化系统建设建筑项目，双方经友好协商一致，达成以下合同：二、工程概况：1. 项目地点：2. 项目范围：3. 工程内容：4. 工程计划：三、工程价格及付款方式：1. 总价：【具体金额】2. 付款方式：分期付款- 第一期：【具体金额】，在签约后付款；- 第二期：【具体金额】，在XX月XX日前支付；- 第三期：【具体金额】，在工程竣工前支付。
小区智能化系统工程合同书4篇
小区智能化系统工程合同书4篇篇1小区智能化系统工程合同书甲方（委托方）：XX小区业主委员会乙方（承包方）：XX智能科技有限公司鉴于XX小区的业主委员会希望对小区进行智能化系统升级，提升小区管理水平，改善居民生活质量。
为此，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经协商一致达成如下协议：一、工程范围1.1 乙方承诺为甲方提供小区智能化系统工程设计、安装、调试、培训等服务。
1.2 工程范围包括但不限于智能门禁系统、智能停车管理系统、智能安防监控系统、智能灯光控制系统等。
1.3 乙方保证工程设计符合相关法律法规和国家标准，并提供符合安全要求和品质要求的设备和材料。
二、工程进度2.1 双方应当在签订合同后的7日内确定工程计划及详细设计方案，并在工程开始前提交给甲方审核确认。
2.2 工程施工期限为XX个月，自甲乙双方签订合同之日起计算。
2.3 工程进度应当及时报告给甲方，如遇不可抗力因素延误工期，乙方应当及时通知甲方，并与其商议解决方案。
三、质量保证3.1 乙方保证提供的设备和材料符合国家标准和行业标准，保证产品具有良好的质量和性能。
3.2 在工程竣工后的12个月内，乙方提供免费维修保养服务，包括设备和系统故障的处理及在线支持。
四、价格和支付方式4.1 乙方提供的工程总价为XX万元，具体价格构成详见附件。
4.2 甲方应当按照工程进度支付工程款，首付款不超过总价的30%，余款根据实际工程进度支付。
4.3 支付方式为银行转账，款项到账后乙方应当开具发票，并按照国家税法规定报税。
五、保密条款5.1 双方应当对合同内容及施工过程中所涉及的商业机密和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得将合同转让或委派第三方进行工程施工。
六、违约责任6.1 如一方在履行合同过程中出现违约情况，应当承担相应的违约责任。
6.2 违约方应当在接到对方书面通知后XX日内进行整改，未整改的，对方有权解除合同。
6.3 因违约导致的损失由违约方承担，对方有权要求赔偿损失。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。
为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一部分工程概况1．工程概况1．1 工程名称：_________小区智能化系统工程1．2 工程地点：___________________________1．3 工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、发布系统。
2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。
3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。
可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。
通用版弱电智能化项目施工合同范本
编号：__________通用版弱电智能化项目施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日通用版弱电智能化项目施工合同范本合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方拟开展弱电智能化项目施工，为实现项目的高效、优质完成，特委托承包方进行项目施工。
本合同旨在明确双方在弱电智能化项目施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语弱电智能化项目：指采用现代信息技术、通信技术、自动控制技术等，对建筑物、构筑物进行智能化改造和建设的项目。
3.2 关键词解释（1）施工：指按照设计文件、施工图纸、施工方案及国家标准、行业标准进行现场作业，包括设备安装、调试、验收等。
（2）工程进度：指双方约定的项目施工各阶段的时间节点。
（3）工程质量：指项目施工过程中，符合国家、行业相关标准、规范及设计要求，满足使用功能和安全性能。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供项目施工所需的设计文件、施工图纸、施工方案等资料。
（2）甲方有权对项目施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督、检查。
（3）甲方应按时支付合同约定的工程款项。
（4）甲方有权要求乙方按照约定提供售后服务。
小区智能化系统工程合同书6篇
小区智能化系统工程合同书6篇篇1小区智能化系统工程合同书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为其小区智能化系统工程的设计、安装、调试及维护等相关事宜，订立本合同书。
合同内容如下：一、项目基本情况甲方要求乙方按照相关标准要求，设计、安装、调试、维护甲方小区的智能化系统，具体包括但不限于：物业管理系统、闭路监控系统、门禁系统、智能照明系统等。
项目地址为：（小区地址）。
二、工程内容及标准1.乙方应按照甲方的要求设计、安装、调试小区智能化系统，以确保系统能够稳定、安全、高效地运行。
2.乙方应保障工程质量，严格按照国家相关标准和规定进行设计和施工，确保工程达到合同约定的技术指标。
3.乙方应根据甲方的实际需求进行系统功能定制，提供用户友好的操作界面，并保证系统具有良好的扩展性和升级性。
三、工程进度1.乙方应按照双方共同商定的工程进度表，按时完成设计、安装、调试等各项工作。
2.如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商制定新的计划，并根据实际情况进行调整。
四、合同价款及支付方式1.甲方应向乙方支付工程总价款XX万元（大写）。
2.支付方式：甲方应根据乙方提供的发票和相关支付凭证按照工程进度支付工程款项，首付款XXX元，验收合格后支付验收款XXX元，最后结算款XXX元。
五、质保期及维护1.乙方保证所提供的设备和系统在验收合格后的一年内免费保修，维护期过后，乙方将为甲方提供长期的维护服务，并可签订维护合同。
2.乙方设备出现质量问题或故障时，应及时到场解决，保证系统正常运行。
六、违约责任1.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此导致的损失。
2.甲、乙双方因不可抗力等不可预见的原因无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑智能化工程合同范本(6篇)
建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。
报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
智能化工程合同(通用5篇)
智能化工程合同（通用5篇）智能化工程合同篇1甲方：乙方：一、项目名称：1、安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更2、楼宇对讲系统：3、合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。
在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
4、合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。
二、合同期限：1、自20xx年6月5日至20xx年6月4日2、乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在合同期限内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。
三、合同价格：1、本合同工程总造价为：人民币元整(RMB)。
大写：。
2、工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。
本工程设备详见合同附件《欣苑小区智能化工程清单》;3、本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。
四、付款及结算：1、本合同使用货币种类为：人民币。
2、付款方式：汇款。
3、进度款支付：甲方按每半年施工形象进度70%支付工程款给乙方。
4、竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。
剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。
5、结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。
设计变更，现场签证中的材料综合五、设备与材料进场协调：1、本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。
2、乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必须由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。
医院智能化工程施工合同(2024精)
医院智能化工程施工合同1. 合同目的本合同旨在明确医院智能化工程施工的各项内容和责任分工，确保施工按照双方达成的协议进行，确保医院智能化工程施工的质量和进度。
2. 合同双方甲方：[医院名称]乙方：[施工公司名称]3. 工程概述•医院智能化系统的设计、安装、调试等工作；•楼宇自动化、安防监控、智能化医疗设备等的安装与调试；•数据中心的规划与建设；•网络通信基础设施的建设；•维护保养及售后服务。
4. 工程期限本工程的结构设计和施工周期为____个月，起始日期为_____，截止日期为_____。
5. 付款方式•甲方应在双方签订合同后的_____日内支付工程款项的_____；•工程进度达到____%时，甲方应支付工程款项的_____；•工程完工并通过验收后，甲方应支付工程款项的_____。
6. 施工期限乙方应根据工程进度计划，并在双方确认的工程期限内按时进行施工。
7. 工程质量•乙方应按照国家相关标准进行设计、施工和监督，确保医院智能化工程的质量。
•乙方应按照设计要求进行施工，确保工程的安全、稳定和可靠。
•施工完成后，乙方应进行必要的质量检测，并提供相应的质量报告。
8. 变更和索赔•如有工程变更，应经双方协商一致，并签订变更协议；•如因甲方原因导致工程延期或增加施工费用，由甲方承担相应的责任和费用；•如因乙方原因导致工程延期或增加施工费用，由乙方承担相应的责任和费用。
9. 违约责任•如甲方未按约定支付工程款项，甲方应按约定支付利息；•如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，乙方应按约定承担相应的违约责任；•如因不可抗力等原因导致合同无法执行，双方不承担违约责任。
10. 解决纠纷如因本合同的执行发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可以向当地仲裁机构申请仲裁。
11. 合同生效与终止本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为工程完工通过验收后。
在合同有效期内，如有需要，双方可以协商终止合同。
12. 其他条款本合同未约定的事项，双方应友好协商解决，并签订补充协议。
智能化施工合同付款标准
智能化工程施工合同（样本）
合同编号：__________
甲方（委托方）：__________
乙方（承包方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行智能化工程施工事宜，达成以下协议：
第一条工程项目及内容
1.1 工程名称：__________
1.2 工程地点：__________
1.3 工程内容：包括但不限于智能化系统设计、设备安装、调试及验收等。
第二条工程期限
2.1 工程开工日期：__________
2.2 工程竣工日期：__________
第三条工程价款
3.1 工程总价：人民币________ 元（大写：_________________________元整）。
3.2 付款方式及进度：按照工程进度分阶段支付。
第四条质量标准
4.1 乙方应按照国家标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
第五条安全生产
5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
第六条违约责任
6.1 任何一方违反合同规定，应承担违约责任。
第七条争议解决
7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________
签订日期：__________。
建筑智能化工程施工合同(3篇)
建筑智能化工程施工合同建设单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为奉贤“____”住宅项目建筑智能化工程施工承包人。
遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：承包工程内容：二、合同工期：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数天。
三、质量标准1、工程质量标准：2、检查和返工：3、工程质量等级。
四、合同价款金额(大写)：(人民币)：万元五、甲方责任1、甲方代表。
甲方任命为驻施工现场的代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。
六、乙方责任1、乙方驻工地代表。
乙方任命驻工地负责人，电话：__________。
按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。
由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全及火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
3、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿一切损失。
保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施，采取有效措施，确保安全无事故，否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
4、乙方应根据总包实际进度，主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作，若产生预埋遗漏、错埋等质量问题，应承担责任。
5、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
智能化施工合同范本
智能化施工合同范本甲方（发包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就智能化施工项目达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________1.2 项目地点：_____________1.3 工程范围：包括但不限于智能化系统的安装、调试及维护等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条工程质量2.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并接受甲方的监督和检查。
2.2 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收报告。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________元整（￥______________）。
3.2 支付方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的30%作为预付款；工程完成50%后，支付至总价款的70%；工程完工并经验收合格后，支付至总价款的95%；剩余5%作为质保金，质保期满后无息支付。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
4.2 因甲方原因导致工程延期的，工期相应顺延。
第五条工程变更5.1 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的工程价款增减，按照实际发生的费用进行调整。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后7个工作日内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第七条质保期及售后服务7.1 工程质保期为自工程验收合格之日起一年。
7.2 质保期内，乙方应提供免费维修服务，对于非人为因素造成的损坏，乙方应负责修复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：智能化工程施工合同工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点：甲方：乙方：年月日智能化工程施工合同甲方：乙方：依照《中华人民国合同法》及相关法律、行政法规，结合市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。
经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。
1、工程项目1.1工程名称：1.2工程容及围：1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸容完成智能化设备及配套设施的安装。
1.2.2 具体容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室弱电箱及综合布线、机房建设等。
上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。
2、工期期限2.1开工日期：完工日期：总日历天数：2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。
2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。
2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。
3、质量标准乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规》的规定。
4、承包方式总价包干。
包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。
5、合同价款及付款方式5.1合同总价：本合同总价为人民币（大写：）（含税）5.2合同价款支付方式5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。
甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日向乙方支付工程进度款；5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在工程保修期满后将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.2.3乙方每批（最后一批除外）可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后，甲方于7个工作日向乙方支付该批可视对讲设备费的 %，该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金，在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.2.4乙方应在最后一批可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后7个日历天向甲方递交工程结算资料，双方按约定的合同价款确定办法进行结算。
甲方在双方办理完毕本工程全部结算手续后7个工作日支付最后一批可视对讲设备费的 %，该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金，在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.3乙方应提供足额合法合规的发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式合法合规的工程发票，甲方有权不支付当期工程进度款并且不承担任何相关责任。
5.4“合同总价”为本工程包干总价，包括为符合验收规定的全部容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工和修补缺陷所需的全部工作容和费用。
除因甲方设计变更造成工程量另有增减外，合同总价不得变更。
同时允许甲方对工程款的支付有30天宽限期，宽限期，乙方不追究甲方延迟支付工程款的任何责任。
6、合同文件组成及解释顺序6.1合同文件组成：（1）本合同；（2）乙方的报价书；（3）施工图纸；（4）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。
6.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相悖之处，以所列时间在后的文件为准。
7、双方的职责7.1甲方的职责:7.1.1甲方委派为甲方驻工地代表，负责项目管理，代表甲方实施管理的各项工作，负责办理与施工有关的各项事务；若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知乙方。
7.1.2按约定向乙方支付工程款。
7.1.3施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系。
7.1.4如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令，有权视情节对乙方做出处罚(视情节处以人民币2000-10000元的经济处罚)，并由乙方承担由此造成的一切损失。
7.1.5甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单并送达乙方。
处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。
处罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除。
7.1.6工程未经验收或验收未通过的，甲方强行使用，由此而发生的质量问题或其他问题，由甲方承担责任。
7.1.7在产品使用前、使用中或保修期，甲方或监理对产品的在质量提出疑问时甲方可随时要求乙方把产品送交有关部门检验鉴定。
若确属产品质量问题，由此造成的损失由乙方负责，非产品质量问题，则检验、检测费由提出方承担。
7.1.8工程完工后，甲方组织专业人员在30个工作日进行验收，逾期则视为甲方默认该项目合格。
7.1.9协调各施工单位之间的工作容和完成时间：做好乙方与土建总包方及各分包部门的协调工作，确保施工现场通水、通电，保证施工便道的通行。
7.1.10如因甲方原因，造成工程工期延误，乙方有权向甲方申请工期延期。
7.2乙方的职责：7.2.1乙方派藏为乙方驻工地代表，权限：协调组织队伍完成施工任务，办理现场签证、工程结算等工作。
若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知甲方。
7.2.2 综合考虑本工程的配套工作，依约完成小区智能化工程的安装施工。
7.2.3乙方施工前需报施工组织设计（包含安全监督协议）、企业及人员资质，经监理及甲方审批后方可施工。
施工过程应按施工图纸、施工组织设计以及双方约定、选定的标准、规，组织具有相应书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定的标准，确保工期按时实现。
甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须执行。
否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承担。
7.2.4本合同签订后7个日历天，乙方须根据《中华人民国劳动合同法》、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其分包人员购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险，保险期由工程施工合同开工之日起至工程竣工验收合格后30个日历天为止。
乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支。
上述所提到的保险费用，已经综合包含在本工程合同总价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿。
7.2.5乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、机械设备、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加任何费用。
7.2.6本合同的工作容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工队伍或人员（以下简称第三方）完成。
第三方发生的各项费用由乙方承担，且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除。
7.2.7做好施工管理工作，安排好工人的生产生活，杜绝其以任何理由滋事。
如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金一万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。
7.2.8做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承担因自身责任造成的损失和罚款。
承担因自身工程产生的垃圾的清理外运工作及费用。
7.2.9乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7个日历天，报监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原因、容、数量等容，否则不予办理。
乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表及甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。
逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、容不全、签字签章不齐全的签证视为无效签证。
7.2.10若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或引起损失（包括返工等），则乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的损失费用。
7.2.11乙方负责及时缴纳乙方施工围行政验收等相关费用。
7.2.12服从甲方现场施工进度安排，在规定时间组织展开施工工作，配合土建施工且不得影响土建单位及其他工序的施工进度。
7.2.13按国家现行工程验收规及有关规定、工程施工图及变更通知书，行政单位审核、检测、验收意见进行施工。
7.2.14本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲方资料员完备有关的资料。
工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。
7.2.15乙方负责提供本工程安装所需全部辅助材料设备等，在安装期间，乙方负责保管好自身设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。
7.2.16 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。
7.2.17负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续，并承担相关费用。
负责组织乙方的专业安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.2.18自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.2.19组织不超过三次安装现场对甲方工作人员进行系统管理操作及简单维修的培训，培训时间由甲方选定。
可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
8、材料、设备供应8.1本工程主要设备材料由乙方按照设计和有关标准送样报甲方确认后，方可用于工程施工。
工程材料、设备由乙方自行提供供应至施工场地，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，并承担因质量不合格造成的返工等损失。
8.2乙方提供的材料、设备，必须符合设计图纸和甲方确定的品牌、规格、型号、质量、等级要求（详见经甲方确认的乙方报价书），若甲方发现乙方提供材料、设备不符合甲方确定的品牌、品质等，乙方除无条件拆除并重新提供符合乙方报价文件约定或甲方确定的品牌、品质的材料、设备外，还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金，延误的工期不予顺延。
8.3乙方提供的材料设备在使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料、设备的，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金。
若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的，除按质量缺陷或质量事故的处理方法处理外，乙方还须向甲方支付1万元的违约金。