太阳能路灯安装工程施工合同协议书范本模板
太阳能路灯安装工程合同标准范本（二篇）
太阳能路灯安装工程合同标准范本甲方：（委托方）_____________统一社会信用代码：_________________乙方：（承包方）_____________统一社会信用代码：_________________鉴于甲方拟委托乙方进行太阳能路灯安装工程的承包工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同内容1.1 本合同的目的是确保甲方的太阳能路灯安装工程能够按照双方共同确定的规范和要求进行，并明确双方的权利和义务。
1.2 本合同的附件包括项目工程图纸、施工方案、施工进度计划等，作为本合同的组成部分。
1.3 本合同的工作范围包括但不限于：太阳能路灯的选型、采购、运输、安装、调试等一系列的工作。
第二条工程进度2.1 乙方应根据工程计划，按照双方共同商定的时间节点，完成太阳能路灯安装工程的各个阶段工作。
2.2 如因乙方自身原因导致项目工期延误，乙方应负责承担额外的工期延误费用。
2.3 如因不可抗力因素导致工程延误，双方协商解决，延误期间双方不承担任何责任和费用。
第三条采购与材料质量3.1 乙方应按照甲方要求，负责太阳能路灯及其附件的采购工作，并确保所采购材料的品质满足国家相关标准。
3.2 如甲方对乙方选用的材料不满意，甲方有权要求乙方更换相应材料，乙方须在接到甲方通知后及时进行更换。
3.3 乙方应对材料进行验收，并及时将验收报告提供给甲方，双方共同签字确认。
第四条工程费用及支付方式4.1 工程费用总额为_______元。
其中，甲方将于合同签订后支付工程款项的30%作为预付款。
4.2 工程进展到一定阶段，乙方可申请支付相应进度款项，甲方将根据施工进度支付。
4.3 工程完工后，甲方将支付余下的工程款项，并同时验收完成的工程。
第五条竣工验收及保修期限5.1 乙方应在完成工程后，向甲方提出竣工验收申请，甲方将组织相关人员进行验收。
如合格，乙方应提供相关竣工验收报告。
5.2 乙方对完成的工程质量负责，并承诺提供____个月的质量保修期。
太阳能路灯安装工程协议书(7篇)
太阳能路灯安装工程协议书（7篇）太阳能路灯安装工程协议书（精选7篇）太阳能路灯安装工程协议书篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1.工程名称;2.工程地点;3.工程范围和内容：4.工程保修期：工程验收交付使用起一年二、工程期限1.本工程合同总工期为天。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
三、施工方案前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。
顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。
灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为50__50__5__1500。
用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。
配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
太阳能路灯安装工程合同范本（四篇）
太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：为明确甲、乙双方在太阳能路灯安装工程中的权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成如下合同（以下简称“本合同”）：第一条项目名称和位置1.1 甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程，具体项目名称为：1.2 项目位置为：第二条工程内容与规模2.1 乙方应按照甲方要求，按照现有设计方案，完成以下工程内容：（1）太阳能路灯的安装、调试；（2）太阳能路灯系统的布线和接线；（3）太阳能光伏板的安装和定位；（4）太阳能电池板与电源及电池组的连接；（5）充电管理系统的搭建和调整；（6）灯具的安装和调试；（7）工程验收及相关报告的提交；2.2 工程规模按照如下要求进行安装：（1）太阳能路灯数量：；（2）光伏板数量：（3）电池组数量：（4）逆变器数量：（5）控制器数量：第三条工期和交付3.1 本工程的工期为自合同生效之日开始计算，至乙方向甲方交付合格工程为止。
工期为：3.2 乙方应在工期内按照进度安排合理组织施工，如施工进度不能按期完成，应提前十天书面通知甲方，并经甲方同意后延长工期。
3.3 工程交付标准：乙方完成太阳能路灯安装工程后，应向甲方提供相关验收报告和技术文件。
第四条价款及支付方式4.1 乙方应按照以下价款标准收取费用：（1）工程费用总额：（2）工程进度款支付方式：4.2 乙方在工程交付前提供工程维护及维修期限，维护及维修期限为六个月。
在此期限内，若因乙方原因引起的故障或问题，乙方应承担免费维修服务。
4.3 乙方应提供合法的发票，并按合同约定的方式提供报销凭证。
第五条质量保证及责任5.1 乙方保证所提供产品符合国家相关标准，并确保在保修期内提供免费的维修和保养服务。
5.2 乙方对工程质量负全部责任，如工程施工过程中出现质量问题，乙方应承担全部损失和追究相应的法律责任。
太阳能路灯安装工程合同范本5篇
太阳能路灯安装工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就太阳能路灯安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：太阳能路灯的安装、调试及维修等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程要求及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计方案及施工图纸进行安装。
2. 乙方应保证工程质量，确保路灯的安装位置准确、固定牢固、接线规范、运行稳定。
3. 工程安装应严格遵守国家有关安全规定，确保安全施工。
4. 工程竣工后，乙方应进行调试及维修，确保路灯的正常使用。
五、材料设备供应1. 太阳能路灯及相关配件由乙方负责供应，并确保质量符合国家相关标准。
2. 乙方提供的太阳能路灯设备及配件，应为全新、未使用过的正品。
六、工程变更及调整1. 若甲方对工程设计进行变更，应提前书面通知乙方，并协商确定变更事宜。
2. 若因天气、自然灾害等不可抗力因素导致工程无法按时完成，甲乙双方应及时沟通，协商确定工程调整方案。
七、保修及售后服务1. 乙方承诺对安装的路灯实行保修，保修期为一年。
2. 在保修期内，若路灯出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
安装太阳能灯合同模板7篇
安装太阳能灯合同模板7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!安装太阳能灯合同模板7篇通过合同，我们可以明确双方在争议时的合作继续或中止的决策权限和程序，双方应当遵守合同约定，确保合作的顺利进行，本店铺今天就为您带来了安装太阳能灯合同模板7篇，相信一定会对你有所帮助。
太阳能路灯承包合同范本(共5篇)
太阳能路灯承包合同范本第1篇甲方：_________（简称甲方）乙方：_________（简称乙方）根据《_____》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔_________〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。
一、项目概况项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。
项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。
项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。
二、质量要求及技术标准乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。
每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。
四、承包方式按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。
五、甲方职责1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。
3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。
违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。
六、乙方职责1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方要求。
不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。
2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨，并通过县、乡、村共同验收。
接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。
不按照甲方要求及时供货，影响甲方项目按时完工的，甲方有权终止合同。
路灯太阳能路灯供货安装合同范本8篇
路灯太阳能路灯供货安装合同范本8篇篇1甲方（需方）：XXX乙方（供方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购乙方太阳能路灯一事，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及价格产品名称：太阳能路灯型号：XXX数量：XX套价格：XX元/套总价：XX元二、付款方式及期限1. 甲方需向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
2. 乙方按照合同约定完成太阳能路灯的供货安装，并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付合同总价的剩余款项。
3. 付款方式：银行转账。
4. 付款期限：甲方在收到乙方发票后的XX个工作日内完成付款。
三、交货地点、运输方式及费用1. 交货地点：甲方指定地点。
2. 运输方式：乙方负责运输。
3. 费用：运输费用已包含在合同总价中。
四、产品安装与验收1. 乙方负责太阳能路灯的安装，安装需符合相关标准和甲方要求。
2. 安装完成后，甲方需进行验收，验收标准为：（1）太阳能路灯能够正常亮灯，且亮灯时间符合甲方要求；（2）太阳能路灯的安装牢固，无倾斜、摇晃现象；（3）太阳能路灯的外观完好，无损坏、变形现象。
3. 验收完成后，甲方需出具验收报告，验收报告需详细记录验收情况及验收结论。
五、保修条款1. 乙方承诺对太阳能路灯提供XX年的保修期。
2. 在保修期内，乙方需对太阳能路灯进行定期维护和保养，确保其正常运行。
3. 如因产品质量问题导致太阳能路灯无法正常运行，乙方需及时进行维修或更换。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按每日合同总价的XX%计算。
2. 乙方如未按合同约定完成供货安装，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总价的XX%计算。
3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
太阳能路灯安装合同正规版范本7篇
太阳能路灯安装合同正规版范本7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就太阳能路灯安装事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程2. 工程地点：_________3. 工程范围：太阳能路灯的安装、调试及售后服务4. 工程数量：具体数量根据实际测量确定二、技术标准与要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准要求。
2. 乙方应确保所有材料符合国家标准，并提供相关证明材料。
3. 乙方在施工过程中应遵守相关的安全规范，确保施工过程中的安全。
三、工程期限1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。
2. 如因甲方原因造成工程延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
四、付款方式1. 甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程安装并调试合格后，甲方应支付乙方合同总金额的70%。
五、违约责任1. 乙方如未能按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方如未能按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
六、保修与售后1. 乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如因乙方原因造成的问题，乙方应免费维修。
2. 乙方应在保修期满后继续提供有偿维修服务，确保路灯系统的正常运行。
3. 乙方应在接到甲方维修通知后尽快安排维修人员上门维修，确保维修服务及时有效。
七、争议解决1. 合同执行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。
太阳能路灯安装合同完整版范文5篇
太阳能路灯安装合同完整版范文5篇篇1合同编号：SLH-2024-001甲方（安装方）：_________，以下简称甲方。
乙方（用户方）：_________，以下简称乙方。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就太阳能路灯安装事宜达成如下协议：一、合同标的1. 甲方负责为乙方安装太阳能路灯，具体数量、型号、规格以乙方的需求为准。
2. 甲方应保证太阳能路灯的安装质量符合相关标准，确保设备正常运行。
二、合同条款1. 安装范围及要求（1）甲方需为乙方安装太阳能路灯，具体安装范围包括：- 乙方指定的道路、街道或公共场所。
- 乙方提供必要的电源和电缆等基础设施。
（2）安装要求：- 甲方需按照相关标准和规范进行安装，确保设备的安全性和可靠性。
- 甲方应在安装过程中保护乙方的财产，避免对周围环境造成破坏。
2. 设备验收及保修（1）设备安装完毕后，乙方应对设备进行验收，确保设备正常运行。
（2）甲方应提供一定年限的保修服务，具体保修期限以双方协商为准。
在保修期限内，如设备出现质量问题，甲方应负责免费维修或更换。
3. 付款及结算方式（1）乙方应在合同签订后支付一定比例的安装费用作为预付款。
具体预付款比例以双方协商为准。
（2）设备安装完毕后，乙方应对设备进行验收。
验收合格后，甲方应提供正式的发票和结算清单。
乙方应在收到发票和结算清单后支付剩余的安装费用。
4. 违约责任及赔偿（1）如甲方未能按照合同约定的时间完成安装任务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
具体违约责任以双方协商为准。
（2）如因甲方的原因导致设备无法正常运行或损坏，甲方应负责免费维修或更换设备。
同时，甲方应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
具体赔偿金额以双方协商为准。
三、争议解决及法律适用1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
太阳能路灯安装工程合同范本4篇
太阳能路灯安装工程合同范本4篇篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方（甲方的全称、法定代表人、地址、电话）与乙方（乙方的全称、法定代表人、地址、电话）本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程服务达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，负责太阳能路灯安装项目的设计、施工、监理及后期维护等全过程服务。
1.2 项目地点：（详细地址）1.3 项目内容包括但不限于太阳能路灯的选址、设计、安装、调试以及保养维护等工作。
第二条合同价款2.1 本项目总工程价款为（具体金额）。
2.2 甲方已支付项目总价款的30%作为预付款，余款在施工完成后支付。
第三条工程进度3.1 乙方应按照设计方案和施工计划要求，合理组织工程施工，并保证工程质量。
3.2 工程进度应根据约定时间节点按时完成，如遇特殊情况需提前告知甲方并经甲方同意。
第四条工程质量4.1 乙方承诺所提供的材料符合国家标准，施工符合行业规范，保证工程质量达到验收标准。
4.2 工程竣工后，乙方应根据相关法规为甲方提供保修期内的免费维修和保养服务。
第五条保密条款5.1 双方应对合同内容及工程信息保密，不得无关人员泄露。
第六条违约责任6.1 若乙方未按约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、重新施工等。
第七条法律适用及争议解决7.1 本合同受中华人民共和国法律约束。
7.2 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至乙方所在地的人民法院解决。
甲方（盖章）：法定代表人：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人：日期：年月日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（承接方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方根据平等自愿的原则，本着诚实信用的态度，就太阳能路灯安装工程事宜达成如下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方负责太阳能路灯安装工程，包括设计、采购、安装、调试等全过程管理。
太阳能路灯施工承包合同范本（通用7篇）
太阳能路灯施工承包合同太阳能路灯施工承包合同范本（通用7篇）随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的太阳能路灯施工承包合同范本（通用7篇），欢迎大家分享。
太阳能路灯施工承包合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。
二、工程承包范围承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。
三、合同工期开工日期：20_年5月18日竣工日期：20_年6月18日管线敷设工期总日历天数20天、灯具安装日历天数30天。
四、质量标准工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
五、合同价款1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：￥：____元2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行签署补充协议。
六、付款方式合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的20%，即____元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即____元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即____元，剩余工程设备款，一年后结清。
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同书2、合同条件3、招标文件4、投标书及其附件5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件6、图纸7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件八、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
太阳能路灯安装工程合同范本6篇
太阳能路灯安装工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系方式：乙方：（承接方）地址：联系人：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程内容1.1 乙方承担太阳能路灯安装工程的设计、施工、调试等全部工作。
1.2 工程地点：（填写具体地址）第二条工程标准2.1 本合同的工程标准遵循国家相关规定。
2.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求，且具备一定的耐久性和安全性。
第三条工程价款和支付方式3.1 工程价款总计人民币（大写）（小写），按以下方式支付：第一次支付：（填写具体金额），于合同签署后的（填写时间）内支付；第二次支付：（填写具体金额），于工程完工验收合格后的（填写时间）内支付；3.2 甲方应按期支付工程款项，不得拖欠。
第四条工期4.1 乙方应按合同约定的工期完成工程，并确保工程质量。
4.2 若逾期完成工程造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
第五条设备保修5.1 太阳能路灯设备自安装完成之日起，享有（填写具体年限）的免费保修期。
5.2 在保修期内，设备出现故障，乙方应免费维修或更换。
第六条保险责任6.1 工程期间，因工程原因造成的人员伤亡、设备损坏等情况，由乙方承担责任。
6.2 乙方应购买施工保险，确保工程施工过程中的安全。
第七条变更和解释7.1 本合同如需变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
7.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有关部门处理。
第八条其他事项8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
8.2 本合同未尽事宜，均以相关法律法规规定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是一份关于太阳能路灯安装工程的合同范本，详细记录了双方的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预期效果。
希望可以对您有所帮助。
篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（详细地址）处安装太阳能路灯项目，现甲乙双方经友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同项目名称为太阳能路灯安装工程。
太阳能路灯安装工程合同范文6篇
太阳能路灯安装工程合同范文6篇篇1太阳能路灯是一种利用太阳能发电，实现路灯照明的绿色能源产品。
随着人们对环保意识的不断提高，太阳能路灯在城市、乡村甚至高速公路等各种场所得到了广泛应用。
为了确保太阳能路灯的安装工程能够顺利进行，双方需要签订一份合同，明确各自的权利和义务。
以下是一份关于太阳能路灯安装工程合同的范文，供参考：太阳能路灯安装工程合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（安装地点）安装太阳能路灯系统，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方的要求，完成太阳能路灯系统的设计、采购、安装、调试等工作，确保系统正常运行；1.2 太阳能路灯系统包括太阳能电池板、LED灯具、控制器等设备，并保证设备的质量和性能符合国家标准；1.3 工程期间，乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全。
二、工程报价2.1 乙方应提供太阳能路灯系统的详细报价单，包括设备费用、安装费用、人工费用等；2.2 双方商定的最终工程总造价为（金额）人民币，支付方式为（付款方式）。
三、工程保修3.1 乙方提供太阳能路灯系统正常使用的保修期为（时间），质保期内出现质量问题，乙方应免费维修或更换；3.2 超过质保期后，乙方可根据甲方要求提供维修、保养等相关服务，费用另计。
四、风险和责任4.1 工程期间如发生意外事故导致设备损坏或人员伤亡，乙方应承担相应责任；4.2 甲、乙双方均应购买相应的第三者责任险，确保在工程期间能够及时处理意外风险；4.3 双方在合同履行过程中如发生争议，可通过友好协商解决，若协商无果，可提交相关仲裁机构处理。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止；5.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；5.3 未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于太阳能路灯安装工程合同范文，甲乙双方应在签订合同时认真阅读，并遵守合同中的各项约定，共同保障工程顺利进行。
太阳能灯灯管安装合同6篇
太阳能灯灯管安装合同6篇篇1甲方（安装方）：___________统一社会信用代码：___________地址：___________联系电话：___________电子邮箱：___________乙方（委托方）：___________统一社会信用代码：___________地址：___________联系电话：___________电子邮箱：___________鉴于甲方具备太阳能灯灯管安装的专业技术和经验，乙方需要安装太阳能灯灯管，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的及背景明确太阳能灯灯管安装的目的、背景及双方合作的基础。
双方同意，甲方将为乙方提供高质量的太阳能灯灯管安装服务，确保太阳能灯的正常使用和安全。
二、工作内容及要求1. 甲方应按照乙方的要求，提供太阳能灯灯管的安装服务。
具体包括但不限于以下内容：灯管的选型、采购、运输、安装、调试及售后维护等。
2. 甲方应确保安装过程中严格遵守相关安全规范，确保人员安全及财产安全。
3. 甲方应按照乙方提供的施工计划进行安装，确保施工进度符合双方约定。
4. 乙方需提供安装现场的相关资料及协助，确保安装顺利进行。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额包括太阳能灯灯管的采购费用、安装费用及其他相关费用。
2. 乙方应在合同签订后______日内支付合同总金额的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。
3. 甲方完成安装并调试正常运行后，乙方应在______日内支付剩余款项。
4. 支付方式：______（如银行转账、支付宝、微信等）。
四、工期及验收标准1. 甲方应在乙方支付预付款后______日内完成安装工作。
2. 安装完成后，甲方应通知乙方进行验收。
乙方应在接到通知后______日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准及双方约定的安装要求进行验收。
太阳能路灯安装工程合同范本3篇
太阳能路灯安装工程合同范本3篇篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承揽方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方委托乙方为其提供太阳能路灯安装服务，为明确双方合作的权利和义务，经双方协商一致，特订立如下合同：一、工程概况1.1 甲方委托乙方负责对指定地点进行太阳能路灯的安装工程，具体包括但不限于：1.2 安装太阳能路灯设备；1.3 敷设电缆；1.4 连接电路；1.5 调试设备。
二、工程价款2.1 甲方应根据本合同约定的工程内容和质量支付工程价款，工程价款为（具体金额）。
2.2 工程价款支付方式：甲方在签订本合同时支付合同总价款的30%，余款在工程竣工验收合格后一次性支付。
三、工程进度3.1 乙方应按照合同规定的时间节点保障工程进度，确保工程在约定的时间内按时交付。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。
4.2 工程竣工后，乙方对工程实施一年的维修保养服务，确保设备正常运行。
五、保密条款5.1 双方保证对于在履行合同过程中知悉的对方商业秘密及其他关键信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
六、合同变更6.1 甲乙双方如需对本合同内容进行修改，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 双方同意本合同附件具有同等法律效力，对本合同具有完整的法律约束力。
七、争议解决7.1 本合同的履行应遵循中华人民共和国的法律法规。
如对本合同条款有争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至乙方所在地人民法院进行仲裁。
八、生效及终止8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并支付了全部工程价款后终止。
8.2 在合同履行过程中，如有违反合同约定的行为，任何一方均有权提前通知对方终止合同，并要求承担相应的违约责任。
（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人：日期：乙方：（盖章）法定代表人：日期：篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在某某地区进行太阳能路灯的安装工程，经双方协商一致，现就开展本工程事宜，特订立本合同，以便共同遵守。
太阳能路灯安装工程合同范本4篇
太阳能路灯安装工程合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托人名称）地址：联系人：电话：乙方：（施工单位名称）地址：联系人：电话：为明确双方责权利，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程名称太阳能路灯安装工程第二条工程地点工程地点位于甲方指定的具体位置第三条工程内容1. 乙方在合同签订后，按照约定的时间和要求，按照甲方提供的设计方案和图纸，进行太阳能路灯的安装工作。
2. 乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量。
3. 乙方负责太阳能路灯设备的采购和安装工作，保证设备的质量和性能。
4. 工程完成后，乙方应做好清理工作，交付甲方验收。
第四条工程进度1. 工程应按照约定的时间节点进行，确定好施工计划和工期。
2. 若因不可抗力等客观原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并重新确定施工进度。
第五条质保期1. 完工验收合格后，乙方应对太阳能路灯设备提供免费的一年质量保修期服务。
2. 在质保期内，如设备出现问题，乙方应及时协助解决问题。
3. 质保期满后，乙方可提供维修续保服务，具体细则另行协商。
第六条付款方式1. 工程款项总额为（具体金额），按照以下方式支付：（1）工程开工前，甲方支付合同总额的30%作为预付款；（2）工程中间进度支付合同总额的50%；（3）工程完工后，甲方支付合同总额的20%作为结算款；2. 乙方完成工程后，提供相关发票，甲方应在7个工作日内结清尾款。
第七条变更和解释1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，另行签订书面补充协议。
2. 本合同的解释权归双方所有。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致工程进度迟延或质量不合格，应承担相应的赔偿责任。
第九条合同变更和解除1. 因不可抗力或其他客观原因，导致合同无法履行的，不视为违约。
太阳能路灯施工合同模板
太阳能路灯施工合同模板（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!太阳能路灯施工合同模板太阳能路灯施工合同模板（通用3篇）太阳能路灯施工合同模板篇1甲方：乙方：依照《中华人·民共·和国合同法》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
太阳能路灯安装合同正规版样本8篇
太阳能路灯安装合同正规版样本8篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就太阳能路灯安装事项达成一致意见，特订立本合同。
一、合同标的本合同标的为太阳能路灯安装项目。
具体内容包括太阳能路灯的设计、采购、安装和维护等全流程服务。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币_________元整（￥_________）。
该金额包括太阳能路灯的设计、采购、安装和维护等全部费用。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后支付合同总金额的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。
剩余款项在乙方完成全部安装并验收合格后支付。
三、工期及进度1. 乙方应在收到预付款后_________个工作日内开始安装，并在安装完成后及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到验收通知后_________个工作日内进行验收，并签署验收报告。
四、质量保证及售后维护1. 乙方应保证所安装的太阳能路灯质量符合国家相关标准，并符合甲方设计要求。
2. 乙方应提供为期_________年的售后维护服务，确保太阳能路灯的稳定运行。
在保修期内，如太阳能路灯出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任及争议解决1. 甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方按照合同总金额的_________%支付违约金。
2. 乙方如未按照合同约定完成安装任务，甲方有权要求乙方按照合同总金额的_________%支付违约金。
3. 如在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
太阳能路灯安装工程合同范文6篇
太阳能路灯安装工程合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范文甲方：（委托方）单位名称：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方：（承建方）单位名称：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方拟对其工程进行太阳能路灯安装工程，现甲、乙双方经友好协商，就有关事项达成一致，签订如下合同：第一条工程名称及地点1.1 甲方的工程名称为：_____________，地点为：_____________。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的要求，在工程地点进行太阳能路灯的安装工程，并保证按照合同要求和标准完成工程。
2.2 工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度表，履行合同中的各项工作。
第三条工程质量要求3.1 太阳能路灯的安装工程应符合国家相关标准和要求，保证工程质量达到合同约定的标准。
3.2 所用材料应符合要求，乙方应对施工过程中出现的任何质量问题负责，并承担相关责任。
第四条合同价款及支付方式4.1 本工程的合同价款为：_____________万元（大写：_____________元整）。
4.2 甲方应在工程竣工后该工程验收合格之日起的15 日内一次性支付合同价款。
第五条违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力事件导致工程延误或不能继续进行，双方应根据实际情况重新协商解决方法。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
6.2 在工程施工过程中，如有发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有关仲裁机构处理。
本合同一式双份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________篇2太阳能路灯安装工程合同范文甲方（委托方）：_____________________（单位名称）法定代表人：_____________________（姓名）联系地址：____________________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：_____________________（单位名称）法定代表人：_____________________（姓名）联系地址：____________________________联系电话：____________________________鉴于乙方具有从事太阳能路灯安装工程的能力和技术，且有承接该工程的意愿，经甲方与乙方协商一致，特签订本合同，合同内容如下：一、工程名称：太阳能路灯安装工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：________________________________________
乙方：________________________________________
一、工程内容
按照甲方施工要求，安装________盏路灯；每套单价：________元，本次采购一米路灯杆总数量为一盏，总金额合计为：________元。
（大写：________________元）。
二、合同工期
乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期；
三、工程造价、路灯单价及付款方式
出货前付________元；
1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
2.每盏太阳能路灯单价________元。
四、组织管理
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。
4、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
五、双方责任
1.甲方责任：
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。
(2)甲方在本合同签订之日起一内向乙方缴纳工程款的________%订金，此订金在所约定期限内到乙方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。
2.乙方责任：
(1)尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(4)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。
同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
六、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求。
必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
七、质量要求：整套路灯质保一年。
自然灾害，人为因素及不可预料发生的损坏，不在质保范围内。
在超出质保范围内。
买方有要求，供方可以提供技术上的支持。
提供给买方增购同样替换产品的义务。
八、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。
九、该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。