220kV输变电线路工程总承包合同(doc 9页)
江西220kv变电站工程合同
江西220kV变电站工程合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行江西220kV变电站工程（以下简称“工程”）的建设，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：江西220kV变电站工程1.2 工程地点：江西省_______市_______县（市、区）1.3 工程规模：220kV变电站一座，包括主变压器、配电装置、线路接入、辅助设施等1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、电气设备安装、调试、验收等二、合同金额2.1 乙方向甲方提供的工程造价为人民币_______元（大写：____________________元整），其中包含：（1）土建工程造价：人民币_______元；（2）电气设备安装工程造价：人民币_______元；（3）调试、验收等费用：人民币_______元。
2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为：_______%。
2.3 乙方应按照合同约定的工程进度向甲方提交工程进度款申请。
三、工程进度及质量3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程满足设计文件和国家及行业标准的要求。
3.3 乙方应承担由于自身原因导致的工程质量问题所发生的整改、维修等费用。
四、工程保修4.1 乙方应按照国家标准和行业规定对工程进行保修。
4.2 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。
五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求履行合同义务。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间支付乙方工程款。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工用地、临时设施、施工图纸等。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×逾期天数×日违约金比例。
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板合同模板名称：220k输变电线路工程总承包合同一、合同背景为了规范和明确220k输变电线路工程总承包合同的相关事项，确保各方权益，特制定本合同模板。
二、合同主体本合同由以下各方共同订立：甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）三、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于220k输变电线路工程总承包的权利、义务和责任，确保项目按时、按质、按量完成。
四、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围包括：- 输变电线路设计、施工、调试等全过程；- 供应、安装、调试所需设备和材料；- 相关工程监理、验收等。
1.2 工程具体范围详见附件A。
2. 合同价款2.1 本合同的总价款为（金额）人民币，含税。
2.2 付款方式：- 甲方按工程进度支付工程款项；- 工程竣工后，经甲方验收合格后，乙方可申请尾款支付。
3. 工期要求3.1 工程总工期为（时间），具体工期详见附件B。
3.2 工期延误责任：- 若乙方未能按时完成工程，每延误一天，乙方应按合同总价款的（百分比）支付违约金。
4. 质量要求4.1 工程质量应符合国家相关标准和规定。
4.2 工程质量保证期为（时间），在保证期内，乙方负责修复因工程质量问题引起的故障。
5. 合同变更和解除5.1 合同变更：- 任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
5.2 合同解除：- 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法继续履行合同，一方应及时通知对方，并协商解决方案。
6. 保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合同内容及相关信息。
7. 违约责任7.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.2 违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，并尽力减少损失。
8. 争议解决8.1 合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在本工程中的权利和义务，并规定双方之间的合作关系。
3. 合同范围本合同的范围包括但不限于：工程设计；材料采购；施工安装；质量检验；工程交付；竣工验收；后期运维；其他双方约定的事项。
4. 合同期限本合同的期限从合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
5. 甲方责任甲方的责任包括但不限于：提供本工程的相关资料和技术要求；协调解决施工过程中的问题；按合同约定及时支付工程款项；提供必要的协助和配合。
6. 乙方责任乙方的责任包括但不限于：按照甲方提供的技术要求进行工程设计和施工；确保工程质量，保证施工的合理安排；管理好工程进度，按时完成工程；保障工程安全，采取必要的安全措施；提供必要的技术支持和售后服务。
7. 合同价款及支付方式本合同的合同价款为（合同金额），甲方应按下列方式付款给乙方：预付款（预付款比例%），合同签订后（时间）内支付；分期付款（分期付款比例%），每阶段工程竣工验收合格后支付相应款项；最后付款，乙方完成所有工程后，在竣工验收合格之日起（时间）内支付尾款。
8. 质量保证乙方对本工程提供（质量保证期）的质量保证，在质量保证期期间，乙方负责修理或更换因材料、设计或施工问题引起的工程质量问题。
9. 违约责任任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
10. 争议解决本合同的解释和争议解决均适用中国法律，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他条款本合同其他未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12. 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 术语定义第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程时间表第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整第四条工程设计与施工4.1 设计要求4.2 设计审批4.3 施工标准4.4 施工质量4.5 施工安全第五条材料与设备供应5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 质量保证5.4 交付及验收第六条工程验收与保修6.1 验收标准6.2 验收程序6.3 保修期限6.4 保修责任第七条违约责任与赔偿7.1 违约行为7.2 赔偿责任7.3 违约解除合同第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 调解8.3 仲裁8.4 法律适用第九条合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止9.3 合同解除第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 影响及后果11.3 责任免除第十二条法律、法规与规范12.1 适用法律12.2 法规遵守12.3 规范执行第十三条合同的生效、修改与解除13.1 合同生效条件13.2 合同修改13.3 合同解除第十四条其他条款14.1 信息披露14.2 通知程序14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：X国家电力有限公司甲方地址为：省市区路号1.2 乙方名称及地址乙方全称为：X建筑工程有限公司乙方地址为：省市区路号1.3 丙方名称及地址丙方全称为：X电力设备有限公司丙方地址为：省市区路号1.4 术语定义本合同中下列术语定义如下：（1）输电线路：指从发电厂输出电能，传输至变电站的电力线路。
220k输变电线路工程总承包合同模板正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同模板第一章总则第一条合同背景和目的本合同是根据双方自愿、平等协商，在220k输变电线路工程的建设过程中，为明确双方的权益和义务而订立的。
合同的目的是规范和约定双方工作内容、工期、质量和费用等方面的内容，以确保工程顺利实施并达到质量要求。
第二条合同主体双方在本合同中的主体为：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第三条合同期限本合同的工期自合同生效之日开始计算，合同期限为（具体时间），如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致工程无法按计划进行，双方可协商延期。
第二章工程内容和要求第四条工程范围和内容本工程的范围包括但不限于内容： 1. 输变电线路的设计、施工和调试； 2. 相关设备和材料的采购和安装； 3. 工程质量检测和验收； 4. 工程备案和竣工报告编制。
第五条工程质量要求本工程的质量要求必须符合相关国家和行业的标准和规范，甲方有权对工程质量进行抽检和验收，乙方必须保证工程质量达到合同约定的要求。
第三章工程进度和支付第六条工程进度计划双方应在合同签订后的10个工作日内制定详细的工程进度计划，详细规定工程各阶段的开始时间和完成时间。
工程进度计划必须合理、可行，双方共同遵守。
第七条工程款支付1.合同签订后，乙方有权向甲方提出预付款申请，甲方应在合同总金额的30%支付给乙方；2.按照工程进度计划，乙方完成相应阶段的工作后，有权向甲方提出进度款申请，甲方应按照合同约定的进度款比例支付给乙方；3.乙方完成全部工程内容后，甲方应支付乙方剩余款项。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1.在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商并签订变更协议；2.变更协议应明确变更的内容、原因、影响、费用和支付方式等信息。
第九条合同解除1.在合同履行过程中，如果一方违反合同约定且无法在合理期限内履行补救义务，对方有权解除合同；2.如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同一、合同双方甲方： [甲方全称]乙方： [乙方全称]二、合同项目1.项目概述本项目是关于220k输电线路的施工合同。
施工内容包括但不限于线路杆塔搭设、导线连接、绝缘子安装等，具体施工细节见后续工程设计和相关标准。
2.合同条款–2.2 [乙方]负责安排合适的工程人员、设备和材料，按时按质完成施工任务。
–2.3 施工期限为个月/周/天，具体根据项目实际情况而定。
甲、乙双方可根据实际情况进行合理的调整。
–2.4 施工费用及支付方式：具体金额为人民币元，采用方式进行支付（如一次性支付、分期支付等）。
3.合同履行–3.1 [乙方]在合同签署后工作日内，安排施工团队和材料到达现场，并开始施工。
–3.2 [乙方]负责施工进度的监督和控制，在施工期限内完成所有工作。
–3.3 [甲方]负责提供现场所需的所有支持，包括但不限于水、电、交通等。
4.合同变更如有需要对合同进行任何修改或变更，甲、乙双方应通过书面协议达成一致意见，并及时修改合同内容。
5.合同解除–5.1 若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，甲、乙双方应书面通知对方，并及时进行协商。
–5.2 若甲、乙双方其中一方未履行本合同规定的义务，经合理通知后仍未改正，则对方有权解除合同，并要求追究违约责任。
6.违约责任若任何一方违反了本合同的任何条款或义务，对方有权要求违约方进行修复或赔偿，并保留进一步采取法律措施的权利。
三、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.合同签署后任何一方需向对方缴纳%的保证金，作为合同履行期间的担保。
3.合同中未尽事宜，可以由甲、乙双方协商解决，并作为合同的附加条款。
4.本合同自双方盖章之日起生效，有效期为年/月/日。
5.对于本合同的解释和争议解决，适用相关法律法规。
如有争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
注：本合同以中文为正式文字，如遇中文与其他语言文本内容不一致，以中文为准。
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同背景本承包合同是针对220千伏输变电线路工程的总承包，由甲方与乙方签订并公正有效。
双方应遵守国家法律法规、行业规范和相关标准，注重安全施工和质量保证，保障项目的顺利进行。
2. 项目概述2.1 项目名称本项目的正式名称为220千伏输变电线路工程。
2.2 施工地点本项目的施工地点位于（填写具体地质）。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括（详细描述工程范围）。
2.4 工期要求本项目的工期要求为个月/周/天，具体根据实际情况确定。
3. 合同条款3.1 项目总价本项目的总价为（填写具体金额），根据实际施工情况和变更情况可能会有所调整。
3.2 付款方式甲方应按照本合同约定的付款方式支付款项给乙方。
付款方式包括：•预付款：甲方应在合同签订之日起天内支付预付款金额的%给乙方；•进度款：根据工程进度，甲方应按照乙方提交的支付申请单支付相应的进度款项；•竣工结算款：工程竣工后，甲方应按照竣工图纸和验收报告支付竣工结算款项。
3.3 质量和安全乙方承诺对施工过程中的质量和安全问题负责。
乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程的质量，并采取必要的安全措施保障施工人员的安全。
3.4 变更和索赔任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
若因合同变更导致费用改变，则双方应重新商定费用并签订补充协议。
若因合同履行过程中产生索赔，双方应及时协商解决，并应遵守国家相关法律法规。
3.5 违约责任若一方未履行或违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此造成的全部经济损失，并向守约方支付违约金。
3.6 合同解除和终止•双方协商一致解除合同；•因不可抗力导致无法履行合同的，可终止合同；•一方违约严重，守约方可解除合同。
3.7 争议解决若在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不能解决，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
220k输变电线路工程总承包(合同)模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同概述本合同旨在规定220k输变电线路工程的总承包合作事项，明确双方权责，并保障工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同签署方本合同由两方签署：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 合同工程本合同的工程范围包括内容：•供电变电站工程•输电线路工程•相关设备及器材供应2.3 工程总价及支付方式本合同工程总价为人民币[工程总价]元。
甲方将根据工程进展情况，按方式支付工程款项给乙方：•预付款：工程总价的30%作为预付款，在合同签署后的5个工作日内支付；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成一定阶段后支付相应的进度款；•竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付的款项，占工程总价的70%。
2.4 工期和进度管理本工程的工期为[工期]个日历天。
乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并有责任确保工程按时交付。
2.5 质量管理乙方应保证所提供的设备和材料符合相应的质量标准，并按照相关法规和标准进行工程施工。
甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现质量问题，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 保修责任工程竣工后，在合同约定的保修期内，乙方应对工程及设备提供免费的维修及保养服务。
甲方有权对工程和设备进行定期检查，如发现问题，乙方应及时进行维修。
2.7 违约责任如果甲方或乙方违反本合同约定的任何条款，将导致对方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
本合同分为原件两份，双方各执一份。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或变更，需经过双方书面协商并达成一致。
4. 其他条款4.1 保密条款本合同签署后，双方应对涉及本合同内容的商业秘密及敏感信息予以保密。
220kV输变电线路工程总承包合同模板
××220kV输变电线路工程总承包合同合同编号：甲方：乙方：日期：年月日一、一般条款1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。
2、工程概况2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。
2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。
2.3 工程性质: 新建工程。
2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产预备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。
2.5 初步设计批准单位:*****公司2.6 批准文号:××号2.7工期:保证工期为：从××开始至××止；考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。
2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含差不多预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。
上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列专门情况外，承包合同价款概不作调整。
乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。
2024年-变电220kv线路工程施工合同(多条款多场景)
变电220kV线路工程施工合同一、引言甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]1.2本合同的目的在于明确双方在变电220kV线路工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按时完成，并达到甲方的要求。
二、工程概况2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模]2.4工程内容：[工程内容]三、工程范围3.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范和施工要求进行施工。
3.2乙方应负责工程的施工、安装、调试和验收等工作。
3.3乙方应按照甲方的要求提供工程所需的材料、设备和工具。
四、工程期限4.1工程期限为[工程期限]，自合同签订之日起计算。
4.2乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保按时完成工程。
4.3如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决。
五、工程质量5.1乙方应按照甲方提供的技术规范和施工要求进行施工，并保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
5.2乙方应定期进行工程质量检查，并及时向甲方报告工程进度和质量情况。
5.3工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告。
六、工程费用6.1工程费用为[工程费用]，包括材料费、人工费、设备费、管理费等。
6.2乙方应按照合同约定的付款方式进行付款。
6.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定的付款方式进行付款。
七、违约责任7.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金。
7.2乙方未能按时完成工程，应按照合同约定的延期违约金向甲方支付。
7.3甲方未能按时支付工程费用，应按照合同约定的滞纳金向乙方支付。
八、争议解决8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]签字：日期：[签字日期]附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术规范附件4：施工要求附件5：工程进度计划附件6：工程质量检查报告附件7：工程资料和验收报告附件8：付款方式附件9：违约金和滞纳金标准附件10：其他相关文件一、工程质量的重要性工程质量是指工程满足设计要求、技术规范和国家标准的能力。
通用范文(正式版)220k输变电线路工程总承包合同.docx
220k输变电线路工程总承包合同合同概述本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同缔结。
甲方是输变电线路工程的需求方，乙方是承包方。
甲方委托乙方完成220k输变电线路工程的施工和交付。
项目背景随着能源需求的增长，甲方需要建设一条220k输变电线路工程，以满足电力供应的需要。
该线路工程将连接不同地区的变电站，实现电力输送和分配。
项目范围本项目的范围包括但不限于内容：•设计和规划：乙方负责进行线路工程的设计和规划，确保符合相关法律法规和安全标准。
•材料供应：乙方负责采购和供应所需的材料和设备，确保其质量和适用性。
•施工：乙方负责线路工程的施工，包括土建工程、电缆敷设、杆塔安装等。
•质量控制：乙方负责监督和控制施工过程中的质量，以确保工程的满足甲方的要求。
•安全管理：乙方负责制定和执行施工过程的安全管理措施，保障工人和环境的安全。
•交付和验收：乙方负责线路工程的交付和验收，确保工程达到甲方的要求和标准。
合同条款1. 项目启动1.1 甲方将提供线路工程的详细要求和计划给乙方。
1.2乙方在收到甲方的要求和计划后，应在7个工作日内提交详细的工程方案和施工计划。
1.3甲方在收到乙方的工程方案和施工计划后，将对其进行评审，并在7个工作日内提供反馈。
1.4 双方在确认工程方案和施工计划后，正式启动项目。
2. 资金支付2.1甲方将按照工程进度和乙方的提供的发票，及时支付对应的款项。
2.2乙方应按照约定的工作量和质量完成工程，确保甲方支付相应的款项。
3. 项目变更3.1如果在工程施工过程中，需要对项目范围或工程方案进行变更，双方应共同协商，并书面确认变更内容和费用调整。
4. 保修期4.1 工程竣工后，乙方将提供一年的免费保修期。
5. 违约责任5.1如果一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
5.2违约方应在接到对方书面通知后，立即采取纠正措施，并尽力减少损失的发生。
6. 争议解决6.1 因合同履行产生的争议，双方应通过友好协商解决。
变电站输电工程施工合同
变电站输电工程施工合同乙方（承包方）：XXXX建设集团鉴于甲方为满足城市电网建设需求，拟在XXX地区新建一座220kV变电站，并委托乙方进行输电线路及附属设施的施工。
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本项目的建设事宜达成如下协议：一、工程内容与范围1. 工程名称：XXX220kV变电站输电线路及附属设施施工项目。
2. 工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号。
3. 工程规模：新建220kV输电线路总长XX公里，包括电缆敷设、架空线路架设及相关配套设施安装。
4. 工程质量标准：按照国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。
5. 工期要求：自合同签订之日起计算，总工期为XX个月。
具体开工日期以甲方通知为准。
6. 工程造价：经双方协商确定，本工程总造价为人民币XXXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
最终结算金额以实际完成工程量为准。
二、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 负责提供工程项目所需的合法手续和相关批准文件。
- 按合同约定支付工程款项。
- 对乙方施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 协助解决乙方在施工过程中遇到的相关问题。
2. 乙方的权利与义务：- 严格遵守国家有关法律法规和工程建设强制性标准，保证工程质量安全。
- 按照合同约定的时间完成施工任务，并承担因自身原因导致的工期延误责任。
- 对施工现场的安全文明施工负责，采取有效措施防止事故发生。
- 及时向甲方报告工程进展情况，接受甲方的监督检查。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本工程合同价款为人民币XXXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
最终结算金额以实际完成工程量为准。
2. 预付款：甲方在合同签订后XX个工作日内支付给乙方预付款人民币XXXX万元整（￥XXXX）。
预付款用于乙方采购主要材料和设备。
220kV输电线路施工合同
220kV输电线路施工合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（下称“甲方”）乙方（全称）：_________（下称“乙方”）在平等和自愿的基础上，咱们双方决定就220kV输电线路的施工签订这份合同，明确权利和义务。
第二条合同标的1. 本合同的核心是220kV输电线路施工，具体包括：线路设计、材料采购、施工及验收等。
2. 双方同意按照合同的约定内容展开合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务：- 现场勘查与设计；- 施工材料的采购和运输；- 施工现场的管理与施工；- 完工后进行验收及质量保障。
2. 乙方得确保按时完成所有工作，并且交付的服务和产品要符合国家及行业标准。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日结束。
2. 合同期满后，如果双方没啥异议，可以续签或者另行签补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的施工和材料要符合以下质量标准：- 符合国家及行业要求；- 经甲方或第三方验收合格。
2. 乙方需对交付的工作质量负责，如果不达标，乙方得免费整改或重做。
第六条付款方式1. 本合同的总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签署后，支付总金额的30%作为预付款；- 施工完成并验收合格后，支付总金额的50%；- 剩下的20%在保修期结束后支付。
3. 乙方在收到款项后，需提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 提供必要的施工条件和协助；- 参与施工过程中的中期检查与验收。
2. 乙方的权利与义务：- 提供符合标准的施工服务；- 负责施工期间的安全与环保工作；- 按时交付，不能无故拖延。
第八条违约责任1. 如果一方没履行合同义务，需向另一方支付违约金：_________元。
2. 若违约导致经济损失，违约方得承担赔偿责任，具体金额要双方协商确定。
220kv线路工程合同
220kv线路工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就220kV线路工程的建设和实施达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条工程概述本工程旨在建设一条220kV电压等级的输电线路，起点为_______，终点为_______，全长约_____公里。
工程包括线路的设计、施工、调试以及后期的维护等。
第二条工程标准与要求1. 工程设计必须符合国家现行的相关标准和规范，确保线路的安全、可靠和经济运行。
2. 施工过程中，乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障工程质量和施工安全。
3. 工程所用材料、设备必须达到国家或行业规定的质量标准。
第三条合同价格本工程的合同总价为人民币_____元，具体支付方式和时间节点由双方另行商定。
第四条工期与进度1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行，确保工程按期完成。
第五条质量保证与验收1. 乙方应对所承担的工程提供质量保证，并在规定时间内完成保修责任。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程内容2.1 输电线路建设2.2 变电站建设第三条工程规模与地点3.1 输电线路规模与地点3.2 变电站规模与地点第四条合同金额4.1 合同总金额4.2 付款方式与进度第五条工程进度与质量要求5.1 工程进度计划5.2 工程质量标准第六条技术与设计6.1 技术标准与规范6.2 设计责任与审批第七条施工安全与环境保护7.1 施工安全管理7.2 环境保护措施第八条违约责任8.1 发包方违约责任8.2 承包方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点与适用法律第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限与泄露责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力事件的应对与责任分配第十三条合同的转让与继承13.1 合同转让条件13.2 合同继承第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同解除或终止后的权利与义务处理第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________1.1.2 单位地址：____________1.1.3 法定代表人：____________1.1.4 联系人：____________1.1.5 联系电话：____________1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________1.2.2 单位地址：____________1.2.3 法定代表人：____________1.2.4 联系人：____________1.2.5 联系电话：____________第二条工程内容2.1 输电线路建设2.1.1 线路规模：____________2.1.2 线路长度：____________2.1.3 线路塔架数量：____________2.1.4 线路材质及规格：____________2.2 变电站建设2.2.1 变电站规模：____________2.2.2 变电站类型：____________2.2.3 变电站位置：____________2.2.4 变电站设计电压等级：____________第三条工程规模与地点3.1 输电线路规模与地点3.1.1 线路起点：____________3.1.2 线路终点：____________3.1.3 线路经过地区：____________3.2 变电站规模与地点3.2.1 变电站名称：____________3.2.2 变电站地址：____________3.2.3 变电站所属区域：____________第四条合同金额4.1 合同总金额4.1.1 输电线路建设部分：____________ 4.1.2 变电站建设部分：____________4.2 付款方式与进度4.2.1 付款方式：____________4.2.2 付款进度安排：____________4.2.3 付款条件：____________第五条工程进度与质量要求5.1 工程进度计划5.1.1 输电线路建设部分：____________5.1.2 变电站建设部分：____________5.2 工程质量标准5.2.1 输电线路建设部分：____________5.2.2 变电站建设部分：____________第六条技术与设计6.1 技术标准与规范6.1.1 输电线路建设部分：____________6.1.2 变电站建设部分：____________6.2 设计责任与审批6.2.1 设计责任：____________6.2.2 设计审批程序：____________第八条违约责任8.1 发包方违约责任8.1.1 未按约定时间支付款项的，应支付违约金，违约金计算方式为：____________8.1.2 未按约定提供施工条件的，应承担由此导致承包方损失的责任；8.1.3 未按约定履行合同的其他义务的，应承担相应的违约责任。
2024年度高压220kV输变电工程承建合同
2024年度高压220kV输变电工程承建合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程概述第二条合同范围与内容2.1 工程范围2.2 工程内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付时间第四条工程进度与交付4.1 工程进度计划4.2 工程交付第五条工程质量与标准5.1 工程质量要求5.2 工程标准第六条合同的履行与保证6.1 承包方的义务6.2 发包方的义务第七条合同变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任与赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点9.3 仲裁效力第十条合同的生效、终止与解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条税收与费用13.1 税收承担13.2 费用承担第十四条其他条款14.1 合同的补充与修改14.2 合同的转让14.3 合同的继承14.4 法律适用14.5 争议解决14.6 合同的签署与生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方（1）单位名称：____________________（2）单位地址：____________________（3）联系人：____________________（4）联系电话：____________________ 1.2 承包方（1）单位名称：____________________（2）单位地址：____________________（3）联系人：____________________（4）联系电话：____________________1.3 工程概述本合同所述工程为2024年度高压220kV输变电工程，工程地点位于：（具体位置），工程内容包括：（具体内容）。
220k输变电线路工程总承包合同.docx(2024精)
220k输变电线路工程总承包合同第一条合同的双方第二条工程内容1.乙方承诺完成甲方委托的220k输变电线路工程，具体工程范围和内容详见附件。
2.工程涉及的设备和材料应符合国家相关标准和要求，乙方应根据甲方提供的工程设计和要求进行施工，并保证工程的质量和进度。
第三条工程进度1.乙方应按照约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并与甲方商议合理的解决方案。
2.如乙方未按时完成工程，乙方应根据合同约定支付违约金。
第四条工程款项1.甲方应根据工程进度支付工程款项给乙方，具体的支付方式和金额详见附件。
2.工程款项应在乙方提交相应的发票和报告后支付。
3.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的进行，并要求支付违约金。
第五条质量保证1.乙方承诺所提供的设备和材料符合质量标准，并提供相应的质量保证期，在保证期内负责设备和材料的质量和维修。
2.工程竣工后，乙方应提供相关质量检测报告，并对工程质量负责。
第六条违约责任1.若乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方补救或支付相应的违约金。
2.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的进行，并要求支付违约金。
第七条争议解决1.双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商未果，应提交给仲裁委员会进行仲裁。
2.仲裁裁决为最终结果，对双方具有约束力。
第八条合同的变更和解除1.双方如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并以书面形式进行变更合同。
2.双方如需解除合同，应提前30天书面通知对方，并协商解决相关事宜。
第九条合同的其他事项1.对于双方未尽事宜或未约定的事项，应根据有关法律法规和通常做法进行处理。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
第十条合同的生效和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并经验收合格后终止。
2.本合同解除后，双方仍应履行其在本合同下的保密义务。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：附件：220k输变电线路工程总承包范围及付款方式详细说明。
2024版220kv输变电工程安装施工合同
2024版220kv输变电工程安装施工合同合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条工程概况1.1 工程名称：220kv输变电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条合同范围与内容（1）设备及材料的运输和卸货；（2）设备及材料的安装和调试；（3）工程的验收和交付；（4）工程的技术支持和售后服务。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和技术规范。
第三条合同价格与支付3.1 双方同意，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付后，支付合同总价款的40%。
3.3 乙方应提供合法的税务发票，甲方按照税法规定支付相关税费。
第四条工程进度与质量4.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方应严格按照相关法律法规和技术规范进行施工，确保工程质量。
4.3 甲方有权对施工过程和工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
4.4 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 乙方如未能按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为千分之三）。
6.3 甲方如未能按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。
220kv输电工程承包合同
合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方220kV输电工程的施工项目达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：220kV输电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程资料：包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。
二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日2.2 竣工日期：____年__月__日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）2.3 合同工期总日历天数：____天三、工程承包范围3.1 承包范围：包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程、验收工程等。
四、工程质量标准4.1 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
五、合同价款5.1 合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%。
（2）工程进度款：按照工程实际进度，每月25日前，甲方支付乙方当月实际完成工程量的70%。
（3）竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款。
六、工期延误6.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）设计变更和工程量增加；（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；（3）不可抗力自然条件。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
220kv变电站工程合同样板
220kv变电站工程合同样板---甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包商）： [乙方名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就220kV变电站工程的建设事宜达成如下协议：一、工程范围和内容1. 乙方负责220kV变电站的设计、采购、施工、调试、验收等全过程工作。
2. 工程具体内容包括但不限于土建工程、电气安装、通信自动化、消防、环保等。
二、工程质量标准1. 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行设计和施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 所有设备和材料应符合国家标准或行业标准，并提供相应的合格证明和检验报告。
三、工程进度和交付1. 工程计划于[具体日期]开工，预计于[具体日期]竣工。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并及时通知甲方进行验收。
四、合同价款1. 双方约定的工程总价为[具体金额]元人民币，包括设计费、材料费、人工费等所有费用。
2. 付款方式分为预付款、进度款和结算款三个阶段，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
五、变更和调整1. 如遇设计变更或现场条件变化等情况，乙方应及时与甲方沟通，经双方确认后进行调整。
2. 因变更导致的费用增减，应由双方根据实际情况协商确定。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：_________________乙方（盖章）：_________________ 日期：_________________---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
××220kV输变电线路工程总承包合同合同编号：甲方：乙方：日期：年月日一、一般条款1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。
2、工程概况2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。
2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV 变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。
2.3 工程性质: 新建工程。
2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。
2.5 初步设计批准单位:*****公司2.6 批准文号:××号2.7工期:保证工期为：从××开始至××止；考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。
2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含基本预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。
上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列特殊情况外，承包合同价款概不作调整。
乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。
3 合同文件的组成和解释顺序3.1 本合同协议条款；3.2承包合同价款附表；3.3标准、规范、技术文件；3.4工程图纸；3.5工程量清单；3.6工程初步设计审定概算3.7洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文件等。
3.8当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
4 合同文件使用语言、适用法律和标准4.1 合同文件使用语言、标准和适用法律4.2 本合同使用语言：汉语4.3 本合同适用的法律法规：按签订合同时国家的现行有关法律法规；以电力工业规范、规程和标准执行。
二、双方责任5 甲方责任5.1甲方责任和义务5.1.1 协助乙方办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及场地平整等清除障碍工作、并在开工后继续协助解决以上事项遗漏问题。
5.1.2 协助乙方办理建设工程所需各种证件、批件等手续。
5.1.3 协助乙方协调与工程有关的各地方政府和有关部门的关系。
5.1.4审核乙方编制的年、季、月度基建计划、财务用款计划和基建统计报表，财务结算报告；按施工进度拨付工程款，保证工程连续施工所需的资金。
5.1.5参加施工图等技术资料会审。
5.1.6监督检查工程进度、质量以及设备的采购供应。
5.1.7检查隐蔽工程，参加中间验收和组织竣工验收等工作。
5.2甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
5.3甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并付给相应的费用。
6 乙方责任6.1乙方按本合同约定的范围、时间、要求完成以下工作：6.1.1按工程规模、标准和要求，进行设计、组织设备材料供应和工程建设，保质保量按期完成建设任务，形成生产能力。
6.1.2承担本合同规定范围内工程管理的全面和全部责任。
6.1.3按约定向甲方提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
6.1.4按工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，并做好安全、防护措施的维修。
承担安全施工的全部责任，搞好安全文明施工。
乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
6.1.5已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。
甲方要求乙方采取特殊措施保护的单位工程和由于甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，所发生的费用由甲方承担。
6.1.6 做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6.1.7若工程施工过程中发生工程事故，乙方负责及时向甲方代表提供工程事故报告。
6.2乙方未按合同约定履行上诉义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
三、延期开工及暂停施工7 延期开工7.1乙方在收到甲方代表的开工通知后，应在规定的时间内开工，并按进度计划进行施工。
7.2乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，工期相应延期。
8 暂停施工8.1甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。
乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。
8.2 暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不能顺延。
四、质量与验收9 质量检查和返工9.1乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担。
9.2 以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
9.3以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准规定。
10 工程质量10.1工程质量等级：达到部颁工程质量检评的优良标准，工程质量合格率达100%，其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。
10.2双方对工程质量有争议时，请双方认可的质量监督部门仲裁。
11 隐蔽工程和中间验收11.1工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格在隐蔽或中间验收前五天通知甲方或其委托的代表验收,并准备验收记录。
验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。
12 分部试运行12.1 工程具备分部试运条件，应按电力建设工程启动及竣工验收规程进行分部试运转。
除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方批准后执行。
甲方在乙方提交方案后7日内予以批准或提出修改意见，逾期未批复即视为甲方已批准。
12.2 乙方在分部试运的48小时之前通知甲方参加，甲方不能参加分部试运可书面委托他人全权代理，非发生不可抗力事件的情况不得推迟。
12.3 分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。
12.4 由于乙方原因试运达不到验收要求，甲方在试运后24小时内提出修改意见，由乙方按其意见修改后重新试运。
12.5 经分部试运合格的设备系统，由于生产或试运需要继续运转，可交甲方负责保管和运行维护。
五、合同价款与支付13 合同价款调整13.1合同价款实行总价承包。
除满足下列条件：13.1.1 国家计划有重大调整；13.1.2 超出初步设计范围的重大设计变更；13.1.3 定额、指标变动及国家政策性调整增加费用；13.1.4 遇到不可抗拒的自然灾害或不可预见的客观因素可进行合同总价调整外，其它一律不作调整。
14 工程款预付14.1 甲方在合同生效后十五天内向乙方支付合同总价20%的预付工程款，作为施工准备款和备料款。
14.2 设备款的预付：甲方按签订的设备订货合同付款时间和金额，提前一周时间将付款金额拨付乙方，由乙方拨付生产厂家。
15 工程款支付15.1工程款支付方式：转帐。
15.2乙方应按甲方代表确认的工程量,计算出已完工程的价款,编制“工程款结算帐单”提交甲方,经甲方审核后通知经办银行付款,工程款按月结算。
15.3如甲方拖欠工程款和设备款，应向乙方支付拖欠金额每日万分之三的违约金。
六、竣工与结算17 竣工验收17.1 工程具备竣工条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方提交“竣工验收报告”申请验收,并按档案管理的规定准备好工程竣工资料移交甲方。
甲方组织启动验收委员会进行验收。
验收后给予批准或提出修改意见。
乙方按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用,甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失,延误的工期予以顺延。
17.2 整套启动试运行验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由工程启动验收委员会承担整套启动试运行验收的组织工作。
乙方参与重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工项目的维护、检修、消除缺陷。
17.3 输变电工程经工程启动验收委员检查验收合格和二十四小时试运行合格,且乙方单位提供的资料（含土地征用、树木砍伐协议、有关安装试验报告等）完整,即可按《110KV及以上送变电基本建设工程启动验收规程》有关条款向生产运行单位办理移交手续。
17.4竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能在达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收之日。
18 竣工结算18.1 乙方在办完工程竣工手续后, 二个月内编完工程价款结算,报甲方审核批复并办理结算手续。
18.2 乙方在办理完工程价款结算后,一个月内编完工程竣工决算报甲方,由甲方审核批复。
19 保修19.1 执行电力建设工程启动及竣工验收规程,建设工程质量管理办理等规定,乙方对自身承包的工程所存在的质量缺陷负责维修。
19.2 保修范围：乙方承包的全部工程内容。
19.3 本工程保修期为一年,保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起，保维修的全部费用由乙方承担。
保修期间，乙方应在接到修理通知之日起5天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。
因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。
19.4保修金额：按结算价款的1%作为保修金，保修金在竣工结算中扣留。
保修期满后28天内，甲方将保修金及其利息还给乙方。
七、权益和奖罚20 权益和奖罚20.1乙方在包干投资总额内，有权根据工程进度，对单项工程的资金使用进行统筹安排，不受年度计划限制。
20.2乙方所承包的工程，在全面实现包干指标后节余的投资，全部作为企业收入。