2020施工安全合同范本(2020版)
施工安全合同范本5篇
施工安全合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任，保障员工生命财产安全，确保施工顺利进行，经甲乙双方友好协商，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________二、合同目的通过签订本合同，明确甲乙双方在施工过程中的安全责任，确保施工过程中的人员安全、设备安全及工程质量。
三、甲方责任1. 甲方应向乙方提供必要的安全施工环境，确保施工现场符合安全施工要求。
2. 甲方应提供必要的安全设施和防护用品，并监督乙方正确使用。
3. 甲方有权对乙方的安全施工进行监督和检查，发现安全隐患有权要求乙方整改。
四、乙方责任1. 乙方应建立健全安全管理体系，制定完善的安全施工措施和应急预案。
2. 乙方应配备足够的安全管理人员和现场安全监督人员，确保施工现场安全。
3. 乙方应对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
4. 乙方应遵守安全施工的法律法规和技术标准，严禁违章指挥和违章操作。
5. 乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方提出的安全隐患应及时整改。
6. 乙方应确保施工现场的消防安全，配备必要的消防设施和器材。
7. 乙方应负责施工现场的治安保卫工作，防止施工现场发生盗窃、斗殴等事件。
8. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、施工安全要求1. 甲乙双方应共同制定安全施工方案，明确施工过程中的安全措施和注意事项。
2. 乙方应严格按照安全施工方案进行施工，严禁擅自更改施工内容和施工工艺。
3. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示标识，确保人员和设备的安全。
施工安全合同范本6篇
施工安全合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任和义务，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________二、合同目的通过本合同明确甲乙双方在施工过程中的安全责任和义务，确保施工过程的安全，保障人民群众生命财产安全。
三、甲乙双方的安全责任和义务1. 甲方安全责任和义务（1）甲方应建立健全安全管理制度，加强对施工现场的安全管理。
（2）甲方应对乙方进行入场安全教育，告知施工现场存在的安全风险及防范措施。
（3）甲方应定期检查施工现场的安全状况，发现安全隐患应及时要求乙方整改。
（4）甲方应为乙方提供必要的安全保障条件，如安全设施、安全通道等。
2. 乙方安全责任和义务（1）乙方应严格遵守国家法律法规、安全标准和甲方的安全管理制度。
（2）乙方应制定安全施工方案，确保施工过程的安全。
（3）乙方应对施工现场进行安全检查，发现安全隐患应及时整改。
（4）乙方应配备足够的安全管理人员和安全生产设施，确保施工人员的安全。
（5）乙方应加强对施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识。
四、安全措施和要求1. 甲乙双方应共同制定安全技术措施，确保施工过程的安全。
2. 乙方应严格按照施工计划和安全措施进行施工，确保施工进度和施工质量。
3. 甲乙双方应加强对施工现场的监管，确保施工现场秩序井然。
4. 甲乙双方应建立健全应急处理机制，对突发事件进行及时有效的处理。
五、违约责任1. 若甲乙双方在施工过程中发生安全事故，应根据实际情况承担相应的法律责任。
2. 若乙方在施工过程中存在安全隐患或违规行为，甲方有权要求乙方整改或暂停施工，由此造成的损失由乙方承担。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板1. 合同目的本合同旨在规范2020年的施工合同，并确保各方的权益得到保护。
2. 合同主体本合同由以下各方订立：- 甲方：（甲方名称）- 乙方：（乙方名称）3. 合同条款3.1 工程描述甲方委托乙方对以下工程进行施工：- 工程名称：- 工程地点：- 工程范围：3.2 合同期限本合同的工期为（工期长度），自（起始日期）起至（结束日期）止。
3.3 付款条款3.3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：- 首付款：（首付款比例）的工程款项应在合同签订后（天数）内支付。
- 进度款：根据工程进度，甲方应在工程完成的（进度款比例）时支付工程款项。
- 竣工款：工程竣工后，甲方应在（竣工款比例）内支付工程款项。
3.3.2 工程款项的支付方式为（支付方式），款项应直接支付至乙方指定的银行账户。
3.4 变更和索赔任何对工程的变更或索赔均应通过书面协议达成一致，并经双方签字确认。
3.5 保证和担保乙方应提供以下保证和担保：- 工程质量保证：乙方保证所提供的工程将符合合同约定的质量标准。
- 违约责任保证：乙方保证在合同期限内履行合同义务，如有违约行为，乙方应承担相应的违约责任。
3.6 合同解除本合同可在以下情况下解除：- 双方协商一致解除；- 出现无法克服的不可抗力事件；- 一方严重违反合同条款。
4. 合同生效本合同经各方签字盖章后生效，自（生效日期）起生效。
5. 争议解决对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。
6. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商确定，并作为合同的补充条款。
以上为2020年施工合同样板，双方应在签署前仔细阅读并理解合同内容。
施工现场安全责任合同范本6篇
施工现场安全责任合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于双方就本工程项目的施工进行合作，为明确施工现场安全责任，保障人员生命财产安全，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，特订立本施工现场安全责任合同范本。
一、合同目的甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，明确施工现场安全责任，确保工程顺利进行，防范安全事故的发生。
二、甲方责任1. 甲方负责施工现场的总体安全管理，制定并落实安全管理制度和措施。
2. 甲方有权对乙方的施工现场安全状况进行检查和监督。
3. 甲方应提供符合安全要求的施工环境及基础设施，并确保其安全性。
4. 甲方应组织对乙方人员进行必要的安全教育培训。
三、乙方责任1. 乙方作为施工承包方，应对施工现场安全负全面责任。
2. 乙方应制定并实施安全施工措施和规章制度，确保安全生产。
3. 乙方应按规定配备足够的安全管理人员和安全生产设施。
4. 乙方应对施工现场进行日常安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应按规定对施工人员进行安全教育培训，提高员工安全意识。
6. 乙方在施工中发生安全事故时，应立即报告甲方，并采取有效措施防止事态扩大。
7. 乙方应接受甲方的安全监督和检查，并对提出的问题进行整改。
四、安全生产要求1. 甲乙双方应严格遵守国家安全生产法律法规、标准和规范。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示灯。
3. 乙方应对施工设备、机械、电器等进行定期检查和维护，确保其安全运行。
4. 施工现场应配备足够的应急救援设备和人员，制定应急救援预案。
5. 乙方应对施工现场的环境因素进行评估，并采取相应措施防范环境污染。
6. 乙方应对施工过程中的废弃物进行妥善处理，防止对环境造成污染。
7. 甲乙双方应共同做好施工现场的消防安全工作，确保消防安全。
五、违约责任1. 若因乙方未履行安全生产责任导致发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
施工现场安全责任合同范本3篇
施工现场安全责任合同范本3篇篇1施工现场安全责任合同范本甲方：[施工单位名称]乙方：[施工单位名称]鉴于甲方为安全施工责任人，负责施工现场的安全管理工作，乙方为具有施工资质的单位，为甲方提供施工服务。
为确保施工过程中安全生产，保障工人和公众的生命财产安全，双方在平等自愿的基础上，经协商一致，订立本安全责任合同如下：一、施工现场安全管理责任1. 甲方承诺加强对施工现场的管理，制定并执行安全生产管理制度，明确安全生产各方责任。
负责对施工现场进行定期巡查和检查，发现事故隐患及时整改，并对施工人员进行安全教育培训。
2. 乙方承诺遵守国家法律法规和安全生产规章制度，严格执行施工安全操作规程，保障现场施工人员的人身和财产安全。
负责对施工人员进行安全操作培训，并配备必要的安全防护装备。
二、安全生产责任1. 甲方应对施工计划进行科学合理布局，确保施工现场通风、照明、排水等设施的完好无损。
严格执行施工现场消防安全规定，随时保持消防通道畅通，配备消防器材，确保施工现场的消防安全。
2. 乙方应对施工现场的设备、机具进行定期检修和维护，确保设备的正常运转。
在施工现场使用符合标准的施工材料，杜绝使用伪劣材料，确保施工质量和安全。
三、发生事故处理责任1. 甲乙双方应建立健全事故应急处理机制，指定专人负责处理突发情况。
一旦发生意外事故，应迅速启动应急预案，组织施工人员进行安全疏散，并及时报告相关部门。
2. 甲乙双方应合作进行事故原因调查，并制定事故防范措施，避免类似事故再次发生。
对于因违规操作导致的事故，由责任方承担相应的经济赔偿责任。
四、合同期限本安全责任合同自签订之日起生效，终止于工程竣工验收合格之日。
在合同期间，甲乙双方应共同遵守本合同的各项约定，确保施工安全、质量、进度等相关工作。
五、违约责任1. 如因甲方违反本合同导致安全事故，由甲方承担全部法律责任，并向乙方进行经济赔偿。
2. 如因乙方违反本合同导致安全事故，由乙方承担全部法律责任，并向甲方进行经济赔偿。
2024年-建设工程施工合同(标准版)范本2020
建设工程施工合同（标准版）范本20201.引言本合同范本适用于2020年的建设工程施工合同。
本合同旨在明确合同双方的权利和义务，确保工程顺利进行，并保障双方的合法权益。
本合同范本仅供参考，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
2.合同双方3.工程概况3.2工程地点：（1）土建工程：（2）装饰工程：（3）安装工程：（4）其他：（1）合格；（2）优良；（3）其他：4.合同价款及支付方式4.2支付方式：（1）预付款：甲方应在本合同签订后日内向乙方支付合同价款的%作为预付款；（2）进度款：乙方应根据工程进度向甲方申请支付进度款，甲方应在收到乙方申请后日内支付进度款；（3）结算款：本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后日内支付结算款；（4）质保金：甲方应在本工程竣工并经甲方验收合格后，向乙方支付合同价款的%作为质保金，质保期为个月，自工程竣工之日起计算。
质保期满后，如无质量问题，甲方应在日内向乙方支付剩余的质保金。
5.双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）提供施工场地和施工条件；（2）提供施工图纸和技术资料；（3）提供施工所需的设备和材料；（4）对工程进行监督检查；（5）支付合同价款；（6）其他：5.2乙方的权利和义务：（1）按照施工图纸和技术资料进行施工；（2）按照合同约定的质量标准进行施工；（3）按照合同约定的工程期限完成工程；（4）对施工过程中的质量问题进行整改；（5）接受甲方的监督检查；（6）其他：6.违约责任6.1甲方违约：（1）未能按照合同约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付合同价款的%作为违约金；（2）其他：6.2乙方违约：（1）未能按照合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同价款的%作为违约金；（2）工程质量不符合合同约定的质量标准，应负责无偿返工或修理，并承担由此产生的费用；（3）其他：7.争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
施工安全合同范本【施工安全合同协议书】
施工安全合同范本【施工安全合同协议书】甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就本工程的施工安全事项签订本协议，以便双方共同遵守。
一、工程概况工程名称：____________工程地点：____________工程规模：____________工程内容：____________二、安全责任1. 甲方责任：（1）提供符合国家安全标准的施工图纸和技术要求，及时向乙方提供施工中所需的各种资料和信息。
（2）负责办理施工许可等相关手续，确保工程符合相关法律法规的要求。
（3）按照约定支付工程款项，及时协调解决施工过程中出现的问题。
（4）对乙方施工过程中的安全工作进行监督和检查，确保施工安全。
2. 乙方责任：（1）严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工。
（2）建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全职责。
（3）组织对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
（4）落实安全生产措施，确保施工过程中的安全。
（5）严格按照施工组织设计进行施工，确保施工方案的科学合理。
（6）对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改。
三、安全防护措施1. 乙方应根据工程特点和施工环境，制定施工安全防护措施，并报甲方备案。
2. 乙方应按照相关规定，为施工人员办理意外伤害保险，并承担保险费用。
3. 乙方应加强施工现场的安全防护，确保施工人员的人身安全。
4. 乙方应做好施工现场的临时设施布置，确保施工过程中的安全。
5. 乙方应加强施工现场的环境保护，确保施工过程中的环保。
四、安全生产费用1. 乙方应在工程报价中包含安全生产费用，用于施工过程中的安全防护、教育培训等事项。
施工安全协议书合同范本(3篇)
第1篇甲方：___________地址：___________联系电话：___________法定代表人：___________乙方：___________地址：___________联系电话：___________法定代表人：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工安全事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程工期：____________________二、施工安全责任1. 甲方责任：（1）提供施工现场，确保场地平整、排水畅通、道路畅通，为乙方施工创造良好条件。
（2）负责工程所需施工图纸、技术资料、施工方案等的提供。
（3）负责施工现场的临时设施建设，包括临时道路、临时水电等。
（4）负责施工现场的安全防护设施建设，确保施工安全。
（5）对施工现场进行日常巡查，发现安全隐患及时整改。
（6）对乙方施工过程中发生的事故进行调查处理。
2. 乙方责任：（1）严格按照国家有关施工安全的法律法规、标准、规范和操作规程进行施工。
（2）建立健全施工安全管理制度，制定施工安全措施，并严格执行。
（3）对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
（4）配备必要的安全防护设施和施工机械，确保施工安全。
（5）定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
（6）配合甲方对施工现场进行巡查，及时报告安全隐患。
三、施工安全管理1. 施工现场安全防护设施：（1）施工现场应设置安全防护设施，包括但不限于：安全围栏、警示标志、安全通道、安全梯等。
（2）安全防护设施应设置在施工区域周边，并保持完好。
（3）安全防护设施应定期检查、维护，确保其安全性能。
施工现场安全责任合同范本7篇
施工现场安全责任合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于双方就本工程项目的施工进行合作，为明确施工现场安全责任，保障施工人员的生命财产安全，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、安全责任原则1. 双方应遵守国家安全生产法律法规、标准规范以及地方政府的有关规定，坚持安全第一、预防为主的方针。
2. 双方应建立健全施工现场安全管理体系，制定完善的安全管理制度和措施。
3. 双方应明确各级安全责任，确保施工现场的安全生产。
二、甲方安全责任1. 负责制定施工现场总的安全管理制度，并对乙方施工过程中的安全生产进行监督检查。
2. 负责提供符合安全要求的施工环境和条件，确保施工现场符合安全生产标准。
3. 负责监督乙方特种作业人员资格及特种设备的合规性。
4. 及时向乙方传达上级部门的有关安全生产指令和要求。
三、乙方安全责任1. 乙方应建立健全施工队伍安全管理体系，配备专职安全员，负责施工全过程的安全管理工作。
2. 乙方应严格遵守施工现场安全制度和相关规定，制定针对性的安全技术措施和操作规范。
3. 乙方应保证施工现场设施的安全状况，并定期对设施进行检查和维护。
如发现安全隐患，应及时处理并报告甲方。
4. 乙方应保证其施工人员的安全教育和培训，确保施工人员遵守安全规章制度，正确使用安全防护用品和机械设备。
5. 乙方应与甲方配合，共同做好事故预防和应急救援工作。
一旦发生安全事故，应立即报告甲方，并积极配合调查处理。
6. 乙方应对其承揽的施工项目范围内的安全生产负全面责任。
因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部法律责任和经济损失。
四、安全管理制度和措施1. 甲乙双方应共同制定施工现场安全管理制度和措施，明确各级管理人员的职责和权限。
2. 双方应建立安全检查制度，定期对施工现场进行安全检查，及时发现和处理安全隐患。
3. 双方应制定应急救援预案，明确应急组织和程序，确保事故发生时能够及时、有效地应对。
施工安全方面合同范本
施工安全方面合同范本1. 引言本文档为施工安全方面合同的范本，旨在确保施工项目的安全管理和安全措施的有效执行。
该合同适用于施工单位和业主之间的安全管理协议，以确保施工过程中人员的安全和财产的保护。
2. 范围本合同适用于所有施工项目，包括但不限于建筑、道路、桥梁和其他工程项目。
3. 安全管理责任3.1 施工单位的责任施工单位应负责制定和执行施工项目的安全管理计划，并向业主提供详细的安全措施和管理流程。
施工单位应派遣专业的安全人员，并确保工人遵守安全规章制度。
3.2 业主的责任业主应提供必要的资源和支持，以确保施工单位能够有效地执行安全管理计划。
业主应配备专职安全监督人员，并与施工单位保持紧密合作，共同推动施工项目的安全。
4.1 安全培训施工单位应对所有参与施工工作的人员进行安全培训，并确保工人了解和遵守相关的安全规章制度。
同时，施工单位应提供必要的个人防护设备，并确保其正确使用。
4.2 安全设施施工单位应在工地上设置必要的安全设施，包括但不限于警示标识、围栏、安全网等，以确保工人和其他人员的安全。
施工单位和业主应定期进行安全巡查，发现安全隐患及时采取措施，保障工地的安全。
4.4 突发事件应急预案施工单位和业主应共同制定突发事件应急预案，明确责任和处置流程，并进行定期演练，以确保在紧急情况下能够迅速响应和处理。
5. 安全管理监督5.1 监督机构业主有权聘请第三方安全监督机构对施工项目的安全管理进行监督和评估，并向施工单位提出安全改进意见。
5.2 报告施工单位应向业主和安全监督机构提交安全报告，详细描述施工期间的安全情况和措施执行情况。
5.3 处罚根据安全规章制度，安全监督机构有权对违反规定的施工单位给予相应的处罚，并向业主报告。
6. 合同变更与解除6.1 变更任何一方在施工过程中有权提出变更合同的请求，并经过双方协商后，以书面形式修改合同条款。
6.2 解除在下列情况下，任何一方有权解除合同： - 一方严重违反合同的安全管理规定，并经过通知后仍拒不改正； - 施工过程中出现无法解决的安全纠纷。
施工合同范本安全条款
施工合同范本安全条款1. 安全责任1.1 乙方应严格遵守国家有关施工安全的法律法规、标准和规范，确保施工过程中的安全。
1.2 乙方应制定详细的施工安全计划，包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等，并提交业主审核。
1.3 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
2. 安全教育2.1 乙方应对其管理人员和施工人员进行安全教育和培训，确保其具备必要的安全知识和技能。
2.2 乙方应定期组织安全演练，提高员工应对突发事件的能力。
3. 安全设施3.1 乙方应在施工现场设置必要的安全设施，包括安全警示标志、防护栏杆、安全网等。
3.2 乙方应确保所有施工设备和机具安全可靠，定期进行维护和检修。
4. 事故处理4.1 一旦发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行救援，并按照规定及时报告业主和相关部门。
4.2 乙方应配合业主和相关部门进行事故调查，并承担相应的责任。
5. 违约责任5.1 如乙方违反本合同的安全条款，导致安全事故的发生，应承担相应的赔偿责任。
5.2 如乙方未能按照规定进行安全教育和培训，导致员工安全意识不足，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决6.1 对于因本合同安全条款的解释和执行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
7. 其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表（签名）：_________________ 代表（签名）：_________________日期：_________________ 日期：_________________。
2020建筑施工合同范本4篇
2020建筑施工合同范本4篇篇12020建筑施工合同范本一、签约双方甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：二、施工项目甲方委托乙方承建的建筑工程项目名称为，具体位置为，工程范围包括但不限于：1. 工程概况及现状调查2. 方案设计及施工图纸制作3. 土地平整及基础施工4. 主体结构施工5. 给排水、电力系统施工6. 室内装修及设施安装7. 竣工验收及交付使用以上施工内容详见工程量清单。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币（大写），人民币（小写）元整。
2. 工程款支付方式：分期付款，具体如下：A. 前期款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的XX%作为前期款，即人民币（小写）元整。
前期款支付完毕后，乙方开始施工。
B. 进度款：工程施工中，根据工程进度，甲方按实际施工进度向乙方支付工程款，支付比例为实际完成工程量的XX%。
C. 竣工款：工程竣工后，甲方应于工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项，即人民币（小写）元整。
四、工程质量及保修期1. 乙方应保证施工质量符合相关国家标准和规定，确保工程安全可靠。
2. 工程竣工验收合格后，乙方承诺提供一年的免费维修保养服务，保修期从工程交付使用之日开始计算。
五、工程期限1. 工程期限为自合同签署之日起，工期为XX个工作日/月。
2. 若因不可抗力因素造成工期延误，双方应协商解决，并按照实际情况确定工期延长或赔偿方式。
六、违约责任1. 若乙方无故延误工程进度或工程质量不符合要求，则应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金人民币（大写），人民币（小写）元整。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，给乙方造成损失的，甲方应按实际损失支付违约金。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格交付使用之日终止。
施工安全合同范本
施工安全合同范本近年来，随着我国城市化进程的不断推进，建筑施工行业得到了快速发展。
然而，在施工过程中，安全事故频发，给工人生命财产安全带来了严重威胁。
为了确保施工安全，维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工安全合同。
一、合同主体1.甲方（施工单位）：_______2.乙方（施工人员）：_______二、施工工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程工期：_______三、安全责任1.甲方责任：（1）依法取得施工许可，确保施工场地符合安全生产条件；（2）为乙方提供安全防护设施、个人防护用品，并确保其完好有效；（3）对乙方进行安全生产培训，提高乙方安全意识；（4）制定施工现场安全生产规章制度，明确安全生产责任；（5）配备专职安全生产管理人员，对施工现场进行监督检查；（6）及时整改安全隐患，确保施工安全。
2.乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规、甲方安全生产规章制度；（2）正确使用施工设备、安全防护设施和个人防护用品；（3）参加甲方组织的安全生产培训，提高自身安全意识；（4）发现安全隐患及时报告甲方，并积极配合整改；（5）遵守施工现场纪律，不违规操作、不冒险作业。
四、安全事故处理1.发生安全事故，甲方应及时报告乙方，并采取有效措施救治伤员；2.甲方应按照相关法律法规和政策规定，承担相应的安全事故责任；3.乙方应积极配合甲方处理安全事故，提供必要的证明材料；4.双方应共同查明事故原因，加强安全管理，防止类似事故再次发生。
五、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
六、违约责任1.甲方违反合同约定，导致乙方人身伤害或财产损失的，甲方应承担违约责任；2.乙方违反合同约定，导致工程安全事故的，乙方应承担违约责任；3.双方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面问题的，双方应承担相应责任。
施工合同范本（5篇）
施工合同范本为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目：_____第二条施工地址：_____第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：_____（1）人身伤亡事故;（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;（3）发生厂内火灾事故;（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的;（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任：_____1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例：2020年工程建设施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为（工程名称），具体位置为（详细地址），项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议，∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为（具体天数），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币（大写），（小写），由甲方分期支付，支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题，乙方应立即采取相应措施处理，确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现不符合质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定，加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度，避免对施工环境造成污染和破坏，保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构，明确责任部门，负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查，乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除，需经双方协商一致，并书面表示解除意向。
2. 一方经通知，或者一方严重违约时，对方有权解除本合同，且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，可向有关主管部门申请调解，或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程施工合同书范本(2020版)
工程施工合同书范本(2020 版) Model project construction contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012108工程施工合同书范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
工程施工合同书范文 1为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称：****新建工程二、工程内容及工程量：*******。
三、工程总造价：大写(￥******元)四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：年月日至年月日。
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣 10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日工程施工合同书范文 2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
安全施工责任合同范本
安全施工责任合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：________________1.6 工程期限：________________二、施工安全责任2.1 乙方应严格遵守国家有关施工安全的法律法规，制定详细的施工安全方案，并提交甲方审核。
2.2 乙方应确保施工过程中的安全，防止安全事故的发生，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2.3 乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行安全管理，包括但不限于设立安全警示标志、采取安全防护措施等。
2.4 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，并书面报告甲方。
三、施工质量管理3.1 乙方应按照国家有关施工质量的标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合约定。
3.2 乙方应接受甲方对施工质量的监督和检查，对甲方提出的问题及时整改。
3.3 乙方应保证工程所使用的材料、构配件和设备符合国家有关标准和甲方的要求。
四、工程价款及支付4.1 工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
4.2 甲方支付工程价款的期限和方式为：________________五、违约责任5.1 乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：________________5.2 乙方施工过程中出现安全事故的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：________________六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
施工安全保护合同范本
施工安全保护合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就施工过程中的安全保护事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程项目名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[详细工程内容描述]二、施工期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日三、安全保护目标1. 杜绝因施工造成的人员死亡事故。
2. 减少因施工导致的重伤事故，重伤率控制在[X]%以内。
3. 预防和减少因施工引发的轻伤事故，轻伤率控制在[X]%以内。
4. 避免发生重大设备损坏、火灾、爆炸、坍塌等安全事故。
四、甲方的权利和义务1. 有权对乙方的施工安全保护工作进行监督、检查和指导。
2. 有权要求乙方整改施工过程中存在的安全隐患。
3. 向乙方提供与施工相关的安全技术资料和必要的安全防护用品。
5. 按照合同约定及时支付工程款，确保乙方有足够的资金用于安全保护措施的落实。
五、乙方的权利和义务1. 有权要求甲方提供必要的施工安全条件和支持。
2. 按照国家和地方有关施工安全的法律法规、标准规范以及甲方的要求，制定并落实各项施工安全保护措施。
3. 建立健全施工安全管理体系，配备专职安全管理人员，对施工过程中的安全工作进行全面管理。
4. 对施工人员进行安全教育培训，使其具备必要的安全知识和技能，特种作业人员必须持证上岗。
5. 定期组织安全检查，及时消除施工过程中的安全隐患。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
2020施工安全合同范本(2020
版)
The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
2020施工安全合同范本(2020版)
甲方单位名称：联系电话：
乙方单位名称：联系电话：
一．目的
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二．施工项目：
三．施工地点：
四．施工时间：
五．协议内容：
1、乙方进厂（站、库）施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于
施工过程中的协调、联系。
同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便
利条件和服务。
2、乙方施工前，必须经站（厂、库）安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工安
全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他
施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作；
3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通
过；
4、施工人员进厂（站、库）必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便
于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；
5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项
目要做封闭处理，施工人员应在施
工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操
作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方厂（站、
库）领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装
合格计量仪表后方可使用。
所需费用由施工单位负担；
8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准
并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。
动火作业过程中甲乙双方必须指派
安全人员在现场监护；
9、施工车辆进厂（站、库）必须装有防火帽，车速不大于5km/h，
出厂必须经门岗值班人员检查，
出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂（站、库）物品放行单，方可放行；
10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。
甲方有权随时进行检查，有权制
止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。
施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，
做到工完、料尽、场地清。
清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况
进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。
对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标
准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、工期：
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的 5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法：
1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；
2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。
因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。
工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
九、其它：
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。
该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。
甲方（公章）乙方（公章）
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。