建设工程施工合同范本(2020版)
2020新版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同(范本7篇)建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称:________________________________________二、工程地点:________________________________________三、承包工程范围和内容:________________________________________四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)¥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
建设工程施工合同范本6篇
建设工程施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:土建、安装等施工图纸中的所有内容。
二、工期1. 工程价款:人民币______元整(¥______元)。
具体价格以施工图纸及工程量清单为准。
2. 支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程预付款,预付款金额为合同总价的______%。
篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:土建、安装等施工图纸所示全部内容(详见附件)。
二、工期1. 开工日期:____年____月____日(具体以甲方书面开工令为准)。
2. 竣工日期:____年____月____日。
3. 合同工期:日历天。
如遇不可抗力因素导致工期延误,经甲乙双方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准1. 工程质量标准:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
2020年建设工程施工合同样本(示范合同)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-0398042020年建设工程施工合同样2020年建设工程施工合同样本(示范合同)【篇一】发包人(全称):____承包人(全称):____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1。
工程名称:_____。
2。
工程地点:_____。
3。
工程立项批准文号:____。
4。
资金来源:_____。
5。
工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围:_________。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写____)(¥____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥____元);2。
合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
建筑工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:合同订立时间:年月日合同订立地点:建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点:1、工程名称:xxxxxxx2、建设地点:xxxxxxx二、工程范围:按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价:合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ¥元,大写:佰拾万佰拾元角分)。
建设工程施工合同协议范本5篇
建设工程施工合同协议范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同协议。
一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程内容:_________________________(如土建、水电安装等)技术标准:按照国家相关施工规范和质量标准执行。
二、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日(如因特殊原因需调整工期,双方应书面确认)。
三、合同价款及支付方式合同总价款:人民币XXXX元(大写:_________________________元整)。
具体支付方式为:1. 工程预付款:合同签订后XX日内,甲方支付乙方工程预付款XX%。
2. 工程进度款:根据工程进度节点,经甲方审核确认后支付工程进度款。
具体支付节点及比例双方另行约定。
3. 工程结算款:工程竣工并通过验收后,双方进行结算确认,甲方支付至结算价的XX%。
剩余款项作为质保金,待质保期满后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收,如甲方未按时验收,则视为验收合格。
3. 验收合格后,双方签署工程验收合格证书。
如验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
2020建筑工程施工合同
2020建筑工程施工合同
本合同双方为甲方(建设单位)与乙方(施工单位)就2020年度建设工程的施工业务达成以下协议:
第一条工程名称、工程地点、工程规模
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程规模:
第二条工程内容和要求
1. 工程内容:
2. 工程要求:
第三条工程进度和工期
1. 工程进度:
2. 工程工期:
第四条工程质量和安全
1. 工程质量要求:
2. 工程安全:
第五条工程款项和付款方式
1. 工程款项:
2. 付款方式:
第六条违约责任
1. 甲方的违约责任:
2. 乙方的违约责任:
第七条合同变更和解除
1. 合同变更:
2. 合同解除:
第八条法律适用和争议解决
1. 法律适用:
2. 争议解决:
本合同共计××(数字)条,甲、乙双方均已认真阅读,理解并同意此合同的所有内容,自愿签订并遵守该合同,合同自签订之日起生效。
甲方:
签字:
日期:
乙方:
签字:
日期:。
建设工程项目施工合同5篇
建设工程项目施工合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行的建设工程项目施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括(但不限于)土建、安装、装饰等施工内容。
二、合同工期开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日合同工期总日历天数:____天。
三、合同价格及付款方式1. 工程总价:人民币________元整(大写:____________________)。
该价格为固定价格,除不可抗力因素外,任何一方不得要求调整。
2. 付款方式:乙方完成基础工程后,甲方支付工程总价的XX%;完成主体工程后,支付工程总价的XX%;工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余的工程款。
质保金为工程总价的XX%,自竣工验收合格之日起满一年后无质量问题一次付清。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收,应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知或变更的个别图示、补充技术资料等为依据。
3. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后,双方签署竣工验收证书,并将工程移交给甲方管理。
验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。
乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,且甲方有权选择其他单位进行工程的完工整改。
由于此类原因导致的损失由乙方承担。
五、工程安全施工和管理要求以及措施等条款篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程项目施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、工程期限1. 工程开工时间:____年__月__日2. 工程竣工时间:____年__月__日3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应及时沟通,明确工期顺延事项。
2024年-建设工程施工合同(标准版)范本2020
建设工程施工合同(标准版)范本20201.引言本合同范本适用于2020年的建设工程施工合同。
本合同旨在明确合同双方的权利和义务,确保工程顺利进行,并保障双方的合法权益。
本合同范本仅供参考,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
2.合同双方3.工程概况3.2工程地点:(1)土建工程:(2)装饰工程:(3)安装工程:(4)其他:(1)合格;(2)优良;(3)其他:4.合同价款及支付方式4.2支付方式:(1)预付款:甲方应在本合同签订后日内向乙方支付合同价款的%作为预付款;(2)进度款:乙方应根据工程进度向甲方申请支付进度款,甲方应在收到乙方申请后日内支付进度款;(3)结算款:本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算报告,甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后日内支付结算款;(4)质保金:甲方应在本工程竣工并经甲方验收合格后,向乙方支付合同价款的%作为质保金,质保期为个月,自工程竣工之日起计算。
质保期满后,如无质量问题,甲方应在日内向乙方支付剩余的质保金。
5.双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务:(1)提供施工场地和施工条件;(2)提供施工图纸和技术资料;(3)提供施工所需的设备和材料;(4)对工程进行监督检查;(5)支付合同价款;(6)其他:5.2乙方的权利和义务:(1)按照施工图纸和技术资料进行施工;(2)按照合同约定的质量标准进行施工;(3)按照合同约定的工程期限完成工程;(4)对施工过程中的质量问题进行整改;(5)接受甲方的监督检查;(6)其他:6.违约责任6.1甲方违约:(1)未能按照合同约定支付合同价款,每逾期一日,应向乙方支付合同价款的%作为违约金;(2)其他:6.2乙方违约:(1)未能按照合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同价款的%作为违约金;(2)工程质量不符合合同约定的质量标准,应负责无偿返工或修理,并承担由此产生的费用;(3)其他:7.争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位:(甲方)法人代表;承包单位:(乙方)法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方多次协商,并达到双方同意,有甲方在开发的工程发包给乙方施工,而乙方同意承包本项工程,为了双方在承包工程施工期间内责、权、利,经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定,特定立如下本合同条款:一、工程名称:二、:工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式:甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容:(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内);六、质量与工期:乙方在本工程施工中,必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工,必须达到合格工程,争取优良工程;乙方在本工程施工中,必须按照甲方下达的工期要求完成,施工工期为天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价:经双方确定,本工程合同造价暂定元,作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件,自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价,人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价,此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作:1、甲方在乙方进入工地时,保证三通一平;组织技术交底,向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系,及时办理工科济、技术签证,并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题,按国家的验收规范进行竣工验收。
建设工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-006384建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本(2020版)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
2020建筑施工合同范本4篇
2020建筑施工合同范本4篇篇12020建筑施工合同范本一、签约双方甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:二、施工项目甲方委托乙方承建的建筑工程项目名称为,具体位置为,工程范围包括但不限于:1. 工程概况及现状调查2. 方案设计及施工图纸制作3. 土地平整及基础施工4. 主体结构施工5. 给排水、电力系统施工6. 室内装修及设施安装7. 竣工验收及交付使用以上施工内容详见工程量清单。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币(大写),人民币(小写)元整。
2. 工程款支付方式:分期付款,具体如下:A. 前期款:合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的XX%作为前期款,即人民币(小写)元整。
前期款支付完毕后,乙方开始施工。
B. 进度款:工程施工中,根据工程进度,甲方按实际施工进度向乙方支付工程款,支付比例为实际完成工程量的XX%。
C. 竣工款:工程竣工后,甲方应于工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项,即人民币(小写)元整。
四、工程质量及保修期1. 乙方应保证施工质量符合相关国家标准和规定,确保工程安全可靠。
2. 工程竣工验收合格后,乙方承诺提供一年的免费维修保养服务,保修期从工程交付使用之日开始计算。
五、工程期限1. 工程期限为自合同签署之日起,工期为XX个工作日/月。
2. 若因不可抗力因素造成工期延误,双方应协商解决,并按照实际情况确定工期延长或赔偿方式。
六、违约责任1. 若乙方无故延误工程进度或工程质量不符合要求,则应承担违约责任,甲方有权要求乙方支付违约金人民币(大写),人民币(小写)元整。
2. 若甲方未按约定支付工程款项,给乙方造成损失的,甲方应按实际损失支付违约金。
七、争议解决1. 双方如发生争议,应友好协商解决。
如协商不成,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格交付使用之日终止。
建设工程施工合同(通用10篇)
建设工程施工合同(通用10篇)建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别:_________立合同单位:_________(简称借款方)_________银行_________行(简称贷款方)借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。
为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%,计算复利。
第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后,本合同同时失效。
第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。
借款方(盖章):_________ 贷款方(盖章):_________地址:_________ 地址:_________法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________开户银行及帐户:__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________贷款种类:_________编号:_________申请单位:_________企业性质:_________申请时间:_________年_________月_________日经办行:中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称:_______________甲方:___________________乙方:__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程,接受了乙方_________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例:2020年工程建设施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务,双方经友好协商一致,特订立本合同,共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为(工程名称),具体位置为(详细地址),项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议,∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为(具体天数),自(具体日期)起至(具体日期)止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币(大写),(小写),由甲方分期支付,支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准,确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题,乙方应立即采取相应措施处理,确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时,甲方有权对工程质量进行检查验收,如发现不符合质量要求,乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定,加强安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度,避免对施工环境造成污染和破坏,保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构,明确责任部门,负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告,确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查,乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除,需经双方协商一致,并书面表示解除意向。
2. 一方经通知,或者一方严重违约时,对方有权解除本合同,且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,可向有关主管部门申请调解,或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程施工合同书范本(2020版)
工程施工合同书范本(2020 版) Model project construction contract(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-012108工程施工合同书范本(2020 版)说明:以下合同书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。
工程施工合同书范文 1为了强化***工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县***(全称以下简称甲方)将****工程,承包给***(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称:****新建工程二、工程内容及工程量:*******。
三、工程总造价:大写(¥******元)四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。
五、约定施工工期:年月日至年月日。
六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣 10%质量保证金,无质量问题到期返还)七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。
九、质保期(一年):此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日工程施工合同书范文 2发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
建设工程施工合同(2020版)
建设工程施工合同(2020版) 第一章总则
第一条合同的目的和依据
第二条合同的约定和范围
第三条项目概况和施工地点
第四条合同的签订和生效
第二章合同的义务和责任
第五条甲方的义务和责任
第六条乙方的义务和责任
第七条工期、进度和质量管控
第八条工程款的支付和结算
第九条合同变更、终止和索赔
第三章合同的权益和保障
第十条工程质量的保障
第十一条合同履行的风险管理
第十二条保证金和履约保险
第十三条争议的解决和法律适用
第四章合同的附件
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三:工期计划和施工进度表
附件四:合同变更和索赔材料
法律名词及注释:
1.甲方:合同中的委托方,即工程项目的委托方。
2.乙方:合同中的承包方,即负责工程施工的承包商。
3.工期:合同规定的工程完工需要的时间。
4.进度:工程施工进展的情况及完成的程度。
5.质量管控:对工程施工过程中的质量进行管理和控制,确保工程质量符合合同要求。
6.工程款:合同规定的支付给乙方的工程款项。
7.结算:根据工程进度和质量完成情况,对工程款进行结算。
8.变更:合同生效后,对合同条款的修改。
9.终止:提前终止合同的行为。
10.索赔:因合同履行过程中发生的问题,要求对方负责赔偿的权利。
本文档涉及附件:
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三:工期计划和施工进度表
附件四:合同变更和索赔材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____________________
编号:YB-HT-029164
建设工程施工合同范本(2020
建设工程施工合同范本(2020版)
建筑工程承包合同是发包方(建筑单位)和承包方(施工单位、勘察设计单位)为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。
国际工程承包合同一般具有以下法律特点:
1.具有国际性。
主要表现在两个方面:一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法人;二是承包人须在外国履行其全部或大部分合同义务,即合同的履行地是在承包人所属国以外的其它国家或地区,故涉及到复杂的法律适用问题。
2.需要巨额资金,故合同标的常常很大,交易中通常都需要各种各样的银行担保。
3.履约期长。
4.风险较大。
为减少风险,合同中除预订有货币条款和不可抗力条款外,通常还含有价格调整条款、艰难情势条款等。
对外建筑工程承包合同可以分为总承包合同、分包合同、固定总价合同和成本加酬金合同等。
以下列举的是一个总承包合同:
土木工程建筑承包合同
第一章一般条款
定义和释义
1.1在本合同中,除按上下文另具意义者外,下列词语应解释如下:
“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人,但不包括业主的受让人,经承包人同意者除外。
“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司,包括其他人代表,继承人和业经认可的受让人。
“工程师”指第二章中所指定的工程师,或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。
“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程师,或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督,其权限上工程师书面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和临建工程。
“合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表(如果有),还可指标书、接受证书以及承包协议(如已完成)。
“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按本合同以下条款规定增减。
“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品,不论任何性质,但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。
“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范,或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。
“图纸”指技术规范中规定的图纸,经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改,以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。
“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地,包括地面、地下、在之上或通过部分,以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所,只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。
“业经认可”指已经经书面认可,包括过后对口头认可的书面确认,“认可”指书面认可,包括上述规定在内。
1.2按合同上下文所需,单数含义的单词也可据有复数的含义,反过来也是一样。
1.3合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分,不得用于考虑解释条款或合同。
1.4“费用”一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。
工程师及工程师代表
2.1工程师必须按合同明文规定,履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。
如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可,其要件应在本合同第二部分予以规定。
2.2工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权,但必须将所有此种授权书的副本提交给承包人和业主。
在授权范围内,工程师代表给承包人的任何书面指令或认可(仅限于此)对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。
以下规定属于例外:
工程师代表对任何工程或材料的不予否认,不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。
若承包人对工程师代表的任何决定不满意,其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。
转让和分包
3.未经业主事前书面同意,承包人不得将合同或其任何部分,或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让,向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。
4.承包人不得转包整个工程。
除非合同另有规定,未经工程师事前书面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程师不得无故不同意分包,一旦同意分包,此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务,他必须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任,如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。
以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。
合同文件
5.1以下要件得在合同第二部分规定:
用以起草合同文件的语言;
合同适用哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。
如果文件用一种以上语言作成,用以解释合同的语言也必须在第二部分中规定,且将被定为“主体语言”。
5.2除合同中另有规定外,合同第一、二部分的条款规定优于其它任何构成合同的文件的规定。
以上述规定为准,构成合同的数个文件可视为能互相解释,如意思含糊或不一致时,由工程师解释和处理,并由此向承包人发出指令。
如工程师认为,服从此种指令会使承包人发生额外费用,而此种费用是承包人由于上
述意思含糊或不一致而按理无法预见的,工程师应予以证明,业主必须支付相应的额外款额以补偿此种费用。
6.1图纸由工程师独自保管,但须向承包人免费提供两份副本,承包人所需的其余副本由他自己制作并承担费用。
合同履行后,承包人须将全部合同图纸归还工程师。
6.2承包人必须将按上述规定所提交的一份图纸副本留在工地,让工程师及其代理,或工程师书面授权的任何其它人在所有合理的时间内查阅使用。
6.3如工程师不在适当时间内再提供图纸或命令,包括指示、指令或认可,工程计划或进展便可能被延误或中断时,承包人必须书面通知工程师。
通知书中应详细说明所需的图纸或命令,所需原因和时间,以及如果不及时提供而可能造成的任何延误和中断。
6.4如承包人按本条第3款规定索要图纸或命令,由于工程师没有或不能在合理时间内提供,从而导致承包人误工和/或承担费用,工程师必须考虑此种延误,以决定是否按本合同第44条规定延长承包人的工期,且只要有理由,承包人所承担的此种费用必须得到补偿。
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。