建筑工程水电安装施工合同
建筑水电承包合同范本6篇
建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。
二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。
2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。
三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。
五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。
水电安装合同(15篇)
水电安装合同(15篇)水电安装合同1建设单位(甲方)：承建单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3建设规模(面积)：建筑面积约为m(钢架棚约m2，标准厂房m2，实际投影面积为准)。
第二条工程承包范围及内容：甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。
第三条材料要求及工程工期：3.1材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。
乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。
若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。
3.2工程工期：3.3工期起止日期：合同签定后次日开始计算。
如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。
第四条工程质量标准及保修条件、期限4.1验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。
4.2保修期限为壹年。
在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修;如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。
4.3质保金为总工程造价的2%，保修期满后支付。
第五条承包方式及工程价款5.1承包方式：总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的全部内容。
由乙方提交施工图给甲方审核。
5.2工程价款：标准厂房单价2，钢架棚单价2，元本工程总价人民币为元整(大写：整)，按实际收方面积计算。
5.3本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。
第六条付款方式本合同使用货币种类为人民币。
本工程第一批材料进场支付工程总价的40%计：元(大写伍拾陆万元整)作为工程进度款;主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：元(大写：整)作为工程进度款，封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的%，计元(大写：整)，单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。
水电站工程建设施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ______________签订日期： ______________甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________鉴于：甲方计划在_________地区建设水电站，乙方具备相关资质，愿意承担该水电站的建设施工任务。
为明确双方的权利、义务，本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程总投资：_________________________第二条工期要求2.1 乙方应在合同签订后_________天内完成施工准备工作，并于_________日正式开工。
2.2 工程总工期为_________个月，自开工之日起计算。
2.3 因设计变更、自然灾害等不可抗力因素导致工期延误的，经双方协商一致，可相应顺延工期。
2.4 乙方如无正当理由，擅自延长工期，每延误一天，应向甲方支付_________%的违约金。
第三条承包方式3.1 本工程采用________________承包方式。
3.2 乙方负责提供施工图纸、施工组织设计、施工方案等施工资料。
3.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工。
第四条合同价款4.1 本工程合同价款为人民币_________万元整。
4.2 合同价款包括以下内容：（1）施工费用；（2）材料费用；（3）机械设备费用；（4）施工管理费用；（5）其他相关费用。
4.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计、施工方案等资料，甲方支付合同价款的_________%；（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同价款的_________%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同价款的_________%。
房屋装修水电安装合同范本6篇
房屋装修水电安装合同范本6篇篇1甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：_________________。
2. 房屋结构：_________________。
3. 承包范围：水电安装工程的制作与安装，包括但不仅限于电路设计、水管安装等。
但不包括建材购买。
如超出水电范围则甲乙双方另外签订单项承包合约或追加预算等文字说明，由乙方完工并领取完工工资后视为本合同正式附加文本。
本合同不含其他任何税种。
如甲方要求超出原定施工范围需乙方进场配合施工，双方应签订书面变更确认书，相应费用及工期经双方商议后以书面确认。
若不及时签订书面确认书则视为口头协议无效处理。
二、工程期限及工程造价甲方（业主）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（如无亲笔签章请另加盖公章确认本协议真实性有效性以免出现协议无效内容和公章私人印鉴印戳等相关责任问题及安全隐患其他形式留存比较差异填写一致性造成不利法律因素加强项目日常内部运营管理优化法律方面把关等形式缺失的风险做好各方面的制约能力及防范意识风险意识规避风险加强内部管理和项目运营管理避免不利因素的发生杜绝违规操作等现象的发生）联系电话：_________________ 身份证号：_________________ 紧急联系方式：______________ 居住地址：_________________乙方（承包商）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（同上）联系电话：_________________ 公司地址：_________________ 紧急联系方式：______________ 工程地址：_________________ 签约日期：_______年____月___日附件一前期物业收费清单交接流程及其他前期收费情况等篇2甲方（业主/发包方）：____________________乙方（承包商/施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：____________________。
建筑水电安装合同书8篇
建筑水电安装合同书8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑水电安装事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：本工程包括建筑给排水、电气安装等施工图纸中的所有内容。
具体涵盖室内给排水管道、电气线路、照明设备及其他附属设施的安装。
二、合同工期1. 工程开工日期：自甲乙双方签订合同之日起。
2. 工程竣工日期：乙方应在约定的工期内完成所有安装工作，并提交验收申请。
如有特殊情况，乙方应及时向甲方汇报。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际工程量结算。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付乙方工程款：合同签订后支付预付款________%；工程完工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家和地方现行相关规范及标准执行。
验收合格后方可交付使用。
3. 如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿维修并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应及时清理，不得影响周边环境。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：甲方应按合同约定支付工程款；提供施工所需的水电资源；对工程进度和质量进行监督。
2. 乙方责任与义务：乙方应按时完成施工任务；确保工程质量；遵守安全及文明施工要求；负责工程保修。
水电改造施工合同(19篇)
水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
安装水电工程施工合同范本
安装水电工程施工合同范本1. 引言本文档为安装水电工程施工合同的范本，旨在为双方当事人提供一个参考，明确工程施工的相关要求、权责以及支付方式等重要条款。
鉴于不同地区的法律法规可能存在差异，根据实际情况，用户可根据该范本进行必要的修改和调整。
2. 合同基本信息本合同由以下双方当事人根据自愿平等原则共同订立：甲方：（公司/个人）名称、地址、联系方式乙方：（公司/个人）名称、地址、联系方式3. 工程概述在本合同中，甲方雇佣乙方作为安装水电工程的承包商，负责完成以下工程：•工程名称和位置•工程规模和要求•施工开始日期和结束日期4. 工程价款根据本合同，乙方将获得的工程价款总额为（具体金额）。
支付方式按照以下条款执行：•首付款：（具体金额），在工程开始前（具体日期）支付给乙方。
•进度款：根据工程进度和验收情况，甲方按下表支付给乙方进度款：工程进度进度款比例开工前10%第一阶段完成30%第二阶段完成40%工程完工验收合格20%•尾款：在工程完工验收合格，并经双方共同确认后，在（具体日期）支付给乙方。
5. 工程质量和责任•乙方必须按照相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合约定的要求。
•在工程保修期内，乙方将负责免费修理因施工质量问题造成的损坏和故障。
•若乙方未能按时保修，甲方有权要求补偿，并在故障修复期间停止支付尾款。
6. 违约责任和解决争议方式•若双方当事人未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
•双方当事人应尽力通过友好协商解决任何争议或纠纷。
如协商未果，可提交给有关仲裁机构或法院处理。
7. 合同生效和终止本合同自双方当事人签字盖章后生效，有效期直至工程完工并经乙方交付合格验收。
8. 其他条款•本合同一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。
•本合同的修改和补充必须以书面形式经双方当事人协商一致后生效。
9. 签字盖章甲方（盖章）：_________________________ 日期：_________________乙方（盖章）：_________________________ 日期：_________________（甲方、乙方双方当事人签字盖章后，本合同即生效。
关于水电工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就水电工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______水电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于水工建筑物、供电设施、排水设施、灌溉设施等。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责上述工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收及保修等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。
第三条工程工期3.1 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
3.2 乙方应严格按照工期要求完成工程，如遇不可抗力等因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
4.2 甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。
4.3 工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复、赔偿等责任。
第五条材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的全部材料，乙方负责材料验收、保管和使用。
5.2 甲方提供的材料应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方有权拒绝使用。
第六条工程价格及支付方式6.1 工程总价为人民币_______元（大写：_______）。
6.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价的_______%；（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_______%。
工装水电合同5篇
工装水电合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本次工装水电工程项目达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：工装水电工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于工装设备的安装、电路布线、照明安装、给排水管道安装等。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体日期根据双方约定确定。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写：______元整（￥______元）。
具体价格根据工程实际量及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款。
工程竣工后，双方进行结算，并支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至符合验收标准。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。
七、保修条款1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限为______年。
2. 在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2025年水电安装劳务分包的施工合同样本（三篇）
2025年水电安装劳务分包的施工合同样本____年度水电安装工程分包合同甲方（委托方）：地址：法定代表人：乙方（承包方）：地址：法定代表人：鉴于甲方在相关建设项目中需进行水电安装工程，而乙方具备相应的专业技术及资源，双方同意基于公平、公正、互惠互利的原则，签订本合同。
一、工程概况1.1 项目名称：1.2 项目位置：1.3 工程内容：包括水电安装工程的设计、材料采购、施工、调试等全部工作。
二、合同金额与支付条款2.1 合同总金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。
2.2 支付安排：（1）预付款：合同签署后____个工作日内，甲方支付____%的合同总金额（即人民币300,000.____元）给乙方。
（2）进度付款：根据工程进度支付剩余____%的合同总金额。
进度付款1：工程开工后____个工作日内支付____%的合同总金额（即人民币200,000.____元）。
进度付款2：中期验收合格后____个工作日内，支付____%的合同总金额（即人民币300,000.____元）。
进度付款3：竣工验收合格后____个工作日内，支付____%的合同总金额（即人民币200,000.____元）。
三、合同履行期限3.1 合同自生效之日起至合同金额支付完毕之日止。
3.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方需承担由此产生的额外费用。
四、工程质量与验收标准4.1 乙方应确保工程质量符合国家相关标准，并满足甲方的技术指标和质量要求。
4.2 工程竣工后，乙方需邀请甲方进行验收，验收合格后支付相应进度款。
五、保修与维护5.1 设备保修期：自验收合格之日起____个月内，乙方对水电设备提供保修服务，负责故障修理。
5.2 工程保修期：自竣工验收之日起____个月内，乙方对水电工程提供保修服务，负责质量问题的修复。
六、违约责任6.1 如乙方违反合同导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
6.2 如甲方违反合同导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任。
水电安装合同范本简单(精选8篇)
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
水电安装合同模板(4篇)
水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电安装合同标准范本(4篇)
水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：以建设单位工期为准。
3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
水电安装施工合同电子版(6篇)
水电安装施工合同电子版甲方：_____代表（以下简称甲方）乙方：_____代表（以下简称乙方）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就。
水电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）工期要求乙方必须在____年____月____日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
合同价款本合同价款为人民币：_____元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。
付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，____日内甲方向乙方按比例给予支付。
保修期1年。
设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材（未计价材料）均由甲方采购供应，所有辅料（计价材料）由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
双方职责1甲方职责按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。
水电安装施工合同范文(4篇)
水电安装施工合同范文建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：____年 ____月 ____日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。
工程承包合同(水电安装)水电工协议8篇
工程承包合同（水电安装）水电工协议8篇篇1工程承包合同（水电安装工程）甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方水电安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXX水电安装工程工程地点：XXX承包范围：水电安装工程，包括但不限于水暖设备安装、电气线路敷设、照明系统安装、给排水管道安装等。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期：XX天三、质量标准工程质量应符合国家现行相关质量标准，包括但不限于《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等。
四、合同价款本合同总价款为人民币（大写）XXXX元，小写：XXXX元。
此价格包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
五、付款方式1. 甲方应按合同约定支付乙方工程款。
2. 乙方完成主体工程后，甲方应支付合同总价款的XX%；工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的XX%；剩余XX%的款项作为质量保证金，保修期满后支付。
3. 乙方应提供相应的收款凭证，甲方应按时足额支付。
六、双方权利和义务1. 甲方应提供必要的工作条件和生活条件，保障乙方的合法权益。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得拖欠。
3. 乙方应按照合同约定完成水电安装工程，确保工程质量。
4. 乙方应遵守安全操作规程，确保施工安全。
5. 乙方应提供完善的售后服务，保修期内免费维修。
七、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定完成水电安装工程，应承担相应的违约责任。
3. 双方应友好协商解决合同纠纷，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程水电合同8篇
建筑工程水电合同8篇我们要对写合同这项工作负起责任，以确保双方的权益得到充分保障，我们要想写好合同，需要清晰地表达双方的意图和约定，避免产生歧义，以下是作者精心为您推荐的建筑工程水电合同8篇，供大家参考。
建筑工程水电合同篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
1工程设计图纸与设计变更单中所包含的'所有工作内容。
2.具体工作内容：①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容：依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。
①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
1.按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
2. 乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
甲方：1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装工程劳务合同书
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就xxx工程xx 楼项目的水电、暖气、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一：工程名称：
二：工程地点：
三、工程承包围
工程围与容：所有土建面积、施工图所有的水电、暖气、消防及弱电安装工程。
(1)室给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户用水地点;
(2)室外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;
(3)室电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(4)室照明灯具及开关预埋及安装;
(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
(6)防雷接地安装;
(7)暖气安装；
(8)消防所有管网预埋到位;
(9)弱电预埋到位;
四、工期要求
乙方随总包方工程进度配合水电安装，在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格。
甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规》和《建筑安装工程质量评定标准》。
六、工程承包方式：
包工、包安装(含防雷接地、暖气、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币：元/平方米(以实际施工建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
甲方在合同签订后，按以下规定向乙方支付合同款。
施工期间甲方按总包方支付结点向乙方支付。
安装工程完工验收合格后两个月支付按实际完成工程量的95%，余5%为质保金，保质期为二年，甲方应在保质期满15天，将质保金付给乙方（不计银行利息）。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1、甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图所有的水电、暖气、消防及弱电安装工程。
(2)严格按照设计图的要求及施工规施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
由于设计变更造成误工，影响工期，造成相关费用由甲方承担。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方按总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。
(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
5、负责对该工程合同围的施工现场的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度。