劳务分包清包工合同
劳务清包合同参考范本(8篇)

劳务清包合同参考范本甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:红水河镇公共租赁住房及市场监督局业务用房二、工程地点:贵州省罗甸县红水河镇三、承包方式:劳务清包方式(包括机械设备及周转材料、外脚手架、安全网、密目网及其它安全措施器材)四、承包范围1、给定的施工图纸范围内±0.000标高以上自开始到竣工验收过程的土建及装修部分;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。
所出人工由乙方出工和建筑所需的设备由乙方承担。
2、现场安全文明临建的搭拆3、小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝、绑丝等五金配类。
4、材料:除钢筋、水、水泥、砂、石、砖以外的所有材料5、工程种类;除水电、门窗、室外附属以外的所有分项工程。
6、鉴定合同时交合同履约金3万元。
二层主体施工完毕后退还保证金。
五、开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日六、工程面积及单位:1、此工程建筑总面积为_____1649.61____平方米2、计算方式按建筑面积计算。
4、工程承包价:每平方米420元。
不包括各种税金及费用七、付款方式1、乙方6层封顶经质监部门主体验收合格后付至乙方完成工程量总价款的60%(二层封顶付20%,四顶封顶付20%,主体验收合格后付20%),砌体内外粉刷、阳台、厨卫地面、屋面防水及砼保护层、散水结束再付20%。
竣工验收后一个月内10%。
剩余10%三个月内付清。
2、甲方在付乙方工程款时必须提供工人工资花名册及有效证件的复印件。
八、双方责任:甲方责任:1、向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。
2、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方营造一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令限期整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
工程劳务清包工合同

工程劳务清包工合同•相关推荐工程劳务清包工合同范本(精选5篇)随着人们对法律的了解日益加深,合同的类型越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么大家知道合同的格式吗?下面是小编帮大家整理的工程劳务清包工合同范本(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程劳务清包工合同1甲方:______乙方:______由甲方承建的变电所工程,因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。
为了保证工程质量和施工进度,确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,特订立以下协议,共双方同信定执行。
一、工程名称:变电所工程二、工程地点:黄骅港三、承包方式:包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。
四、工程内容及范围:1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子,从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器,管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作,与甲方现场管理人员要密切配合,共同协调各分包单位的工作。
2、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供),包括塔吊、施工电梯的基础,包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填,地下室施工时抽水及水泵购置,片石垫层、砼垫层,包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>,购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护14天,其它养护7天),砌体工程的砌筑。
4、粗装修工程包括抹灰工程,屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。
不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等),钢管、扣件的试验费用由乙方负责。
劳务清包合同范文(4篇)

劳务清包合同范文雇主(甲方):_____住址:_____雇员(乙方):_____住址:_____甲乙双方依照《民法典》和有关规定,结合_____项目实际情况,遵循平等自愿公平的原则协商一致,现双方签订以下协议。
一、工程概况1、工程地点:_____2、工程范围:_____3、承包方式:_____4、承包内容:_____二、工期从____年____月____日起至____年____月____日止,工期为____天,因甲方原因拖延,工期顺延;因乙方原因导致拖延工期的,甲方可扣除乙方人工费____元/天;因不可抗拒因素导致无法开工的,可顺延工期。
三、双方责任1、甲方责任(1)甲方在合同签订时,应完成图纸和其他技术交底。
(2)甲方应保证工程交付时的条件是符合施工条件的。
(3)甲方应把控工程的质量和安全的问题,一旦发生质量问题,可要求乙方返工。
(4)甲方应按照合同的规定,及时足额的向乙方支付劳务费。
2、乙方责任(1)乙方应遵守甲方的规章制度。
(2)乙方在工作时,应按照本着安全、高效的原则完成甲方交付的任务。
四、劳务费及付款方式1、本协议的承包价格按建筑面积结算,每平米价格为____元,结算时以实际建筑面积为准,预计面积:____平方米,劳务费:____元。
2、施工队进场,预支生活费:____元。
3、当乙方完成本工程的一半工程时,甲方支付劳务费____元。
4、工程完工,验收合格后结清剩余劳务费____元。
五、材料1、乙方应提前____天向甲方提供需购材料清单,甲方应在____天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。
六、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。
3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持____人以上的施工人员。
劳务清包工合同范本简单(3篇)

第1篇合同编号:_______签订日期:_______甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将劳务工程发包给乙方施工,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_________________________1.2 工程地点:_________________________1.3 工程内容:_________________________1.4 工程规模:_________________________1.5 工程预算:_________________________二、工程承包范围2.1 乙方负责完成甲方发包的劳务工程,包括但不限于以下工作内容:(1)施工图纸范围内所有劳务作业的施工;(2)施工过程中所需的材料、设备、工具等的采购、租赁、运输及安装;(3)施工过程中产生的垃圾清运;(4)施工过程中可能发生的工程变更、洽商及现场签证等。
2.2 乙方不得将本合同约定的工程分包或转包。
三、工期及验收3.1 工程总工期为______天,自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照施工进度计划,确保工程按期完工。
3.3 工程验收标准及程序按照国家及地方有关法律法规及甲方要求执行。
3.4 工程验收合格后,甲方应予以签认,并支付相应的工程款。
四、工程款支付4.1 工程款支付方式:按月进度支付,具体支付比例及时间由甲乙双方协商确定。
4.2 甲方应在乙方提交的工程进度款支付申请及相关证明材料后____个工作日内支付工程款。
4.3 乙方应在收到工程款后____个工作日内向甲方提交工程进度款支付凭证。
五、工程变更及洽商5.1 工程施工过程中,如遇设计变更、洽商等,甲乙双方应按照以下原则处理:(1)设计变更:乙方应在接到设计变更通知后____个工作日内,将变更内容、影响及所需费用等情况通知甲方;(2)洽商:甲乙双方应就洽商事项进行协商,达成一致意见后,由乙方按照洽商结果执行。
清包工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、质量管理条例、安全管理条例及其它有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则;经甲乙双方充分协商;对工程的劳务分包事宜达成一致;签订如下条款;双方在合同履行过程中应严格执行..1、乙方资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、工程概况工程名称:工程地点:结构类型:3、承包方式、范围及内容3.1 承包方式:3.2 承包范围:3.3 承包内容:4、工程单价及工程总价款4.1工程款的计算公式:4.2根据双方充分协商;约定本劳务分包工程单价为 ..5、工程款的支付5.1预付款: ..5.2进度款: ..5.3工程款支付方式: ......6、履约保证金双方协商约定本合同的履约保证金为万元人民币;保修期满后无息退还..7、工期要求乙方的施工进度应符合甲方项目部根据工程实际情况确定的总工期、月、周、天及阶段施工进度计划施工;并按如下工期保证措施执行:7.1 乙方应按照施工前编制的施工进度计划控制工程的总进度..必须按照甲方编制的分阶段进度计划组织人员施工;必须按照项目生产会议布置的周、日、时计划组织施工人员加班施工来确保计划的落实..7.2乙方配备的辅材机具必须满足施工进度安排..7.3乙方应编制由甲方购买的材料计划;并承担计划编制的不完善而造成的进度推迟的责任..7.4乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排..7.5出现突发事件时;乙方必须无条件立即落实甲方的安排;是否补偿费用待事件处理完善后根据实际情况再做出..7.6因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施..7.7乙方应有足够的技术工人和配合工种;保证施工进度..7.8在农忙季节麦收、秋收、种麦、节假日等乙方务必保证连续施工;是否放假;乙方必须服从甲方安排;确保工期..如果因民工放假造成停工、误工;乙方应按照甲方要求的进度计划采取措施将延误的工期补回..7.9每个阶段的施工;若因乙方原因造成工期拖延;工期每拖延一天扣罚乙方元人民币;若延误不足一日;按相应小时比例赔偿违约金一天按国家规定的正常工作时间8小时计..8、质量要求8.1 本合同的质量标准为国家规范要求的以上标准..8.2 乙方应严格按照设计图纸、技术洽谈记录、图纸会审纪要、现行相关的强制性标准条文、施工质量验收规范、技术规范、标准图集等施工;严格进行过程控制;确保工程质量达到本合同约定的质量标准..8.3 乙方应严格按照本公司相关质量管理规定执行..9、安全生产、文明施工9.1 安全目标:杜绝伤亡事故的发生;轻伤事故控制在‰以下..若本合同承包范围内因乙方原因发生安全事故;由乙方负经济责任;情节严重的追究法律责任..9.2 安全保证措施:9.2.1 乙方应配合甲方建立安全保证体系;成立安全管理小组;配备兼职安全员姓名为: ;加强对职工的安全教育;执行安全技术规范;严守安全规则;落实安全措施;确保安全施工..9.2.2 乙方应按有关规定;配合甲方采取有效的安全防护措施;严格执行工地的一切安全管理制度..9.3 文明施工保证措施9.3.1 乙方应安排专人负责文明施工管理、全员参与;施工段要做到工完料净、场地清整;各种材料按规格、品种堆放有序..9.3.2 乙方应严格执行工地的一切文明施工管理制度..9.4甲方负责工地的工程质量、工期、安全生产、文明施工的全面管理和监督;对于施工质量低劣;工期延误;达不到协议条款要求;以及由于施工队素质太差;不遵守工地安全文明生产规章制度;或在工地闹事斗殴的施工队伍;甲方有权中途责令其退场..10、甲乙双方职责与权利10.1 甲方职责与权利甲方职责1负责与发包人、监理、政府各相关主管部门的沟通;保证乙方有一个稳定的施工环境..2负责工程现场各个施工作业施工队伍间的协调工作..3按照本合同规定付给乙方工程款..4 负责给乙方提供生产、生活等临时设施;能保证生产、生活的正常秩序..5负责测放工程主要控制线..6负责对乙方自带的材料、设备进行必要的检查、验收;对不符和要求的材料、设备甲方有权责令乙方更换..7负责提供垂直运输设备塔吊、施工电梯..8二级配电箱及其以上的临电设施属甲方负责..甲方权力1甲方管理人员有权对乙方的施工过程进行监督..2乙方在施工过程中如发生不符合工程质量、进度、安全目标时;甲方有权责令乙方改正;情节严重的;甲方可按乙方违约处理..3甲方有权辞退不听从指挥的乙方人员;必要时;甲方有权终止合同..4甲方给予乙方的因工期、质量、安全及其它规章制度的奖罚款;若乙方在接到甲方通知后2日内不签字;甲方有权在乙方不签字的情况下直接从工程款中增加或扣减..10.2 乙方职责与权力乙方职责1乙方驻工地代表: ..2乙方向甲方交纳的总包管理费的占本合同结算价的比率双方另行签订补充协议约定..总包管理费从工程款中直接扣除..3对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责;组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;且工人数量必须能够满足工程需要;自觉遵守法律法规及有关规章制度;4负责提供自身根据工程需要的材料且材料的数量、质量须经甲方材料设备科、质量安全科确认后才能进场;进场后的材料乙方应妥善保管;保管费用由乙方承担..若因乙方采购的材料数量、质量达不到工程的需要;影响工程的进度和质量;乙方应承担由此给甲方造成的一切损失;并承担违约责任..5负责提供的设备除甲方提供的设备数量、性能须经甲方材料设备科确认后才能进场;进场后的设备乙方应及时进行保养;保养费用由乙方承担..若因乙方提供的设备数量不足、设备性能达不到工程的需要、设备在施工期间保养不及时;影响工程的进度和质量;乙方应承担由此给甲方造成的一切损失;并承担违约责任..6负责提供自身施工人员的劳动保护用品安全帽、安全带、安全鞋、雨具等;二级配电箱以下的临电设施属乙方负责采购;且采购的产品设备必须合格;并经项目部安全科、电工认可后才能使用;否则;甲方有权替乙方采购;费用由乙方负责;直接从工程款中扣除..乙方应派专人具有相关资格证书负责二级配电箱以下的临电设施的搭拆维护工作;无相关资格证书的人员严禁操作;否则引起的一切后果由乙方承担..7应严格按照施工图、相关的施工规范、标准图集施工;未经甲方技术人员同意;不得擅自更改图纸和有关的构造做法;违者后果由乙方自负;并承担给甲方造成的经济损失;同时应自愿接受甲方管理人员的罚款;承担相应的违约责任..8乙方应自觉遵守执行国家及地方法律、法规及甲方、发包人、监理制定的有关施工现场的各项管理办法;尊重甲方、发包人、监理代表;严格执行以上各有关单位发出的指令..9乙方应妥善保管、合理使用甲方提供的设备、机具、材料及其他设施..若乙方在使用甲方提供的设备、机具、材料及其他设施期间对设备、机具、材料及其他设施造成损坏、浪费;乙方应按照所使用期间时的市场价格赔偿..由此造成的工程进度、质量损失;乙方承担一切责任..10乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具;按甲方标准化工地要求设置标牌;搞好生活区的管理;做好自身责任区的治安保卫工作;11 负责工程现场除甲方测放的主要控制线以外的小线工作;且甲方测放主要控制线时应派专人积极配合;若因乙方测放小线的原因造成的工期延误;乙方负违约责任..12乙方进场人员必须持有身份证、特殊工种上岗证、计生证、务工证、结婚证等有关部门要求的各种证件;应提供所用的工人的身份证原件及复印件复印件上应有工人的亲笔签名;待甲方确认后原件返还;留存复印件;否则甲方有权立刻辞退无证人员..13乙方应负责所在工作面的清理工作;对每道工序完工后;应做到工完场清..14乙方应严格执行局、项目部的各项管理办法、及其它相关规章制度..15负责为职工办理意外伤害保险;并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理所有相关保险;所有保险由甲方统一办理;所发生的费用乙方承担;直接从工程款中扣除..16在施工过程中;乙方自行解决工人的食宿问题..17乙方必须与本施工队伍中每个施工人员签订劳动合同;并应明确每月的工资结算办法和时间;复印件交甲方备案;未提供劳动合同的工人甲方不予支付其工资..18 乙方必须按照甲方根据工程实际情况编制的各阶段、周、日、时的施工进度计划安排施工人员加班施工来确保计划的落实..并承担由于乙方原因造成工期延误的损失..若工期提前可按工期会议要求甲方补偿赶工费..19乙方配备的辅材机具必须满足甲方施工进度安排;否则应承担相应责任和补偿其他作业队的降效费以及项目部机械的租赁费..20乙方应编制由甲方购买的材料计划;并补偿计划编制的不完善而造成的进度推迟的相关损失费用..21乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排..对拒绝签字和不服从安排而造成的损失进行补偿..22出现突发事件设计变更等时;乙方必须无条件立即落实甲方的安排;是否补偿费用及费用额度待事件处理完善后根据实际情况再做出..若乙方不服从甲方安排应承担损失费用..情节严重的必须接受处理..23因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施并确保进度计划的落实;否则应对项目部和其他作业队造成的损失进行补偿..24负责对自身各个施工班组的协调工作..乙方权力:1乙方有权拒绝甲方违章指挥或对生产做出不科学安排的权利;但应向甲方说明合理原因..2 乙方享有按合同及相关法律、法规保护自己合法权益的权利..3 按照合同规定;若甲方不按合同约定支付工程款;乙方有索要的权利..11、违约责任11.1甲方违约责任:1甲方未按合同条款的规定给乙方支付工程款的;应承担违约责任..2甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况..3甲方在收到乙方工程款支付申请天内不核实乙方完成的工程量或不按约定支付工程进度款或工程尾款..11.2 乙方违约责任:1乙方不按合同约定履行自己的各项义务;不能按进度计划工期执行;拖延工期;施工质量达不到本合同规定的各项质量标准;或发生质量事故;甲方有权对乙方给予处罚;同时乙方承担违约责任..2当发包人与甲方签订的建设工程施工合同中约定的工程完工进行验收时;若因乙方施工的工程达不到约定的标准;影响整个工程的质量时;乙方应支付甲方本合同工程总价款%的违约金..3乙方因自身原因没有按照计划按期交工的;每延误一日;应向甲方支付元的违约金..4乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时;应向甲方支付至少元违约金;并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失;延误的乙方工作时间不予顺延..因乙方原因造成发包人、监理及其它单位对甲方处罚的;甲方将双倍给予乙方处罚..5乙方擅自变更设计施工;甲方不予支付乙方擅自变更设计施工工作的工程款;且乙方承担由此造成的一切后果..6乙方违反国家的文明施工和安全施工;造成人员伤亡事故..乙方应在第一时间内及时、主动的优先抢救伤员;并随即向甲方报告..若乙方不及时向甲方报告;隐瞒伤亡事故;一旦被甲方发现;每次将视情节的严重性;对乙方处以本合同结算价款 %以上的罚款;并由乙方承担所有责任..7若乙方在工期、质量、安全等方面不能满足甲方的要求;又不积极采取措施进行补救调整;甲方有权单方面解除合同;另行选择其它施工队伍施工;且乙方应承担由此给甲方造成的损失..8若因乙方对自身各个作业班组之间协调不当;导致须由甲方对作业班组进行直接协调的;每发生一次;乙方应向甲方支付至少元的违约金..9甲方下发的整改通知和交底;乙方必须签字接收;接收时可在上面签署意见;但决不能拒收;若拒绝接收;每发现一次;乙方应向甲方支付元的违约金..12、合同争议的解决办法本合同履行过程中如发生争议;双方协商解决;协商不成;可由第三方监理调解;调解不成;可以向市仲裁委员会申请仲裁..13、合同签订地点14、合同生效:自双方签字盖章后生效;本合同至本合同中约定的工程款付清后自动终止..15、合同份数:本合同一式份;甲乙双方各执份..甲方代表:签章乙方代表:签章日期:年月日日期:年月日。
劳务包清工合同模板

劳务包清工合同模板甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方与乙方就劳务包清工事项达成一致意见,特订立本合同,并共同遵守法令规定,共同遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求,完成劳务包清工项目,并保证施工质量和进度。
1.2 劳务包清工项目具体内容包括但不限于:清理建筑工地、清洁办公场所、清理室外环境等。
1.3 乙方在施工过程中应严格遵守甲方的相关规定,不得私自增加或减少工程内容。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
2.2 若因不可抗力等特殊情况导致工程延期完成,双方可协商延期服务期限,并签署书面协议。
第三条劳务报酬3.1 本合同签订后,甲方应按照双方约定的报酬方式及金额支付工程款项。
3.2 工程款项应在工程竣工验收合格后的七个工作日内一次性支付至乙方指定的账户。
3.3 如乙方未按时按量完成工作,甲方有权根据实际工作完成情况,相应的扣减工程款项。
第四条质量保证4.1 乙方承诺所提供的劳务包清工服务应符合相关质量标准和甲方的要求,质量问题由乙方承担责任。
4.2 如甲方在工程验收中发现质量问题,乙方应立即进行整改,并保证重新整改合格后再次验收符合要求。
第五条法律责任5.1 双方应按照合同约定履行各自的义务,如因一方违约导致损失,应承担相应的法律责任。
5.2 如因不可抗力等客观原因造成合同无法履行,双方不承担违约责任。
第六条保密条款6.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业机密和技术秘密,应保密不得泄露给第三方。
6.2 双方应妥善保管所有合同文件和资料,不得擅自复制或外传。
第七条争议解决7.1 因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,应提交争议至双方约定的仲裁机构进行裁决。
第八条其他条款8.1 本合同未尽事宜,双方可另行签署书面补充协议。
建筑劳务清包工分包合同

甲方(以下简称“甲方”):名称:____________________性质:____________________地址:____________________乙方(以下简称“乙方”):名称:____________________性质:____________________地址:____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将某工程项目中的劳务清包工分包给乙方事宜,经友好协商,达成如下协议:一、分包工程内容及范围1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 分包范围:施工图纸范围内的清包工,具体包括但不限于:钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰、防水、油漆等。
二、分包工期1. 开工日期:____________________2. 竣工日期:____________________3. 总工期:____________________天4. 乙方应严格按照甲方要求及施工图纸进行施工,确保按期完工。
如因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付违约金人民币壹佰元(¥100.00)。
三、工程质量标准及进度要求1. 乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工,执行现行建筑安装工程施工质量验收规范,工程质量必须达到合格等级。
2. 乙方应保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工,确保工期。
3. 乙方应定期向甲方汇报工程进度,如甲方对进度有特殊要求,乙方应予以配合。
四、承包价格及结算方式、付款方式1. 土建部分人工、机械、材料等费用按每平方米人民币____________________元计算,建筑面积为____________________平方米,总价为人民币____________________元。
2. 乙方应按月向甲方提交工程进度报告及工程款结算申请,甲方应在收到乙方申请后____________________个工作日内支付工程款。
劳务清包工分包合同范本

单位劳务用工合同范本退休人员返聘劳务合同范本劳务派遣合同的期限是多少最新劳动合同范本劳务清包工分包合同范文1甲方(用人单位)名称:__________性质:_______地址:______乙方(劳动者)姓名_____________性别__________ 出生年月__________身份证号码__________________ 户口所在地____________________________________根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限经甲乙双方协商一致:劳动合同期限采取固定期限劳动合同形式:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日,其中试用期自_____年_____月____日起至_____年_____月_____日终止。
二、工作内容和工作时间1、甲方招用乙方在____________________工作。
甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则变动乙方的工作岗位,乙方应服从甲方的安排。
2、乙方应遵守甲方制订的各项规章制度,并按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。
3、甲方实行五天工作制,星期六、星期日休息。
每天工作时间为八个半小时。
上下班时间按甲方规定执行。
三、劳动保护和劳动条件1、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育,对从事电气焊、设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。
2、甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
3、甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
四、工资待遇和其他待遇1、乙方月工资按双方约定执行,但工资不得低于当地最低工资标准。
道路劳务分包清包工合同

甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方道路工程项目的劳务分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:[道路工程名称]1.2 工程地点:[道路工程地点]1.3 工程规模:[道路工程规模]1.4 工程内容:[道路工程具体内容]二、承包方式2.1 承包方式:清包工2.2 乙方负责施工过程中的人工费用、材料费用、机械使用费用等全部费用。
三、承包范围及内容3.1 承包范围:乙方负责道路工程的施工、管理、验收等工作。
3.2 承包内容:(1)道路路基、路面施工;(2)道路排水、照明、交通设施等附属工程;(3)施工现场临时设施建设;(4)工程所需材料的采购、运输、保管;(5)施工过程中的安全、环保、文明施工等。
四、工期4.1 工期:[道路工程预计工期],自合同签订之日起计算。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家现行相关标准、规范和设计要求施工,确保工程质量达到国家规定的合格标准。
5.2 工程质量评定按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。
六、付款方式6.1 甲方按照工程进度支付工程款,具体支付比例和节点如下:(1)开工前支付合同总价款的20%作为预付款;(2)工程进度达到50%时支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到80%时支付合同总价款的30%;(4)工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%。
6.2 甲方应在支付工程款前,向乙方提供相应的支付凭证。
七、安全责任7.1 乙方在施工过程中,应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。
7.2 乙方应承担施工现场发生的一切安全事故的责任,包括但不限于:人员伤亡、财产损失等。
7.3 甲方对乙方在施工现场的安全责任承担连带责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
清包工劳务分包合同的效力

一、清包工劳务分包合同的有效要件1. 合同主体资格合法:合同当事人应当具备相应的资质,即劳务分包企业应取得相应的劳务分包企业资质等级标准,工程分发包人要具有分发包工程或劳务的资格。
2. 意思表示真实:合同当事人应当基于真实意愿签订合同,不得存在欺诈、胁迫等情形。
3. 合同内容合法:合同内容应当符合国家法律法规和行业规范,不得违反公序良俗。
4. 合同形式合法:合同应当采用书面形式,以保障合同效力的稳定性。
二、清包工劳务分包合同的效力认定1. 合同有效:具备上述有效要件的清包工劳务分包合同,依法应认定为有效合同。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第五条规定,具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人请求确认无效的,人民法院依法不予支持。
2. 合同无效:以下情形下,清包工劳务分包合同应认定为无效:(1)违法分包:将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人,违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条、第二十九条的规定。
(2)转包:承包人将承包的工程转包给他人,违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定。
(3)工程肢解分包:将建设工程分解为若干部分,以劳务分包的名义进行分包,违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定。
(4)合同内容违反法律法规:合同内容违反国家法律法规和行业规范,损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
三、清包工劳务分包合同的效力法律后果1. 合同有效:合同当事人应当按照合同约定履行义务,承担相应的法律责任。
2. 合同无效:合同无效后,当事人不得依据合同主张权利。
但合同无效给对方造成损失的,受损方有权要求赔偿。
总之,清包工劳务分包合同的效力认定对于维护建筑市场秩序、保障合同各方权益具有重要意义。
合同当事人应严格遵循法律法规,确保合同的有效性,以降低合同纠纷风险。
同时,相关部门也应加强对清包工劳务分包合同的监管,维护建筑市场的健康发展。
2024清包工合同与劳务分包区别

清包工合同与劳务分包区别合同编号:__________鉴于乙方具备合法的施工资质,愿意接受甲方的委托,按照本合同约定完成劳务作业;双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,经友好协商,就劳务分包事宜达成一致,特订立本合同,共同遵照执行。
第一章:定义与解释1.1定义:除非本合同上下文另有规定,下列术语应具有如下含义:(1)“工程”指甲方拟建或在建的工程项目。
(2)“清包工”指甲方将工程项目的全部或部分施工任务以包工形式委托给乙方完成。
(3)“劳务作业”指甲方委托乙方完成的工程项目中的劳务部分。
(4)“分包人”指甲方将劳务作业分包的乙方。
(5)“委托人”指甲方,即工程项目的业主或总承包方。
1.2解释:本合同的条款应遵循《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定进行解释。
如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
第二章:劳务分包范围(1)土建工程:包括但不限于土方开挖、回填、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等。
(2)装饰工程:包括但不限于墙面抹灰、涂料、贴砖、吊顶等。
(3)安装工程:包括但不限于水电安装、通风管道安装、设备安装等。
2.2劳务作业的具体内容、数量、质量、标准等,应以甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等为准。
第三章:劳务报酬3.1劳务报酬:甲方应按照本合同约定的价格,向乙方支付劳务报酬。
3.2劳务报酬的计算方式:劳务报酬应根据乙方实际完成的劳务作业量,按照本合同约定的单价进行计算。
3.3劳务报酬的支付:甲方应在乙方完成劳务作业并通过验收后,按照双方约定的付款方式和期限支付劳务报酬。
第四章:施工期限4.1施工期限:乙方应在双方约定的施工期限内完成劳务作业。
4.2施工期限的延长:如因甲方原因导致施工期限延长,乙方不承担逾期竣工的责任;如因乙方原因导致施工期限延长,乙方应承担逾期竣工的责任。
第五章:质量保证5.1质量标准:乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等要求,确保劳务作业质量符合国家相关标准和行业标准。
个人劳务清包工简单合同范本

个人劳务清包工简单合同范本(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!个人劳务清包工简单合同范本个人劳务清包工简单合同范本(精选3篇)个人劳务清包工简单合同范本篇1甲方:(发包人):乙方:(发包人):根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:一、工程名称:_________厂房;二、工程地点:沭阳县官墩乡;三、清包工;四、承包范围:本工程设计图纸中的所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;五、开工日期:_____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);六、工程单价:按每平方米43元计算;七、付款方式:工程开始到一层现浇面结束,五日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;八、双方责任:1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;2、乙方配备现场施工用电至电箱;3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;九、工期延误如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;十一、质量管理质量等级,合格,乙方必须按甲方的.技术方案和规程进行施工;十二、施工安全、施工生产目标承诺1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;2、杜绝设备、火灾事故;3、安全生产、文明施工;十三、合同有效期限自_____年_____月____日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_______________年______月______日______年______月______日个人劳务清包工简单合同范本篇2发包人(全称):______________承包人(全称):______________依照《中华人·民共·和国民·法·典》、《中华人·民共·和国建筑法》、《中华人·民共·和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。
建筑大清包劳务合同(实用4篇)

建筑大清包劳务合同(实用4篇)建筑大清包劳务合同第1篇合同编号:__________甲方:__________乙方:__________第一条:合同目的甲方聘用乙方在__建筑公司从事劳务工作,本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工),双方经充分协商达成一致,在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。
为保证甲方工程的顺利完成,双方应互相协作,认真执行此合同。
第二条:聘用工种聘用期甲方聘用乙方为工种或其它,乙方能够胜任的'工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束,具体工作期限应依照工程项目的进展而定,乙方应无条件服从甲方安排,甲方不能私自延长及停留,如有发生,甲方将承担违约责任。
第三条:工作任务和时间及工资支付方法1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资,每月月初结算一次工人工资,如果因甲方原因停工工资正常发放,每月休息4天发放全部工资,每月__元人民币,如有技术的工人或手艺好者可加薪水(__元到__元人民币),可甲方负责乙方的吃住。
2、每月1~5日结算,甲方必须按月发放工资,如果甲方资金不到位,甲方加付工资30%的违约金。
3,甲方冬季时安排工人室内修建工作,如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
第四条:旅费及交通费甲方负担乙方从__________到__________的一切费用,国内一切费用由乙方自己承担。
第五条:安全责任甲方安全劳动保护措施必须到位,如不到位一切后果甲方承担,甲方负责乙方人身保险。
由于自然因素或不可抗拒造成原因,甲方负责乙方基本保底工资。
第六条:乙方责任乙方到_______必须遵守当地的法律法规,打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
乙方工作失误造成重大工程质量问题(如木工方面跑模胀肚影响工程进度,损失工期及材料根据情况而定,责任由乙方负责)。
乙方必须保证工程质量、进度,按时交工,如不能按时完成,甲方根据情况而定。
第七条:其他1、任何一方不履行本合同的责任和义务时,另一方有权依法追究违约方的责任,索赔因对方违约造成的损失。
4劳务分包(清包工)合同

劳务分包合同合同编号:工程名称:甲方:乙方:年月日劳务分包合同劳务发包人(以下简称甲方):劳务分包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (简称“发包人”)与工程承包人(甲方)已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条乙方资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:安全生产许可证号码:发证机关及有效期:增值税纳税人类型(以下两种中选择一种填写:1、增值税一般纳税人;2、增值税小规模纳税人):第二条劳务分包工作对象及劳务承包内容工程名称:工程地点:分包范围:分包劳务内容:第三条劳务分包工作期限总工期(总日历工作天数)为:天开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日。
第四条图纸甲方应在劳务分包工作开工天前,向乙方(劳务分包人)提供图纸__套。
第五条项目经理一、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,建造师注册证号码:,身份证号:,职称:,职称证号码:。
二、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,建造师注册证号码:,身份证号:,职称:,职称证号码:。
第六条劳务分包价格一、本工程实行劳务单价分包,乙方所分包工程项目及范围内的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。
本单价为各项综合单价,是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。
包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。
二、暂定劳务分包总价:元。
以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价,即为暂定劳务总价;总价只作为劳务费用估价的基础,不作为工程结算的依据。
第七条工程量的计量及决算金额一、工程数量的计量:本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。
计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规范,并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据,其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。
劳务分包合同 清包工

劳务分包合同清包工劳务分包合同清包工。
引言。
在建筑工程领域,劳务分包已成为一种普遍的施工模式。
劳务分包合同作为劳务分包双方权利义务的核心体现,对于保障工程质量、维护双方合法权益至关重要。
本文将着重探讨劳务分包合同中的清包工条款,分析其含义、效力以及对双方当事人的影响。
清包工条款的含义。
清包工条款是指劳务分包合同中约定,发包人将工程的全部或部分劳动工作内容发包给承包人,由承包人负责组织劳动力、采购材料和设备,并自行完成工程,而无需发包人进行现场管理和监督。
清包工条款相对于包工包料条款而言,发包人对工程的参与程度较低,主要负责合同的签订、验收和支付工程款项。
承包人承担了更大的责任,包括劳务组织、材料采购、施工管理和质量保证。
清包工条款的效力。
《中华人民共和国合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件若干问题的解释》等相关法律法规均认可清包工条款的效力。
但需要强调的是,清包工条款的效力受以下条件的制约:工程性质符合清包工模式,清包工适用于劳动力密集型、技术要求较低的工程项目,如土方开挖、模板制作、钢筋绑扎等。
合同约定明确,清包工条款应在合同中明确约定,并对承包人的责任范围、材料采购、质量标准等事项进行具体约定。
承包人具备相应资质,承包人应当具备与承包工程相适应的劳务资质,确保工程质量和安全。
清包工条款对双方当事人的影响。
清包工条款对发包人和承包人双方的权利义务产生重大影响:对于发包人:管理简化,发包人无需对工程的具体施工过程进行监督和管理,减少管理成本和责任。
风险转移,承包人对劳务组织、材料采购和施工质量承担全部责任,发包人减轻了工程质量和安全方面的风险。
成本控制,发包人一般按照承包人报价发包工程,可以有效控制工程成本。
对于承包人:盈利空间,承包人通过组织劳动力和采购材料,可以获得合理利润。
管理职责,承包人需要承担工程的全面管理职责,包括人员调配、材料采购、进度控制和质量保证。
风险承担,承包人对工程质量、安全和进度负有全部责任,面临较高的风险。
清理劳务承包合同范本

清理劳务承包合同范本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关规定,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目工程的清理劳务承包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点:该工程为________项目工程,地点在________。
二、承包方式与要求:1. 该工程甲方采取包清工的方式承包给乙方。
2. 乙方应具备相应的劳务承包资质,并提供相关资质证明文件。
3. 乙方应按照甲方要求,按时完成清理劳务工作,并保证工程质量。
三、劳务费用与支付:1. 经双方协商,该工程的劳务费用为人民币____元整(大写:_______________________元整)。
2. 甲方应在工程验收合格后____个工作日内,向乙方支付劳务费用。
3. 乙方应提供正规发票,甲方按照相关规定进行报销。
四、工程质量与安全:1. 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应负责施工现场的安全防护工作,确保施工过程中的人身安全和财产安全。
3. 乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通,共同解决。
五、合同的解除和终止:1. 在合同履行过程中,如一方违反合同条款,另一方有权解除合同。
2. 合同期满后,如双方未达成续约协议,合同自动终止。
六、争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方(盖章):______________________乙方(盖章):______________________签订日期:______________________(注:本合同仅供参考,具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
)。
建筑工程劳务清包的合同范本(8篇)

建筑工程劳务清包的合同范本(8篇)建筑工程劳务清包的合同范本(8篇)建筑工程劳务清包的合同范本篇1 合同编号:发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况1、工程名称:县盛世小区1#楼工程(以下简称本工程)2、工程地址:县路和滑州路交叉口3、现场情况:(1)、施工现场用水用电已接通;工程进出场道路已畅通,乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停机械,并注意协调好与相邻施工单位的关系;供乙方使用的场地仅限于施工作业区内,乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意;现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。
(2)、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接,施工用水按甲方协调由乙方现场引接,水电接引费用由甲方承担。
临时设施(除活动板房)的使用期限至本招标工程竣工为止,届时应立即拆除并清理干净,否则视为不具备竣工条件,不予组织验收。
(3)、安全文明施工:施工期间应遵守开元盛世小区关于安全文明施工的有关规定,组织安全文明施工,施工垃圾不能到处堆积,更不能污染路面及周围环境,如有违反由乙方承担一切责任。
4、承包形式:劳务大清包5、工程内容:(1)、甲方材料:钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。
(2)、除第一条外,其他工程施工图纸中所含有的一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、大型机械及其检测、安全防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、外墙面层、二次结构砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、混凝土试块、钢筋试件、铁丝、铁钉、焊条、职工食堂及炊具等所用一切均包含在招标内容中。
(3)、包括场地硬化以及一级配电箱以下的二级、三级配电箱和电线等所有用电设备。
(4)、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料不在本合同范围之内。
劳务清包工合同范本付款方式

劳务清包工合同范本付款方式甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“承包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将工程项目的劳务分包给乙方,乙方承担完成该劳务工程的相关事宜,经充分协商,达成一致,订立本合同,并共同遵守以下付款方式的条款:一、付款方式1. 预付款:本合同签订后五个工作日内,甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
预付款用于乙方向发包方购买工程所需的材料、设备及支付乙方人员工资等费用。
2. 进度付款:(1)工程进度达到20%时,乙方应向甲方提交工程进度报告及相应的工程款项支付申请,甲方应在收到报告后的五个工作日内进行核实,并支付合同总价款的20%作为进度付款。
(2)工程进度达到40%时,乙方应向甲方提交工程进度报告及相应的工程款项支付申请,甲方应在收到报告后的五个工作日内进行核实,并支付合同总价款的20%作为进度付款。
(3)工程进度达到60%时,乙方应向甲方提交工程进度报告及相应的工程款项支付申请,甲方应在收到报告后的五个工作日内进行核实,并支付合同总价款的20%作为进度付款。
(4)工程进度达到80%时,乙方应向甲方提交工程进度报告及相应的工程款项支付申请,甲方应在收到报告后的五个工作日内进行核实,并支付合同总价款的10%作为进度付款。
3. 竣工付款:工程完成后,乙方应向甲方提交竣工报告及工程验收证明,甲方应在收到报告后的五个工作日内进行核实,并在验收合格后支付合同总价款的5%作为竣工付款。
4. 质量保证金:自工程竣工之日起,甲方保留合同总价款的5%作为质量保证金,直至质保期满。
质保期满后,甲方应在质保期满后的五个工作日内无息退还质量保证金。
5. 付款方式:甲方支付款项时,应通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户。
二、付款条件1. 乙方应按照合同约定的质量、进度完成工程,否则甲方有权相应扣除进度付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
劳务分包合同合同编号:工程名称:甲方:乙方:年月日劳务分包合同劳务发包人(以下简称甲方):劳务分包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(简称“发包人”)与工程承包人(甲方)已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条乙方资质情况资质证书号码:发证机关:复审时间及有效期:安全生产许可证号码:发证机关及有效期:增值税纳税人类型(以下两种中选择一种填写:1、增值税一般纳税人;2、增值税小规模纳税人):第二条劳务分包工作对象及劳务承包内容工程名称:工程地点:分包范围:分包劳务内容:第三条劳务分包工作期限总工期(总日历工作天数)为:天开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日。
第四条劳务分包价格一、本工程实行劳务单价分包,乙方所分包工程项目及范围内的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。
本单价为各项综合单价,是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。
包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。
二、暂定劳务分包总价:元。
以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价,即为暂定劳务总价;总价只作为劳务费用估价的基础,不作为工程结算的依据。
第七条工程量的计量及决算金额一、工程数量的计量:本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。
计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规范,并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据,其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。
劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生,如需发生时,需经甲方项目经理签证方为有效。
对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方自身原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
二、决算金额:按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。
第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式一、分包劳务款的结算:(一)本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。
(二)中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。
(三)甲方不预付任何劳务费和备料款。
(四)中间结算:每月计量完成后,甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。
业主相应计量款到账后,甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。
(五)完工结算:本合同约定劳务内容全部完工、相应细目计量完成后,甲方与乙方办理完工结算手续。
(六)最终结算:工程缺陷责任期满,若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务,甲方返还质保金;但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。
二、分包劳务款支付方式:(一)乙方劳务款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式,每次结算完,在甲方收到乙方提供合法合规,且在增值税发票上的“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目名称的建筑服务增值税发票时,扣除每次结算价格5%的质量保证金后的余额,分两次进行支付,第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。
第一次支付款到账后,劳务分包方首先用于支付所有农民工工资,甲方收到劳务分包方提供经农民工本人签字加按手印并由劳务分包方负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工身份证复印件给甲方后,并由劳务分包方管理人员在工程项目所在地工区醒目处张贴公示5个工作日后,如果甲方未接到农民工的任何投诉,则甲方将剩余的20%劳务进度结算款支付给劳务分包方。
若接到投诉劳务分包方拖欠农民工工资或伪造工资表等造成对农民工不利行为,甲方有权暂停对劳务分包方的任何支付,直接扣除劳务分包方的工程款向农民工支付工资。
(二)本分包项目最终决算价格的5%作为劳务分包质量保证金,工程保修期满后支付给劳务分包人。
第九条发票开具(一)甲乙双方开票信息:(二)甲方扣除乙方的质量保证金,乙方向甲方开具增值税发票的时间,从以下两种开票时间中选择第()种开票时间。
1、第一种开票时间:乙方与甲方进行工程结算或决算时;2、第二种开票时间:质量保质期过后,甲方退回乙方质量保证金时。
(三)本工程专业分包人是增值税一般纳税人,必须按照决算或结算金额(工程结算或决算价中含有乙方向甲方收取的提前竣工奖、违约金或赔偿款)向甲方开具增值税发票,具体按照以下开具发票方式中(第种开票方式)。
1、第一种开票方式:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方选择一般计税方法计征增值税,则乙方必须向甲方开具11%的增值税专用发票。
发票上劳务费用和税金应分别列示,具体如下:如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+11%),增值税金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+11%)×11%。
如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第第九条第(二)项第2条,则销售劳务金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+11%),增值税金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+11%)×11%。
2、第二种开发票方式:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方选择简易计税方法计征增值税,则乙方必须向甲方开具3%的增值税专用发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,具体如下:如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%),增值税金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%)×3%。
如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%),增值税金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%)×3%。
3、第三种开票方式:甲方承包的工程选择简易计税方法计征增值税,乙方选择简易计税方法计征增值税,则乙方必须向甲方开具3%的增值税普通发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,具体如下:如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%),增值税金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%)×3%。
如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第2条,则销售劳务金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%),增值税金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%)×3%。
(四)乙方必须向甲方提供正规合法的增值税专用发票,如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的,被相关政府部门查出,除必须重新给甲方提供正规、真实发票之外,一切赔偿损失责任由乙方承担。
(五)甲方根据甲方审批乙方提交的工程计量确认单上的工程量的--------%,在收到乙方开具符合《中华人民共和国发票管理办法》和《增值税专用发票使用管理规定》的正规、合法的增值税发票的前提下,向乙方支付工程款,剩余的工程款于工程最后完工验收合格后再支付。
即甲方凭甲方审批签字认可的工程计量确认单和乙方开具符合国家相关法律规定的正规、合法增值税发票支付工程款。
(六)甲方从分包款中扣留乙方的服务费(配合费或协调费),乙方必须全额向甲方开具增值税发票。
甲方从分包款中扣留的服务费(配合费或协调费)必须向乙方开具6%税率的增值税专用发票(如果甲方对项目选择一般计税方法计征增值税的情况下)或6%的增值税普通发票(甲方对项目选择简易计税方法计征增值税的情况下)。
(七)质量保证金的开票方法。
如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同中第14.2.2项,则乙方(分包方)向甲方(总承包方)开具建筑服务业的增值税发票,具体开票方法,乙方从以下开票方法中选择第()种开票方法。
1、第一种开票方法:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方(增值税一般纳税人)选择一般计税方法计征增值税,则乙方向甲方开具11%的增值税专用发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,销售劳务金额为:质量保证金额÷(1+11%),增值税金额为:质量保证金额÷(1+11%)×11%。
2、第二种开发票方式:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方(增值税一般纳税人)选择简易计税方法计征增值税,则乙方向甲方开具3%的增值税专用发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,销售劳务金额为:质量保证金额÷(1+3%),增值税金额为:质量保证金额÷(1+3%)×3%。
3、第三种开票方式:甲方承包的工程选择简易计税方法计征增值税,乙方(增值税一般纳税人)选择简易计税方法计征增值税,则乙方向甲方开具3%的增值税普通发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,销售劳务金额为:质量保证金额÷(1+3%),增值税金额为:质量保证金÷(1+3%)×3%。
(八)甲方从乙方的分包款中扣留甲方对乙方的罚款、违约金和赔偿金,由于没有构成增值税的征税范围,不缴纳增值税,而不向乙方开具增值税发票,只开具手据或不开手据,甲乙双方在经监理师签字的罚单或赔偿单上签字即可,各持一份备查。
(九)如果乙方给甲方提供虚开或假的增值税发票,给甲方造成的所有损失均由乙方承担,甲方享有永久的索赔追偿权利。
(十)乙方向甲方开开具增值税发票时,必须在增值税发票上的“备注栏”中必须注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目的名称。
第十条质量标准一、工程质量要求:(一)按总(专)包合同有关质量的约定、国家现行的相关标准、规范及施工当地建设主管部门的相关规定和文件执行。
(二)乙方须服从甲方管理人员、监理工程师、业主对工程质量的要求。
第十一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:一、本合同;二、本合同附件;三、施工、验收规范或甲方的工作指令和技术交底。
四、本工程施工总承包合同或专业承包合同;第十二条甲方的权利与义务一、审核乙方资质等文书的真实性和合法性;组建与工程相适应的项目管理班子,并成立现场管理机构督促乙方工程进度、质量、安全、劳务用工。
二、全面履行总包合同,按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行全面规范管理。
三、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。