专用合同条款样本
合同专用条款(范本)
第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括：□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（3）中标通知书；（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；（5）专用条款；（6）通用条款（广东省建设工程施工合同范本2006年）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）组成合同的其他文件：招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址：顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人：邮编：528300承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：邮政编码：528300收件人：邮编：（2）视为送达的其他方式：无5、工程分包5.1（3）指定分包工程：无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。
（4）提供有关资料的时间：工程地质资料与设计文件同时提供；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
专用合同条款样本
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：工程。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气（不含景观灯主材费）、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
合同专用条款范本5篇
合同专用条款范本5篇篇1一、合同双方甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]联系方式：[甲方公司联系方式]乙方（受托方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]联系方式：[乙方公司联系方式]二、合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务，规范双方的行为，确保合同的顺利履行，实现甲方的委托需求，并保护双方的合法权益。
三、合同标的甲方委托乙方[具体事项]，乙方同意接受该委托，并严格按照本合同约定履行相关义务。
四、履约期限本合同的履约期限为[具体期限]，自本合同签订之日起计算。
五、履约方式乙方需按照甲方的要求，采取合理的方式履行委托事项，确保完成甲方交付的任务。
六、合同价款及支付方式1. 合同价款：甲方应支付乙方委托事项的费用为[具体金额]。
2. 支付方式：甲方应将合同价款通过银行转账的方式支付至乙方指定账户，具体账户信息如下：[乙方公司账户信息]。
3. 支付时间：甲方应在合同签订后[具体时间]内支付合同价款至乙方指定账户。
七、违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按照本合同约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。
2. 乙方违约责任：乙方未按照本合同约定履行委托事项的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返还已收取的合同价款、支付违约金等。
八、争议解决1. 争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 适用法律：本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。
九、其他条款1. 不可抗力：因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
不可抗力因素包括但不限于战争、地震等自然灾害以及政府行为等。
2. 合同生效与终止：本合同自双方签字或盖章之日起生效，至履约期限届满时终止。
合同终止后，双方应按照本合同的约定完成善后事宜。
专款专用合同模板
专款专用合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！专款专用合同模板甲方（出资方）：【甲方全称】乙方（使用方）：【乙方全称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供专款给乙方使用事宜，经友好协商，达成如下协议：一、专用款项1. 甲方应于【付款日期】向乙方支付人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），作为专用款项，用于【专用用途】。
2. 乙方应按照本合同约定的用途使用专用款项，不得挪作他用。
二、专用款项的使用1. 乙方应按照甲方的要求，合理、有效地使用专用款项。
2. 乙方应定期向甲方报告专用款项的使用情况，确保甲方了解专用款项的使用状况。
三、专用款项的监督1. 甲方有权对乙方使用专用款项的情况进行监督和检查。
2. 乙方应积极配合甲方的监督和检查，提供必要的资料和证据。
四、专用款项的还款1. 【还款日期】，乙方应向甲方偿还专用款项人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）。
2. 乙方如未按时还款，应按照逾期还款金额的【逾期利率】支付逾期利息。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按照约定使用专用款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的专用款项及逾期利息。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（盖章）：【乙方盖章】签订日期：【签订日期】请您根据自己的需求，在阅读并理解上述合同内容后，对合同条款进行修改和完善，以得到最终合同版本。
专用合同条款(范本,仅供参考)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人： 名 称： ________资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱：— 通信地址： 1.1.4设计人： 名 称： ________ 资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱： _____ 通信地址： 永久占地包括：施工图纸。
临时占地包括：详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称：厶:发包人提供国外标准、规范的份数：J__: 发包人提供国外标准、规范的名称：J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门：发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件，包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：另行通知：开工前7日: 肆套，其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为： 5日内承包人提供的文件的数量为： 按总包要求 承包人提供的文件的形式为： 纸质版 发包人审批承包人文件的期限： 5日内按有关规定执行 ：发包人指定的接收人为：另行通知。
专用条款合同范本
专用条款合同范本甲方：__________________乙方：__________________一、项目名称及内容1. 项目名称：__________________2. 项目内容：__________________二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币__________元（大写：__________）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%，即人民币__________元作为预付款。
（2）项目完成并通过验收后，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%，即人民币__________元。
（3）剩余__________%的尾款，即人民币__________元，将在项目保修期结束后支付。
三、项目执行期限1. 项目开始时间：__________2. 项目结束时间：__________3. 项目执行期限：__________四、项目要求及验收标准1. 乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成项目。
2. 项目完成后，乙方应提交项目成果及相关文档，并按照甲方的要求进行演示和解释。
3. 甲方应按照乙方提交的验收标准进行验收，并在验收合格后签署验收报告。
五、保密条款1. 乙方应对甲方的商业机密、技术机密及其他保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方透露。
2. 乙方应对其员工、代理人及合作方进行保密教育，确保其不会泄露甲方的保密信息。
六、违约责任1. 若乙方未按照合同要求完成项目，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付款项，应向乙方支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、争议解决1. 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
合同专用条款(标准范本)
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
进一步规定如下：对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准；除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及双方往来函件也视为本合同组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除用汉语外，还使用不约定语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：进场前提供基础施工图；发包人提供施工图陆套给承包人（包括竣工图用图）发包人对图纸的保密要求：承包人应对施工图妥善保管，未经发包人同意，不得将施工图外传。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
4.4 使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务5．工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济技术签证，工程款支付和施工图预算结算审核。
合同专用条款范本
合同专用条款范本合同专用条款范本是用于合同书写或订立时引用的范本，旨在规定双方的权利和义务以及解决争议的方式。
以下是一个供参考的合同专用条款范本：第一条合同目的和范围本合同旨在明确双方的权利和义务，双方均应遵守本合同的约定。
本合同适用于合同双方之间关于（合同内容）的一切事项。
第二条合同的期限和终止本合同自（合同签署日期）起生效，有效期为（有效期限）。
在合同有效期届满前，双方如需终止本合同，应提前（提前通知期限）书面通知对方。
第三条权利和义务3.1 甲方权利和义务：（列举甲方的权利和义务）3.2 乙方权利和义务：（列举乙方的权利和义务）第四条合同履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成合同事项，并承担因履行过程中的过错责任。
4.2 乙方应积极配合甲方的工作，按照甲方的要求提供必要的支持和协助。
第五条合同价款5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。
5.2 乙方收到合同价款后，应及时提供相应的服务或产品。
第六条保密条款6.1 双方应对获得的双方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
6.2 因履行本合同所必要的信息可以在合同双方之间共享，但仍需遵守保密约定。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和争议解决均适用（相关法律法规）。
7.2 若发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院进行解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，以书面形式作为本合同的补充条款。
第九条合同生效9.1 本合同的生效条件是双方当事人签字或盖章。
9.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，实际合同条款需要根据具体情况进行调整。
双方在订立合同时应特别注意条款的明确性和合法性，以确保合同的有效性和双方的权益。
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇篇1一、合同双方甲方（发包方）：XXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXX联系方式：XXXXXX乙方（承包方）：XXX建筑公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXX联系方式：XXXXXX二、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX工程内容：XXXXXX开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日三、合同工期1. 双方商定本工程工期为XX天，自本合同签订之日起计算。
2. 乙方应在约定的工期内完成全部工程内容。
如因乙方原因导致工期延误，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的XX%。
3. 甲方如需提前竣工，应提前XX天通知乙方，并支付乙方加班费，加班费金额为合同总价的XX%。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应负责修复，并承担相关费用。
3. 甲方如需对工程质量进行验收，应提前XX天通知乙方，验收合格后方可进行下一道工序。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价为：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：- 合同签订后XX天内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
- 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。
- 甲方在收到乙方竣工结算报告后XX天内，支付结算报告核定金额的XX%。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供等额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付。
六、材料供应与管理1. 本工程所需材料由乙方自行采购，但必须符合国家相关质量标准。
2. 乙方应合理管理施工现场的材料，确保材料的安全与合理使用。
3. 因材料问题导致的工程质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产相关法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施，配备必要的安全设备，并定期进行安全检查。
专用条款合同范本大全
专用条款合同范本大全甲方（全称）：__________乙方（全称）：__________鉴于甲乙双方就__________（以下简称“项目”）达成合作意向，为明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方协商一致，订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在项目中的合作行为，确保项目的顺利进行，并为双方提供法律保障。
第二条合作内容1. 甲方负责提供项目所需的资金支持，具体金额为人民币（大写）__________元整（￥__________）。
2. 乙方负责项目的实施与管理，确保项目按照双方约定的时间节点和质量标准完成。
第三条双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：- 甲方有权监督乙方的项目实施情况，并提出合理建议。
- 甲方应按照合同约定及时支付项目资金。
- 甲方应保守乙方的商业秘密，未经乙方书面同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方的权利和义务：- 乙方有权按照合同约定使用甲方提供的资金。
- 乙方应按照合同约定的时间节点和质量标准完成项目。
- 乙方应定期向甲方报告项目进展情况，并接受甲方的监督。
第四条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付项目资金，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的__________%。
2. 如乙方未能按照合同约定的时间节点和质量标准完成项目，应向甲方支付违约金，违约金为项目总金额的__________%。
第五条合同变更和解除1. 合同一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。
第六条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目结束。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________ 日期：__________（以下无正文）（本页为签字页）。
工程合同专用合同条款填写
工程合同专用合同条款填写合同名称：（工程项目全称）甲方（业主）：________乙方（承包商）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，针对_______（工程项目简述）项目，经友好协商一致，订立如下工程合同专用条款：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程内容：_________________5. 工程造价：人民币（大写）_____________元整（¥_______）。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范要求，确保工程质量满足合同约定的标准。
2. 对于任何不符合质量要求的部分，乙方应负责无偿修复或重做，直至达到标准为止。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延误，应及时通知对方，并按相关法律规定处理。
四、价款支付方式1. 合同价款的支付方式由甲乙双方协商确定，具体支付条件和时间应当明确约定。
2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量及时结算，并在验收合格后支付。
五、变更与索赔1. 如需对原合同内容进行变更，应由提出变更一方书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 因变更增加或减少的费用，按照实际情况合理计算，并由双方确认后调整合同价款。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿因违约给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。
七、争议解决1. 合同执行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
专用合同条款模板7篇
专用合同条款模板7篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程建设有关事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、工期1. 工程开工日期：_________2. 工程竣工日期：_________3. 工程质量要求：_________三、付款方式1. 甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）银行转账；（2）现金；（3）其他方式。
2. 具体支付时间和金额如下：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，金额为工程总造价的百分之二十（20%）。
（2）进度款：工程进行到中期时，甲方应向乙方支付进度款，金额为工程总造价的百分之三十（30%）。
（3）结算款：工程竣工验收后，甲方应向乙方支付结算款，金额为工程总造价的百分之五十（50%）。
3. 乙方应在收到款项后，向甲方提供正规的发票和收据。
四、违约责任1. 甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应按照未支付金额的千分之五（5‰）向乙方支付违约金。
2. 乙方如未按照合同约定完成工程建设，应按照工程总造价的千分之五（5‰）向甲方支付违约金。
3. 甲方和乙方在合同履行过程中，如有其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
五、争议解决1. 甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，甲方和乙方应继续履行合同中的其他约定。
六、其他约定1. 甲方和乙方在合同履行过程中，如需对合同内容进行补充或修改，应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
专用合同条款模板
专用合同条款模板甲方：（签订合同的一方）地址：联系电话：身份证号码：乙方：（签订合同的另一方）地址：联系电话：身份证号码：为了明确双方在以下事项上的权利和义务，经甲、乙双方友好协商一致，就甲乙双方签订如下合同：第一条合同的目的甲乙双方根据自身需求和各自的能力，签订本合同，目的在于明确甲乙双方在特定事项上的权利和义务，以确保合同的履行。
第二条合同的内容1. 甲方委托乙方进行：（具体内容）2. 乙方接受甲方的委托，承诺按照甲方的要求和标准完成工作，并在约定的时间内交付成果。
3. 乙方应保证所提供的服务和产品符合相关法律法规的规定，且不侵犯第三方的合法权益。
第三条服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方一定的服务费用，具体金额为：（具体金额）2. 服务费用的支付方式为：（具体支付方式）3. 如因不可抗力等特殊原因导致服务费用支付延迟，应及时通知乙方，并在双方协商一致后延期支付。
第四条合同的履行1. 乙方应按照约定的时间完成工作，并向甲方交付成果。
2. 甲方有权对乙方提供的服务和产品进行合理检验，如有质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 若乙方履行合同出现延迟或不符合约定要求，甲方有权要求乙方进行修正或赔偿。
第五条保密条款1. 甲、乙双方应对在履行合同过程中获取的对方机密信息和商业秘密保密，不得向任何第三方透露。
2. 保密期限为：（具体期限）第六条合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致，可以进行书面变更。
2. 若甲乙双方中一方未能履行合同义务或违反合同规定，对方有权解除本合同，并要求该方承担相应责任。
第七条争议解决1. 甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的仲裁机构提起诉讼解决。
2. 仲裁裁决为最终裁决，双方应严格执行。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为：（具体期限）2. 本合同如有其他事宜，应另行协商解决，并作为本合同的补充条款。
甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________日期：____________以上为甲乙双方签订的合同内容，双方应严格履行合同义务，确保合同的顺利履行。
（完整版）专用合同条款样本
（完整版）专用合同条款样本第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：工程。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气（不含景观灯主材费）、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。
3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。
支付方式：银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。
合同专用条款与通用条款
合同专用条款与通用条款
甲乙双方在签订合同时，为明确各自的权利和义务，特制定以下专用条款和通用条款。
专用条款
1. 项目名称：__________
2. 项目地点：__________
3. 合同金额：人民币____元
4. 付款方式：一次性支付或分期支付
5. 特殊要求：__________
通用条款
1. 合同有效期：自____年__月__日至____年__月__日
2. 双方权利义务：
- 甲方提供必要支持
- 乙方按时完成任务
3. 违约责任：
- 违约方需赔偿对方损失
- 严重违约，守约方有权解除合同
4. 争议解决：
- 双方协商解决
- 协商不成，提交甲方所在地法院
5. 其他：
- 合同一式两份，双方各持一份
- 未尽事宜，另行协商确定
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日。
专用合同条款范本
专用合同条款范本甲方（全称）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（全称）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方与乙方就 [具体事项] 达成合作意向，为明确双方在合作过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下专用合同条款：一、合同标的详细描述合同所涉及的具体标的，包括但不限于货物、服务、工程等。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：[具体说明支付的时间节点、方式等]。
三、履行期限及地点1. 履行期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 履行地点：[明确具体的履行地点]。
四、质量标准明确合同标的应达到的质量标准。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：[列举甲方的具体权利和义务]。
2. 乙方的权利和义务：[列举乙方的具体权利和义务]。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定履行义务，应承担的违约责任为：[具体说明违约责任]。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务，应承担的违约责任为：[具体说明违约责任]。
七、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
八、其他条款1. [可约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款]。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________日期：____年__月__日。
专用合同条款范本
专用合同条款范本一、合同双方甲方（发包方/采购人）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方/供应商）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________二、合同标的1. 项目名称：____________________2. 项目内容：详细描述合同所涉及的具体工作、服务或货物等内容。
3. 项目地点：____________________三、合同价款及支付方式1. 合同价款：总金额：人民币__________元（大写：____________________元整）。
分项价格：详见附件[具体分项价格清单]。
2. 支付方式：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
进度款：按照项目进度，乙方完成相应阶段工作并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应进度款。
尾款：项目竣工验收合格且乙方履行完合同约定的其他义务后，甲方向乙方支付合同总价款的______%。
四、合同期限1. 起始日期：______年______月______日2. 结束日期：______年______月______日五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的工作、服务或货物。
2. 有权对乙方的工作进度、质量等进行监督检查。
3. 按照合同约定支付合同价款。
4. 提供必要的工作条件和协助。
（二）乙方权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和要求完成工作、提供服务或交付货物。
2. 接受甲方的监督检查，并对甲方提出的整改要求及时进行整改。
3. 保守甲方的商业秘密和技术秘密。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同（以下简称“合同”）由以下双方签订：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、工程概况本合同所述工程项目为（工程项目名称），具体位置位于（工程项目位置）。
工程的主要内容包括（工程项目主要内容）。
本工程的工期为（工程工期），合同总价为（合同总价）。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案，并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工，并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查，并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定，确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件，确保施工安全。
3.如发生施工安全事故，乙方应及时采取措施进行救援，并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误，应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见，可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定，对另一方造成损失或无法履行合同，另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行，并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款，双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
合同专用条款
合同专用条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人的权利和义务，规范双方的合作关系，确保合同的履行和有效性。
二、合同主体。
1. 甲方，（委托方/出租方/雇主/其他）名称、地址、法定代表人（或负责人）及联系方式。
2. 乙方，（受托方/承租方/员工/其他）名称、地址、法定代表人（或负责人）及联系方式。
三、合同内容。
1. 合同类型，（例如，劳动合同、租赁合同、销售合同等）。
2. 合同期限，合同的起始日期和终止日期。
3. 合同标的，合同涉及的具体物品、服务、权利等内容描述。
4. 合同费用，合同约定的费用标准、支付方式、结算周期等。
5. 合同履行，双方的履行义务和责任，包括合同违约责任、解除权利等条款。
四、其他条款。
1. 保密条款，对于涉及商业机密或个人隐私的信息，双方应当保密并承担保密责任。
2. 争议解决，对于合同履行过程中可能出现的争议，双方同意通过协商、调解或诉讼等方式解决。
3. 法律适用，合同的签订、履行和解释均适用（国家/地区）法律。
4. 其他条款，根据实际情况可适当添加其他必要的条款。
五、附则。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同期限届满或合同目的实现之日止。
2. 本合同一式（份），双方各持（份），具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________签订地点，__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：工程。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气（不含景观灯主材费）、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）通用条款（略）同《建设工程施工合同（示范文本）》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：其它有关本工程的洽商、变更等书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：建质[2008]91号1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其投标函附录；4、专用条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸 8、已标价的工程量清单；9、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金10天内。
发包人向承包人提供图纸的数量：伍套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后三天内；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后三天内审定完毕。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：总监或总监代表。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： / 。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围墙。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/ 。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。
（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保：发包人向承包人提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式：担保使用银行保函的形式。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（10）承包人应履行的其他义务：1）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。
2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：/。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于4小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更，则承包人承担中标价2%的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价2%的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。
如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人没缺一天罚款2000元，其他每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括： / 。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。