2016年江苏省公路造价师《理论与法规》：人工工日消耗量的计算考试题
江苏省2016年公路造价师计价与控制：预算定额的编制原则考试题
江苏省2016年公路造价师计价与控制：预算定额的编制原则考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是______。
A．建筑安装费B．材料费C．机械费D．人工费2、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。
A．只能适用二者中数额较少的B．只能适用违约金C．只能适用二者中数额较多的D．可以选择适用二者之一3、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表4、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度5、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。
A．1%B．1.5%C．2%D．3%6、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
A．工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法B．工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理C．工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法D．工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法7、挡土的应力传递路径是__。
A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基8、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值9、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2810、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量11、按照FIDIC合同条件规定，中期付款期限为__天。
2016年下半年江苏省公路造价师：概算定额的编制步骤考试试卷
2016年下半年江苏省公路造价师：概算定额的编制步骤考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。
A．12B．18C．24D．322、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。
A．是否发布招标公告B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标3、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度4、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
A．确认权B．变更权C．委托权D．监督权5、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)6、组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为__。
A．组织行为B．组织设计C．组织结构D．组织模式7、专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。
检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发__。
A．中间交工证书B．分项工程交工证书C．部分工程交工证书D．单项工程交工证书8、大跨桥梁设计的阶段划分为__。
A．初步设计、结构设计、施工设计B．初步设计、技术设计、施工图设计C．方案设计、结构设计、施工设计9、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。
A．外观质量B．几何尺寸C．材料性能D．镀层质量10、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
2016年造价工程师案例分析：人工预算定额消耗量的确定模拟试题
2016年造价工程师案例分析: 人工预算定额消耗量的确定模拟试题一、单项选择题（共25题, 每题2分, 每题的备选项中, 只有1个事最符合题意）1.代理行为的过程中, 因委托书授权不明确而引发民事责任的法律后果是（）。
A. 代理人向第三人承担民事责任, 被代理人承担连带责任B．被代理人向第三人承担民事责任, 代理人承担连带责任C. 代理人独立向第三人承担民事责任D. 被代理人独立向第三人承担民事责任2.拉铲挖土机的挖土特点是__。
A. 前进向上, 强制切土B. 后退向下, 强制切土C. 后退向下, 自重切土D. 直上直下, 自重切土3、下列方法中, 属于设计概算审查方法的是__法。
A. 重点审查B. 分阶段审核C. 利用手册审查D. 联合会审4.按国家有关规定, 核定新增固定资产价值时, 勘察设计费用的分摊是按__。
A. 建筑工程造价分摊B. 建筑工程和安装工程造价分摊C. 建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额分摊D. 建筑工程、安装工程、需安装设备价值和土地征用费之和分摊5.隔墙是分隔室内空间的__构件。
A. 一般介质B. 特定介质C. 非承重D. 承重6.有关对振动输送机的叙述中, 说法不正确的是（）。
A. 它是由安装在一个刚性构架上并由板弹簧铰接支撑的槽体构成的B. 它结构简单、运行、安装、维修都很方便, 节省能量, 操作安全可靠C. 它可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性或有毒的散状固体物料, 甚至输送高温物体D. 输送物料时需要的功率较低, 因此运行费用较低, 但输送能力有限7、在工程网络图中, 工作K的最迟完成时间为第20天, 其持续时间为6天, 该工作有三项紧前工作, 它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天, 则工作K的总时差为__天。
A. 8B. 6C. 4D. 28、关于隔墙特性说法正确的是（）。
A. 增强石膏空心板适用于防火、隔声要求的建筑B. 复合板隔墙强度和耐火性较差, 不适用于要求较高的建筑C．口气混凝土条板隔墙具有防火防潮的优点, 适用于化学、有害空气介质的建筑D. 碳化石灰板隔墙不适用于隔声要求高的建筑9、下列项目中属于建筑安装工程费中直接费的是__。
注册造价工程师《建设工程计价》：预算定额中人工工日消耗量的计算考试试题教学内容
2016年注册造价工程师《建设工程计价》：预算定额中人工工日消耗量的计算考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、1992年，在某地兴建一座30万t合成氨的化肥厂，总投资为28000万元，假如2004年在该地开工兴建45万t合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0.81，则所需静态投资为__万元(假定1992～2004年每年平均工程造价指数为1.10)。
A．214236.81B．248271.36C．279431.24D．316541.772、压缩机经过（）h的试运转，如无异常，各项参数都达到要求控制的范围，即可按正常步骤处理停车。
A．8～12B．10～16C．4～6D．12～163、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤__。
A．次序可以颠倒，但不能进行交叉B．次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C．次序不能颠倒，也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉4、可以控制工程进度和工程投资的方法是__。
A．网络计划法B．S曲线法C．直方图法D．因果分析法5、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为__m2。
A．3100B．3300C．3400D．37206、某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。
合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价900元/台班，折旧费为150元/台班，人工日工资单价为50元/工日，窝工费15元/工日。
合同履行后第30天，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；合同履行后的第50天业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元。
则施工单位可获得的直接工程费的补偿额是__元。
2016年江苏省公路造价师《理论与法规》租赁合同考试题
2016年江苏省公路造价师《理论与法规》租赁合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、以下不屈于资产评估方法的是__。
A．市场法B．成本法C．加权平均法D．收益现值法2、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为__。
A．被动控制B．主动控制C．前馈控制D．静态控制3、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。
A．是否发布招标公告B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标4、路面基层摊铺时，混合料的含水量宜高于最佳含水量的__，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
A．0.5%～1.0%B．1.0%～1.5%C．1.5%～2.0%D．2.0%～2.5%5、对于正常经营企业来说，一般利息备付率应__。
A．等于1B．小于1C．大于1D．大于26、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。
A．固定单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．可调单价合同7、下列选项中，导致合同终止的是__。
①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并A．①②④C．②③④⑤D．①②④⑤8、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。
A．1.0～2.0B．1.0～1.5C．1.0～1.2D．1.0～2.59、某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是__。
A．该代理行为的后果应由第三人承担B．该代理行为的后果应由代理人承担C．该代理行为的后果应由被代理人承担D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任10、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。
2016年注册造价工程师《建设工程计价》：预算定额中人工工日消耗量的计算考试试题
2016年注册造价工程师《建设工程计价》：预算定额中人工工日消耗量的计算考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、1992年，在某地兴建一座30万t合成氨的化肥厂，总投资为28000万元，假如2004年在该地开工兴建45万t合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0.81，则所需静态投资为__万元(假定1992～2004年每年平均工程造价指数为1.10)。
A．214236.81B．248271.36C．279431.24D．316541.772、压缩机经过（）h的试运转，如无异常，各项参数都达到要求控制的范围，即可按正常步骤处理停车。
A．8～12B．10～16C．4～6D．12～163、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤__。
A．次序可以颠倒，但不能进行交叉B．次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C．次序不能颠倒，也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉4、可以控制工程进度和工程投资的方法是__。
A．网络计划法B．S曲线法C．直方图法D．因果分析法5、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为__m2。
A．3100B．3300C．3400D．37206、某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。
合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价900元/台班，折旧费为150元/台班，人工日工资单价为50元/工日，窝工费15元/工日。
合同履行后第30天，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；合同履行后的第50天业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元。
则施工单位可获得的直接工程费的补偿额是__元。
2016年造价工程师计价：确定材料定额消耗量的基本方法考试试题
2016年造价工程师计价：确定材料定额消耗量的基本方法考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下面列出的项目清偿能力有关指标的计算等式，其中不正确的是__。
A．资产负债率＝(负债总额/资产总额)×100%B．产权比率＝(负债总额/股东权益)×100%C．有形净值债务率＝(负债总额/股东权益)×100%D．长期债务与流动资金比率＝[长期负债/(流动资产-流动负债)×100%2、对焊件进行焊前（），可防止或减少应力的产生。
A．预热B．压缩C．冷却D．保温3、当建筑物的高度超过50m或消火栓处的静水压力超过0.8MPa时，考虑麻质水龙带和普通钢管的耐压强度，应采用（）的室内消火栓给水系统。
A．无水泵和水箱B．仅设水箱C．分区供水D．设消防水泵和水箱4、在项目的可行性研究中，占核心地位的是__。
A．市场研究B．技术方案研究C．效益研究D．建设条件研究5、编制标底应遵循的原则中，不正确的是__。
A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底编制依据具有可靠性6、以下不应该按1/2计算建筑面积的是__。
A．有围护结构的挑阳台B．层高为1.8m的设备管道层C．坡屋顶内净高大于1.2m的部分D．建筑内大厅回廊层高2.2m时7、金属喷涂时，将熔化金属喷射到被镀物件表面所用的雾化气是__。
A．氮气B．氩气C．氧气D．压缩空气8、现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括__。
A．现金流入的大小、方向和时间点B．投入现金的额度、时间和回收点C．现金流量的大小、方向和作用点D．现金流出的额度、方向和时间点9、根据现行税收规定，施工企业申报缴纳城乡维护建设税的计税依据应当为__。
A．工程实际结算价款B．实际缴纳的营业税税额C．实际营业总收入D．主营业务收入10、某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为__万元。
2016年造价工程师《工程计价》：确定材料定额消耗量的基本方法考试题
2016年造价工程师《工程计价》：确定材料定额消耗量的基本方法考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某总承包单位获得发包人支付的某市区工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为__万元。
A．31.5B．30.69C．27D．28.982、某建设项目由于未来市场的不确定性，建设项目效益有几种可能状况，每种状况的净现值为NPVi，概率Pi，（i=1，2，…，n）则下面论述正确的是（）。
A．E(NPV)≥0，则该项目一定可行B．Z(NPV)＜0，但P(NPV≥0)=50%，则该项目一定可行C．E(NPV)＞0，则该项目一定可行D．召(NPV)＞0，则P(NPV≥0)≥70%，则该项目可行但有一定风险3、已知报告期建设项目造价为1000万元，其中建筑安装工程费、设备、工器具购置费和工程建设其他费用的比例为3：4：1，若建筑安装工程造价指数为110%，设备、工器具价格指数为105%，工程建设其他费用指数为102%，则该建设项目工程造价指数为__。
A．106.50%B．106.42%C．105.67%D．109.11%4、中等跨径预应力混凝土连续梁中的一种施工方法是__，它使用一套设备从桥梁的一端逐孔施工，直到对岸。
A．横移法B．移动模架逐孔施工法C．转体施工法D．顶推法5、对于大跨径的桁式组合拱桥，通常采用__。
A．有支架施工B．无支架施C．转体施D．悬臂施工6、为安装进口设备，聘用外国工程技术人员进行指导所发生的费用应计人__。
A．研究试验费B．工程承包费C．引起技术和进口设备其他费用D．生产准备费7、某工程施工到2007年8月，经统计分析得知，已完工程实际投资为1500万元。
2016年上半年江苏省公路造价师理论与法规：经济效果评价指标考试题
2016年上半年江苏省公路造价师理论与法规：经济效果评价指标考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。
A．11%B．12%C．13%D．14%2、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。
A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保3、下列选项中，导致合同终止的是__。
①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并A．①②④B．①②③C．②③④⑤D．①②④⑤4、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2= -100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。
A．15%B．20%C．13.3%D．11.67%5、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。
A．主持开工前的第一次工地会议B．签发承包商预付款支付证书C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划D．签发各项工程开工通知单6、属于绝对无效的代理行为有__。
①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④7、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期缩短B．投资减少，工期延长C．投资增加，工期延长D．投资减少，工期缩短8、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法9、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。
造价员解答1
6．在预算定额人工工日消耗量计算时，已如完成单位合格产品的基本用工为2 2工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为1 2％，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。
A．3．36 B．25．36 C．28 D．31．36解析：（1）计算公式：a、人工工日消耗量=基本用工+其他用工b、其他用工=超运距用工+辅助用工+人工幅度差c、人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）*人工幅度差系数(2)计算式: 人工工日消耗量=22+（4+2+（22+2+4）*12%）=31.3615．已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2 min，每循环工作一次挖土0．5 m3，工作班的延续时间为8 h，机械正常利用系数为0．8，则其产量定额为( D )m3／台班。
A．300 B．1 50 C．120 D．96解析;知识点：产量定额也可称“工作定额”，是劳动定额的一种，是在单位时间内（如小时、工作日或班次）规定的应生产产品的数量或应完成的工作量。
(1)计算公式：机械产量定额=机械一小时纯工作正常生产×机械正常利用系数×工作班延续时间（理解这个公式） 1台班=8h(小时) 1h=60min(分钟)（2）计算式:产量定额=(60min /2min *0.5m3) *0.8*8h=9618．某瓦工班组l 5人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的时间定额为1．25工日／m3，该班组完成的砌筑工程量是( D )。
A．1 12．5 m3 B．90 m3 C．80 m3 D．72 m3解析：知识点：时间定额是完成一个工序所需的时间。
（1）时间定额=1/产量定额产量定额=1/时间定额（记住这2个公式，常考的内容）工程量=产量定额*人工工日（通常一天算1个正常工日（计8h）（2）计算式:砌筑砖基础的产量定额=1/（1.25）=0.8 m3／工日砌筑工程量=0.8*15*6=72 m319．地砖规格为200 mm×200 mm，灰缝1mm，其损耗率为l．5％，则100 m2地面地砖消耗量为( B )。
江苏省2016年下半年公路造价师《技术与计量》工程量计算的注意事项考试试题
江苏省2016年下半年公路造价师《技术与计量》工程量计算的注意事项考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权2、参与招投标、签订经济合同的是__。
A．自然人B．法定代理人C．法人代表D．监护人3、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。
A．21B．28C．35D．424、下列关于动员预付款的扣还，说法错误的是__。
A．预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分率扣减的方式偿还B．从达到合同总价的10%那个月起扣C．本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D．合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减5、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交__。
A．清账书B．最后结账单C．竣工报告D．竣工报表6、拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的__。
A．3%B．5%C．10%D．15%7、对于质量控制点，一般要__，再制订对策和措施进行预控。
A．事先分析可能造成质量问题的原因B．事先分析施工过程中的关键工序C．分析施工过程中的薄弱环节D．分析施工过程中质量不稳定的工序8、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。
①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人A．①②③B．③④C．①④⑤D．②③④⑤9、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。
A．纵缝、横缝、工作缝B．胀缝、横缝、缩缝C．胀缝、缩缝、工作缝D．纵缝、胀缝、工作缝10、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
江苏省2016年公路造价师《计价与控制》预算定额的编制原则考试试卷
江苏省2016年公路造价师《计价与控制》预算定额的编制原则考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证2、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。
A．FIRR＞10%B．FIRR＝10%C．0＜FIRR＜10%D．FIRR＝03、预算编制办法规定，人工费由__构成。
A．基本工资、工资性补助、职工福利费B．生产工人辅助工资C．基本工资D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费4、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理5、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。
A．乙对甲的行为不负责任B．乙应当对甲的行为承担责任C．甲自己承担责任D．甲、乙均不承担责任6、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。
A．该当事人B．第三人C．该当事人和第三人连带D．该当事人和第三人按一定比例7、超前支护的常用方法是__。
A．导管和管棚法B．注浆加固法C．砌挡土墙法D．支立钢格栅拱架8、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同9、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值10、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。
A．招标文件中B．投标预备会C．开标会D．中标函中11、下列合同不适用于《合同法》的是__。
A．买卖合同B．借款合同C．委托合同D．收养合同12、在风险对策中，风险自留__。
A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性13、在固定总价合同条件下，通货膨胀__。
江苏省2016年上半年公路造价工程师辅导：工程造价的定额计价方法试题
江苏省2016年上半年公路造价工程师辅导：工程造价的定额计价方法试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商2、含水量较大的黏性土最适合的压实机械为__。
A．振动压路机B．小型振动夯C．凸块式振动压路机D．轮胎压路机3、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。
A．这种代理属于委托代理，签字无效B．这种代理属于法定代理，签字有效C．这种代理属于指定代理，签字无效D．这种代理属于委托代理，签字有效4、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。
A．必须清除并以好土回填夯实B．必须清除并用余土回填即可C．不用清除用碾压机压实即可D．必须清除并以余土回填夯实5、喷射混凝土时湿法混合料拌制后的坍落度在__范围之内。
A．8～12cmB．5～10cmC．7～12cmD．6～12cm6、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。
A．15B．20C．28D．307、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。
A．外观质量B．几何尺寸C．材料性能D．镀层质量8、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。
A．不允许增删或修改B．可以根据需要删改C．允许局部增删或修改D．可以根据需要补充9、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制10、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品11、下列关于桥梁受力特性的说法正确的是__。
江苏省2016年上半年公路造价师《技术与计量》财务概述试题
江苏省2016年上半年公路造价师《技术与计量》财务概述试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国《公路工程国内招标文件范本》规定最终支付时间为__天。
A．14B．28C．42D．562、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。
A．生态安全监理B．环保工程监理C．环保达标监理D．污染防治监理3、现金流量图的三要素包括A．资金数额，方向，期间B．资金数额，流入，时间点C．大小，流向，时间点D．大小，流出，时间4、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。
A．拌和B．摊铺C．碾压D．养生5、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。
A．70%B．75%C．80%D．85%6、预制构件安装作业中，从安全的角度考虑，不必__。
A．安装大型盆式橡胶支座时，墩顶两侧应搭设操作平台；B．起吊大型及有突出边棱的构件时，应在钢丝绳与构件接触的拐角处设垫衬；C．单面配筋的盖板上应标明起吊标志；D．进行预压试验，以检查支架的承载能力和稳定性，消除非弹性变形。
7、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工A．①②B．①③D．③④8、不属于《合同法》调整范围的是__。
A．买卖协议B．离婚协议C．委托协议D．技术转让协议9、根据FIDIC合同条件，属于工程量清单项目的是__。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．价格调整10、下列路面中，__是刚性路面。
A．沥青混凝土路面B．整齐块石路面C．砂石路面D．水泥混凝土路面11、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
A．监理范本B．监理规划C．监理实施细则D．监理合同12、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
江苏省2016年上半年公路造价师《理论及法规》：施工中的索赔技巧试题
江苏省2016年上半年公路造价师《理论及法规》：施工中的索赔技巧试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、无效合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．合同当事人C．合同主管机关D．交通主管部门2、组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是__。
A．合同通用条件B．合同协议书C．投标书D．合同专用条件3、__不是质量检验的方法。
A．目测法B．量测法C．分层法D．试验法4、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。
A．单利B．复利C．付款截止日期银行利率D．恢复付款日银行利率5、监理工程师与业主的关系是__。
A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系6、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。
A．是否发布招标公告B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标7、应用核子密度仪测定压实度，下列说法不正确的是__。
A．核子密度仪法可以作为仲裁试验B．核子密度仪法可以测定粗粒料土的压实度C．核子密度仪使用前应进行标定D．核子密度仪法适用于施工质量的现场快速评定8、施工企业法人是指__。
A．依法成立的路桥公司B．公司总经理C．公司股东大会D．公司人事处9、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理10、含水量较大的黏性土最适合的压实机械为__。
A．振动压路机B．小型振动夯C．凸块式振动压路机D．轮胎压路机11、《公路工程国内招标文件范本》规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后__天内发给承包人。
A．14B．21C．28D．3512、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2813、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
江苏省2016年下半年公路造价师《计价与控制》：概算定额手册的内容考试试卷
江苏省2016年下半年公路造价师《计价与控制》：概算定额手册的内容考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意）1、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于(）。
A．1级B．2级C．3级D．4级2、关于施工索赔,以下叙述中__是不正确的。
A．索赔就是对违约的罚款B．索赔必须有充分的依据C．合同双方均可提出索赔D．索赔必须遵循严格的程序3、根据《仲裁法》的规定,以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式4、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。
A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔5、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。
A．文件归档B．资料入库C．复核与审核D．呈送有关部门6、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。
A．20％B．25%C．30％D．35％7、下列几种情况下，投标文件有效的是__.A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章B．投标单位未参加开标会议C．投标文件逾期送达D．投标文件未密封8、某建设工程，当折现率ic＝10％时，财务净现值FNPV=200万元;当ic＝13％时，FNPV＝—100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为(）。
A．11%B．12％C．13％D．14%9、管道两侧及管顶0。
2m内对回填土的要求是__。
A．不得含有坚硬的物体、冻土块B．含有石灰、粉煤石、石块等物质C．用钢筋混凝土回填D．用地基开挖时剩余的土回填10、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理11、最高层次的法规。
A．企业财务通则B．企业财务制度C．企业会计准则D．财务管理规定12、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__.A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划13、施工组织的基本单元是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年江苏省公路造价师《理论与法规》：人工工日消耗量的计算考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有关材料预付款的正确表述是__。
A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来2、竣工财务决算组成文件的核心是______。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析3、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。
A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期B．工程通过最终检验的日期C．最终检查报告送达监理工程师的日期D．业主指定的日期4、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险的识别方法称为__。
A．初始清单法B．流程图法C．专家调查法D．经验数据法5、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。
A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸6、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属__合同。
A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿7、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。
①当事人要有合法的资格；②内容要合法，③形式和程序要合法；④主管部门的同意和批准A．①②④B．①②③C．①②8、甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据__取得手表的占有。
A．抵押权B．质押权C．留置权D．债权9、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。
A．7B．14C．21D．2810、根据《企业会计准则》中对会计信息质量的要求，企业提供的会计信息应当具有__。
A．保密性B．可比性C．前瞻性D．及时性11、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。
A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划12、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。
A．6.02%B．6.91%C．9.7%D．10.3%13、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A．5%以上15%以下B．10%以上15%以下C．5%以上10%以下D．5%以下14、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。
①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表A．①②③B．③④⑤D．①④15、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期缩短B．投资减少，工期延长C．投资增加，工期延长D．投资减少，工期缩短16、《公路工程国内招标文件范本》中合同通用条款规定，承包人在收到中标通知书后__天之内，并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保。
A．14B．21C．15天D．2817、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。
A．监理工程师B．业主C．业主和监理工程师共同D．公路质量监督站18、参与招投标、签订经济合同的是__。
A．自然人B．法定代理人C．法人代表D．监护人19、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。
A．业主B．承包人C．业主和承包人双方D．监理工程师20、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容__产生法律约束力。
A．仅对要约人B．仅对受要约人C．对双方D．对双方都不21、石油沥青混凝土路面的摊铺温度须__。
A．大于110℃，小于165℃B．大于80℃，小于120℃C．大于100℃，小于140℃D．大于90℃，小于130℃22、甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于2006年6月8 H交货，乙在交货期后的一周内付款。
交货期届满时，甲发现乙有转移资金以逃避债务的行为。
对此甲可依法行使__。
A．先履行抗辩权B．同时履行抗辩权C．不安抗辩权D．债权撤销权23、根据《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师对其口头指令应在__内予以书面确认。
A．1天B．2天C．3天D．4天24、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。
A．评标价B．标底价C．投标价D．修正后的标底价25、按照《合同法》的规定，下列合同的形式，表述正确的是__。
①当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式；②当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式；③法律规定采用书面形式，当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立；④数据电文是书面形式的一种；⑤合同书分为标准合同书和一般合同书A．①②③B．②④C．②③④D．①②⑤二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列资产属于有形资产的是__。
A．存货B．短期证券C．长期证券D．专利权E．土地使用权2、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。
A．精确性B．综合性C．系统性D．科学性E．概括性3、分项工程质量检验内容包括__几个部分。
A．基本要求B．实测项目C．外观鉴定D．质量保证资料4、对设计招标特点的描述，正确的是__。
A．投标人的投标报价是按规定的工程量清单填报单价后算出总价B．设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量要求C．设计招标的承包任务是承包者通过自己的智力活动，将业主对建设项目的设想转变为可实施的蓝图D．开标时不是由招标单位按公布的各投标书的报价高低排定标价次序，而是分别简单公布各初步设计方案的基本构思和意图，而且不排定标价次序E．评标时不过分追求完成设计任务的报价额高低，更多的关注于所提供方案的技术先进性5、设备和防护措施。
A．高墩台B．大跨径C．深水处D．结构复杂6、下列各类单位中，能够合法从事监理业务活动的是__。
A．具有法人资格的工程咨询单位B．具有法人资格的工程设计单位C．具有法人资格工程监理单位D．质量监理站E．具有法人资格，取得监理资质证书的科研单位7、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。
A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响8、监理系统包括__。
A．监理主体B．监理对象C．目标D．人员组成E．信息反馈9、__情况下，施工合同可以解除。
A．双方经协商达成协议B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的C．由于一方法定代表人的变动D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要E．当事人一方破产而确实无法履行合同10、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。
A．设计文件有缺陷B．由于业主原因造成临时停工C．业主供应的设备和材料推迟到货D．当地气候恶劣，造成施工停顿E．一周停水、停电累计超过8h11、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是__。
A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同12、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的__。
A．沥青用量B．矿料级配C．沥青的标号D．矿料与沥青的黏附性E．沥青的温度13、利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，是指__。
A．资金所有者转让资金使用权而获得的报酬B．资金使用着为取得他人资金使用权而付出的代价C．资金的一种机会成本D．考虑通货膨胀所得的补偿E．投资者的一种收益14、台形式大体上可以归纳为__等几类。
A．U型桥台B．L型桥台C．重力式墩台D．轻型墩台E．斜交式墩台15、以下关于工程量清单的说法，正确的是__。
A．工程量清单是招标文件的组成部分B．工程量清单既是招标文件的组成部分，又是合同的组成部分C．工程量清单只能是一份由招标人提供的文件D．工程量清单只能由招标人委托的工程造价咨询单位编制E．工程量清单应以表格形式表现16、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。
A．针入度B．软化点C．5℃低温延度D．弹性恢复17、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。
A．生产工人劳动保护费B．生产工人辅助工资C．生产工人退休工资D．生产工人福利费E．生产职工教育经费18、施工机械使用费的索赔包括__。
A．完成额外工作增加的机械使用费B．恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费C．由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费D．监理工程师原因造成机械停工的窝工费E．业主原因造成工效降低增加的机械使用费19、平面控制网可采用__测量。
A．三角测量B．四角测量C．五角测量D．GPS测量20、可索赔的延误可分为__。
A．以变更的方式处理B．可索赔工期的延误C．可索赔工期和费用的延误D．可索赔费用的延误E．工期、费用均不可索赔21、《公路工程国内招标文件范本》规定，__情况下监理工程师发布“暂停施工”指令，是应给承包人相应的工期补偿。
A．由于承包人应负责任的必要停工B．由于现场正常气候条件的影响而导致的停工C．监理工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工D．为了部分工程的安全而必要的停工E．业主提供设计图纸错误引起的停工22、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。
A．计日工B．动员预付款C．迟付款利息D．暂定金额E．调整后的价格23、以下哪种不属于路基的地下排水设施__。
A．急流槽B．跌水C．涵洞D．暗沟24、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较__等方面内容。
A．监理工作目标设置的合理性B．项目监理班子组织机构的完备性C．工作计划的可行性D．承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性25、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适和安全，为保证质量，其施工要点有__。
A．采用透水性材料填筑B．严格控制分层厚度C．压实度从基底至顶面均达到95%以上D．设专人负责监督检查。