施工总包模式下甲方分包项目的总包配合协议

合集下载

总包配合服务协议5篇

总包配合服务协议5篇

总包配合服务协议5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1总包配合服务协议甲方(总包方):乙方(配合方):鉴于甲方为完成某项工程项目需要乙方的配合服务,双方经友好协商达成以下协议:第一条总包服务内容和范围1.1 甲方委托乙方提供配合服务,包括但不限于提供必要的人力、物力,遵守甲方的指示完成相关工作任务。

1.2 甲方需提供相关的工程资料、设计图纸,协助乙方理清工作流程和安排工作计划。

1.3 乙方应按照甲方要求,保持与甲方的密切沟通,及时汇报工作进展情况。

第二条配合服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效,至工程项目完工验收日止。

2.2 如需延期或提前结束配合服务期限,需提前书面通知对方,并经双方同意后方可实施。

第三条服务津贴3.1 甲方应按照合同约定时间及质量规范与乙方及时结清配合服务费用。

3.2 乙方应严格遵守合同约定,按时按质完成工作任务。

第四条保密协议4.1 双方应严格遵守工程项目的保密规定,不得擅自泄漏相关资料和设计信息。

4.2 乙方完成配合服务后,应将甲方提供的一切资料和信息归还给甲方,不得擅自保留、复制或转让。

第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定提供配合服务,甲方有权要求乙方返还已支付的所有费用,并要求乙方承担相应的违约责任。

5.2 若甲方未能按合同约定支付配合服务费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并停止配合服务。

第六条其他事项6.1 本协议未尽事宜,双方可另行签署补充协议,作为本协议的附件。

6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:篇2总包配合服务协议甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方为开展某项工程项目,需要与乙方进行总包配合服务,为此双方达成以下协议:一、总包配合服务内容:1. 甲方委托乙方负责该工程项目的总包配合服务,包括但不限于工程进度协调、材料设备供应、施工管理、质量控制、安全生产等工作。

2. 乙方应按照甲方的要求,配合开展工程项目的各项工作,确保工程按时、按质、按量完成。

总包分包配合费协议【范本模板】

总包分包配合费协议【范本模板】

工程施工配合费协议总包单位(甲方):分包单位(乙方):建设单位(丙方):为保证工程的安全、顺利施工和按期投用,结合本工程具体情况,给三方友好协商达成以下协议共同遵守。

第一条总包配合服务费及安全保证金1.1、本工程按装修造价 2370000 元(贰佰叁拾柒万元整)4%配合费率,乙方给甲方一次性支付总包服务费80000元(捌万元整),结算超过200万元(贰佰万整)增补。

1。

2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理,乙方给甲方缴纳安全保证金20000元(贰万元整)。

施工完毕后、文明施工无事故及安全经济责任,甲方全额退还乙方安全保证金20000元(贰万元整)。

如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施工规定,拒不服从甲方管理,其相应处罚从安全保证金扣除缴甲方。

1.3、安全保证金合计 20000 元(贰万元整),在 2015 年 4 月10日前乙方支付给甲方。

第二条甲方责任2.1、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。

2.2、给乙方提供办公室、会议室,并配备会议桌椅等。

2。

3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。

2。

4、提供工地内垂直运输。

2。

5、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口;从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决,电费单独计量后收费。

2。

6、提供标高、定位线等.2。

7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合.2.8、按设计图纸及相应变更,对/ 层剩余施工内容优先安排施工,并及时移交乙方。

第三条乙方责任3。

1、严格按施工现场安全、文明规定要求装修工程施工人员。

3。

2、服从甲方安全、文明现场施工管理,并派张海洋同志负责协调、配合甲、丙双方的工作.3.3、服从监理单位管理.3。

4、精心施工,保证安全,杜绝安全事故.3.5、注意其他部分工程的成品保护,破坏无偿修复或赔偿。

3。

6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。

3.7、办公及生活设施工由乙方自理.3.8、进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。

甲指分包总包管理配合协议—最终版

甲指分包总包管理配合协议—最终版

甲指分包总包管理配合协议—最终版第一篇:甲指分包总包管理配合协议—最终版总包配合管理规定为了更好的完成**工程的建设任务,双方本着平等互利的原则,总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。

经各方的友好协商达成如下规定:一、施工总平管理1、分包进场前,必须向总包提交进场施工计划,其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量,进场时间,办公场地及施工场地的要求等。

2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置,包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备(塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械)的调度。

分包未经许可,不准搭建临时房和其它设施。

分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。

(1)分包现场临时建筑布置统一由总包规划,临建布置实行三分开原则:即办公室、生产区和生活区的相互隔开。

分包的材料加工区应由总包统一规划,指定区域由分包负责围护保管。

(2)临时仓库:利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库,由总包统一规划后,提供给分包,作为材料的周转场地。

其周转量仅为三天的施工量,如因特殊原因必须加大材料进场量和场地,分包必须事先通知总包得到许可后方可进场,且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。

(3)分包办公室:临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。

分包根据工作需要,向总包提出所需办公室数量,总包按租用及搭设成本向分包计取租金。

3、临时供水系统总包在楼层中每层楼面都设临时用水源,供分包使用。

临时供水系统布置必须满足施工区要求。

根据项目情况提供施工用水接驳点,立管由总包完成并留接口,立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装;分包施工用水费用由分包承担。

4、临时供电系统在楼层施工中,每六层提供一个二级配电箱。

为了确保用电安全和各路线的负荷平衡,分包在使用电源之前,必须书面向总包提供具体的用电量。

从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。

2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)

2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)

施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc施工总包单位与分包单位的配合费协议书甲方(施工总包单位):____________________乙方(分包单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方提供施工配合服务事宜,达成如下协议:一、配合服务内容1.1甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。

1.2甲方负责协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。

1.3甲方负责提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工方案等资料。

1.4甲方负责组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。

二、配合服务费用2.1乙方应向甲方支付施工配合服务费,具体金额为人民币(大写):_ ___元整(小写):¥_____元。

2.2乙方应在签订本协议后____个工作日内,将配合服务费支付至甲方指定的账户。

三、配合服务期限3.1本协议的配合服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。

4.2甲方应及时为乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。

4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。

4.4 甲方应组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。

五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。

乙方应按照甲方的监督、检查和指导进行施工,确保施工进度、质量、安全。

5.3 乙方应按时支付配合服务费。

5.4 乙方应参加甲方组织的各类会议、培训等活动。

六、违约责任6.1如甲方未按约定提供配合服务,乙方有权要求甲方履行合同义务,并有权要求甲方支付违约金。

6.2如乙方未按约定支付配合服务费,甲方有权要求乙方支付违约金。

七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)

施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)

施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)施工总包单位与分包单位的配合费协议书首部分:协议背景1. 甲方为施工总包单位,乙方为分包单位,根据双方合作意愿,达成以下协议。

第一章:协议目的及范围1.1 目的:本协议旨在明确双方在工程项目中的配合费用的支付方式、支付时间,确保施工总包单位和分包单位之间的配合工作顺利进行。

1.2 范围:本协议适用于施工总包单位与分包单位在工程项目中的配合工作,并约定相关费用支付事宜。

第二章:配合费的确定与支付2.1 配合费的确定:根据工程项目的具体情况,双方协商确定配合费的金额,并在本协议中明确记录。

2.2 配合费的支付方式:(1)乙方可选择一次性支付或分期支付配合费;(2)若乙方选择分期支付,则需在协议中明确支付时间、支付比例等相关事项;(3)支付可采用银行转账或现金方式进行,具体支付方式由双方协商一致后确定。

2.3 配合费的支付时间及条件:(1)一次性支付情况下,乙方应在协议签订后5个工作日内支付全部配合费;(2)分期支付情况下,乙方应按照约定的支付时间和支付比例支付配合费,具体支付时间和支付比例如下:- 第一期支付:在开工前支付总配合费的30%;- 第二期支付:在工程完成60%时支付总配合费的30%;- 第三期支付:在工程竣工前支付总配合费的40%。

2.4 配合费的调整:(1)若工程项目发生变更或调整,导致配合工作的范围或内容发生改变,则配合费可能需要进行调整;(2)双方应进行协商,按照实际情况对配合费进行合理调整,并及时修改本协议。

第三章:争议解决及法律适用3.1 争议解决:(1)双方在履行本协议过程中发生争议时,应通过友好协商解决;(2)协商不成的争议,可提交至所在地人民法院进行诉讼解决。

3.2 法律适用:本协议的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。

第四章:其他条款4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并通过验收之日止。

4.2 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

施工总包、分包配合协议

施工总包、分包配合协议

建筑工程施工总、分包协议书施工总承包方: ******************************** (简称甲方)施工专业分包方: *************************** (简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安全生产许可证条例》等有关法律、法规,按照“建设单位***********就本项目的招标文件精神,明确本工程施工总承包、施工专业分包方各自施工管理范围内配合工作的权利和义务,确保实现本项目施工质量、安全及进度控制管理目标。

甲乙双方就总分包管理事项协商达成一致,签订本协议,双方必须严格执行。

一、工程项目概况1、工程名称:2、工程地点:3、专业分包项目:本工程的**********分部工程(建设单位自行发包)4、结构层次:框架结构4层,局部5层。

5、建筑面积:47209.240㎡m2。

二、工程项目期限自2012年**月**日起开工至2012年**月**日交工(以实际业主要求竣工时间为准)。

三、施工配合费约定根据建设单位**********提供的招标文件(项目编号2012-5008)项目名称:********************************。

乙方需支付总包现场配合费与管理费(配合费为乙方中标总价的2%)。

施工配合费总价=*******程造价*2%*****万元*2% =****万元(人民币****** )。

支付方式:甲方提供正式有效发票(总包配合费*******万元)给乙方,以公对公银行转账的形式支付,乙方进场即支付总包配合费的50%(¥*********** 万元整)。

余款在乙方收到建设单位的第一批工程款时一次性付清。

四、甲方责任1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。

及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神。

2、提供垂直运输塔吊、施工电梯、外脚手架、施工作业面、施工场地、专业承包人的材料及设备的堆放场地、工具房和临时生活用房的场地、靠近工作场地临时施工用水用电的接入点等。

建设工程施工总包与分包协议范文(3篇)

建设工程施工总包与分包协议范文(3篇)

建设工程施工总包与分包协议范文总包单位:有限公司(以下简称甲方)分包单位:有限公司(以下简称乙方)工程地点:工程内容:桩基分包范围:桩基进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。

第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。

在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。

核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。

督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。

三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。

施工中监督乙方按交底内容实施。

四、对乙方进场职工进行登记造册,对其特种作业人员资格进行验证。

制止非特种作业人员从事特种作业。

五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等,要求其进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。

施工总包模式下甲方分包项目的总包配合协议

施工总包模式下甲方分包项目的总包配合协议
5.违约通知:任何一方认为对方违约的,应向对方发出书面违约通知,并给予对方合理期限进行补救。
6.补救措施:违约方应在收到违约通知后,按照对方要求采取补救措施,以减轻违约后果。
7.解除合同:若一方严重违约,经催告后仍不履行,另一方有权解除本合同,并要求违约方支付相应的违约金和赔偿金。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
3.丙方的权利与义务:
a)负责本项目的整体施工管理和协调工作;
b)监督乙方施工,确保工程质量和进度;
c)及时解决甲乙双方在施工过程中出现的问题;
d)在工程竣工后,协助甲方进行验收。
六、违约责任
1.若甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付迟延付款金额每日万分之五的违约金,并承担乙方因此产生的合理费用。
c)甲方应提供必要的施工条件和支持,包括但不限于提供施工图纸、技术指导等。
4.标的物的数量和质量:
a)乙方应保证施工的数量符合本协议约定,不得擅自增减工程量;
b)乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量符合合同要求。
五、权利与义务:
1.甲方的权利与义务:
a)按照本协议约定向乙方支付合同价款;
2.若乙方未按约定完成工程,或工程不符合约定的质量标准,应向甲方支付合同总价款__%的违约金,并负责修复至符合约定标准。
3.任何一方未履行或违反本协议的其他条款,导致对方损失的,应承担相应的赔偿责任。
4.免责条款:
a)因不可抗力导致任何一方无法履行或部分履行本协议的,该方不承担违约责任;
b)不可抗力事件发生后,受影响的一方应立即通知其他方,并采取合理措施减轻损失。
联系人:____________________
联系方式:____________________

总包配合服务协议5篇

总包配合服务协议5篇

总包配合服务协议5篇篇1甲方(总包方):____________________乙方(服务方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议:一、协议背景鉴于甲方作为工程总包方,具备丰富的项目管理经验和资源,乙方愿意委托甲方为其提供总包配合服务,共同实现项目的顺利进行。

二、服务内容甲方提供的总包配合服务内容包括但不限于以下几个方面:1. 项目管理:协助乙方进行项目规划、预算编制、进度控制等。

2. 技术支持:提供技术咨询、方案设计优化等技术支持。

3. 沟通协调:协助乙方与业主、政府部门及其他相关单位进行沟通协调。

4. 质量控制:协助乙方进行质量控制,确保工程质量和安全。

5. 其他服务:根据乙方需求,提供其他与项目相关的配合服务。

三、服务期限本协议的服务期限为自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。

四、服务费用及支付方式1. 服务费用:乙方应按照约定支付甲方总包配合服务费用。

具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。

2. 支付方式:双方约定以银行转账或其他方式进行支付。

3. 发票:甲方应提供合法有效的发票作为收款凭证。

五、双方权利义务1. 甲方应尽职尽责为乙方提供总包配合服务,确保项目的顺利进行。

2. 乙方应按照约定支付服务费用,并提供必要的资料和信息支持。

3. 双方应共同遵守法律法规,履行各自的权利义务。

4. 乙方应对甲方提供的服务进行评价和反馈,以便甲方持续改进服务质量。

六、违约责任及赔偿如一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。

七、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

总包配合服务协议5篇

总包配合服务协议5篇

总包配合服务协议5篇篇1甲方(总包方):____________________乙方(配合方):____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程,为明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,经友好协商,达成以下总包配合服务协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜,确保工程顺利进行,实现共同发展的目标。

二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。

2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。

3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理,确保工程安全、质量、进度得到保障。

4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。

四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求,提供现场配合服务,确保工程的顺利进行。

2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议,提出合理建议,共同解决施工中遇到的问题。

3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收,确保验收工作顺利完成。

4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定,确保施工过程中的安全环保。

五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持,协助解决施工中的技术难题。

2. 乙方应提供现场协调服务,协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。

3. 乙方应提供进度跟踪服务,确保工程进度与计划相符。

4. 乙方应提供质量监控服务,协助甲方确保工程质量。

5. 乙方应提供安全监管服务,协助甲方确保施工现场的安全。

6. 其他甲方要求的配合服务内容。

六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。

2. 配合服务费用计算方式:按工程总造价的百分比计算,具体比例根据工程实际情况确定。

甲方分包配合协议书模板

甲方分包配合协议书模板

甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等互利、共同发展的原则,就甲方在施工过程中对乙方分包工程的配合事宜达成如下协议:一、工程名称及分包范围1. 工程名称:____________________2. 分包范围:____________________二、配合方式及内容1. 甲方应按照施工总进度计划,为乙方提供必要的施工条件,包括但不限于:(1)施工现场的通行、排水、供电、供水等基础设施;(2)施工所需的临时设施,如临时道路、围挡、工棚等;(3)施工所需的材料、设备、工具等;(4)施工过程中的安全防护措施;(5)其他配合事宜。

2. 甲方应按照乙方提供的施工进度计划,合理安排施工顺序,确保乙方分包工程的顺利进行。

3. 甲方应与乙方保持密切沟通,及时解决施工过程中出现的问题,确保工程质量和进度。

4. 甲方应按照国家相关法律法规和施工合同的要求,对乙方分包工程进行监督检查,确保工程质量。

三、配合费用及支付方式1. 甲方配合乙方分包工程的费用,包括但不限于:临时设施费用、材料运输费用、安全防护费用等,由甲方承担。

2. 配合费用的支付方式如下:(1)甲方应在乙方进场施工前,将配合费用一次性支付给乙方;(2)如配合费用发生变更,双方应另行协商确定。

四、违约责任1. 甲方未按照本协议约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 乙方未按照甲方要求进行施工,导致工程质量和进度受到影响的,应承担相应的违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。

3. 双方因不可抗力原因未能履行本协议的,可根据实际情况部分或全部免除责任。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________注:本模板仅供参考,具体内容应根据实际情况进行调整。

总包配合服务协议4篇

总包配合服务协议4篇

总包配合服务协议4篇篇1总包配合服务协议一、协议双方本协议由甲方(总包方)和乙方(配合方)双方签署,就总包方委托配合方开展合作事项所达成的协议,双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则,根据事实情况,经协商一致达成以下协议。

二、合作内容1. 甲方为总包方,负责项目的整体策划、组织、实施和管理工作。

乙方为配合方,根据甲方的安排和要求,协助甲方完成项目的具体实施工作。

2. 乙方必须按照总包方的工作计划、要求和时间表,配合完成工作内容,并在工作过程中积极沟通,保持信息畅通。

3. 乙方在工作过程中应保守商业秘密,不得泄露甲方的商业信息和项目资料,维护甲方的商业利益。

4. 乙方应遵守甲方的工作制度和规章制度,服从甲方的管理,保持工作的高效性和秩序。

三、工作方式1. 甲方将按照项目的进度和需要,将具体工作任务和要求通知乙方,乙方应根据甲方的安排和时间要求,及时响应并提供配合工作。

2. 乙方应按照甲方的要求,提交相关工作报告和执行情况,确保项目进度和质量。

3. 在工作过程中,乙方应配合甲方的技术人员进行技术支持和指导,协助解决可能出现的问题。

四、工作报酬1. 乙方的工作报酬由甲方根据实际工作量和工作质量确定,双方协商一致后签署书面合同。

2. 乙方应按照合同约定的时间和方式领取工作报酬,如发现工资有问题,应及时与甲方进行沟通协商解决。

五、违约责任1. 发生以下情况之一的,视为乙方违约,甲方有权终止合作,乙方应承担相应的赔偿责任:(1)未按时完成工作任务或工作质量不达标;(2)泄露商业机密、违约行为;(3)严重违反公司制度和规章制度;2. 在工作过程中如出现纠纷,双方应通过友好协商解决,若无法达成一致,可诉诸法律途径解决。

六、保密协议1. 双方应保守商业秘密,不得泄露对方的商业信息、技术资料和项目资料。

2. 完成合作任务后,双方应归还或销毁涉及商业机密的文件资料,保证商业机密不流失。

3. 发生商业机密泄露事件后,泄漏方应承担相应的法律责任,并对受影响方给予合理的赔偿。

甲分、总包方配合方合同协议

甲分、总包方配合方合同协议

甲分、总包方配合方合同协议1. 前言本协议是针对甲分(以下简称“甲方”)与总包方配合方(以下简称“乙方”)之间的合作事宜所制定的合同协议,双方在此同意遵守以下条款。

本协议自双方签字生效,有效期为合作事项完成并经双方确认无异议之日起至合同有效期届满。

2. 合作内容1.甲方将提供给乙方有关工程项目的相关信息,包括但不限于图纸、技术规范、工程计划等。

2.甲方将根据乙方的要求提供相应的技术支持,包括但不限于为乙方提供技术咨询、解答技术问题。

3.甲方将根据乙方的要求为工程项目提供必要的技术设备及相关材料。

4.乙方将按照甲方的要求,按时按质完成工程项目,保证工程质量。

5.乙方应在工程项目进展过程中保持与甲方的良好沟通,及时反馈工程进度以及可能存在的问题。

3. 合作期限1.本协议有效期自双方签字之日起,至合同有效期届满为止。

2.双方一致同意,本合同有效期为12个月。

4. 合作费用1.甲方与乙方合作期间,由乙方承担全部工程项目所需的费用,包括但不限于设备、材料、人工等费用。

2.对于在工程项目进展过程中,因乙方原因导致的追加费用,由乙方全权承担。

5. 合作方式1.在工程项目实施前,双方应签订相应的合同协议,明确双方的权利和义务。

2.双方应按时按质完成各自承担的工作内容。

3.双方应保持良好的沟通,并及时解决工程项目实施中可能存在的问题。

6. 违约责任1.任何一方未履行本协议规定的义务,均视为违约,另一方有权要求违约方在合理期限内履行义务。

2.若一方不能或不愿意履行合同规定的义务,另一方可以采取解除合同的措施,并有权要求违约方承担违约责任。

3.若一方造成对另一方的损失,除非有充分理由,应给予相应的赔偿。

7. 保密条款1.双方都有义务对为本协议而得到的信息、数据及资料进行保密。

2.本条款的保密期限是双方合同规定结束之日起3年。

8. 法律适用与争议解决1.本协议适用中华人民共和国法律。

2.若在合同履行过程中,出现争议,双方应尽力通过友好协商解决。

总包工程分包施工合同协议书(精选5篇)

总包工程分包施工合同协议书(精选5篇)

总包工程分包施工合同协议书(精选5篇)第一篇:总包工程分包施工合同协议书总包工程分包施工合同协议书总包方:分包方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量〃环境〃职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。

一、分包项目概况1、分包项目名称:2、分包项目地址:3、分包项目的施工组织形式:4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同二、分包项目工期1、分包项目开工日期:年月日2、分包项目竣工日期:年月日3、分包项目工期总日历天数:三、价款1、工程分包和劳务分包:金额暂订(大写):元(人民币)其中:工程分包:元(人民币)劳务分包:元(人民币)2、主体工程甲供(或委托乙方购买)钢材、砼等主要材料、设备小计元(人民币)。

四、质量标准:合格五、甲乙双方责任与义务1、甲方责任与义务(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。

(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。

(3)甲方派驻该项目的项目经理:、项目技术负责人:、财务负责人:、质量员:、安全员:。

(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。

(5)协助乙方回收工程款。

若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。

(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等)。

(7)管理好项目公章。

2、乙方的职责与义务(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人:。

(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。

甲分、总包方配合方合同协议

甲分、总包方配合方合同协议

甲分、总包方配合方合同协议1. 引言本协议旨在规范甲分(以下简称甲方)与总包方及配合方(以下简称乙方)之间的配合关系,确保项目的顺利进行。

协议的内容涵盖了甲方与乙方之间的责任、义务、配合方式等方面。

2. 甲方责任和义务2.1 提供项目需求和说明甲方需提供详细且准确的项目需求及说明,包括但不限于项目规模、时间安排、技术要求等。

甲方需确保提供的项目需求和说明符合法律法规要求,且对其提供的信息负责。

2.2 提供相关资料和支持甲方需提供项目顺利进行所需要的相关资料和支持。

包括但不限于项目进展报告、项目数据、技术支持等。

甲方需按时提供所需的资料和支持,并确保其真实、准确、完整。

2.3 保证支付款项甲方需按照合同约定及时支付乙方的服务费用,并保证支付款项的来源合法、真实。

如甲方未按时支付款项,乙方有权暂停或终止履行合同,并保留向甲方追偿的权利。

3. 乙方责任和义务3.1 提供专业服务乙方应按照甲方的需求和说明提供专业的服务。

乙方应具备相应的专业知识和技术能力,以确保为甲方提供高质量的服务。

3.2 保障项目进度和质量乙方应按照合同约定保障项目的进度和质量。

乙方应制定合理的项目计划,合理分配资源,确保项目按时完成,并保证项目的质量符合甲方的要求和期望。

3.3 积极配合甲方乙方应积极配合甲方的工作,根据甲方的要求提供项目进展报告、技术支持等。

乙方应及时回复甲方的需求和问题,确保项目的顺利进行。

4. 配合方式4.1 沟通和协调甲方和乙方应建立良好的沟通和协调机制。

双方应保持及时、准确、清晰的沟通,并达成共识。

双方应及时解决问题和分歧,以保证项目的顺利进行。

4.2 知识共享甲方和乙方应相互共享项目所涉及的知识和经验。

双方应建立知识共享机制,把握项目中的核心技术和难点问题,并及时沟通交流,以提高项目的质量和效率。

4.3 共同承担风险甲方和乙方应共同承担项目的风险。

在项目过程中,双方应积极采取措施应对可能出现的风险,并共同承担因项目风险而造成的损失。

总包与分包的总包服务协议

总包与分包的总包服务协议

总包与分包的总包服务协议《总包与分包的总包服务协议》甲方(总包方):乙方(分包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程分包给乙方施工的事宜,经充分协商,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程总价:____________二、分包范围及工程量2.1 分包范围:乙方负责施工的工程范围包括但不限于____________(具体施工内容列举)。

2.2 工程量:根据工程设计图纸及工程量清单,乙方应完成的工程量如下:(此处列举工程量具体内容)三、分包价格及支付方式3.1 分包价格:双方经协商一致,确定分包价格为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。

3.2 支付方式:(1)甲方在合同签订后7个工作日内,向乙方支付分包工程总价的30%作为预付款。

(2)乙方完成合同约定的工程量后,甲方应在验收合格后7个工作日内支付分包工程总价的60%。

(3)剩余的10%作为质量保证金,自工程验收合格之日起保修期满后7个工作日内支付。

四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。

4.2 工程验收:工程完成后,乙方应按照甲方的要求进行验收,甲方应在验收合格后7个工作日内支付剩余款项。

五、工期及进度5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程量清单,确保工程在合同约定的工期内完成。

5.2 乙方应按照甲方的要求,及时提交工程进度报告,确保工程进度符合甲方要求。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

6.2 甲方未按照约定支付款项,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。

七、争议解决本协议在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

施工分包配合协议

施工分包配合协议

施工分包配合协议本协议由甲方(业主)与乙方(总包方)签订,针对施工过程中的分包工作进行配合。

为确保工程顺利进行,双方同意按照以下约定履行本协议。

一、协议目的本协议的目的是明确甲方和乙方在施工分包过程中的权利和义务,确保各分包单位与总包单位之间的协调与配合,提高工程的质量和效率。

二、协议内容1. 分包工作范围根据工程图纸和设计要求,乙方将工程按照以下分包工作进行招标和合理分包,并将招标和分包的结果通知甲方:(1)土建分包:包括地基、土方、建筑结构等工程内容;(2)安装分包:包括给排水、电气、暖通等工程内容;(3)装饰分包:包括室内装饰、家具安装等工程内容。

2. 工期与质量要求各分包单位的工期和工程质量要符合项目进度和相关标准,乙方将对各分包单位的工期和质量进行监督和管理,确保工程按时完成,并符合质量要求。

3. 分包单位的选择乙方将依据相关要求,合理选择分包单位进行招标和合理分包,严格控制分包单位的资质和工程能力,确保分包单位能够按时完成工程,并保证施工质量。

4. 技术交底与协作(1)乙方需要在施工前向各分包单位提供详细的工程图纸和技术要求,并进行技术交底,确保分包单位对工程要求和质量标准的理解和掌握。

(2)甲方要保证及时提供各类需要的资料和信息,并与乙方进行良好的协作,解决施工过程中出现的问题并及时调整工程计划。

5. 施工协调(1)乙方将协调各分包单位的施工顺序和进度,并进行现场管理和监督,确保各分包工作的协调与配合,避免工作冲突和延误。

(2)乙方将及时与甲方沟通和汇报工程进展情况,保持沟通畅通。

6. 工程款项支付甲方将按照合同约定的付款条款及时支付乙方的工程进度款项,乙方负责向各分包单位及时支付分包款项。

7. 安全保障甲方和乙方都要对工程施工过程中的安全问题负责,并预防施工现场的安全事故发生。

若发生安全问题,双方应积极配合处理,并采取措施防止再次发生类似事件。

8. 分包工作验收各分包工程完成后,乙方和甲方将对分包工程进行联合验收,确保工程符合相关要求和质量标准。

总包与分包现场配合协议书

总包与分包现场配合协议书

总包与分包现场配合协议书总包单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)为明确甲、乙双方在xxx工程施工过程中职责和义务,经双方共同协商签定以下内容的施工配合协议,共同遵守。

一、乙方向甲方交纳服务费:服务费数额为乙方与建设单位签定的有效合同总造价的 2.0 %.合同总造价:xxx万元。

计服务费数额为:xxx万元×2.0%=xxx万元1、服务费的交纳方式:由乙方直接付给甲方,甲方开具发票。

2、服务费的交纳时间:①乙方工程施工到50%时,付给甲方50%;②xxx年10月31日前付清余款。

如因业主或甲方原因造成工期延误,余款支付时间顺延,但最晚支付时间不能迟于xxx年12月31日,否则,每延误一天罚款1000元。

如到xxx年12月31日尚不能结清,甲方有权采用法律手段解决。

3、服务费交纳应符合以下条件:1)如乙方由自身原因造成工作无法按时完成,由乙方负责,其交纳服务费的时间不变;2)甲方向乙方所提供服务时间截止到xxx年10月31日,如因乙方原因造成合同未按期完成,需继续配合,服务费另行计算;如因甲方或业主原因造成工期顺延,则相应顺延日期内的服务费不另行计算。

3)由于乙方原因造成外界举报或政府部门罚款所造成的损失由乙方负责。

二、甲方在收取服务费后应提供以下服务:1、整体协调工程进度。

2、提供垂直运输,总包与各分包共同使用。

3、提供施工现场用水源、提供二级配电箱。

4、不提供室内、外架子搭设及架子搭设所需用的材料,由乙方自行搭设脚手架时,甲方提供工作面。

5、甲方在施工现场为乙方提供办公室和库房场地,面积不少于200m2,由乙方自行搭设。

甲方不解决乙方施工人员的住宿及生活用水、用电问题。

三、乙方进入施工现场应遵守规定:1、严格执行甲方各项管理制度,服从甲方现场管理人员的管理,服从甲方工期、质量、安全、消防、文明施工等方面的全面管理。

2、服从甲方总施工进度计划要求,根据甲方的进度计划及工作安排制定自己的进度计划和人员安排,每月23日书面报甲方。

总包配合服务协议6篇

总包配合服务协议6篇

总包配合服务协议6篇篇1甲方(总包方):____________________乙方(服务方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程项目的顺利进行,明确总包方与服务方的职责、权利和义务,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就总包配合服务事宜达成如下协议:一、协议背景鉴于甲方作为工程项目的总包方,需协调管理各分包单位的工作,乙方愿意为甲方提供总包配合服务,确保工程项目的顺利进行。

二、服务内容1. 乙方应根据甲方的要求,提供现场管理和协调工作,确保各分包单位之间的顺畅沟通。

2. 乙方应协助甲方进行工程进度控制,确保工程按计划进行。

3. 乙方应提供技术支持,解决施工现场出现的技术问题。

4. 乙方应协助甲方处理与业主的沟通、协调及售后服务工作。

5. 乙方还应完成其他甲方交办的其他合理事项。

三、服务期限本协议的服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

四、服务费用1. 乙方提供的总包配合服务费用由甲方支付。

2. 费用的计算方式、支付时间和方式等详见附件《服务费用明细及支付条款》。

五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行服务内容,确保工程项目的顺利进行。

2. 乙方有权获得约定的服务费用。

3. 乙方应保证其服务的专业性、及时性和有效性。

4. 甲方应提供乙方履行服务所需的相关资料和支持。

5. 双方应共同保守工程项目的商业秘密。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

2. 若乙方未按照本协议履行服务内容,导致工程项目受到影响的,甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 双方其他违约行为,应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

七、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程施工配合协议
总包单位(甲方):
施工单位(乙方):
建设单位(丙方):
为保证xxxxxxx工程室内装修的安全、顺利施工和按期投用,结合本工程具体情况,经三方友好协商达成以下协议共同遵守。

第一条总包配合服务费及安全保证金
1.1、本工程按装修总造价900000元及4%配合费率,乙方给甲方一次性支付总包服
务费36000元(叁万陆仟元整),一次包死。

1.2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理,乙方
给甲方缴纳安全保证金14000元(壹万肆仟元整)。

施工完毕后安全、文明施工无事故及安全经济责任,甲方全额退还乙方安全保
证金14000元(壹万肆仟元整)。

如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施
工规定,拒不服从甲方管理,相应处罚经甲乙丙三方商定后从安全保证金内扣
出缴甲方。

1.3、总包服务费及安全保证金合计50000元(伍万元整)在2013年6月14日前乙
方支付给甲方。

第二条甲方责任
2.1、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。

2.2、给乙方提供垂直运输、接水、电源(单独计量后收费)、材料进场周转堆放等提
供现场配合。

如因甲方原因造成超过4小时的停电停水和垂直运输瘫痪,误工损失由甲方赔偿。

2.3、按设计图纸及相应变更,对三层剩余施工内容优先安排施工,并及时移交乙方。

2.4、对消防等系统的施工甲方有义务积极配合乙方施工,对拒不配合或消极配合造
成乙方装修工程工期延误以及误工损失承担责任。

第三条乙方责任
3.1、严格按施工现场安全、文明规定要求装饰工程施工人员及现场管理。

3.2、服从甲方安全、文明现场施工管理,并派xx同志负责协调、配合和甲、丙双方
的工作。

3.3、服从监理单位管理。

3.4、精心施工,保证安全,杜绝安全事故。

3.7、注意其他部位工程的成品保护,破坏无偿修复或赔偿。

第四条丙方责任
4.1、监督各方履约,协调施工各方关系。

4.2、因丙方不积极协调,造成乙方装修工程工期延误以及误工损失乙方有权根据损失大小给予处罚。

第五条安全责任
5.1、如装饰工程发生安全事故乙方全部负责,甲方、丙方不负任何责任。

第六条争议或纠纷
6.1、本协议在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下三方协商解决。

6.2、协商调解不成时,可向工程所在地的工商行政部门申请仲裁。

本合同一式陆份,
甲乙丙三方各执贰份。

甲方:代表人:(签字)
乙方:代表人(签字):
丙方:代表人(签字):
2013年6月6日。

相关文档
最新文档