建设工程勘察设计合同(样式一)-建设工程合同
建设工程勘察设计合同通用版本样本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本样本合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】（以下简称甲方）统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【地址】联系人：【联系人】电话：【电话】根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方的建设工程需求，乙方的工程勘察设计服务，达成以下合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方提供的建设工程需求及相关要求，进行工程勘察设计工作，并提供相应的设计方案和图纸。
1.2 乙方应具备合法的工程勘察设计资质，并保证所提供的设计符合国家相关标准和法规。
1.3 甲方需在工程开始前提供必要的工程数据和资料，协助乙方完成工程勘察设计的相关工作。
第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程勘察设计服务完成之日止。
2.2 若因不可抗力等特殊情况导致工程延期，应由双方友好协商调整合同期限。
第三条费用及支付方式3.1 工程勘察设计服务费用为【具体金额】人民币，甲方应在合同签订后【具体方式】支付全款给乙方。
3.2 如因甲方原因导致工程勘察设计服务无法完成的，甲方应承担相应违约责任。
第四条设计成果4.1 乙方所提供的工程勘察设计成果，包括但不限于设计方案、图纸等，均为乙方的知识产权。
4.2 甲方在未经乙方授权的情况下，不得将设计成果用于其他用途，不得擅自复制、传播或篡改。
第五条保密条款5.1 双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密或其他保密信息，双方应承诺保守对方的保密信息，不得泄露给第三方。
5.2 若因一方泄密导致损失，应由泄密方承担相应的赔偿责任。
第六条违约责任6.1 若一方违反合同的任何条款，应赔偿对方因此产生的损失。
6.2 若一方违反合同导致无法履行合同义务，应当承担相应的违约责任。
第七条法律适用及争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若因合同引起的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交合同履行地法院进行诉讼解决。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同范本(9篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方_____（以下简称甲方）承包方_____（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同通用样式9篇
建设工程勘察设计合同通用样式9篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用样式一、甲方（工程设计单位）：__________（单位名称）、法定代表人：__________、注册地址：__________、联系电话：__________二、项目名称：__________六、甲、乙双方在平等互利、信用第一、公开透明、安全高效的基础上，经友好协商，就上述建设工程进行勘察设计合同，达成一致如下：1. 工程控制及进度要求：乙方应按照国家有关规定和标准，以甲方提供的工程资料、需求及工程设计任务书，按照工程施工进度要求和交付时间完成设计任务，保证工程质量、安全、绿色环保，确保施工进度。
2. 设计范围：乙方应按照工程设计任务书和相关规范要求，对工程的土建、结构、给排水、暖通、电气等方面进行合理设计，并起草详细的设计说明书和图纸。
3. 设计完成时间：乙方承诺在合同签订后的_______天内完成设计工作，并按时提交给甲方审查。
4. 设计变更及补充：如遇工程设计任务书要求变更，乙方应及时协商并办理相应的设计变更手续，不得影响工程施工进度。
5. 设计文件归属、保密条款：乙方完成设计工作后，所有设计文件及资料，包括设计方案、施工图纸等，归甲方所有。
乙方对设计过程中所知机密资料和设计文件严格保密，不得泄露给第三方。
6. 索赔处理：如因设计师方原因导致工程质量问题或施工进度延误，乙方应在接到甲方索赔通知后，协商解决，承担相应的违约责任。
7. 合同解除：如乙方无故延误设计进度、严重影响工程质量或存在其他恶意违约行为，甲方有权解除合同并采取法律措施追究乙方责任。
8. 申请审查、验收：乙方设计文件提交甲方后，应接受甲方审查，并在施工阶段配合甲方进行现场检查和设计文件的验收。
9. 合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕之日止。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
若遇有其他未尽事宜，可另行协商一致补充或修改，并签署书面合同变更协议。
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟在（建设地点）进行（具体工程项目），为确保工程质量、合理规划，甲方特委托乙方进行工程勘察设计，经甲、乙双方友好协商，达成以下合同：第一条服务内容乙方接受甲方委托，负责对建设工程进行勘察设计工作，包括但不限于勘察规划、工程设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程验收合格之日止。
合同有效期为（具体期限）。
第三条服务费用1. 甲方应按照乙方出具的勘察设计报价单支付相关服务费用，共计人民币（具体金额）元。
2. 服务费用支付方式：甲方应在签订合同时支付合同总额的50%作为预付款，剩余款项在工程完工后支付。
3. 若工程设计过程中因甲方原因导致设计变更或延期等情形，甲方应承担额外的费用。
第四条勘察设计标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求进行工程勘察设计工作，确保设计方案符合相关标准和规定。
2. 如因设计方案质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，并按照协商结果进行修正。
3. 乙方应保证设计图纸真实、准确、完整，保护设计著作权，未经甲方同意不得泄露或抄袭。
第五条合同解除1. 若乙方未按照合同约定履行工程勘察设计工作，甲方有权解除合同，并要求赔偿相应损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方应及时协商解决方案，并根据实际情况调整合同内容。
第六条保密条款1. 双方在合作过程中所接触到的商业秘密和技术资料等信息应保密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。
2. 合同解除或履行完毕后，乙方应将甲方提供的设计资料、文件等归还给甲方，并销毁备份文件。
第七条其他约定1. 本合同未包括的相关事宜，双方可另行协商约定并签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为建设工程勘察设计合同样式一，双方请仔细阅读并签署确认。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同样式6篇
建设工程勘察设计合同样式6篇篇1建设工程勘察设计合同样式一、项目名称：建设工程勘察设计合同二、甲方：（委托方）____________ （单位名称）、地址__________ 负责人____________ 职务_______ 电话____________乙方：（承包方）____________ （单位名称）、地址__________ 负责人____________ 职务_______ 电话____________三、项目背景和概况：甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，以下简称本项目。
本项目的基本信息如下：项目名称：____________地点：____________建设规模：____________建设内容及要求：____________四、工作内容和要求：建设工程勘察设计工作分为两个阶段：勘察阶段和设计阶段。
具体工作内容和要求如下：1. 勘察阶段：（1）进行项目现场踏勘，确定地质、地形及气象等情况；（2）进行土地利用状况调查，确定用地范围和条件；（3）进行规划条件研究，确定建设方案和规划要求。
2. 设计阶段：（1）完成建设工程总体规划设计；（2）编制工程施工图纸及技术资料；（3）提出工程的施工方案及技术要求。
五、合同签订和履行：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在合同约定的期限内履行。
2. 如乙方需延期履行合同，应提前向甲方书面说明理由，并经甲方同意后方可延期履行。
3. 本合同生效后，双方应按照约定的工作内容和要求进行勘察设计工作，并保证工作质量符合相关规定。
4. 本合同期满后，乙方应按时提交全部勘察设计成果，并经甲方验收合格后方可转入工程实施阶段。
六、费用支付：1. 甲方应按照合同约定的进度，按照约定金额支付勘察设计费用。
2. 如因乙方原因导致工作无法进行或工作质量不符合要求，甲方有权拒绝支付相应费用。
3. 乙方应按照合同约定的要求提供相关费用支付凭证，确保费用支付的透明和可追溯。
建设工程勘察设计合同模板6篇
建设工程勘察设计合同模板6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方/业主方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条任务内容1. 乙方承担甲方委托的建设工程的勘察设计任务，具体包括：（1）对建设项目的规划、设计方案进行确认和评审；（2）完成建设工程的土地勘察、地质勘察、地基勘察等各项勘察工作；（3）编制符合国家标准的建设工程设计文件，并在相关部门备案。
第二条报酬1. 甲方应按照乙方提供的工作报价支付勘察设计工作报酬，具体金额为（具体金额）。
2. 工作报酬支付方式：（一次性付款/分期付款）。
第三条保密条款1. 乙方应对甲方提供的项目资料和相关信息进行保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方应对设计方案、施工图纸等技术资料进行保密，不得擅自复制或传播。
第四条赔偿责任1. 若因乙方过错导致设计文件存在严重错误，乙方应立即承担修正责任，不收取额外费用。
2. 若因甲方提供的虚假信息导致设计文件存在错误，甲方应赔偿乙方相应损失。
第五条合同变更1. 若工程施工过程中需要变更原设计方案，应由双方重新协商签订合同变更协议。
2. 合同变更应经由双方法定代表人签字确认方为有效。
第六条履约期限1. 乙方应在签订本合同后XX日内开始履行勘察设计任务，按时完成设计文件编制。
2. 如因不可抗力因素导致勘察设计延误，应及时通知甲方并重新协商工作进度。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，应向甲方支付违约金，违约金数额为（具体数额）。
2. 若甲方未按照合同约定支付工作报酬，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按日累积计算。
第八条争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，如协商不成，提交仲裁机构进行仲裁。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计任务完成之日终止。
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样式第一部分：合同双方甲方：（委托方）（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）（全称）地址：联系人：联系电话：第二部分：合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察与设计工作，为此双方达成以下协议：第三部分：服务内容1. 勘察范围：根据甲方提供的需求及要求，乙方将对建设工程所需的场地、地质、地貌等进行勘察，并提供相应的报告。
2. 设计范围：在完成勘察工作的基础上，乙方将对建设工程进行设计，包括建筑结构、采光通风、给排水、电力、通信等方面的设计。
3. 文件提交：乙方需按时将完成的勘察报告和设计方案提交给甲方，并按照甲方的要求进行修改和完善。
第四部分：服务费用1. 服务费用：甲方向乙方支付的服务费用为（具体金额），其中包括勘察和设计的费用。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后的（具体日期）内支付总金额的50%，剩余50%在乙方提交最终成果后支付。
3. 额外费用：如因勘察或设计过程中出现额外费用，甲方需与乙方协商确定支付方式。
第五部分：双方权利和义务1. 甲方权利：甲方有权要求乙方按时提交勘察报告和设计方案，并有权对成果进行评审并要求修改。
2. 乙方权利：乙方有权进行勘察和设计工作，并有权利依法要求甲方支付服务费用。
3. 甲方义务：甲方需提供必要的建设信息、资料、资金支持等，确保勘察和设计工作的正常进行。
4. 乙方义务：乙方承诺按照要求完成勘察和设计工作，并保证成果的质量和准时提交给甲方。
第六部分：合同解除1. 合同解除：如因不可抗力等无法控制的因素导致无法履行合同的，合同自动解除，双方互不承担责任。
2. 解除权利：如出现严重且无法解决的争议，双方有权通过协商解除合同。
第七部分：合同附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察和设计工作完成之日。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇篇1建设工程勘察设计合同(样式一)甲方：______（委托方名称）乙方：______（受托方名称）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿平等的基础上，经友好协商，就______项目勘察设计事宜达成如下合同：第一条合同的签订甲方授权乙方进行______项目的勘察设计工作，双方均同意签订本合同。
第二条项目概况______项目位于______地区，项目建设内容及规模为______，工期为______，投资额为______。
第三条勘察设计内容乙方应根据甲方的委托，完成______项目的勘察设计工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、测绘工作以及施工图设计等。
第四条材料提供甲方应向乙方提供项目所需的相关资料，并保证提供的资料真实、准确、完整。
第五条服务标准乙方应按照国家有关规定和标准，以及甲方提出的具体要求，完成勘察设计工作，并对工作结果负责。
第六条服务费用1. 甲方应按照双方约定的付款方式及金额，按期支付服务费用。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时履行合同，甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同变更1. 若因工程实际情况发生变化，需对本合同的内容进行修改的，应当双方经过协商一致，并签订书面协议。
2. 双方签订的变更协议应作为本合同的补充，并具有相同的法律效力。
第八条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同的，双方可协商解除合同，但应书面通知对方。
2. 若一方违反本合同的约定，致使合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的责任。
第九条违约责任1. 若一方未按照本合同的约定履行义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿因其违约行为造成的所有损失，包括但不限于直接损失、间接损失和因此产生的诉讼费用等。
第十条法律适用本合同的签订、履行、修改和解释均适用中华人民共和国法律。
第十一条纠纷解决因本合同引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，应提交_____仲裁委员会仲裁。
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本样本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行（项目名称）的工程勘察设计工作，工程地址为（工程地址）。
1.2 项目工程的性质为（工程性质），工程规模为（工程规模），工程预算为（工程预算）。
1.3 本合同包括工程勘察和设计两个阶段，乙方应当按照国家、地方法律法规和相关行业标准开展工作。
二、服务内容2.1 勘察阶段（1）开展工程勘察前的资料调查工作；（2）实地勘察和测量，获得工程地质、水文、气象等相关资料；（3）编制勘察报告，包括工程条件描述、勘察方法、主要技术参数等内容。
2.2 设计阶段（1）编制工程设计方案，包括总平面布置、结构设计、设备选型等内容；（2）编制细部施工图纸及相关设计说明，符合国家相关标准和规范；（3）配合甲方办理相关审批手续。
三、合同价款3.1 总价款为（价款数字），其中勘察阶段价款为（价款数字），设计阶段价款为（价款数字）。
3.2 价款支付方式为（支付方式），具体支付时间为（具体时间）。
3.3 委托方付款时应出示支付凭证，双方应在合同签订后签署相关的发票。
四、工作进度4.1 乙方应按照双方商定的工作计划，保质保量完成合同约定的工作。
4.2 如遇特殊情况需要变更工作进度，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行调整。
五、质量保证5.1 乙方承诺所提供的勘察和设计文件真实、完整、准确，并符合国家相关标准和规范。
5.2 如发现勘察或设计文件存在质量问题，乙方应立即进行整改，不得拖延。
六、保密义务6.1 双方应对因合同履行所获知的商业秘密和技术信息保密，不得擅自泄露给第三方。
6.2 保密期限为合同终止后的五年。
七、合同变更和解除7.1 合同履行过程中如需要变更合同内容，双方应协商一致，并书面签署变更合同。
建设工程勘察设计合同样式5篇
建设工程勘察设计合同样式5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：电话：传真：为了保障双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方与乙方按照平等自愿、互利互惠的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、委托内容1. 甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计，具体内容包括但不限于项目概况、工程范围、工程概况调查、规划设计等，具体详细内容以双方协商一致的书面协议为准。
2. 勘察设计的成果应符合国家规定的相关标准和规范，能够满足建设工程实际需求。
3. 乙方应按照约定的时间节点提交勘察设计成果，并接受甲方的监督和审核。
二、费用与支付方式1. 甲方向乙方支付的勘察设计费用为（具体金额），乙方应根据工作量、工程复杂度等因素进行合理评估。
2. 付款方式：甲方应在签订合同后（具体时间）内支付（具体金额）的合同款项，乙方应在勘察设计阶段的不同阶段按照约定的比例进行分期付款。
三、保密责任1. 双方在合作期间应保护对方的商业机密信息，不得向第三方泄露或披露与本合同有关的任何商业秘密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将本次合作的相关信息用于其他商业目的。
四、知识产权1. 乙方为甲方提供的勘察设计成果，包括设计方案、图纸、技术文件等，其知识产权归甲方所有。
2. 乙方应保证提供的勘察设计成果不存在侵犯他人知识产权的情况，如有任何侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 若因乙方故意或重大过失导致勘察设计成果不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并要求乙方承担违约赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致勘察设计工作无法顺利进行或延迟，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
六、合同变更和解释1. 合同履行过程中，若双方需要对合同内容进行修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
建设工程勘察设计合同通用版7篇
建设工程勘察设计合同通用版7篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人（负责人）：电话：鉴于甲方拟开展建设工程项目，为保证工程质量、安全和合法合规，特向乙方进行工程勘察设计，经双方友好协商，就本项目的勘察设计工作达成如下合同：第一条项目名称本合同所指的建设工程项目名称为：第二条工程范围本合同工程范围包括勘察设计及相关咨询服务。
具体内容为：1. 建设工程勘察：包括地质勘察、水文勘察、地形测量等，对勘察结果进行分析、评价和整理；2. 建设工程设计：根据勘察结果进行工程设计，包括建筑结构设计、给排水设计、电气设计等；3. 其他相关咨询服务：根据实际需要提供的相关技术咨询服务。
第三条工程费用1. 甲方应按照合同约定，按时足额支付本合同约定的工程费用；2. 工程费用支付方式为：（具体约定支付方式）第四条工程质量1. 乙方应按照国家规定的相关标准和法律法规，保证工程质量，确保设计方案合理、安全；2. 工程质量问题应由乙方负责整改，并承担由此产生的相关费用。
第五条工期和延期1. 乙方应按照合同约定的工期完成勘察设计工作；2. 如有不可抗力因素或其他特殊情况导致工期延长，应及时与甲方协商，并书面形式通知甲方，经双方协商一致后确定延期的具体工期。
第六条质量保证乙方对所提供的勘察设计成果负责，并保证其合法、合规、符合国家标准及相关规定。
第七条知识产权乙方所提供的勘察设计成果，其知识产权归甲方所有。
乙方无权擅自将其用于其他用途或与第三方分享。
第八条违约责任1. 任何一方未能履行合同义务的，应当承担违约责任；2. 乙方因违约行为给甲方造成损失的，应当赔偿甲方因此所遭受的全部损失。
第九条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致本合同无法履行，双方应及时协商解决，并应在解除合同时保护各自合法权益；2. 任何一方无依据解除合同的，应承担违约责任。
第十条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定；2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成之日终止。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察设计单位名称）鉴于甲方拟开展（工程项目名称），委托乙方进行相应的勘察设计工作，双方经友好协商，就本项目的勘察设计工作，达成如下合同：一、项目名称和委托内容1. 甲方拟开展的项目名称为（工程项目名称），具体勘察设计范围包括但不限于（具体内容）。
乙方应根据甲方的要求进行全面深入的勘察设计。
二、勘察设计内容1. 勘察设计的具体内容包括：对项目地理环境、地质特征、地形地貌等进行勘察；对项目选址的合适性进行评估；对项目土地及地下水资源的调查和分析等。
2. 勘察设计工作应当符合国家相关规定和标准，并严格按照甲方的要求进行。
三、勘察设计标准1. 勘察设计工作应符合国家相关规定和标准，完全符合相关法律法规要求。
2. 勘察设计应符合甲方的要求，提供优质的勘察设计成果。
四、勘察设计时间1. 勘察设计的工作周期为（具体时间），乙方应在合同签订之日起（具体时间）内完成所有的勘察设计工作。
六、勘察设计成果1. 勘察设计成果包括但不限于：勘察设计报告、勘察设计图纸等文件。
勘察设计成果应符合国家相关规定和标准，并完全满足甲方的要求。
2. 勘察设计成果应在勘察设计完成后（具体时间）内提交给甲方。
七、合同的解决1. 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或通过诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，经双方签字盖章后生效。
3. 本合同自双方签字盖章后即时生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上就是建设工程勘察设计合同通用版样式，此合同一经签署即具有法律效应，请相关各方在签署之前仔细阅读并确认各项内容无误。
第2篇示例：建设工程勘察设计合同通用版样式合同编号：__________甲方（委托方）：__________ （以下简称甲方）地址：____________联系人：____________联系电话：____________传真：____________邮编：____________乙方（承接方）：__________（以下简称乙方）地址：____________联系人：____________联系电话：____________传真：____________邮编：____________鉴于甲方拟进行以下工程的勘察设计，经甲、乙双方友好协商，就具体工程的勘察设计工作，达成如下合同：一、项目名称及地点甲方委托乙方为___________（项目名称），地点位于___________（具体地点），以下简称“工程”。
建设工程勘察设计合同样书通用版8篇
建设工程勘察设计合同样书通用版8篇第1篇示例：建设工程是社会发展的重要组成部分，而建设工程的顺利进行离不开细致的勘察设计工作。
而在建设工程中，勘察设计合同是保障双方权益，明确责任范围的重要文件。
下面就是一份关于建设工程勘察设计合同的通用版样书，供大家参考。
建设工程勘察设计合同合同编号：甲方（委托方）：乙方（勘察设计单位）：鉴于甲方拟开展建设工程项目，现委托乙方进行该项目的勘察设计工作，经双方友好协商达成如下合同：一、工程项目的名称、地点、范围、用途等基本情况：1.1 项目名称：二、勘察设计范围和内容：2.1 勘察范围：2.2 设计工作内容：2.3 勘察设计阶段划分及计划进度：三、合同价款及支付方式：3.1 合同价款：3.2 付款方式：3.3 发票开具方式：四、勘察设计单位的权利和义务：4.1 乙方有权向甲方了解工程项目的具体情况，以便更好地进行勘察设计工作。
4.2 乙方负责根据双方协商确定的设计方案、标准和施工规范，合理、精确地完成勘察设计工作。
4.3 乙方负责对勘察设计成果进行认真审核、总结和提出合理化建议。
4.4 乙方应对其设计工程质量承担责任，保证设计方案的科学性、合理性和可行性。
5.1 甲方应向乙方提供工程项目的相关资料，并配合乙方开展勘察设计工作。
5.2 甲方有权对乙方提供的勘察设计成果进行评价、确认和验收。
五、双方履行的其他约定：6.1 双方同意在合同期内保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和矛盾。
6.2 任何一方未经对方同意，不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。
六、合同的变更和解除：7.1 本合同的任何修改、补充或变更，应经双方协商一致，在书面形式下签署合同变更协议，具有法律效力。
7.2 如因不可抗力等客观原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
七、合同争议处理：8.1 若在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同样书甲方（委托方）：（单位全称）地址：邮编：法定代表人/委托代表：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟进行建设工程的勘察设计工作，经甲、乙双方友好协商，就相关事宜达成一致意见，特订立本合同样书。
第一条项目名称甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（填写具体项目名称）。
第二条勘察设计范围乙方应按照相关国家和地方法规、规范以及甲方的委托要求，对项目调查、勘察、设计等工作进行合理布局，综合利用各类资源，充分发挥科学技术优势，确保勘察设计质量。
第三条勘察设计内容乙方应根据甲方提供的相关资料和要求，进行项目规划、方案设计、施工图纸编制等工作，并提出符合国家法规要求和行业标准的勘察设计成果。
第四条服务标准乙方应按照相关法规和甲方的委托要求，严格执行勘察设计质量管理体系，确保勘察设计成果的准确性和可行性。
第五条合同价款及支付方式1. 本合同标的总价为（填写具体金额）。
2. 甲方按以下方式支付价格：（1）首次支付：合同签订后（填写具体时间）内支付合同总价款的30%；（2）中期支付：乙方提交初步设计文件后（填写具体时间）内支付合同总价款的40%；（3）验收付款：乙方提交最终设计文件后（填写具体时间）内支付合同总价款的30%。
第六条工期乙方应按合同约定的工期完成相关勘察设计工作。
如因特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延长工期。
第七条质量保证乙方应保证勘察设计成果的合理性、安全性、经济性和可行性，如因乙方原因导致设计质量不符合相关标准要求的，乙方需承担相应责任。
第八条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术成果，包括但不限于图纸、文档等，归属甲方所有。
乙方不得将技术成果用于其他项目或转让给第三方。
第九条违约责任1. 若甲方未按照本合同的约定支付价款的，应支付逾期价款0.5%的违约金；2. 若乙方不按约定完成勘察设计工作，或勘察设计成果不符合约定要求的，应按实际违约情况支付违约金。
建设工程勘察设计合同(样式一)(3篇)
建设工程勘察设计合同(样式一)发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称_____;工程地点_____;工程规模_____;工程投资_____。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为_____元估算设计费为_____元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务1.承包方应在_____年_____月_____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察设计合同(样式一)-建设工程
合同
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关
规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条
工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在
天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
（１）……
（２）……
（３）……
３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
１．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：（１）……
（２）……
（３）……
２．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。