35KV变电站施工总承包合同
202435kv变电站施工合同.
202435kv变电站施工合同.甲方(承包方):___________________乙方(业主方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方的202435kv变电站工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：202435kv变电站工程。
1.2 工程地点：_________。
1.3 工程内容：本工程主要包括变电站的基础设施建设、设备采购、安装调试、试运行等。
1.4 工程工期：自本合同签订之日起计算，预计工程周期为______个月。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币____元整(大写：__________)。
(1)首期款：合同签订后，甲方应在五日内支付人民币____元整(大写：__________),作为本工程的首期款；(2)中期款：在工程进度过半时，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________);(3)尾期款：在工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________)。
2.3 甲方未按前述约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息按逾期付款金额的每日千分之_____计算。
第三条质量标准与验收标准3.1 工程质量应符合国家有关标准、规范和行业规定，达到设计要求和验收标准。
3.2 工程竣工后，乙方应组织对工程进行验收，验收合格后，双方方可办理竣工结算手续。
第四条保修期限与责任承担4.1 自工程竣工验收合格之日起，甲方应对本工程提供免费保修期为______年/月，如发生质量问题，甲方应负责维修或更换。
4.2 在保修期内，因非人为原因导致设备故障的，甲方应在接到乙方通知后的______小时内进行维修或更换；因人为原因导致设备故障的，甲方应承担相应维修费用。
35kv变电站施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同篇一：35KV变电站安装工程合同gF-1999-0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月合同书第一部分协议书发包人：xxxx矿业有限责任公司承包人：xxxx建设（集团）有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点：xx矿业有限责任公司。
工程内容：35KV变电站安装工程。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包范围：35KV开关柜15台;6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器sF9-10000／3510000KVA3台；变压器scb9-800／6800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准；2、竣工工期：收到开工令后40天完工。
总日历天数：40天四、质量标准工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。
￥:1500000元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、标准、规范及有关技术文件；5、图纸；6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担35kv变电站施工项目的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：35kv变电站施工项目1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于35kv变电站的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
1.4工程质量：符合国家及行业相关标准、规范和要求。
1.5工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计_______天。
二、合同价款2.1本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%作为尾款。
三、工程变更3.1在合同履行过程中，如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增加或减少，甲乙双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程量、价款及工期等事宜。
3.2乙方在施工过程中，如发现设计文件、设备材料等存在问题时，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行修改或更换。
由此产生的费用及工期延误由甲方承担。
四、工程验收4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。
4.2甲方应在收到竣工资料后_______天内组织验收。
验收合格后，双方签订验收证书。
五、违约责任5.1甲方未按照约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。
六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
变电站施工总承包合同
一、工程概况
1.1工程名称：变电站施工总承包工程。
1.2工程地点：__________。
1.3工程范围：包括但不限于变电站土建、电气设备安装、调试、验收及保修期内的维修保养等工作。
1.4工程质量：应符合国家及地方相关行业工程质量标准及验收规范。
二、合同主体
2.1甲方（发包方）：__________。
（4）工程验收合格后，支付工程总价款的10%。
4.3工程保修金为工程总价款的5%，保修期满后，无质量问题，甲方一次性退还乙方。
五、工程工期
5.1工程总工期为：__________天。
5.2工期自合同签订之日起计算，乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。
5.3因不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方协商解决。
9.2如协商无果，甲乙双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
四、工程价款及支付
4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2甲方按照以下方式支付工程进度款：
（1）合同签订后，支付工程总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；
（3）工程进度达到80%时，支付工程总价款的30%；
7.3保修期结束后，乙方应继续提供有偿售后服务。
八、违约责任
8.1任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
35KV变电站施工总承包合同
合同编号：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院） 35千伏变电站建设工程施工合同甲方：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方：河北品钺电力安装工程有限公司2015 年元月日第一部分协议书甲方（全称）：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方（全称）：河北品钺电力安装工程有限公司甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）工程项目35千伏变电站工程工程地点：教学区信息中心东侧工程规模及结构特征：35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号：邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号资金来源：自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：1.设计工程：由电力设计院完成（另立设计合同）2.主体工程：土建部分3.电气工程：35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路三、合同工期（1）方案报批：计划2015年7月底前完成。
（2）35千伏变电站：2015年8月开工，2016年4月31 日竣工。
（3）会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程：2015年10月开工，2016年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站：2015年10月--2016年12月依次完成。
（实际开工日期以用户下达的开工令为准）合同工期总日历天数 650日历天。
四、质量标准工程质量标准：国家电力部门一次性验收合格五、合同价款合同总价（大写）: 暂定一亿元人民币，（以施工图预算为准）（小写）￥: 100000000 元工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定：按进度支付工程款。
本工程甲方预付备料款20%，乙方垫资20%，乙方按当月实际进度，在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%，共付至合同总价款的60%后，付至合同总价的70%工程款（同时无息退还履约保证金），竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款，6. 工程报价六、履约保证金的缴纳与返还：合同签订后3天内，必须缴纳履约保证金。
generalconstructioncontract35KV变电站施工总承包合同
general construction contract 35KV变电站施工总承包合同青岛市建设工程施工合同发包方：承包方：青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及结构特征： 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号： /资金来源：企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：□√1.设计工程：由青岛电力设计院完成（另立设计合同）□√2.主体工程：土建部分□√3.电气工程： 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□4.其他：三、合同工期开工日期：（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款币种：人民币合同总价（大写）:（小写）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：□√1.本合同协议书；□√2.本合同专用条款和补充条款；□√3.本合同通用条款；□√4.标准、规范及有关技术文件；□√5.图纸；□√6.工程量清单及编制说明；□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
generalconstructioncontract35kv变电站施工总承包合同
QF—2010—1合同编号: 青岛市建设工程施工合同发包方：_____________________________承包方：青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制宀青岛市工商行政管理局疋2008修订版第一部分协议书发包人（全称）：_____________________________________承包人（全称）：青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：___________________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________________ 工程规模及结构特征：35KV变电站1座及35KV高压线路 __________________ 工程立项批准文号：__________________________________________________ 资金来源：企业自筹_____________________________________________ 二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：財1.设计工程：由青岛电力设计院完成（另立设计合同）_______________ 財2.主体工程：土建部分_____________________________________________ 財3.电气工程：35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路_______________ □ 4.其他：__________________________________________________________ 三、合同工期开工日期：_________________ （实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：__________________合同工期总日历天数________ 天。
35K变电站施工总承包标准(合同)
35K变电站施工总承包标准合同1. 合同目的本合同旨在规定双方在35K变电站施工总承包项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
2. 合同概述2.1 本合同为35K变电站施工总承包标准合同，由承包方和发包方签订。
2.2 承包方承诺按照本合同规定的技术、质量、进度等要求完成35K变电站施工。
2.3 发包方承诺根据合同的规定支付工程款项，并提供必要的技术支持和协助。
3. 合同条款3.1 总价款和付款方式3.1.1 本合同的总价款为X元，以人民币为计价单位。
3.1.2 付款方式：按照工程进度支付，分为预付款、进度款和竣工结算款三个阶段。
3.2 技术要求3.2.1 承包方应按照相关技术规范和标准完成35K变电站的设计、施工和调试工作。
3.2.2 承包方应提供合格的材料和设备，并保证工程的稳定性、可靠性和安全性。
3.2.3 承包方应按照规定的进度完成各项任务，并要求有关部门进行审核，并依法办理相关手续。
3.3 工期和进度管理3.3.1 工期为个月，自合同签订之日起计算，如有延期需提前向发包方提交延期申请并得到批准。
3.3.2 发包方有权要求承包方提供工程进度计划和进度报告，并进行监督和检查。
3.3.3 如承包方未按时完成工程，将按照合同规定的违约责任进行处理，并赔偿发包方因此遭受的损失。
3.4 质量管理3.4.1 承包方应严格按照相关质量标准和规范进行工程施工，确保施工质量符合合同要求。
3.4.2 发包方有权要求承包方提供工程质量检验报告，并对质量进行监督和检查。
3.4.3 如发现工程质量不合格，承包方应负责整改，直至达到合格标准为止，并承担因此产生的费用。
3.5 变更管理3.5.1 如出现设计变更或其他原因需要调整工程内容的情况，双方应协商达成一致，签订变更协议进行调整。
3.5.2 变更前，双方应明确变更内容、变更费用和影响工期等事项，并进行书面确认。
3.6 保密条款3.6.1 双方应对项目相关的技术、商业秘密等保密事项进行保密，并不得披露给第三方。
35k变电站施工总承包(合同)
35k变电站施工总承包合同引言合同背景合同条款1. 合同范围本合同的范围覆盖了35k变电站的设计、采购、施工以及相关工程管理和监督。
详细的合同范围将在施工前由双方共同商定并在合同附件中确认。
2. 合同金额和支付方式2.1 本总承包合同的金额为[合同金额]，金额以人民币表示。
甲方将按照支付方式支付给乙方: 预付款：[预付款比例]%，需在合同签署后的[预付款付款期限]内支付。
进度款：根据施工进展和合同约定的支付节点，甲方将支付乙方相应的进度款。
完工结算款：当乙方完成变电站的施工工作并获得有关部门的竣工验收合格证明后，甲方将支付完工结算款。
2.2 本合同金额中的所有款项均包含税款。
乙方须负责自行缴纳相关税费。
3. 工期和交付时间3.1 本合同规定的工期为[工期]，自合同生效之日起开始计算。
3.2 乙方应按照施工计划进行工程施工，并将工程按计划在工期结束前交付给甲方。
4. 施工质量和验收标准4.1 乙方应根据设计文件和相关法规标准，确保施工质量符合国家和行业标准。
4.2 乙方应按照合同约定的验收标准进行工程的验收。
甲方有权对工程质量进行检查和验收，并提出合理的修改和要求。
5. 变更和索赔5.1 如需对合同进行任何变更，双方应通过书面协议进行确认，并按照变更后的合同条款执行。
5.2 如乙方因甲方原因无法按照合同约定的工期交付工程，并由此产生索赔，乙方应提供充分的证据和合理的索赔要求，甲方应合理予以考虑和解决。
6. 违约责任6.1 若甲方或乙方未能履行合同约定的任何职责和义务，对方有权要求违约方进行相应的赔偿和补偿。
6.2 对于由于不可抗力事件导致的工期延误或合同的情况，双方应友好协商解决，若无法解决，可按照相关法律进行索赔或解除合同。
7. 法律适用和争议解决本合同受法律管辖。
任何因合同引起的争议应通过友好协商解决，若无法解决，应提交至双方选择的争议解决机构进行仲裁。
结论。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要建设35kv变电站，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35kv变电站施工项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：35kv变电站施工项目2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及验收等。
4. 工程规模：具体规模以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，承担以下工程内容的施工：1. 土建工程：包括变电站基础、墙体、屋顶等土建结构施工。
2. 电气安装工程：包括变压器、断路器、隔离开关等设备的安装调试。
3. 辅助工程：包括站内外道路、给排水、照明等辅助设施的施工。
第三条合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 合同工期总日历天数为：____天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准。
第五条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：______________________2. 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
第六条付款方式1. 预付款：合同签订后____天内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按阶段向乙方支付相应比例的工程款。
3. 竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及结算资料后____天内支付至合同总价的____%。
4. 质量保证金：合同总价的____%作为质量保证金，待缺陷责任期满后无息支付。
第七条工程变更因设计变更或其他原因引起的工程量增减，双方应协商一致，并签订补充协议。
35k变电站施工合同(模板)
35k变电站施工合同（模板）合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就35k变电站施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：35k变电站施工，包括但不限于土建、电气、设备安装、调试等。
1.4工程质量：符合国家及行业现行施工质量验收标准。
第二条合同工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3合同工期为：__________天（日历天），自工程开工之日起计算。
第三条合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告及进度款申请，甲方审核无误后支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工后，双方进行工程结算，甲方支付至结算总价的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方。
第四条工程质量及验收4.1乙方应按照国家及行业现行施工质量验收标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的工程技术资料。
4.3甲方应在收到竣工报告及工程技术资料后，组织相关部门进行验收。
验收合格后，双方签署工程验收证书。
第五条工程变更及签证5.1若甲方要求变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行变更。
变更部分的工程价款，双方协商确定。
5.2乙方在施工过程中，如遇到特殊情况需要变更设计，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行变更。
变更部分的工程价款，双方协商确定。
第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
202435kv变电站施工合同.
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX202435kv变电站施工合同.本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期第二条合同范围及内容2.1 工程范围2.2 施工内容2.3 工程量清单第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工进度与质量4.1 施工进度计划4.2 施工质量标准4.3 工程验收第五条材料与设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料与设备质量第六条施工安全与环保6.1 安全管理6.2 安全生产责任6.3 环保要求第七条合同的变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任8.1 发包方的违约责任8.2 承包方的违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁或诉讼第十条合同的生效、暂停与终止10.1 合同生效条件10.2 合同暂停10.3 合同终止第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让程序第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条辅助条款13.1 技术支持13.2 培训与指导第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同语言14.3 送达地址第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期本工程的施工期为合同签订之日起至工程验收合格之日止。
第二条合同范围及内容2.1 工程范围本合同范围内的工程包括：土建工程、电气设备安装工程、线路工程、调试及验收等。
2.2 施工内容乙方应按照合同约定的工程范围，完成所有施工内容，并保证工程的质量和安全。
2.3 工程量清单工程量清单详见附件一，乙方应按照工程量清单完成施工。
第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方可按照实际情况进行价格调整。
3.3 支付方式甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同总价。
35kv电站工程承包合同(2024年版)
35kv电站工程承包合同（2024年版）本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程1.3 工程地点1.4 工程期限2. 工程内容2.1 工程范围2.2 工程设计2.3 工程施工2.4 工程设备供应3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 工程进度与质量4.1 工程进度计划4.2 工程质量标准4.3 工程验收4.4 工程保修5. 合同的履行5.1 合同的生效5.2 合同的变更5.3 合同的解除5.4 违约责任6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径7. 合同的适用法律7.1 合同的解释7.2 法律的适用7.3 争议的法律适用8. 合同的签订与生效8.1 签订程序8.2 合同文本8.3 合同的生效条件8.4 合同的份数9. 其他条款9.1 保密条款9.2 知识产权保护9.3 环境保护9.4 不可抗力10. 合同的修改与补充10.1 修改程序10.2 补充协议10.3 修改的生效11. 附件11.1 工程设计文件11.2 设备清单11.3 施工方案11.4 其他相关文件12. 合同签订日期13. 合同签订地点14. 合同双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程本合同所述电站工程指的是位于X地点的35kv电站工程，包括但不限于电站的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。
1.3 工程地点1.4 工程期限工程期限自合同签订之日起至电站工程验收合格之日止。
第二条工程内容2.1 工程范围本合同工程范围包括但不限于：电站主体工程、电站辅助工程、电站安装工程、电站调试工程等。
2.2 工程设计乙方应按照甲方的要求，完成电站工程的设计工作，并提交完整的设计文件。
2.3 工程施工乙方应按照设计文件和工程标准，组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.4 工程设备供应乙方负责供应电站工程建设所需的设备，并保证设备质量符合国家标准。
35K变电站施工总承包标准合同
35K变电站施工总承包标准合同一、合同背景本合同由双方自愿进行，旨在规范35K变电站施工总承包项目的各项合作事宜，明确责任与义务，确保项目顺利进行。
二、合同内容1. 项目概述•项目名称：35K变电站施工总承包项目•项目地点：[地点]•项目规模：[规模]•项目任务：[任务]2. 合同期限•开工日期：[开工日期]•竣工日期：[竣工日期]•合同期限：[合同期限]3. 工程价款•工程总价款：[工程总价款]•工程款支付方式：[支付方式]•工程款支付比例：[支付比例]4. 质量标准•施工质量：本项目施工应符合相关国家标准和法规要求，达到合同规定的技术指标。
•材料质量：使用符合国家标准和法规要求的优质材料。
5. 保证金•乙方应在合同签订后 [保证金交纳日期] 前向甲方支付保证金[保证金金额]，作为履行义务的保证。
6. 服务与支持•乙方应提供必要的技术支持和服务，保证施工过程中的顺利进行。
7. 违约责任•若甲方发生违约行为，乙方有权采取合法措施维护自身权益。
•若乙方发生违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
8. 保密条款•双方应对项目的相关信息、技术资料等保密，不得泄露给任何第三方。
9. 知识产权•本项目的知识产权归甲方所有，乙方在未得到甲方许可的情况下，不得擅自使用或转让。
10. 纠纷解决•双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交仲裁委员会进行仲裁。
三、签署本合同双方各自保留一份原件，并互相承认原件和副本具有同等的法律效力。
甲方：____________________________ 乙方：____________________________日期：____________________________四、附则本合同自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
对本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方签署确认后生效。
35k变电站施工总承包合同
35k变电站施工总承包合同甲方：35k变电站施工公司
乙方：建设单位
签订日期：2022年3月1日
一、协议或合同的目的和背景
甲方和乙方为了35k变电站的施工项目达成一致意见，特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方将按照合同规定的时间和质量要求，完成35k变电站的施工工程。
2. 乙方将按照合同规定的支付方式，按时支付工程款项。
3. 双方应按照合同规定的设计方案和技术要求，共同完成35k变电站的施工工程。
4. 甲方应按照合同规定的进度，及时完成各项工程，确保工程质量。
5. 乙方应按照合同规定的验收标准，对甲方完成的工程进行验收。
三、保密事项
双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料保密，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并根据实际情况调整合同内容。
五、协议终止的条件
合同终止条件包括但不限于双方协商一致、违约等情况。
六、违约和争议解决方式
如一方违约，应按照合同规定承担相应责任。
如发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：35k变电站施工公司
乙方（盖章）：建设单位
签订日期：2022年3月1日
以上为35k变电站施工总承包合同的内容，双方应严格遵守合同约定，共同完成工程。
35KV变电站施工承包合同(1)
35KV变电站施工承包合同(1)35KV变电站施工承包合同(1)本合同由甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承包方”）共同缔结，并同意遵照下述条款和条件进行约定，以确保双方的权益和责任。
第一章总则1.1 合同目的本合同旨在规定业主方委托承包方进行35KV变电站的施工，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
1.2 合同范围合同范围包括但不限于以下内容：1) 施工工程的范围；2) 工期；3) 合同价款；4) 质量标准和验收标准；5) 双方的权利和义务；6) 合同的终止与违约责任等。
第二章合同金额2.1 合同价款2.1.1 本工程的总合同价款为_______（以下简称“合同价款”）。
2.1.2 业主方同意按以下方式支付合同价款：（详细列出款项支付时间、金额及相关条款，如首期支付、进度款、完工验收后支付等）2.2 变更和索赔2.2.1 如因业主方要求进行变更或额外工作，承包方有权提出变更费用调整申请。
2.2.2 如因非承包方原因导致工程延误或发生损失，承包方有权提出索赔申请。
（详细列出变更和索赔的具体流程、申请要求等）第三章工程范围与进度3.1 工程范围3.1.1 施工工程范围包括但不限于以下内容：（详细列出工程范围，如基础工程、建筑工程、电气工程、设备安装等）3.2 工期安排3.2.1 工期自合同签订之日起计算，约定工期为_______。
3.2.2 双方可协商对工期进行调整，但任何延误均须经双方书面确认。
第四章质量标准及验收4.1 质量标准4.1.1 施工工程的质量应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出质量要求，如抗震、防雷、安全可靠等）4.2 验收标准4.2.1 施工工程验收应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出验收标准，如达到设计要求、合格率等）第五章双方权利义务5.1 业主方的权利义务（详细列出业主方的权利义务，如提供工程设计、支付工程款项、提供工程场地等）5.2 承包方的权利义务（详细列出承包方的权利义务，如项目管理、组织实施、保质保量完成工程等）第六章合同终止与违约责任6.1 合同终止6.1.1 本合同可因以下情况终止：（列出可能导致合同终止的情况，如双方协商一致、工期延误超过合同约定等）6.2 违约责任6.2.1 任何一方未履行合同义务导致对方损失的，应承担违约责任。
35k变电站施工合同
35k变电站施工合同一、合同背景双方经充分协商，就35k变电站的施工事宜达成如下合作协议，以确保项目的顺利进行。
二、合同内容2.1 项目概述•设计变电站的平面布局•选址和土地准备工作•建设变电站的主体结构•安装变压器及相关附属设备•配套线路的敷设•完成变电站的电气接线及调试2.2 合同交付时间双方约定，本合同项下的工作应在合同签署后的12个月内完成。
2.3 合同价格及支付方式•根据合同约定，款项分三期支付：–第一期：合同总价%（元）的30%支付于合同签署后；–第二期：合同总价%（元）的50%支付于工程完成的50%时；–第三期：合同总价%（元）的20%支付于工程完成并验收合格后。
2.4 质量要求•变电站的设计和施工应符合国家相关标准和规范；•项目交付后，双方将进行质量验收；•如发现质量问题，承包方需在验收后的6个月内进行修复。
2.5 变更和终止•如需变更本合同的内容，应由双方书面协商一致后进行；•如发生不可抗力或其他无法预见的情况，阻止本合同的履行，双方协商解决或提前终止本合同。
2.6 保密条款•双方在本合同期限及终止后仍应保守合同内容及相关商业秘密；•不得将合同内容提供给任何第三方。
三、双方责任和义务3.1 承包方责任及义务•设计、制作和提供必要的施工图纸和文件；•体验施工经验并行使质量控制和监督职能；•配备足够的劳动力和切实做好项目管理工作；•承担设备的采购和交付任务；•按时完成施工工作。
3.2 业主责任及义务•按合同约定支付款项；•提供必要的资金和场地；•提供承包方所需的土地规划许可证；•按合同约定提供必要的协助。
四、合同违约及争议解决4.1 合同违约•若有任何一方违反本合同致使项目受到损害，则违约方须赔偿守约方遭受的损失。
4.2 争议解决•如发生合同争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同变更和解释•如有本合同的任何修改或补充，应以书面形式进行；•本合同的解释权归双方共同所有。
35k变电站施工合同(模板)
35k变电站施工合同1. 引言2. 合同目的本合同旨在规定35k变电站施工工作的范围、质量要求、进度安排及相关费用支付等事项，以确保项目顺利完成并满足双方的期望。
3. 合同范围4. 合同期限本合同的起始日期为合同签署之日起，预计工期为6个月。
合同期限双方应严格按照工期安排和进度要求履行合同义务。
5. 付款方式根据本项目的工作任务和进度安排，付款将分为多次支付，具体金额和时间如下：合同签署后的第一个月，支付合同金额的20%完成项目的50%进度后，支付合同金额的30%项目最终完成并验收合格后，支付合同金额的50%付款将通过银行电汇或支票支付，并在支付前提供相关材料以验证工作的完成情况。
6. 质量要求施工过程中，承包商应按照相关标准和规范要求，确保工程的质量符合合同约定。
施工过程中发现的质量问题，承包商应立即采取纠正措施，并承担相应的返工费用。
7. 进度安排根据本项目的施工计划，双方应共同制定详细的进度安排，并按照计划履行合同义务。
施工进度推迟的责任由导致进度延迟的一方承担。
8. 保险责任在项目执行期间，承包商应购买足够的保险，以覆盖工程施工过程中可能发生的意外事故和损失。
保险责任由承包商承担，并向业主提供相关保险单及支付证明。
9. 变更管理如果在项目施工过程中需要进行变更或修改，双方应及时协商并签署书面变更协议。
变更后产生的费用、工期等问题应在变更协议中明确规定。
10. 争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应以友好方式协商解决。
如果协商未能解决争议，双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。
仲裁费用由败诉方承担。
11. 法律适用与生效本合同受到相关法律的约束和限制，并应根据相关法律进行解释。
合同正本由双方各执一份，并在签字日期生效。
12. 其他条款双方在合作过程中应根据实际情况进行协商，并在需要时签署补充协议。
任何未尽事宜，双方应共同商定并签署相应的补充协议。
为35k变电站施工合同的主要内容，双方应严格遵守合同的约定并按时履行相关义务。
35KV变电站安装工程合同范本(范本文)
35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定，旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工，并确保施工过程安全、质量达标。
第二条合同主体本合同的双方主体为：甲方：（详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）乙方（承包方）：（详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。
第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。
2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。
第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算，双方应确定合理的工期。
2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。
第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更，应及时以书面形式通知对方。
2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。
第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。
2.承包方应制定详细的施工方案，并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。
3.承包方应按照项目需求，选择符合质量要求的材料和设备。
第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。
2.工程款的支付应符合相关合同约定，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付利息。
第九条工程竣工验收1.工程竣工前，承包方应通知甲方进行竣工验收。
2.竣工验收应按照相关规定进行，并出具相应的验收报告。
第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款，违约方应向守约方支付违约金。
2.如果违约方造成守约方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任，双方可协商解除合同，但应提前通知对方。
第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下，守约方有权解除合同。
35k变电站施工合同.pdf正规范本(通用版)
35k变电站施工合同.pdf合同编号： [合同编号]签约日期： [签约日期]1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同订立，旨在规定35k变电站的施工工作及相关责任、义务等事宜。
甲方为委托方，乙方为承包方。
2. 合同内容2.1 项目介绍2.1.1 项目名称35k变电站施工项目2.1.2 项目背景本项目的目标是在指定地点建设一个35k变电站，用于电力输送和配电。
2.1.3 项目规模•变电站的总占地面积为[X]平方米；•变电站的主要设备包括变压器、开关柜、断路器等；•变电站的总投资为[Y]万元。
2.2 工期安排2.2.1 工期起止时间工期起始日期为[起始日期]，工期结束日期为[结束日期]，共计[Z]天。
2.2.2 工期分解•设计阶段：[起始日期] 至 [日期]•采购阶段：[日期] 至 [日期]•施工阶段：[日期] 至 [日期]•调试阶段：[日期] 至 [结束日期]2.3 甲方责任作为委托人，甲方负责事项：•提供变电站的相关设计文件和技术要求；•协助乙方办理相关审批手续和许可证；•在工期内支付乙方约定的施工款项。
2.4 乙方责任作为承包方，乙方负责事项：•按照甲方提供的设计文件和技术要求进行施工；•按照合同约定的工期安排，按时完成各项工作；•负责设备采购、施工人员管理和安全措施的实施；•编制施工方案，经甲方审核后执行。
2.5 付款方式2.5.1 阶段付款乙方的工程款将分为多个阶段支付。
具体付款比例和时间安排如下：•设计阶段完成后支付[X]比例的款项；•施工阶段完成后支付[X]比例的款项；•调试阶段完成后支付[X]比例的款项；•最终验收合格后支付[X]比例的款项。
2.5.2 预付款根据合同约定，甲方将在合同签订后支付给乙方[X]万元作为预付款。
预付款将作为后续工程款支付的一部分。
2.6 质量保证乙方承担向甲方提供施工保修服务的责任。
在合同有效期内，乙方将对施工过程中出现的瑕疵或问题负责修复和解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院） 35千伏变电站建设工程施工合同甲方：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方：河北品钺电力安装工程有限公司2015 年元月日第一部分协议书甲方（全称）：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方（全称）：河北品钺电力安装工程有限公司甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）工程项目35千伏变电站工程工程地点：教学区信息中心东侧工程规模及结构特征：35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号：邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号资金来源：自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：1.设计工程：由电力设计院完成（另立设计合同）2.主体工程：土建部分3.电气工程：35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路三、合同工期（1）方案报批：计划2015年7月底前完成。
（2）35千伏变电站：2015年8月开工，2016年4月31 日竣工。
（3）会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程：2015年10月开工，2016年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站：2015年10月--2016年12月依次完成。
（实际开工日期以用户下达的开工令为准）合同工期总日历天数 650日历天。
四、质量标准工程质量标准：国家电力部门一次性验收合格五、合同价款合同总价（大写）: 暂定一亿元人民币，（以施工图预算为准）（小写）￥: 100000000 元工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定：按进度支付工程款。
本工程甲方预付备料款20%，乙方垫资20%，乙方按当月实际进度，在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%，共付至合同总价款的60%后，付至合同总价的70%工程款（同时无息退还履约保证金），竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款，6. 工程报价六、履约保证金的缴纳与返还：合同签订后3天内，必须缴纳履约保证金。
履约保证金额度为本项目暂估价一亿元的5%。
议标保证金200万元可以直接转为履约保证金，并另行补够至5%。
履约保证金的返还：随工程进度款的比例逐步返还。
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：√1.本合同协议书；□√2.本合同专用条款和补充条款；□√3.本合同通用条款；□√4.标准、规范及有关技术文件；□√5.图纸；□√6.工程量清单及编制说明；□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□√8.甲方或监理工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□数据交换和电子邮件）。
八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、乙方承诺乙方向甲方承诺按照本合同约定及监理工程师的指令进行施工，按期竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
十、甲方承诺甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效本合同订立时间：2015 年元月日订立地点：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）会议室甲方和乙方约定双方签字盖章后合同生效，由甲方送工程所在地邢台县人民政府建设行政主管部门备案。
甲方：（公章）乙方：（公章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：通用条款同《建筑工程施工合同（QF-2005-14）》（2008修订版）（以下空白）二、合同文件2 合同文件组成及解释顺序2.1 合同文件组成及解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）工程量清单及编制说明；（3）本合同专用条款和补充条款；（4）本合同通用条款；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；（7）图纸；（8）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
3 语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外，还使用 \ 语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、山东省及青岛市的法规及其他有关法律、法规。
4 适用标准、规范4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出线矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。
发包人提供选用标准、规范的时间：收到承包人书面申请并经批准后5个工作日内4.2 国内没有相应标准、规范时的约定（可另附）：以青岛市建设局及设计要求为准或采用经发包人、监理方批准的国外技术标准或规范或采用发包人聘请专家论证组指导意见。
5 图纸和技术资料5.1 发包人向承包人提供图纸套数：套，其中用于竣工图初稿套。
发包人向承包人提供图纸日期：开工前5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人应严格保密，不得泄露给第三方使用。
6 通知6.1 承包人的地址：青岛市李沧区重庆中路1009号6.2发包人的地址：三、发包人和承包人7 发包人7.1 发包人代表的姓名7.2 施工场地内施工所需水的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需电的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点由施工单位自行解决。
图纸会审和设计交底的时间：开工前。
约定发包人应做的其他工作和要求：执行通用条款。
7.3 发包人委托承包人办理的工作： \8 承包人8.1由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：\向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求： \ 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部人员的安全和非夜间施工照明、围护设施，警示标志，负责安全保卫，除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：无需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：由承包人按照规定办理相关手续，并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求：负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，保护费用及因承包人造成的全部损失由承包人承担；交工前清洁施工现场的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理及青岛市施工现场卫生管理的有关规定。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续；对施工现场及周围属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；确保两型五化及青岛市标准化示范工地。
四、工程管理人员9 工程师9.1发包人指定的工程师姓名：职权：代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理（包括质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等）监理单位委派的工程师姓名：职权：按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2其他需要取得发包人批准的权力：无10 项目经理10.1项目经理的姓名：资格：在合同履行过程中，未有发包人及监理工程师的书面批准，项目经理不得擅自更换、不得兼任其他工程如发现擅自更换。
10.2项目经理、技术负责人必须常驻施工现场组织工程的实施，未获得发包人批准不得擅自离场，否则将视为承包人违约。
相应处罚详见补充条款。
10.3发包人有权提出更换认为不称职的项目经理以及其他专业人员，但承包人的履约责任不可免除五、分包11承包人分包11.1 分包工程及分包人名称：（1）分包工程： \ 分包人： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 12发包人分包12.1分包工程及分包人名称：（1）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容：无六、施工准备13 施工组织设计和进度计划13.1单项工程名称：13.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：在开工日期前向发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后 3 日内批复。
14 施工准备工作14.1发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：执行招标文件相关规定。
14.2红线外临时占地租用费用承担约定： \七、开工、暂时停工、工期及延误15 工期及延误15.1开工日期：年月日（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：年月日合同工期总日历天数：天单项工程工期约定： \15.2除不可抗力的因素及发包人原因，工期一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。
15.3 工期提前奖励方式： \ 15.4延期损失赔偿费及限额约定：因承包人原因造成的工程延误，每延误一天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
八、材料、设备供应16 发包人供应材料设备16.1发包人供应材料设备清单(可另附): \16.24发包人供应材料设备的结算方式： \_______________ _____采购保管费分摊办法：\17 承包人采购材料设备17.1 承包人采购材料设备的约定：17.1.1本工程采用包工包料的方式进行材料设备供应。
17.1.2 本工程主要材料及设备采购应提前十五日报发包人批准,经发包人书面确认厂家、规格、型号、品牌等级及价格并封样后方可采购，质量责任应由承包人负责。