35KV变电站安装工程合同
送变电安装工程合同书

送变电安装工程合同书合同编号:XXXXX甲方(发包人):(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方(承包人):(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲、乙双方积极协商,本着平等、合法的原则,达成如下合同,并共同遵守:第一条项目概述甲方委托乙方进行送变电安装工程。
具体项目包括但不限于:1. 变电站设备的安装与调试;2. 输电线路的安装与调试;3. 相关设备的运输、卸货与搬迁;4. 工程质量监督及检验;5. 资料报送和工程竣工验收。
第二条工程时间工程时间从合同生效之日开始计算,至工程竣工并经双方验收合格之日止。
具体工期为XXX天/月,包括工程安装、检测、调试和交付使用等阶段。
第三条工程价款1. 工程价格为人民币XXX万元(大写:人民币XXX万元整),包含所有合同约定的工程范围;2. 甲方应按照以下款项支付工程价款:(1)合同签订后,甲方应支付工程总价款的XX%作为预付款;(2)工程按阶段完成验收后,甲方应支付相应工程进度款项;(3)工程竣工验收合格后,甲方按照工程质量保证金的XXX%支付给乙方。
第四条工程质量及保修1. 乙方承诺在工程竣工验收合格后提供有效的工程质量保证期,工程质量保证期为XXX个月;2. 若乙方提供的工程存在任何质量问题,甲方有权要求乙方进行修复、更换或退还部分款项;3. 在工程质量保证期内,如工程质量出现问题,乙方应尽快予以修复;在未能及时修复的情况下,甲方有权自行维修,并由乙方承担相应费用。
第五条合同变更1. 合同执行过程中发生问题,需变更合同的,双方应共同协商解决;2. 变更合同应以书面形式签署补充协议,具体变更内容、费用和工期等应明确规定。
第六条保密义务1. 甲、乙双方及其工作人员对于在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术资料等进行保密;2. 未经一方事先书面同意,对于获得的商业秘密和技术资料,未经对方许可不得向第三方泄露或使用。
35kv变电站施工合同

35kv变电站施工合同甲方(委托方):____________乙方(承包方):____________鉴于甲方需要建设35KV变电站,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就35KV变电站施工事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1. 工程名称:35KV变电站建设项目2. 工程地点:_____________________3. 工程内容:包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、设备调试、试运行等。
4. 工程规模:____________第二条工程承包范围1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求完成工程的全部施工任务。
2. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
第三条工程质量标准1. 工程质量应符合国家和行业相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方验收标准。
第四条工程期限1. 工程开工日期:____________年______月______日2. 工程竣工日期:____________年______月______日3. 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第五条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写):______________________元。
2. 支付方式:甲方按照工程进度分期支付工程款项,具体支付时间及比例如下:- 合同签订后支付总价款的______%作为预付款;- 土建工程完成支付总价款的______%;- 电气安装完成支付总价款的______%;- 工程竣工验收合格后支付至总价款的______%;- 剩余______%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后,双方签署验收合格证明。
第七条质保期及保修1. 工程质保期为竣工验收合格之日起______年。
2. 质保期内,乙方负责免费维修因施工质量问题引起的损坏。
35kv变电站施工合同

35kv变电站施工合同合同编号:______________甲方(发包方):______________地址:______________法定代表人:______________乙方(承包方):______________地址:______________法定代表人:______________鉴于甲方需要建设35kv变电站,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就35kv变电站工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:35kv变电站建设项目。
1.2 工程地点:______________。
1.3 工程内容:包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及试运行等。
1.4 工程规模:______________。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求,承担以下工程承包范围:2.1 土建工程:包括变电站的基础、结构、围护结构等。
2.2 电气安装工程:包括变压器、断路器、隔离开关、保护装置等设备的安装与调试。
2.3 辅助工程:包括给排水、通风、照明、消防等系统的安装。
2.4 试运行:工程竣工后,乙方负责配合甲方进行设备试运行。
第三条合同工期3.1 开工日期:______________。
3.2 竣工日期:______________。
3.3 合同工期总日历天数为______________天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准,一次性验收合格。
第五条合同价款5.1 本合同为固定总价合同,总价款为人民币(大写)______________(¥______________)。
5.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
第六条付款方式6.1 预付款:合同签订后______________日内,甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工规模1.6 施工周期第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 预付款2.4 进度付款2.5 竣工结算2.6 付款方式第三条施工质量与标准3.1 质量标准3.2 质量监督3.3 质量保证3.4 质量问题处理第四条施工安全4.1 安全要求4.2 安全防护措施4.3 安全事故处理第五条施工进度5.1 施工计划5.2 延期违约责任5.3 提前完成奖励第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量要求6.4 设备质量要求第七条技术支持与服务7.1 技术支持7.2 施工指导7.3 售后服务第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更解除程序第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁效力第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条知识产权保护13.1 知识产权归属13.2 知识产权保护措施13.3 侵权责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件14.4 合同修改与补充14.5 合同解除后的义务14.6 合同解除后的赔偿14.7 合同解除后的技术资料交接14.8 合同解除后的现场清理14.9 合同解除后的结算第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的主人,负责对项目进行总体管理和监督,按照合同约定支付合同款项,接受承包方完成的工作。
1.2 承包方为本合同项下的施工方,负责按照合同约定的内容和质量标准完成施工工作,接受发包方的管理和监督。
35kv合同模板

35kv合同模板甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(甲方法定代表人)电话:(甲方电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)法定代表人:(乙方法定代表人)电话:(乙方电话)鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上,就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议:一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度,保障双方的合法权益,甲、乙双方根据双方的实际情况,达成如下协议:二、项目概况1. 项目名称:35KV变电站工程2. 项目地点:(具体地址)3. 项目负责人:(姓名)4. 项目工期:(具体工期)三、合同内容1. 设计阶段:甲方责任:根据乙方的需求和要求,进行35KV变电站工程的设计工作,并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任:提供必要的资料和信息,并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段:甲方责任:根据设计方案,进行相关设备和材料的采购工作,并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任:提供必要的支持和协助,确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段:甲方责任:组织施工队伍,按照设计方案和采购的设备和材料,进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任:提供必要的支持和协助,确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充,应当经过双方协商一致,并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的,应及时通知对方,并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务,另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时,应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议,应当友好协商解决。
35kv高压线路施工合同模板

35kv高压线路施工合同模板一、甲方(施工单位):单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:传真:邮编:二、乙方(施工监理单位):单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:传真:邮编:三、丙方(施工监理单位):单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:传真:邮编:四、项目名称,35kv高压线路施工项目。
五、工程地点,(详细地址)。
六、工程概况:1. 工程内容,35kv高压线路施工。
2. 工程范围,(详细描述)。
3. 工程规模,(详细描述)。
4. 工程工期,(具体时间)。
七、合同价款:1. 总价款,(具体金额)。
2. 付款方式,(详细描述)。
3. 结算方式,(详细描述)。
八、施工标准:1. 施工标准,按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 施工质量,保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 安全生产,严格遵守安全生产法规,确保施工过程中的安全。
九、合同履行:1. 合同生效,双方签字盖章后生效。
2. 合同变更,如需变更合同内容,需双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 合同解除,如有特殊情况需要解除合同,需双方协商一致并签订书面解除协议。
十、违约责任:1. 甲方违约,如甲方未按合同约定履行义务,需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约,如乙方未按合同约定履行监理义务,需承担相应的违约责任。
3. 丙方违约,如丙方未按合同约定履行监理义务,需承担相应的违约责任。
十一、争议解决:1. 如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 如协商无果,可向相关部门申请调解或仲裁。
十二、其他事项:1. 本合同一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:日期:以上是35kv高压线路施工合同模板,希望对您有所帮助。
祝合作愉快!。
变电站施工合同书

合同书项目名称:35kV变电站扩容改造甲方: 汉中江源水电开发有限公司乙方:陕西恒通电气工程有限公司签订日期:建设工程施工合同发包方:(以下简称甲方)陕西汉中江源水电开发有限公司承包方:(以下简称乙方)陕西恒通电气工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,并结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方协商达成以下协议。
第一条工程概况1—1 工程名称:35kV变电站扩容改造。
1-2 工程地点:南郑县福成乡。
1-3 工程内容:新增福成变出现开关一套,福成变至变电站35kV高压进线电缆一条,10000KV A主变一台及35kV高压开关柜8面,直流屏一套,后台系统一套及其安装、调试、供电等。
第二条取费依据及合同金额2-1 定额依据:中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》(2006年版)第三册电气设备安装工程:《电力建设预算定额》(2006年版)第六册调试工程。
2—2取费依据:《电力建设工程预算定额》,《电力工程建设预算编制与计算标准》(2007年版),依据陕西省电力公司陕电基建【2008】56号文,陕电定字【2011】06号文调整。
2-3 承包方式:此合同为总包合同,除10000KVA主变甲供外,其余部分包工、包料,无分包。
2-4 承包总价:除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外,本工程金额为大写:陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整(小写:6361300。
00元)一次性包死。
第三条工程工期3-1 开竣工日期2012年2月6日至2012年3月21日3-2 总日历工期:共计:54日历天。
3—3 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
3-3—1工程量变化和设计变更;3—3-2不可抗力(指战争、动乱。
空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸,火灾,以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然天气)3-3—3 基建施工中遇到不可预见障碍物如古墓、文物流砂需处理时;3-3-4 甲方材料供应不及时,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。
变电站安装合同协议书范本

变电站安装合同协议书范本一、合同当事人信息甲方(委托方):_________(公司名称)乙方(承包方):_________(公司名称)二、工程概述1. 工程名称:___________(具体项目名称)2. 工程地点:___________(具体地理位置)3. 工程范围:包括但不限于变电站的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。
4. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、质量标准与要求1. 工程质量必须符合国家现行相关标准和规范要求。
2. 设备材料应满足设计要求,并具有相应的合格证明或检验报告。
3. 施工过程中应严格按照施工图纸和技术规范执行,确保工程质量。
四、合同金额与支付方式1. 合同总价:人民币______元整(¥______)。
2. 付款方式:分阶段支付,具体支付比例和时间节点如下:- 预付款:合同签订后____天内支付总金额的____%。
- 进度款:根据工程进度分批支付,每达到一定进度支付相应比例款项。
- 竣工款:工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期,应按日支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程无法正常进行,应赔偿乙方相应的损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 补充协议:合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、设备清单等,与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
GF-1999-0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月合同书第一部分协议书发包人:XXXX矿业有限责任公司承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点:XX矿业有限责任公司。
工程内容:35KV变电站安装工程。
资金来源:自筹。
二、工程承包范围承包范围:35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KV A 3台;变压器SCB9-800/6 800KV A干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准;2、竣工工期:收到开工令后40天完工。
总日历天数:40天四、质量标准工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。
五、合同价款金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。
¥:1500000元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书;2、本合同专用条款;3、本合同通用条款;4、标准、规范及有关技术文件;5、图纸;6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日。
合同订立地点:河北蔚县本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:XXXX蔚州矿业承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司有限责任公司法定代表人: 法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。
详细内容(略)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件:2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,不使用其他语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
3.3 适用标准、规范使用标准、规范的名称:执行国家最新标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间:不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定:无。
4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前15日,提供设计图纸4套。
发包人对图纸的保密要求:不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:职务:监理工程师。
发包人委托的职权:见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权:见《监理合同》。
5.3 发包人派驻的工程师姓名:职务:高级工程师。
职权:全权代表发包人行使发包人的权利和义务。
5.6 不实行监理的,工程师的职权:执行5.3款7、项目经理姓名:职务:项目经理8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前3日内;(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前3日内;(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前3日内;(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前3日内;(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前3日内完成。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点,并进行现场复验。
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前15日;(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:执行《通用条款》。
(9)有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
(10)双方约定发包人应做的其他工作:无。
8.2、发包人委托承包人办理的工作:无。
9、承包人工作9.1、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:不采用;(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划;(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人自行负责;(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无;(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无;(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行《通用条款》;(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:执行《通用条款》;(8)施工场地清洁卫生的要求:保持场地清洁卫生,符合环境卫生和文明施工;(9)双方约定承包人应做的其它工作:无;(10)有权拒绝非发包人对工程的变更签证。
9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前3日内提供。
工程师确认的时间:收到后3日内。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求:无。
13、工期延误13.1、双方约定工期顺延的其它情况:执行《通用条款》。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1、双方约定中间验收部位:另行协商。
19、工程试车19.5、试车费用的承担:执行《通用条款》。
五、安全施工:执行《通用条款》及双方签订《安全施工协议》。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2、本合同价款采用固定价格方式确定。
采取固定价格合同,合同价款中包括风险范围:承包范围内工程的风险。
23.3、双方约定合同价款的其它调整因素:无。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同生效后7日内预付合同价款的 20% 。
扣回预付工程款的时间、比例:工程进度款支付到合同总额的40%时,按比例逐月扣回工程预付款。
25、工程量确认25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月20日前提交当月已完成工程量报表,3日内经发包人审批后生效。
26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:次月10日内发包人按签批的进度拨付工程款,拨款比例按85%拨付,竣工结算后10日内拨付至总价款的95%,余5%待项目审计后10日内付清。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备:发包人负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线。
28、承包人采购材料:28.1、承包人采购材料的约定:本工程全部材料由承包人负责采购,采购的材料应满足设计和有关规范、标准要求,保证质量,资料齐全。
八、工程变更:九、竣工验收与结算:执行《通用条款》。
32、竣工验收32.1、承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收合格后,15日内向发包人提供完整的竣工图纸四套和竣工资料四套,质保期一年,从实际竣工之日起算。
32.6、中间交工工程的范围和竣工时间:另行协商。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》。
本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》。
本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》。
双方约定的发包人其它违约责任:执行《通用条款》。
35.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:执行《通用条款》。
本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》。
本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》。
双方约定的承包人其它违约责任:执行《通用条款》。
37、争议37.1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按以下条款执行(1)依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其它38、工程分包38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程:无。
分包施工单位为:无。
39、不可抗力39.1、双方关于不可抗力的约定:执行《通用条款》及风、洪水、地震等自然灾害。
40、保险40.6、本工程双方约定投保内容如下:⑴、发包人投保内容:不采用。
发包人委托承包人办理的保险事项:不采用。
⑵、承包人投保内容:不采用。
41、担保41.3、本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:不采用担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:不采用担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其它担保事项:无。
46、合同份数46.1、双方约定合同副本份数:正本两份,双方各持一份;副本共八份,双方各持四份。
47、补充条款47.1工程完工及时拆除施工用设备、设施,保证场地清洁符合文明施工的要求。
47.2由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜母线,如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题,应由发包人承担相关责任。
47.3对于承包范围以外出现的设计变更、工程更改将依据设计变更及发包人签证,采用《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》(2007基价)及相配套的取费标准,材料依现行市场价格,编制预算,经发包人审批后,所增费用另签补充协议。
精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!。