35KV变电站施工总承包合同
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要建设35KV变电站，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35KV变电站施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：35KV变电站建设项目2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、设备调试、试运行等。
4. 工程规模：____________第二条工程承包范围1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求完成工程的全部施工任务。
2. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
第三条工程质量标准1. 工程质量应符合国家和行业相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方验收标准。
第四条工程期限1. 工程开工日期：____________年______月______日2. 工程竣工日期：____________年______月______日3. 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第五条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款项，具体支付时间及比例如下：- 合同签订后支付总价款的______%作为预付款；- 土建工程完成支付总价款的______%；- 电气安装完成支付总价款的______%；- 工程竣工验收合格后支付至总价款的______%；- 剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条质保期及保修1. 工程质保期为竣工验收合格之日起______年。
2. 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题引起的损坏。
35kv变电站施工协议模板2024年版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv变电站施工协议模板2024年版一本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工期限2. 合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式2.4 预付款2.5 进度付款2.6 竣工付款2.7 质量保证金3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工方案3.3 施工材料3.4 施工安全3.5 环境保护4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量整改4.4 质量争议解决5. 工期延误5.1 工期顺延5.2 工期延误责任5.3 工期延误赔偿6. 违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 保密泄露责任10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护措施10.3 知识产权侵权责任11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力责任12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件效力14. 其他条款14.1 合同的签订地点和日期14.2 合同的副本14.3 合同的传递14.4 合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责对工程项目的投资、组织、管理和监督的一方，即本合同甲方。
1.2 承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责按合同约定完成工程项目施工的一方，即本合同乙方。
1.3 施工地点施工地点是指本合同约定的工程项目施工的具体地点，即本合同项目施工现场。
1.4 施工内容施工内容是指本合同约定的乙方应完成的工程项目施工的具体内容，包括但不限于土建、安装、调试等。
2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工规模1.6 施工周期第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 预付款2.4 进度付款2.5 竣工结算2.6 付款方式第三条施工质量与标准3.1 质量标准3.2 质量监督3.3 质量保证3.4 质量问题处理第四条施工安全4.1 安全要求4.2 安全防护措施4.3 安全事故处理第五条施工进度5.1 施工计划5.2 延期违约责任5.3 提前完成奖励第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量要求6.4 设备质量要求第七条技术支持与服务7.1 技术支持7.2 施工指导7.3 售后服务第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更解除程序第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁效力第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条知识产权保护13.1 知识产权归属13.2 知识产权保护措施13.3 侵权责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件14.4 合同修改与补充14.5 合同解除后的义务14.6 合同解除后的赔偿14.7 合同解除后的技术资料交接14.8 合同解除后的现场清理14.9 合同解除后的结算第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的主人，负责对项目进行总体管理和监督，按照合同约定支付合同款项，接受承包方完成的工作。
1.2 承包方为本合同项下的施工方，负责按照合同约定的内容和质量标准完成施工工作，接受发包方的管理和监督。
202435kv变电站施工合同.
202435kv变电站施工合同.甲方(承包方):___________________乙方(业主方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方的202435kv变电站工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：202435kv变电站工程。
1.2 工程地点：_________。
1.3 工程内容：本工程主要包括变电站的基础设施建设、设备采购、安装调试、试运行等。
1.4 工程工期：自本合同签订之日起计算，预计工程周期为______个月。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币____元整(大写：__________)。
(1)首期款：合同签订后，甲方应在五日内支付人民币____元整(大写：__________),作为本工程的首期款；(2)中期款：在工程进度过半时，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________);(3)尾期款：在工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________)。
2.3 甲方未按前述约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息按逾期付款金额的每日千分之_____计算。
第三条质量标准与验收标准3.1 工程质量应符合国家有关标准、规范和行业规定，达到设计要求和验收标准。
3.2 工程竣工后，乙方应组织对工程进行验收，验收合格后，双方方可办理竣工结算手续。
第四条保修期限与责任承担4.1 自工程竣工验收合格之日起，甲方应对本工程提供免费保修期为______年/月，如发生质量问题，甲方应负责维修或更换。
4.2 在保修期内，因非人为原因导致设备故障的，甲方应在接到乙方通知后的______小时内进行维修或更换；因人为原因导致设备故障的，甲方应承担相应维修费用。
35KV变电站施工总承包规定合同
QF—2010—1合同编号：青岛市建设工程施工合同发包方：承包方：青岛XXXX电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：青岛XXXX电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及结构特征： 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号： / 资金来源：企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：√1.设计工程：由青岛XXX设计院完成（另立设计合同）□√2.主体工程：土建部分□√3.电气工程： 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□□4.其他：三、合同工期开工日期：（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：一次性验收合格。
五、合同价款币种：人民币合同总价（大写）:（小写）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：√1.本合同协议书；□√2.本合同专用条款和补充条款；□√3.本合同通用条款；□√4.标准、规范及有关技术文件；□√5.图纸；□√6.工程量清单及编制说明；□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□数据交换和电子邮件）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
35kv电站工程承包合同(2024年版)
35kv电站工程承包合同（2024年版）本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程1.3 工程地点1.4 工程期限2. 工程内容2.1 工程范围2.2 工程设计2.3 工程施工2.4 工程设备供应3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 工程进度与质量4.1 工程进度计划4.2 工程质量标准4.3 工程验收4.4 工程保修5. 合同的履行5.1 合同的生效5.2 合同的变更5.3 合同的解除5.4 违约责任6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径7. 合同的适用法律7.1 合同的解释7.2 法律的适用7.3 争议的法律适用8. 合同的签订与生效8.1 签订程序8.2 合同文本8.3 合同的生效条件8.4 合同的份数9. 其他条款9.1 保密条款9.2 知识产权保护9.3 环境保护9.4 不可抗力10. 合同的修改与补充10.1 修改程序10.2 补充协议10.3 修改的生效11. 附件11.1 工程设计文件11.2 设备清单11.3 施工方案11.4 其他相关文件12. 合同签订日期13. 合同签订地点14. 合同双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程本合同所述电站工程指的是位于X地点的35kv电站工程，包括但不限于电站的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。
1.3 工程地点1.4 工程期限工程期限自合同签订之日起至电站工程验收合格之日止。
第二条工程内容2.1 工程范围本合同工程范围包括但不限于：电站主体工程、电站辅助工程、电站安装工程、电站调试工程等。
2.2 工程设计乙方应按照甲方的要求，完成电站工程的设计工作，并提交完整的设计文件。
2.3 工程施工乙方应按照设计文件和工程标准，组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.4 工程设备供应乙方负责供应电站工程建设所需的设备，并保证设备质量符合国家标准。
35KV变电站安装工程合同范本(范本文)
35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定，旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工，并确保施工过程安全、质量达标。
第二条合同主体本合同的双方主体为：甲方：（详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）乙方（承包方）：（详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。
第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。
2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。
第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算，双方应确定合理的工期。
2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。
第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更，应及时以书面形式通知对方。
2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。
第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。
2.承包方应制定详细的施工方案，并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。
3.承包方应按照项目需求，选择符合质量要求的材料和设备。
第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。
2.工程款的支付应符合相关合同约定，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付利息。
第九条工程竣工验收1.工程竣工前，承包方应通知甲方进行竣工验收。
2.竣工验收应按照相关规定进行，并出具相应的验收报告。
第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款，违约方应向守约方支付违约金。
2.如果违约方造成守约方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任，双方可协商解除合同，但应提前通知对方。
第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下，守约方有权解除合同。
35KV变电站施工承包合同(1)
35KV变电站施工承包合同(1)35KV变电站施工承包合同(1)本合同由甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承包方”）共同缔结，并允许遵照下述条款和条件进行约定，以确保双方的权益和责任。
第一章总则1.1 合同目的本合同旨在规定业主方委托承包方进行35KV变电站的施工，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
1.2 合同范围合同范围包括但不限于以下内容：1) 施工工程的范围；2) 工期；3) 合同价款；4) 质量标准和验收标准；5) 双方的权利和义务；6) 合同的终止与违约责任等。
第二章合同金额2.1 合同价款2.1.1 本工程的总合同价款为_______（以下简称“合同价款”）。
2.1.2 业主方允许按以下方式支付合同价款：（详细列出款项支付时间、金额及相关条款，如首期支付、进度款、完工验收后支付等）2.2 变更和索赔2.2.1 如因业主方要求进行变更或者额外工作，承包方有权提出变更费用调整申请。
2.2.2 如因非承包方原因导致工程延误或者发生损失，承包方有权提出索赔申请。
（详细列出变更和索赔的具体流程、申请要求等）第三章工程范围与进度3.1 工程范围3.1.1 施工工程范围包括但不限于以下内容：（详细列出工程范围，如基础工程、建造工程、电气工程、设备安装等）3.2 工期安排3.2.1 工期自合同签订之日起计算，约定工期为_______。
3.2.2 双方可商议对工期进行调整，但任何延误均须经双方书面确认。
第四章质量标准及验收4.1 质量标准4.1.1 施工工程的质量应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出质量要求，如抗震、防雷、安全可靠等）4.2 验收标准4.2.1 施工工程验收应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出验收标准，如达到设计要求、合格率等）第五章双方权利义务5.1 业主方的权利义务（详细列出业主方的权利义务，如提供工程设计、支付工程款项、提供工程场地等）5.2 承包方的权利义务（详细列出承包方的权利义务，如项目管理、组织实施、保质保量完成工程等）第六章合同终止与违约责任6.1 合同终止6.1.1 本合同可因以下情况终止：（列出可能导致合同终止的情况，如双方商议一致、工期延误超过合同约定等）6.2 违约责任6.2.1 任何一方未履行合同义务导致对方损失的，应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______ ________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
35KV变电站施工总承包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
合同编号：
武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）35千伏变电站建设工程施工合同
甲方：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方：河北品钺电力安装工程有限公司
2015年元月日
第一部分协议书
甲方（全称）：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会
乙方（全称）：河北品钺电力安装工程有限公W
甲乙双方依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，就35千伏变电站工程》施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
—、工程概况
工程名称：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）工程项目35千伏变
电站工程
工程地点：教学区信息中心东侧
工程规模及结构特征：35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站
工程立项批准文号：邢县政函[2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011]
67号
资金来源：白筹
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容：
1.设计工程：
由电力设计院完成(另立设计合同)__________________________
2.主体工程：土建部分_______________________________________________
3.电气工程：35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路
三、合同工期
(1)方案报批：计划2015年7月底前完成。
(2)35千伏变电站：2015年8月开工，2016年4月31日竣工。
(3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程：2015年10月开工，2016年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站：2015年10月--2016年12月依次完成。
(实际开工日期以用户下达的开工令为准)
合同工期总日历天数650日历天。
四、质量标准
工程质量标准: 国家电力部门一次性验收合格。