35kv变电站施工合同
送变电安装工程合同书
送变电安装工程合同书合同编号：XXXXX甲方（发包人）：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方（承包人）：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲、乙双方积极协商，本着平等、合法的原则，达成如下合同，并共同遵守：第一条项目概述甲方委托乙方进行送变电安装工程。
具体项目包括但不限于：1. 变电站设备的安装与调试；2. 输电线路的安装与调试；3. 相关设备的运输、卸货与搬迁；4. 工程质量监督及检验；5. 资料报送和工程竣工验收。
第二条工程时间工程时间从合同生效之日开始计算，至工程竣工并经双方验收合格之日止。
具体工期为XXX天/月，包括工程安装、检测、调试和交付使用等阶段。
第三条工程价款1. 工程价格为人民币XXX万元（大写：人民币XXX万元整），包含所有合同约定的工程范围；2. 甲方应按照以下款项支付工程价款：（1）合同签订后，甲方应支付工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程按阶段完成验收后，甲方应支付相应工程进度款项；（3）工程竣工验收合格后，甲方按照工程质量保证金的XXX%支付给乙方。
第四条工程质量及保修1. 乙方承诺在工程竣工验收合格后提供有效的工程质量保证期，工程质量保证期为XXX个月；2. 若乙方提供的工程存在任何质量问题，甲方有权要求乙方进行修复、更换或退还部分款项；3. 在工程质量保证期内，如工程质量出现问题，乙方应尽快予以修复；在未能及时修复的情况下，甲方有权自行维修，并由乙方承担相应费用。
第五条合同变更1. 合同执行过程中发生问题，需变更合同的，双方应共同协商解决；2. 变更合同应以书面形式签署补充协议，具体变更内容、费用和工期等应明确规定。
第六条保密义务1. 甲、乙双方及其工作人员对于在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术资料等进行保密；2. 未经一方事先书面同意，对于获得的商业秘密和技术资料，未经对方许可不得向第三方泄露或使用。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要建设35KV变电站，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35KV变电站施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：35KV变电站建设项目2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、设备调试、试运行等。
4. 工程规模：____________第二条工程承包范围1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求完成工程的全部施工任务。
2. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
第三条工程质量标准1. 工程质量应符合国家和行业相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方验收标准。
第四条工程期限1. 工程开工日期：____________年______月______日2. 工程竣工日期：____________年______月______日3. 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第五条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款项，具体支付时间及比例如下：- 合同签订后支付总价款的______%作为预付款；- 土建工程完成支付总价款的______%；- 电气安装完成支付总价款的______%；- 工程竣工验收合格后支付至总价款的______%；- 剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条质保期及保修1. 工程质保期为竣工验收合格之日起______年。
2. 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题引起的损坏。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要建设35kv变电站，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35kv变电站工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：35kv变电站建设项目。
1.2 工程地点：______________。
1.3 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及试运行等。
1.4 工程规模：______________。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求，承担以下工程承包范围：2.1 土建工程：包括变电站的基础、结构、围护结构等。
2.2 电气安装工程：包括变压器、断路器、隔离开关、保护装置等设备的安装与调试。
2.3 辅助工程：包括给排水、通风、照明、消防等系统的安装。
2.4 试运行：工程竣工后，乙方负责配合甲方进行设备试运行。
第三条合同工期3.1 开工日期：______________。
3.2 竣工日期：______________。
3.3 合同工期总日历天数为______________天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准，一次性验收合格。
第五条合同价款5.1 本合同为固定总价合同，总价款为人民币（大写）______________（￥______________）。
5.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
第六条付款方式6.1 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工规模1.6 施工周期第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 预付款2.4 进度付款2.5 竣工结算2.6 付款方式第三条施工质量与标准3.1 质量标准3.2 质量监督3.3 质量保证3.4 质量问题处理第四条施工安全4.1 安全要求4.2 安全防护措施4.3 安全事故处理第五条施工进度5.1 施工计划5.2 延期违约责任5.3 提前完成奖励第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量要求6.4 设备质量要求第七条技术支持与服务7.1 技术支持7.2 施工指导7.3 售后服务第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更解除程序第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁效力第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条知识产权保护13.1 知识产权归属13.2 知识产权保护措施13.3 侵权责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件14.4 合同修改与补充14.5 合同解除后的义务14.6 合同解除后的赔偿14.7 合同解除后的技术资料交接14.8 合同解除后的现场清理14.9 合同解除后的结算第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的主人，负责对项目进行总体管理和监督，按照合同约定支付合同款项，接受承包方完成的工作。
1.2 承包方为本合同项下的施工方，负责按照合同约定的内容和质量标准完成施工工作，接受发包方的管理和监督。
202435kv变电站施工合同.
202435kv变电站施工合同.甲方(承包方):___________________乙方(业主方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方的202435kv变电站工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：202435kv变电站工程。
1.2 工程地点：_________。
1.3 工程内容：本工程主要包括变电站的基础设施建设、设备采购、安装调试、试运行等。
1.4 工程工期：自本合同签订之日起计算，预计工程周期为______个月。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币____元整(大写：__________)。
(1)首期款：合同签订后，甲方应在五日内支付人民币____元整(大写：__________),作为本工程的首期款；(2)中期款：在工程进度过半时，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________);(3)尾期款：在工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________)。
2.3 甲方未按前述约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息按逾期付款金额的每日千分之_____计算。
第三条质量标准与验收标准3.1 工程质量应符合国家有关标准、规范和行业规定，达到设计要求和验收标准。
3.2 工程竣工后，乙方应组织对工程进行验收，验收合格后，双方方可办理竣工结算手续。
第四条保修期限与责任承担4.1 自工程竣工验收合格之日起，甲方应对本工程提供免费保修期为______年/月，如发生质量问题，甲方应负责维修或更换。
4.2 在保修期内，因非人为原因导致设备故障的，甲方应在接到乙方通知后的______小时内进行维修或更换；因人为原因导致设备故障的，甲方应承担相应维修费用。
35kv合同模板
35kv合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方电话）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议：一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度，保障双方的合法权益，甲、乙双方根据双方的实际情况，达成如下协议：二、项目概况1. 项目名称：35KV变电站工程2. 项目地点：（具体地址）3. 项目负责人：（姓名）4. 项目工期：（具体工期）三、合同内容1. 设计阶段：甲方责任：根据乙方的需求和要求，进行35KV变电站工程的设计工作，并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任：提供必要的资料和信息，并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段：甲方责任：根据设计方案，进行相关设备和材料的采购工作，并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段：甲方责任：组织施工队伍，按照设计方案和采购的设备和材料，进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务，另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时，应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决。
35kv输电线路建设协议模板2024版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv输电线路建设协议模板2024版一本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议各方1.2 输电线路建设项目概况1.3 协议范围与目标2. 建设条件2.1 土地与环境保护2.2 设计与施工标准2.3 项目审批与许可3. 项目实施3.1 工程进度安排3.2 施工质量控制3.3 安全生产管理4. 投资与融资4.1 投资估算4.2 融资方式与安排4.3 投资回报与分成5. 技术转让与合作5.1 技术引进与消化5.2 技术转让条件5.3 技术合作机制6. 设备与材料采购6.1 设备材料清单6.2 采购程序与要求6.3 质量保证与验收7. 工程监理7.1 监理机构与职责7.2 监理程序与方法7.3 监理费用与支付8. 质量保修8.1 保修范围与期限8.2 保修责任与处理8.3 保修费用与支付9. 风险管理与保险9.1 风险识别与评估9.2 风险防范措施9.3 保险办理与赔偿10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解与仲裁10.3 法律诉讼11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止与解除12. 违约责任12.1 违约行为与责任12.2 违约赔偿金额计算12.3 违约解决方式13. 合同的适用法律13.1 法律适用13.2 争议解决法院13.3 法律解释14. 其他条款14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力条款第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议各方本协议由甲乙双方于2024年7月1日签订，甲方为某电力有限公司，乙方为某输电线路工程承包商。
双方经友好协商，就35kv输电线路建设项目达成一致，并签订本协议。
1.2 输电线路建设项目概况项目名称：某地区35kv输电线路工程线路全长：约公里线路走向：从变电站至变电站项目投资估算：人民币亿元1.3 协议范围与目标本协议范围包括35kv输电线路的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。
35kv输变电工程合同范本
35kv输变电工程合同范本甲方（业主）： [甲方全称]地址： [甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称]地址： [乙方地址]鉴于条款：甲方希望委托乙方进行 [项目名称] 的35kV 输变电工程的施工工作，乙方具有相应的资质和能力，愿意承接该工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方 [项目名称] 的35kV 输变电工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[项目名称] 35kV 输变电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关电气设备安装调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]。
2. 竣工日期：[竣工日期]。
3. 总工期：[总工期]。
第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方应确保工程质量，达到甲方验收标准。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。
第五条甲方责任1. 提供施工所需的场地、通道等。
2. 按合同约定支付工程款项。
第六条乙方责任1. 按照合同约定的工程内容、质量和工期完成施工。
2. 遵守甲方施工现场的管理规定。
第七条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。
第九条违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容按照合同相关条款执行。
第十条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同
篇一：35KV变电站安装工程合同
gF-1999-0201
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
合同书
第一部分协议书
发包人：xxxx矿业有限责任公司
承包人：xxxx建设（集团）有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点：xx矿业有限责任公司。
工程内容：35KV变电站安装工程。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围
承包范围：35KV开关柜15台;6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器sF9-10000／3510000KVA3台；变压器scb9-800／6800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期
1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准；
2、竣工工期：收到开工令后40天完工。
总日历天数：40天
四、质量标准
工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款
金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。
￥:1500000元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、本合同专用条款；
3、本合同通用条款；
4、标准、规范及有关技术文件；
5、图纸；
6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量
保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款
项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：河北蔚县
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：xxxx蔚州矿业承包人：xxxx建设（集团）
有限责任公司有限责任公司
法定代表人:法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分通用条款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的
（gF-1999-0201）《建设工程施工合同》示范文本中的
第二部分《通用条款》。
详细内容（略）
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件：
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
3.3适用标准、规范
使用标准、规范的名称：执行国家最新标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间：不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定：无。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前15日，提供设计图纸4套。
发包人对图纸的保密要求：不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：监理工程师。
发包人委托的职权：见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：职务：高级工程师。
职权：全权代表发包人行使发包人的权利和义务。
5.6不实行监理的，工程师的职权：执行5.3款
7、项目经理
姓名：职务：项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内；
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3日内；
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前3日内；
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内；
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3日内完成。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点，并进行现场复验。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前15日；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树
名木的保护工作：执行《通用条款》。
（9）有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
（10）双方约定发包人应做的其他工作：无。
8.2、发包人委托承包人办理的工作：无。
9、承包人工作
9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用；
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划；
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责；
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无；
篇二：35KV高压电安装合同
35kV专线及35KV变电站
施工用电工程
施工承包合同
甲方：
乙方：贵州恒源达电力工程建设有限责任公司
合同编号：五标-35KV-001
签订地点：
签订时间：年月日。