第七章建设工程设计施工总承包合同管理题库2-1-8
工程项目管理复习题整理
1、下列不属于工程项目的特点是()。
A 一次性B 不可逆转性C 复杂性D 生命周期独特性答案： C2、下列不属于施工方项目管理的任务是()。
A 施工安全管理B 施工成本控制C 施工进度控制D 设计质量控制答案： D3、下列不属于项目管理整个工程项目全寿命()。
A 决策阶段B 准备阶段C 实施阶段D 使用阶段答案： B4、下列不属于三控制的是()。
A 安全B 投资C 质量D 进度答案： A5、工程项目管理的核心是()。
A 业主方的项目管理B 施工方的项目管理C 设计方的项目管理D 供货方的项目管理答案： A6、下列哪个不属于建设工程监理的性质()。
A 服务性B 科学性C 独立性D 安全性答案： D1、下列属于工程项目的特点是()。
A 一次性B 不可逆转性C 复杂性D 生命周期独特性E 安全性F 科学性答案： ABD2、下列哪些属于建设工程监理的性质()。
A 服务性B 科学性C 独立性D 安全性E 复杂性F 一次性答案： ABC1、单位工程、子单位工程由一个或者多个分部工程组成()。
答案：错安全管理不是建设项目总承包方项目管理的任务()。
答案：错3、高投资高风险是工程项目的特点()。
答案：对4、建设项目可由一个或者多个单项工程组成()。
答案：对5、我国推行建设工程监理制度的目的是：确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益()。
答案：对1、下列不属于职能组织结构的特点是()。
A 管理专业化B 命令多元化C 责权不分明D 命令单一答案： D2、下列不属于线性组织结构的特点是()。
A 命令单一B 管理职能不分工，无专门的职能管理部门C 管理专业化D 适宜于简单生产的小企业答案： C3、组织论不包括()。
A 组织结构模式B 组织分工C 工作流程组织D 职能组织结构答案： D4 下列不属于组织结构模式的是()。
A 管理组织机构B 职能组织机构C 线性组织机构D 矩阵组织机构答案： A5、下列不属于线性组织结构的优点是()。
工程项目管理题
考试科目：工程项目管理第一章：建设工程项目管理概论填空题1、工程项目管理是涵盖工程项目建设过程中所有管理环节和内容的（）、（）、集成性的管理活动过程。
2、（）和（）是现代工程项目管理的基本出发点。
3、工程项目内部系统由（）、（）、（）和（）等子系统构成。
判断题1、一般工程项目均具有复杂性和系统性的特征。
2、现代项目管理的形成阶段：20世纪50年代初到70年代末。
3、每一个工程项目都有具体的位置和明确的建设点。
4、工程项目是重复性的建设活动。
5、工程管理的基本职能是决策与计划、组织与指挥、控制与协调、教育与激励。
6、工程项目按建设规模标准可分为大型、中型、小型项目。
选择题：1、项目管理的发展史大体上可分为（）个阶段。
A、2B、3C、4D、52、工程项目管理的核心是（）。
A、合同管理B、目标管理C、质量管理Ｄ、费用管理3、工程项目管理的纽带是（）。
A、合同管理B、目标管理C、质量管理Ｄ、费用管理4、下列管理类型中，属于项目管理核心的是（）。
A、业主方的项目管理B、设计方的项目管理C、施工方的项目管理Ｄ、供货方的项目管理5、在建工程项目管理的任务中，最重要的是（）。
A、合同管理B、安全管理C、进度控制Ｄ、费用管理答案：填空：1、综合性、系统性2、系统的理论、管理思想3、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程判断题：1、（∨）2、（∨）3、（∨）4、（×）5、（∨）6、（∨）选择题：1、D 2、B 3、A 4、A 5、B第二章：工程项目前期策划和勘察设计管理填空题1、施工单位是以承建工程施工为主要经营活动的，即是建筑产品的（）和（）。
2、工程项目主要受（）和（）的影响。
6、项目概况包括项目的（）、（）、（）、占地面积、建筑面积、建设内容、投资和收益情况等。
3、可行性研究报告的主要任务时对预先设计的方案进行论证，所以必须设计项目（）。
4、工程设计的三大目标是指业主对项目所要求的安全可靠性、（）和（）目标。
造价员考试-管理基础知识-练习题-第七章
第七章建设工程招投标与合同管理的约定一、单项选择题1、我国《招标投标法》规定的招标方式是( ）。
A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D。
公开招标和邀请招标2、工程施工招标可根据工程施工范围的大小和专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（ ).A.工程监理招标B.单项工程招标C。
勘察设计招标D.材料设备招标3、以下属于建设项目全过程招标的是（）。
A。
建设项目总承包招标B。
工程勘察设计招标C.工程施工招标D。
建设监理招标4、根据《招标投标法》的规定，建设工程招标应在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为( )。
A.公开招标B.邀请招标C.联合招标D.议标5、根据《招标投标法》的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在（）家以上。
A。
2B。
3C。
4D.56、在建设工程招标投标中，对投标人的资格审查分为资格预审和（ )。
A。
资格终审B.资格初审C.资格复审D。
资格后审7、在建设工程招标投标中，经资格后审不合格的投标人（）.A.不得参加投标B。
需重新提交审查资料C.编制的投标书作废标处理D。
需酌情扣除评标得分8、在建设工程施工招标文件中，对投标文件的组成、投标报价、递交、修改、撤回等有关内容提出要求的部分是招标文件的( ）。
A.投标文件格式B.技术条款C.合同主要条款D。
投标须知9、建设工程施工招标文件的内容应该包括（）.A。
施工方案B。
履约担保C.招标公告D.投标文件格式10、下列不属于工程建设项目货物招标文件组成内容的是（）。
A。
投标须知B.设计图纸C.投标文件的格式D.评标标准和方法11、工程量清单应由（）编制。
A。
具有编制招标文件能力的招标人B.具有编制招标文件能力的投标人C。
招标投标管理办公室D.具有编制能力的招标人和投标人12、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用（ )阿拉伯数字表示.A。
九位B.六位C.十二位D.十位13、工分部分项程量清单的二级编码是（）。
专监考试(第七章 安全生产管理的监理工作)试题及答案
专监考试（第七章安全生产管理的监理工作）试题及答案1. 《建设工程安全生产管理条例》规定,“工程监理单位应当（）施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准”。
[单选题] *A.检查B.审查(正确答案)C.编写D.批准2. 《建设工程安全生产管理条例》规定,“工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当（）施工单位整改或暂时停止施工。
” [单选题] *A.请求B.建议C.要求(正确答案)D.洽商3. 《建设工程安全生产管理条例》规定,对现场发现的安全事故隐患,“施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门（）。
[单选题] *A.反映B.沟通C.表示D.报告(正确答案)4. 根据《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证的有效期为（）年。
施工企业在安全生产许可证的有效期内未发生死亡事故的,经原发证机关同意安全生产许可证的有效期可以延期( )。
[单选题] *A.2、3B.3、2C.3、3(正确答案)D.2、25. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,危险性较大的分部分项工程简称为（）。
[单选题] *A.危险工程B.专项工程C.危大工程(正确答案)D.重大工程6. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,（）以上地方人民政府住建部门应当建立危大工程专项方案论证的专家库。
[单选题] *A.县级B.街道级C.设区的市级(正确答案)D.省级7. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,（）以上地方人民政府住建部门依法应当给予行政处罚的行为,应当做出处罚决定。
[单选题] *A.县级(正确答案)B.街道级C.设区的市级D.省级8. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,总监未按规定审查危大工程专项施工方案的,对直接的主管人员和责任人员处（）的罚款。
[单选题] *A.1000元以上2000元以下B.2000元以上5000元以下C.1000元以上5000元以下(正确答案)D.2000元以上3000元以下9. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,监理发现施工单位未按照专项施工方案实施,未要求其整改或者停工的,对直接的主管人员和责任人员处（）的罚款. [单选题] *A.1000元以上2000元以下B.2000元以上5000元以下C.1000元以上5000元以下(正确答案)D.2000元以上3000元以下10. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,施工单位拒不整改或者不停止施工时,未向当地住建部门报告的,对直接的主管人员和责任人员处（）的罚款。
第七章 建设工程质量法律制度
合格文件 （5）有施工单位签署的工程保修书。
7.4.2
施工单位应提交的档案资料
施工单位应提交的档案资料 工程技术档案资料 工程质量保证资料 工程检验评定资料
竣工图
7.4.3 规划、消防、节能、环保等验收的规定
县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建 设工程是否符合规划条件予以核实。 未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣 工验收。 建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有 关竣工验收资料。
7.4.3 规划、消防、节能、环保等验收的规定
• 防止设计文件和图纸出现差错
施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错， 有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质 量问题。
7.2.3 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定
建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的检验制度 一是谨慎选择生产供应厂商；二是实行进场二次检验。 工程施工中使用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝 土等，未经检验或检验不合格的，不得在施工中用于工程上。
7.1.2 工程建设强制性标准实施的规定
工程建设领域制定的行业标准，在相关技 术要求公布了国家标准后，该行业标准( )。 A．即行废止 B．行业标准优先适用 C．国家标准优先适用 D．两个同时适用 [答案] A
7.2.1
对施工质量负责和总分包单位的质量责任
• 施工单位对施工质量负责 施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目 经理、技术负责人和施工管理负责人。 • 总分包单位的质量责任
07138__工程造价与管理知识重点
第一章建设工程造价管理概述标，集多科学知识于一体的一门综合应用性科学。
理学、化学等基础科学的原理，结合在生产时间中所积累的技术经验而发展起来的。
1）按照建设性质分类a建设项目b扩建项目c改建项目d迁建项目e恢复项目；2）按按照建设规模分类a大型项目b中型项目c大型项目；3）按项目法人组建分类a性质不同b要求不同c形成机制不同d存在的问题及原因不同2公正性3规范性4准确性1单件性计价2多阶段计价3分解组合计价1价值规律对工程造价的影响2货币流通规律对工程造价的影响3供求规律对工程造价的影响工程造价，取得最佳投资效益和经济效益，形成统一、开放、协调、有序的建筑市场体系，将政府在工程造价管理中的职能从行政管理、直接管理转换为法规管理及协调监督，制定和完善建筑市场中经济管理规则，规范招标投标及承发包行为，制止不正当竞争，严格中介机构人员的资格认定，规范社会中介咨询机构的行为，对工程造价实施全过程、全方位的动态管理，建立符合中国国情与国际惯例接轨的工程造价管理体系。
或者承建商以及监理、咨询等机构及其工作人员1造价工程师应是复合型的专业管理人才2造价工程师应具备技术技能3造价工程师应具备认为技能4造价工程师应具备观念技能1简历健全工程造价管理计价依据，创造适应社会主义市场经济的价格机制2健全法规体系，实行法制化、规范化管理3健全工程造价管理机构，充分发挥引导、管理、监督、服务职能4严格工程造价管理人员的资格准入与考核认证，加强培训提高人员素质5建立并完善工程造价管理信息系统，运用先进手段实施高效的动态管理。
1业主自主负责2专业人员独立估价3全程管理一元化。
1行之有效的政府间接调控2有章可循的计价依据3多渠道的工程造价信息4贴近市场施加的动态估价5通用的合同文本6项目实施过程中造价的动态控制第二章建设工程造价构成使用费a基本工资b工资性补贴c生产工人辅助工资d职工福利费e生产工人劳动保护费b材料运杂费c运输损耗费d采购及保管费e检验试验费a折旧费b大修理费c经常修理费d安拆费及场外运费e人工费f燃料动力费g养路费及车船使用税a安全、文明施工费b夜间施工增加费c二次搬运费d冬雨季施工增加费e大型机械设备进出场及安拆费f施工排水费g施工降水费h地上地下设施、建筑物的临时保护设施费i已完工程及设备保护费1工程排污费2社会保障费3住房公积金4危险作业意外伤害保险1养老保险费2失业保险费3医疗保险费1管理人员工资2办公费3差旅交通费4固定资产使用费5工具用具使用费6劳动保险费7工会经费8职工教育经费9财产保险费10财务费11税金12其他1内陆交货类2装运港交货类3目的地交货类他费用中按规定形成固定资产的费用。
2020年一建法规章节典型例题精选(第七章 工程建设标准、施工建设及相关单位的责任和义务)
第七章建设工程质量法律制度【工程建设标准、施工建设及相关单位的责任和义务】一、单项选择题1、根据《标准化法》，以下说法正确的是（）。
A、企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B、企业标准不得高于国家强制性标准C、国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准的团体标准D、行业标准由国务院有关主管部门制定，报国务院标准化主管部门批准【正确答案】C【答案解析】本题考查的是相关标准的规定。
选项A企业标准和团体标准实行自我声明公开和监督制度，无须主管部门批准。
选项B企业标准不得低于强制性国家标准。
选项D行业标准只需要报国务院标准化主管部门备案，无须批准。
2、国家标准的制定一般分为（）四个程序。
A、准备、征求意见、修正、送审B、征求意见、修正、送审、报批C、准备、专家会审、征求意见、报批D、准备、征求意见、送审、报批【正确答案】D【答案解析】本题考查的是工程建设标准。
工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段。
3、国家强制性标准由（）负责立项。
A、国务院B、国务院建设行政主管部门C、国务院标准化行政主管部门D、省级标准化行政主管部门【正确答案】 C【答案解析】本题考查国家强制性标准发布各环节的责任主体。
国家强制性标准由国务院标准化行政主管部门负责立项。
4、推荐性国家标准由（）制定。
A、国务院B、国务院建设行政主管部门C、国务院标准化行政主管部门D、省级标准化行政主管部门【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是推荐性国家标准的制定主体。
推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。
5、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。
A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C、安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D、安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是工程建设强制性标准的实施的规定。
监理合同第七章-工程总承包合同履行管理
第七章-工程总承包合同履行管理第四节工程总承包合同履行管理一、承包人现场查勘（1）承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料。
（2）在全部合同履行中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
（3）发包人对所提供的所有的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。
（4）承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断负责。
二、承包人提交实施项目的计划（1）承包人编制合同详细的进度计划。
（2）监理在约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为“合同进度计划”。
（3）监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。
三、开始工作监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。
合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
【例-模拟单选题】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A. 14B. 28C. 56D. 90网校答案：D四、设计工作的合同管理（一）承包人的设计义务基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或者有新的法规标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议。
发包人或监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
遵守新规定后，按照变更对待，采用商定或确定的方式调整合同价格。
四、设计工作的合同管理（二）设计审查1、发包人审查发包人应组织设计审查，审查期限自监理人收到承包人的设计文件之日起不超过21天。
发包人审查认为设计文件不合格的，承包人应重新修改后报送发包人审查，审查期限重新起算。
合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
2020年监理工程师《合同管理》章节基础题：第七章(2)
2020年监理工程师《合同管理》章节基础题：第七章（2）11、根据《标准设计施工总承包合同》，下列属于竣工试验第二阶段内容的是( )。
A、试验前准备B、联动试车C、产能指标D、环保指标12、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A、单车试验B、联动试车C、投料试车D、性能测试13、设计施工总承包合同模式下，( )是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。
A、投标函B、价格清单C、承包人建议书D、进度款支付分解表14、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是( )。
A、价格清单B、分析软件C、设计文件D、计算书15、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时( )。
A、选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B、将无条件补偿条款写入专用条款C、将有条件补偿条款写入专用条款D、明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担16、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是( )。
A、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行17、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A、由发包人承担风险B、在合同中明确风险承担方C、由承包人承担风险D、由合同双方共担风险18、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为( )。
A、从签订合同日起，至缺陷通知期结束B、从签订合同日起，至完成施工义务C、从工程开工日起，至完成保修义务D、从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
2020年监理工程师《建设工程合同管理》典型真题解析-第七章 建设工程总承包合同管理
【考情分析】本章2020年变化不大，更新了局部内容。
学习时关注与标准施工合同不同之处。
2014年- 2 019年各章分值分布第一节工程总承包合同特点【习题】与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设工程总承包模式的优点是（）。
A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查『正确答案』ABD『答案解析』此题考查的是设计施工总承包的特点。
与发包人将工程工程建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比拟，工程建设总承包方式对发包人而言，在实施工程的管理有较为突出的优点：发包人与承包人签订总承包合同后，合同责任明确，对设计、招标、实施过程的管理均仅进行宏观控制，简化了管理的工作内容；国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，工程建设的预期目标容易实现；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。
参见教材P119。
【习题】以下关于设计施工总承包合同的说法，正确的选项是（）。
A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期『正确答案』ACDE『答案解析』此题考查的是设计施工总承包的特点。
设计施工总承包的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。
缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
参见教材P119。
『答案解析』此题考查的是工程总承包工程竣工验收的时间。
承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。
参见教材P136。
【习题】对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。
二建法规课堂例题及答案【第七章】
2020年二建法规全考点直播班课堂例题及答案（持续更新）第七章2Z207000建设工程质量法律制度第一节【例题1·单选题】关于工程建设国家标准的说，正确的是（）。
A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C.工程建设强制性标准包括地方标准D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【例题2·多选题】根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于国家强制性标准的有()。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准B.工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准E.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准【例题3·单选题】建设工程勘察、设计文件中，规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当（），并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。
A、由建设单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告B．由勘察单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告C．由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告D．由设计单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告【例题4·单选题】下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。
A、我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准B、国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C、工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准属于国家强制标准D、国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准【例题5·单选题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。
第七章_建设工程发包与承包法规-建筑法规
第七章 建设工程发包与承包法规第一节 建设工程发包与承包一、工程发包与承包工程发包与承包是指发包方通过合同委托承包方为其完成某一工程的全部或一部分工作的交易行为。
在计划经济时期，我国的工程建设项目基本采取由行政主管部门分配的方式，改革开放以后，计划经济向市场经济转型，分配工程任务的方式已经与市场经济不适合。
从１９８２年以后，我国逐步确立了建设工程的承包和发包制度，把工程设计和施工任务的分配推向市场，鼓励竞争，防止垄断，有效提高工程质量，严格控制工程造价和工期，对市场经济的建设和发展起到了良好的促进作用。
二、工程发包与承包法规概述工程的发包与承包是工程建设程序中非常重要的步骤，１９９８年３月颁布施行的枟中华人民共和国建筑法枠在第三章中专门涉及建筑工程发包与承包。
枟中华人民共和国招标投标法枠（以下简称枟招标投标法枠）于１９９９年８月３０日公布，２０００年１月１日正式施行，是工程建设招标投标的法律依据。
招标投标法的涉及范围很广，在工程建设、国家采购、产品研发等很多方面规范了招标投标活动。
为了规范工程建设发包与承包活动，建设部等国家各部委陆续制定了一系列部门规章和规范性文件，如枟建筑工程设计招标投标管理办法枠（２０００年１０月１８日起施行），枟建筑工程方案设计招标投标管理办法枠（２００８年５月１日起施行），枟房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法枠（２００１年５月３１日起施行），枟工程建设项目施工招标投标办法枠（２００３年５月１日起施行）等。
各地方人民政府及建设行政主管部门，结合本地区的实际情况，也颁布了许多地方性法规和规章，用于对本行政区域内工程建设发包与承包活动进行管理这些不同法律层次的调整房地产关系的法律法规组合在一起，形成我国工程发包与承包法规体系。
三、建设工程发包与承包的方式建设工程发包与承包中涉及的两个法律主体分别为发包方和承包方。
工程发包方一般为建设单位或工程总承包单位。
工程承包方一般为工程勘察设计单位、施工单位、工程设备供应或制造单位等。
《工程概论课件》第七章
第一节概述一、基本概念(一)建设工程造价及相关概念建设项目总投资，是指进行一个工程项目的建造所投入的全部资金，包括固定资产投资和流动资金投入两部分。
建设工程造价是建设项目投资中的固定资产投资部分，是建设项目从筹建到竣工交付使用的整个建设过程所花费的全部固定资产投资费用，这是保证工程项目建造正常进行的必要资金，是建设项目投资中最主要的部分。
建筑安装工程造价是建设项目投资中的建筑安装工程投资部分，也是建设工程造价的组成部分。
(二)工程建设不同阶段的造价文件1.投资估算。
投资估算可以用于：(1)项目建设单位向国家计划部门申请建设项目立项。
(2)拟建项目进行决策中确定建设项目在规划、项目建议书阶段的投资总额。
投资估算是在建设前期各个阶段工作中，是决策、筹资和控制造价的主要依据。
2.设计概算和修正概算造价。
设计概算是设计文件的重要组成部分，设计概算文件较投资估算准确性有所提高，但又受投资估算的控制。
由设计单位编制。
设计概算文件包括：建设项目总概算、单项工程综合概算和单位工程概算。
修正概算是在扩大初步设计或技术设计阶段对概算进行的修正调整，较概算造价准确，但受概算造价控制。
3.施工图预算造价。
施工图预算是指在工程开工前，根据已批准的施工图纸，在施工方案(或施工组织设计)已确定的前提下，按照预算定额规定的工程量计算规则和施工图预算编制方法预先编制的工程造价文件。
施工图预算造价较概算造价更为详尽和准确，但同样要受前一阶段所确定的概算造价的控制。
4.合同价。
合同价是指在工程招投标阶段通过签订总承包合同、建筑安装工程承包合同、设备材料采购合同，以及技术和咨询服务合同所确定的价格。
合同价属于市场价格，它是由承发包双方，也即商品和劳务买卖双方根据市场行情共同议定和认可的成交价格，但它并不等同于实际工程造价。
按计价方式不同，建设工程合同一般表现为三种类型，即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。
对于不同类型的合同，其合同价的内涵也有所不同。
《建设工程质量管理条例》(修订)
%
建设工程质量管理条例
位在施工过程中发现设计 文 件 和 图 纸 有 差 错 的!应 当 及 时 提 出意见和建议"
第二十九条 施 工 单 位 必 须 按 照 工 程 设 计 要 求#施 工 技 术标准和合同约定!对 建 筑 材 料#建 筑 构 配 件#设 备 和 商 品 混 凝 土 进 行 检 验 !检 验 应 当 有 书 面 记 录 和 专 人 签 字 $未 经 检 验 或 者 检 验 不 合 格 的 !不 得 使 用 "
第十一条 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上 人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查"施工图 设计文件审查的具体办法!由 国 务 院 建 设 行 政 主 管 部 门 会 同 国 务 院 其 他 有 关 部 门 制 定 "施 工 图 设 计 文 件 未 经 审 查 批 准 的 ! 不得使用"
第五章 工程监理单位的质量责任和义务
第三十四条 工程监理单位应当依法取得相应等级的资 质 证 书 !并 在 其 资 质 等 级 许 可 的 范 围 内 承 担 工 程 监 理 业 务 "禁 止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他 工程监理单位的名义承担工程监理业务"禁止工程监理单位
Green Apple Data Center
建设工程质量 管理条例
建设工程质量管理条例
Green Apple Data Center
建设工程质量管理条例
$
建设工程质量管理条例
!"###年 $月 %#日 国 务 院 令 第 "&’号 发 布 自 发布之日起施行(
第一章 总 则
第一条 为 了 加 强 对 建 设 工 程 质 量 的 管 理)保 证 建 设 工 程 质量)保护人民生命和财 产 安 全)根 据 *中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 +)制 定 本 条 例 ,
2024年监理合同考试真题及答案
2024年监理合同考试真题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）1．根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件。
A．7B．14C．21D．28【答案】A【解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
【考点来源】第七章第四节工程总承包合同履行管理P1282．根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定，供货周期不超过（）个月的，签约合同价为固定价格。
A．6B．12C．18D．24【答案】B【解析】除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。
供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。
【考点来源】第八章第二节材料采购合同履行管理P1433．某工程施工招标文件要求的工期为360天中标人在其投标函中承诺完成合同工程的时间为350天，工程实施过程中经批准顺延的时间为20天，根据《标准施工招标文件》，用于判定该工程中标人是否按期竣工的合同工期为（）天。
A．350天B．360天C．370天D．380天【答案】C【解析】“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。
原本工期为350天，顺延20天后，合同工期为350＋20＝370天。
【考点来源】第六章第四节施工合同履行管理P994．资格预审和资格后审不同之处是（）。
A．审查内容不同B．审查对象不同C．审查标准不同D．审查时间不同【答案】D【解析】资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间不同的，审查的内容是一致的。
合同管理——第七章
合同管理——第七章1、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程项目总承包不包括（）阶段。
[单选题] *A、设计B、招标C、施工D、决策(正确答案)答案解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。
其工作内容包括设计、招标、施工、试运行全过程或部分过程。
2、根据《标准施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。
[单选题] *A、可以缩短建设周期B、减少承包人的索赔C、固定工期、固定费用D、设计是最优方案(正确答案)答案解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。
选项D，设计施工总承包合同的缺点是：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和管理。
3、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。
[单选题] *A、监理人对工程实施的监督力度降低(正确答案)B、承包人的工程索赔增多C、工程投资控制难度增加D、发包人的工程风险加大答案解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。
虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。
4、发包人与承包人签订总承包合同后，对设计、招标、实施过程的管理均仅进行宏观控制，简化了管理的工作内容，反映了建设项目总承包（）的特点。
[单选题] *A、单一的合同责任(正确答案)B、减少设计变更C、减少承包人的索赔D、缩短建设周期答案解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。
单一的合同责任发包人与承包人签订总承包合同后，合同责任明确，对设计、招标、实施过程的管理均仅进行宏观控制，简化了管理的工作内容。
5、2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其（）与标准施工合同的要求相同。
[单选题] *A、招标文件和合同专用条款的使用要求B、投标文件和合同专用条款的使用要求C、招标文件和合同通用条款的使用要求(正确答案)D、投标文件和合同通用条款的使用要求答案解析：本题考查的是标准设计施工总承包合同。
工程招投标与合同管理课后习题1-8参考答案
提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。
合同是否能有效力主要看是否具备3个条件：
4.当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力
5.意思表示真实
6.不违反法律或者社会公共利益
第七章
引例参考答案：
1、合同有效性判定：
（1）甲与乙签订的总承包合同有效
（2）乙与丙签订的分包合同有效，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：
1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
一、单选题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
答案
A
C
C
C
B
C
B
B
B
B
C
A
D
C
D
二、多选题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
BD
ACE
2021年建筑工程资料员专业管理实务练习题和答案(Part7)
2021年建筑工程资料员专业管理实务练习题和答案（Part7）共3种题型，共100题一、单选题(共50题)1.某单位基建处负责单位新建办公楼的任务。
该办公楼为钢筋混凝土框架结构，地上4层、地下1层，建筑面积为10000㎡.该单位基建处通过招标投标，选择由甲监理公司负责该办公楼施工监理工作、乙建筑公司承担该办公楼的施工工作。
工程于2011年6月10日开工，2011年9月19日完工，并通过了竣工验收。
工程施工期间，建设单位、监理单位和施工单位共同利用当地工程档案资料管理系统进行工程资料的日常管理。
该单位基建处工程资料管理人员对施工单位移交的工程建设电子档案进行检验时，下列重点检查内容中描述错误的是（）。
A：建设电子档案的准确性、完整性、有效性B：建设电子档案与纸质档案是否一致、是否已建立关联C：载体有无病毒、有无划痕D：登记表、著录数据、软件、说明资料等是否齐全【答案】：A【解析】：建设电子文件形成单位和建设电子档案保管单位应采取措施，保证建设电子文件的真实性、完整性、有效性和安全性。
2.某工程资料编号为02一04一C6一001，其中“04”表示（）A：分项工程代号B：子分部代号C：资料的类别代号D：顺序代号【答案】：B【解析】：子分部代号3.卷内目录中的序号以（）为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。
A：一份文件B：一类文件C：一页文件D：A4文件纸【答案】：A【解析】：以一份文件为单位编写，用阿拉伯数字从1依次标注4.电子文件与电子档案形成保管单位应从制度上采取与（）相符的网络设备安全保证、数据安全保证、操作安全保证、身份识别方法等防范对策。
A：数据安全和保密等级B：系统安全和保密等级C：设备安全和身份识别D：数据安全和身份识别【答案】：B【解析】：电子文件与电子档案形成保管单位应从制度上采取与系统安全和保密等级相符的网络设备安全保证、数据安全保证、操作安全保证、身份识别方法等防范对策。
5.分项工程质量检查记录由（）审核。
工程法规第七章讲课文档
3.建设监理合同
4.建设施工合同
二、合同履行原则 三、合同履行担保
四、合同履行抗辩
五、合同履行过程中的变化
六、司法解释关于建设施工合同的相关问题规定
10/13/2021 10/13/2021
第二十二页，共40页。
《合同法》： 合同内容：
第274条：勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文 件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条 件等条款。
第四页，共40页。
工程总承包的不同种类
工程总承包模式可按照过程内容与融资运营两种方式分:
过程内容
（1）E+P+C模式（设计采购施工）/交钥匙总承包（EPC：即 Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工 )的组合）
（2）E+P+CM模式(CM:Construction management（施工 管理）)
A公司在多次催促B公司履行总包管理义务和C公司履行专业施工合同所约定 的要求未果的情况下，以B公司为第一被告，C公司为第二被告向法院起诉 ，诉请：（1）判令两被告共同连带向原告承担由于工期延误所造成的实际 损失和预期利润损失；（2）请求两被告共同连带承担质量返修义务；（3 ）请求判令两被告承担案件诉讼费和财产保全费用。
10/13/2021 10/13/2021
第二页，共40页。
二、种类
（一）按承发包内容分
施工企业
工程勘察设计合同
勘察设计单位
工程施工合同
发包人
监理单位
工程监理合同
工程咨询服务合同
其他工程咨询机构
10/13/2021 10/13/2021
[2021][注册监理工程师][合同管理][第七章]第三节 工程总承包合同订立
![[2021][注册监理工程师][合同管理][第七章]第三节 工程总承包合同订立](https://img.taocdn.com/s3/m/9a6434b20b4e767f5acfcec8.png)
第三节工程总承包合同订立一、设计施工总承包合同合同文件（1）合同文件的组成1）合同协议书2）中标通知书3）投标函及投标函附录4）专用条款5）通用合同条款6）发包人要求7）承包人建议书8）价格清单9）经合同当事人双方确认的其它文件（2）发包人要求1）功能要求2）工程范围3）工艺安排或要求4）时间要求5）技术要求6）竣工试验7）竣工验收8）竣工后试验（如有）9）文件要求10）工程项目管理规定11）其它要求（4）价格清单1）由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用2）清单价格费用的总和为签约合同价合同价格=签约合同价+变更+索赔（5）知识产权1）设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）2）承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
（发包人不另外付费）3）承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担二、订立合同时需要明确的内容（1）通用条款中给出两种选择的项目（七项）1）由承包人根据合同应提交的所有文件2）最主要的是设计文件3）不论监理人批准或视为已批准的承包人文件，均不影响监理人在以后拒绝该项工作的权力（3）发包人要求中的错误（4）无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，均由发包人承担（工期补偿+费用补偿+利润补偿）1）发包人要求中引用的原始数据和资料2）对工程或其任何部分的功能要求3）对工程的工艺安排或要求4）试验和检验标准5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料三、履约担保（1）履约担保1）承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前（或竣工后试验通过前）一直有效2）工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效3）由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第七章建设工程设计施工总承包合同管理
题库2-1-8
问题：
[单选]设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务的说法正确的是（）。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。
基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议，所以选项A错误；如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准，选项B错误；承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量，选项D错误。
问题：
[单选]设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。
A.国家有关部门审批迟延
B.承包人采购的材料没有及时到货
C.隐蔽工程重新检验证明质量合格
D.监理人的指示延误
合同履行过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
问题：
[单选]设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。
A.7
B.14
C.21
D.28
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。
出处：辽宁11选5 ;
问题：
[单选]在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
问题：
[单选]设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。
A.发包人要求中的错误
B.监理人的指示延误、错误
C.为他人提供方便
D.发包人原因影响设计进度
设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货。
问题：
[单选]设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）需要通知监理人。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要
第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
问题：
[单选]设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担。