FIDIC解读之十三
FIDIC规定合同主要条款解读汇报(完整版)
FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
2023FIDIC标准合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程采购和施工合同）是一种国际通用的工程合同模版，被广泛应用于工程建设领域。
FIDIC合同具有条理清晰、权责明确和风险分配合理等特点，是国际工程项目中常用的合同形式。
在FIDIC 合同中，包含了许多关键条款，本文将对其中的十个关键条款进行详细解析。
2. 合同签订方合同签订方的定义和责权明确是确保合同有效性的首要前提。
FID IC合同中明确了双方签订合同的要求和程序，并要求双方提供法律和经济状况证明。
这样做的目的是为了保护双方的利益，确保双方具备履行合同的能力和资质。
3. 合同价格和支付条款合同价格的确定和支付条款的规定对于工程项目的顺利进行至关重要。
FIDIC合同中，通常会规定工程款项的支付时间表以及可能的支付调整条件。
其中，包括了工程款项的支付时间表、支付方式、支付条件等内容。
因此，双方在签订合同时，应充分考虑工程款项的支付方式和时间安排。
4. 变更条款工程项目中，可能会出现许多未预料到的情况，需要对工程合同进行变更。
FIDIC合同中的变更条款确保了在项目进行过程中可能出现的工程变更问题得到合理解决。
双方在签订合同时，应明确变更的程序、变更的范围以及变更所带来的费用调整等问题。
5. 履约保证履约保证是保障合同完整执行的关键环节。
FIDIC合同中，约定了履约保证的形式、金额以及解除履约保证的程序。
双方在签订合同时，应明确履约保证的要求，并在履约保证到期后及时进行结算。
6. 争议解决机制在工程项目中，争议不可避免地会出现。
FIDIC合同中规定了争议解决的程序和方式，通常会包括谈判、仲裁等方式。
双方在签订合同时，应明确争议解决的程序，并在争议发生时积极寻求解决方案，以避免争议进一步恶化。
7. 不可抗力条款在工程项目中，不可抗力因素可能会导致工程延期或无法完工。
F IDIC合同中明确了不可抗力的定义以及在不可抗力情况下的各方责任和义务。
双方在签订合同时，应妥善考虑不可抗力因素，并在合同中明确相关责权和风险分配。
FIDIC合同主要条款注解
FIDIC合同主要条款注解前言FIDIC（国际工程承包商联合会）是一家由工程承包商、工程师、建筑师及律师组成的非营利性组织，它制定了工程建设领域中广泛使用的国际合同标准。
FIDIC合同是国际工程项目中最常见的合同形式之一，因此了解FIDIC合同条款对各方（包括业主、承包商、工程师等）非常重要。
主要条款注解1. 合同的各方合同中定义了业主、承包商、工程师和“合同中的其他人”，并在条款中明确了各方的责任和权利。
合同中的“合同中的其他人”是指工程建设中除业主、承包商和工程师以外的人员或实体，如监理单位或政府部门。
2. 合同价款合同价款通常由若干部分组成，如工程的固定价格、变更工程的价格、索赔金额等。
承包商必须向业主提交开支报告，并承担由于支出不当而产生的后果。
3. 承包商的责任和义务承包商必须完成合同规定的工程，并符合设计要求、质量标准和安全规定。
此外，承包商还需保证工程设备和材料的合格性，承担工程雇员的工资支付责任，以及履行其他法律和法规要求的义务。
4. 业主的责任和义务业主必须向承包商提供必要的施工条件，并按合同规定支付价款。
此外，业主还需履行其他法律和法规要求的义务。
5. 工程师的职责工程师负责管理工程建设过程，包括合同管理、技术指导、质量控制、进度管理、变更管理等。
工程师还需要协调各方的工作，解决问题并进行结算。
6. 变更管理通过变更管理机制，合同各方可以协商处理由于变更产生的争议，包括价格、进度和其他影响。
变更必须经过书面确认并得到合同各方的同意。
7. 索赔管理合同各方在工程建设过程中可能会产生索赔，如因为合同外事项产生的额外费用。
索赔需要遵循合同规定的程序，并由工程师进行评估和审批。
总结FIDIC合同是工程建设中广泛使用的合同形式，合同条款中规定了各方的责任、义务和权利。
了解FIDIC合同条款对于合同各方非常重要，可以最大限度地保障各方的利益。
变更管理和索赔管理机制是FIDIC合同的两个重要组成部分，需要合同各方共同遵守。
FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程顾问与承包商联合会）合同是国际工程项目中最常用的合同之一。
本文将对FIDIC合同的十个关键条款进行解析，以帮助读者更好地理解和应用这些条款。
2. 合同范围和定义在FIDIC合同中，合同范围和定义是非常重要的条款。
它们明确了合同的适用范围、参与方的定义以及相关术语的解释。
合同范围和定义条款的明确性和准确性对于避免合同纠纷和误解至关重要。
3. 工程设计和规格FIDIC合同中的工程设计和规格条款规定了工程的设计要求和技术规范。
这些条款详细描述了工程的设计、质量标准和验收程序等内容。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程的设计和施工符合合同要求。
4. 合同价款和支付方式合同价款和支付方式是FIDIC合同中的另一个关键条款。
它规定了合同价款的计算方法、支付方式以及支付的时间表。
这些条款对于确保合同款项的及时支付和合同双方的财务安全至关重要。
5. 变更指令和索赔变更指令和索赔是FIDIC合同中的重要条款，用于处理合同变更和索赔事项。
变更指令条款规定了合同变更的程序和要求，而索赔条款则规定了索赔的程序、索赔金额的计算方法以及索赔的时限等内容。
6. 工期和延期工期和延期是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了工程的起止时间、工期的计算方法以及延期的程序和要求。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程按时完成并避免因延期而导致的合同纠纷。
7. 保证金和保险保证金和保险是FIDIC合同中的重要条款，用于保障合同双方的利益。
保证金条款规定了保证金的支付方式和金额，而保险条款则规定了合同双方在工程期间应购买的保险类型和金额。
8. 合同终止和争议解决合同终止和争议解决是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了合同终止的条件和程序，以及争议解决的方式和程序。
这些条款对于处理合同纠纷和争议非常重要，可以帮助合同双方避免长期的法律纠纷。
9. 不可抗力和风险分担不可抗力和风险分担是FIDIC合同中的重要条款之一。
FIDIC条款部分解释
业主作为工程的投资人或所有者，在我国法律和国际通行法条中没有直接规定其在安全生产方面的职责，但是，依据合同相关条款业主还是应该在环境和场地等方面的安全工作予以支持和配合。
（1）国际咨询工程师协会菲迪克（FIDIC）2.1 进入现场的权利雇主应在投标函附录中注明的时间（或各时间段）内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
此类进入和占用权可不为承包商独享。
如果合同要求雇主赋予（承包商）对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权，则雇主应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责。
但是在收到履约保证之前，雇主可以不给予任何此类权利或占用。
如果投标函附录中未注明时间，则雇主应在一合理的时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，此时间应能使承包商可以按照第8.3款【进度计划】提交的进度计划顺利开始施工。
如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，致使承包商延误了工期和（或）增加了费用，承包商应向工程师发出通知，并依据第20.1款【承包商的索赔】有权：（a）如果竣工已经或将被延误，根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，对所有此类延误获得延长的工期，；以及（b）获得任何有关费用加上合理利润的支付，并将之加入合同价格。
在收到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】对此事作出商定或决定。
然而，如果雇主的过失（并且在一定程度上）是由于承包商的某些错误或延误造成的，包括承包商的文件中的错误或提交的延误，则承包商无权要求获得此类延长的工期、费用或利润。
2.2 许可、执照和批准雇主应根据承包商的请求，为以下事宜向承包商提供合理的协助（如果他的地位能够做到），以帮助承包商：（a）获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本，以及（b）申请法律所要求的许可、执照或批准，包括（ⅰ）依据第1.13款【遵守法律】要求承包商必须获得的，（ⅱ）为了货物的运送，包括清关所需的，以及（ⅲ）当承包商的设备运离现场而出口时所需的。
FIDIC解读
FIDIC解读之一第1条一般规定1.1定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就仍然不能算是有效合同文件。
fidic银皮书解读
fidic银皮书解读FIDIC银皮书是指国际工程承包商协会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils，简称FIDIC）制定的银行贷款与国际建设合同有关的规范性文件。
该文件包括关于工程合同的规定、风险分担、工程变更、索赔和争议解决等方面的条款，对于国际工程项目的合同管理具有重要的指导意义。
FIDIC银皮书的解读，可以从以下几个方面进行展开：1.工程合同的规定：FIDIC银皮书包含了关于工程合同的一系列规定，包括合同签订、合同文件、合同条件、受托方义务等内容。
解读这些规定可以帮助工程项目的各方明确各自的权利与义务，规范合同的签订和履行。
2.风险分担：在国际工程项目中，各参与方面临各种风险，如工程风险、政治风险、市场风险等。
FIDIC银皮书对风险的分担进行了明确规定，解读这些规定可以帮助各方了解自己应承担的风险责任，为风险管理提供依据。
3.工程变更：在工程项目的实施过程中，由于各种原因，可能需要进行工程变更。
FIDIC银皮书对于工程变更的管理进行了具体规定，包括变更通知、变更价款、变更时限等内容。
解读这些规定可以帮助各参与方了解变更的程序和要求，避免因变更而导致的争议。
4.索赔：在工程项目中，由于各种原因，可能会引发索赔。
FIDIC银皮书对索赔的提出、审理和解决等进行了详细规定，包括索赔通知、索赔时限、索赔证据等内容。
解读这些规定可以帮助各方了解索赔的程序和要求，提高索赔的效率和公正性。
5.争议解决：在工程项目中，可能会发生各种争议。
FIDIC银皮书对争议解决提出了可行的方法和程序，包括协商、调解、仲裁等。
解读这些规定可以帮助各方了解争议解决的途径和程序，提高争议解决的效率和公正性。
总之，FIDIC银皮书是国际工程项目合同管理的重要文件，对于明确各方的权利和义务，规范合同的签订和履行，保护各方的合法权益具有重要意义。
解读FIDIC合同条款
解读FIDIC合同条款一、你能无障碍地读下来FIDIC条款吗？很多人拿到FIDIC合同之后，不知道如何去“读”这个合同，最简单的目录索引都觉得困难。
出现这种困难的主要原因是FIDIC合同的案例法体例编制方式。
中国人习用大陆法体例编制的文件，阅读与检索习惯与案例法有很大的不同。
初上手时，不能把握FIDIC合同思路，是正常现象。
用一个简单例子来说明一下两者的区别：工程师听到报告说砼工程有点问题，想去查看一下。
口头通知承包商派人一块去看，承包商回答：“昨晚刚打过砼，现在没人，请明天再来”。
如何查合同依据呢？国内合同，第一反应是到合同的“质量”块去查相关规定，因为这样的事件是与质量相关的。
这个检索思路就是大陆法体例将事项抽象到“原则”后的思路。
按建设部示范合同文本（GF—1999—0201），这应该是第四章“质量与检验”第16条“检查和返工”第16.1款“……随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
”案例法思路，不用将事项抽象到“原则”，直接什么事项就去查合同的相应条款。
本例，首先看这个事是什么事？是工程师要去检查工程的“生产设备、材料和工艺”。
这是FIDIC 合同的第7条。
其中工程师想做的事是“检验”，这是第7.3款。
该条款规定是：“雇主人员应在所有合理的时间内，（a）有充分机会进入现场的所有部分，以及获得天然材料的所有地点；（b）有权在生产、加工和施工期间（在现场或其他地方），检查、检验、测量和试验所用材料和工艺，检查生产设备的制造和材料的生产加工的进度。
承包商应为雇主人员进行上述活动提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可、和安全装备。
此类活动不应解除承包商的任何义务与职责。
”工程合同按“案例法”体例来编制，在国际上是一种传统。
欧洲是大陆法体例的发源地，但几大国际通行的工程合同体系基本都以案例法体例编列。
形成这种局面的主要原因，是项目的单件性。
标准合同要良好匹配项目单件性，必须具有良好的条款可调整性。
FIDIC合同条件知识重点
1中标函：指业主对承包商投标涵的正式接受函而且必须经过签字，另一方面包括双方商定的其他内容.内容须双方签字并备忘录附在中标函的后面。
2投标函附录：属于合同文件，它将合同条件的核心内容简单地列出，并给出在合同条件中相对应的条款号。
3业主人员：工程师，工程师的助理人员，工程师和业主的雇员，工程师和业主通知承包商的为业主方工作的那些人员.4争端裁决委员会:可以为一人,也可以为三人。
在投标函附录中列出，DAB 的裁决没有最终的法律约束力。
5基准日期:提交投标截止日期之前的第28天当天。
6竣工时间：是指一个时间段,不是指一个时间点。
7接收证书：是业主在接收工程之后颁发给承包商的一个证书，以证明工程按照合同已经实质竣工,从此进入缺陷通知期。
8缺陷通知期：工程师通知承包商修复工程缺陷的期间。
该期限的长短在投标函附录中写明。
9履约证书：合同义务履行完毕，工程结束。
10中标合同金额：业主在中标函中接受的为承包商承建工程而支付给承包商的那一价格。
11暂定金额：工程实施过程中可能发生业主方负责的应急费,不可预见费,如计日工。
在招标时，对工程的某些部分，业主方还不可能确定到使投标者能够报出固定单价的深度.在招标时，业主方还不能决定某项工作是否包含在合同中。
业主方希望指定分包商的方式来实施。
12保留金：在支付期中款项时扣发的一种款额。
在中期支付过程透支了工程款，业主可以从保留金中给予扣除。
13不可预见：指一个有经验的承包商在提交投标书之前不能合理预见。
14合同文件的优先次序：1合同协议书2中标函3投标函4专用合同条件5通用合同条件6规范7图纸8数据表以及组成合同的其他文件.15合同协议书：在承包商收到中标函后28天内，签订合同协议书，除非另有约定.协议书格式按专业条件中所附的格式，签订合同的印花税和类似费用由业主方承担。
16文件的照管与提供:规范和图纸有业主方管理，业主方向承包商提供两套合同文件,超出自己购买或复印。
承包商的文件由自己保管，承包商应提供六套给业主方.承包商将整体合同文件,规范提到各类标准出版物,承包商文件，变更文件以及来往函件在现场保留一套.如果一方发现某文件中有技术方面的缺陷或错误，应及时通知对方。
FIDIC合同主要条款的解读(13)
FIDIC合同主要条款的解读(13)第4.10. 现场数据解读：此款是承包商接受现场数据责任事项。
本条体现了FIDIC合同单价包干的特性。
“承包商应被视为已取得对投标书或工程产生影响或作用的有关风险、偶发事件、和其他情况的所有资料，承包商应被视为在提交投标书之前，已对现场视察，并对现场相关事项与资料感到满意”。
这个说法的本质含义是承包商在现场方面所可能产生的问题与费用“已完全明了”，相关费用已在报价中明确，并对相关义务费用包干。
此项事项及费用，包括了现场地表情况，包括进入现场后的施工开展条件，也包括了承包商依据雇主提供地下管线图、原地形地貌图、地质勘探资料及现场实地勘察而得到的对地下情况的合理判断。
国内合同以签证来确定的“地下障碍物清除”“现场必要的清理及平整”“各项现场施工条件的具备度”等的合同义务，有相当多的部分是包含在其中。
具体包含多少以合同规定为准。
但不论合同如何规定，此项内容按合同精神显然要以中标价包干使用，不能以某种“签证变更”形式再行增加。
FIDIC清单中的这种貌似“打包混包”的包干方式是最常见的，体现了单价合同最重要的“综合单价包干使用”宗旨。
工程施工中很多工程内容的施工现场确认是非常困难的。
比如场地基坑挖土无法堆土的土方外运及±0.00完成后回填的大场地土方平衡(后挖前填)。
此项工程如果现场签证的话，极难签得准。
如果在招投标期间以数家单位竞标的形式，要求投标人以措施费用包干土方平衡量与价，反倒容易形成某种比较接近现场实际的土方工程价格。
只要最终土方工程的包干投标价量满足雇主自己的心理价位，满足雇主对此项工程的经济技术测算。
在心中有底的前提下签订这样的包干价雇主就不会担心。
对于天天做工程的投标人，依据工程实际报一个相对有利的土方包干的价量，也不会是大问题。
这样，就可以形成大家都可以接受的相对合理的“打包包干价”。
这个包干价量经招投标程序竞标的竞争“优化”，最终会达成一种相对合理的土方平衡总价。
fidic合同条件体系及应用讲解学习
fidic合同条件体系及应用讲解学习FIDIC合同条件体系及应用FIDIC合同条件体系及应用一、FIDIC合同主要文件构成FIDIC专业委员会编制了一系列规范性合同条件，构成了FIDIC合同条件体系，包括：(红皮书) FIDIC土木工程施工合同条件Conditions of Contract for Work Of Civil Engineering Construction(新红皮书) FIDIC程施工合同条件(1999年新增)Condition of Contract for Construction注：《施工合同条件》（新红皮书）的全称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）；(黄皮书) FIDIC电气与机械工程合同条件Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works(新黄皮书) FIDIC永久设备和设计—建造合同条件(1999年新增)Conditions of Contract for Plant and Design—Build注：《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）的全称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrlcal and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。
（橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件Conditions of Contract for Design— Build and Turnkey（银皮书）FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects(白皮书）FIDIC业主咨询工程师标准服务协议书条件（1998年第三版）Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects（绿皮书）合同的简短格式Short Form of Contract二、FIDIC主要合同文件的适用性国际承包工程涉及到的FIDIC合同主要有四种：常见的是土木工程施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》(Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction)，由于封皮是红色的，海外通常叫做“红皮书”；还有黄色封皮的，是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》(Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works)，常叫“黄皮书”；再有就是白色封皮的，是设计咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师服务协议模式》(Client／Consultant Model Service Agreement)，也叫“白皮书”，其付费标准是按“人—日”、“人—周”或“人一月”计算；交钥匙项目专有一个“橙皮书”，正式名称为《设计、施工及交钥匙合同条件》(Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey, 1995)，其主要特点就是参考“黄皮书”做些变通，规定从设计至施工完毕，所有责任全都集中到承包商身上——当然另一方面这也给承包商提供了更大的活动余地。
FIDIC合同主要条款解读
FIDIC合同主要条款解读(12)作者：郝林第5 指定的分包商解读：指定分包商在国内情况比较复杂，带政府指令性的甲方指定、专业性甲方指定、纯分包性甲方指定、甲指乙定等。
政府指令性分包主要是配套公司，供电、供水、供气、电话等等配套公司都是要自己施工相关小配套工程的。
按各地惯例不同,一些单体内的专项工程也是要强制分包，所以这一块工程雇主必定要指定给各配套工程公司来做。
这种指定分包雇主与承包商双方都没有办法，只能分包出去，并配合他们施工。
由于这个原因，雇主与承包商双方一般都能在合同操作中同心同德，相互协作，处理好与这些分包的相关工作，以保证工程顺利实施。
专业分包，主要是一些专业工程比如幕墙、钢构、智能化等。
这些专业工程一般都是细化设计与工程施工由一家公司来完成，工程实施都基本是在总包进场后很长时间后才进行，将这些专业工程再交给总包，将直接导致工程造价不可控。
所以雇主一般都会把这些专业工程以甲方指定分包的形式单独发包，FIDIC合同情况下也是如此。
这是工程施工自身的规律决定的。
总包一般对这种工程规律性的必然分包接受度也比较好，毕竟他自己做不了。
与前面的配套工程公司不同，此类指定分包由于与主体工程贴得紧，所以需要总包相当大的配合、协调与管理。
一般来说，总承包商完成这块配合、协调与管理工作都是做得不错的。
工程总归是要多个承包商来共同配合协调完成，这一点总包还是有清楚认识。
与国内工程不同，FIDIC合同下总包对指定分包承担的责任要多得多。
其中重要的一点认识是总包对任何分包承担一切责任。
这个是依据FIDIC合同第4.1款第三段“承包商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任”，以及第4.4款“承包商应对任何分包商、其代理人或雇员的行为或违约，如同承包商自己的行为或违约一样地负责”得出的结论。
这就牵涉到清单中一项重要费用的合同义务对应，就是总包照管费。
总包照管费我在操作招投标时经常这样解释“就是我们常见的总包配合费”。
fidic银皮书解读
fidic银皮书解读FIDIC (国际工程与咨询协会)是国际上极具影响力的工程合同管理组织之一。
FIDIC的银皮书是为了规范国际工程承包合同而设立的一种常用标准。
本文将对FIDIC银皮书进行解读，重点关注其内容和应用。
FIDIC银皮书，正式文件名为《国际工程承包合同（设计－建造）》（简称为“银皮书”），是FIDIC最重要的合同文件之一。
这份合同文件被广泛应用于国际工程承包领域，用于监管设计、建造和维护等阶段的工程合同。
银皮书共有20个篇章，包含了对工程合同各个方面的规定。
FIDIC银皮书的篇章结构较为完备，包括了合同条款、附录和附件等内容。
其中，合同条款包含了众多重要条款，如合同价款、支付条款、履行期限、违约责任、索赔和争议解决等。
附录部分主要涉及了文件的定义和解释、合同的标准形式、样本文件和通用规定等。
附件部分则包括了需求规范、设计文件和工程施工安排等。
FIDIC银皮书的适用范围极为广泛。
它适用于各类工程项目，包括建筑、土木、机电、桥梁、隧道、道路、水利等领域。
同时，它也适用于各类合同类型，包括设计建造、承包转包、承包管理和维护等。
FIDIC银皮书的特点之一是其明确的责任划分。
在合同中，FIDIC 明确了各方的责任和义务，并规定了违约责任的承担方式和相应的赔偿措施。
这使得工程项目各方在合同履行过程中有明确的法律依据，可以有效地避免合同纠纷和经济损失。
此外，FIDIC银皮书还规定了合同变更和索赔的机制。
在工程建设过程中，合同变更是常见的情况，可能涉及到设计变更、施工工序变更或者管道再布局等。
银皮书对合同变更的程序和要求进行了规定，确保了变更程序的透明和公正。
同时，银皮书对索赔的程序和内容也进行了明确规定，旨在保护工程承包商的权益。
FIDIC银皮书还强调了合同管理和风险控制的重要性。
在合同中，银皮书要求各方建立有效的项目管理机构，并制定合理的质量控制和安全管理措施。
此外，银皮书还规定了工程保险的要求和范围，以减少工程风险和经济损失。
fidic施工合同条件条款解释
fidic施工合同条件条款解释嘿，咱今儿就来好好唠唠 FIDIC 施工合同条件条款！这可真是个超级重要的东西呢！就好比是建筑工程领域里的一把钥匙，能打开好多扇门。
你想想看啊，要是没有这些明确的条款，那工地上不就乱套啦？就像没头苍蝇似的，各方都不知道自己该干啥，不该干啥。
比如说，关于工程质量的要求，要是没有具体规定，那最后建成的房子说不定歪七扭八的，这能行吗？
还有啊，合同里对于工期的规定也特别重要！要是没有明确啥时候得完工，那不是可能拖拖拉拉好几年都弄不完？这不是耽误事儿嘛！这不就好比你约了朋友几点见面，结果没个准信儿，朋友得等得有多着急啊！
再说说付款的条款，这可关系到大家的钱包啊！要是没说清楚怎么付钱，什么时候付钱，那施工方不得急死，工人的工资怎么发呀？这就好像你辛苦工作了一个月，却不知道啥时候能拿到工资，心里能踏实吗？
而且哦，这些条款还得考虑到各种可能出现的情况，比如遇到恶劣天气啦，材料涨价啦之类的。
这就像是给自己准备了各种应对方案，不管遇到啥情况都能有办法解决。
在实际操作中，各方都得严格按照这些条款来执行。
甲方不能随便
改要求，乙方也不能偷工减料。
这就像一场游戏，大家都得遵守规则，才能玩得开心，玩得顺利。
总之啊，FIDIC 施工合同条件条款那是相当重要啊！咱可不能小瞧
了它们，得好好研究，认真执行，这样才能保证工程顺顺利利地进行
下去呀！。
【Selected】FIDIC合同主要条款解读(完整版).docx
FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
FIDIC合同条件-1-13解析
团队 文化
项目管理程序与流程
FIDIC新版合同条件导读与解析
1
1
2.FIDIC 核心合同条款分析 新版合同条件共用多少条款？
• 新红皮书、新黄皮书、银皮书采用统一格式，都包 括20条，且大多数条款都一样
•
绿皮书更加简明，共包括15条
• 总体条件编制方法更“项目管理化”。
FIDIC新版合同条件导读与解析
• 计日工明细表由总则、计日工劳务、计日工材料、计日工 施工机械以及计日工汇总表等五个方面内容组成。
FIDIC新版合同条件导读与解析
16
16
2.FIDIC 核心合同条款分析
1.1 定义 (Definitions) 1.1.2 合同双方和人员 (Parties and Persons)
1.1.2.1 一方 (Party)
承包商暂停与终止合同
风险与责任 保险 不可抗力
9 竣工检验
10 业主的接收
FIDIC新版合同条件导读与解析
20 索赔，争端与仲裁
3
3
2.FIDIC 核心合同条款分析
新黄皮书的20个条款的结构？
1 一般性规定 2 业主 3 工程师 4 承包商 5. 设计 6 人员与劳工 7 工程设备，材料与工艺 8 开工，延误与暂停 11 12 缺陷责任 竣工后的检验
FIDIC新版合同条件导读与解析
13
13
• 如果我们中标，我们将提供要求的履约保证，在开工日期后尽快开工， 并在竣工时间内按照上述文件完成工程。
• 在制定和签署一份正式的协议书之前，本投标文件连同你方的书面中 标通知，应构成在我们双方之间具有约束力的合同。 • 我们理解你们并不一定接受你方可能收到的最低投标或任何投标。 • 签字 职务 • 正式授权为或代表 • 地址 • 日期 • *如果投标人不接受此建议，本段可删除并代之以： 我们不同意你们关于任命争端裁决委员会的建议。 我们已在资料表中提出了我方对此任命的建议，但这些建议不作为本 报价的条件。如果你们不接受我们的建议，我们提议根据合同条件第 20.2款由双方共同任命争端裁决委员会。
FIDIC施工合同条件具体条款的解释
竣工后检验（Tests after Completion）；
缺陷通知期（Defects Notification Period）； 履约证书（Performance Certificate）
第一部分：一般规定
1.1.4款项与支付（Money and Payments）
中标合同金额（Accepted Contract Amount）； 合同价格（Contract Price）； 费用（Cost）； 最终支付证书（Final Payment Certificate）； 最终报表（Final Statement）；
合同协议书；
中标函； 投标函； 合同条件； 规范；
图纸；
明细表等；
第一部分：一般规定
1.1.2合同双方和人员（Parties and Persons）
业主（Employer） 承包商（Contractor） 业主人员（Employer’s Personnel）； 工程师（Engineer）； 承包商代表及其人员（Contractor’s Representative and Personnel）； 分包商（Subcontractor）
第三部分：工程师
工程师无权修改合同。
工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何 职责、义务或责任。
工程师所作出的任何批准、审查、同意、检查、 指示、建议和检验并不能解除承包商对此事项 应负的合同责任。 思考：如果专用条件规定，工程师在批准承 包商索赔前需要得到业主批准，但工程师未 得到业主批准就批准了承包商索赔，业主有 权拒绝该索赔吗？
前言
FIDIC下设五个专业委员会： 业主与咨询工程师关系委员会（CCRC）; 合同委员会（CC）; 风险管理委员会（RMC）; 质量管理委员会（QMC）; 环境委员会（ENVC）。
FIDIC条款解读及运用
二、FIDIC合同与示范文本
（八）工程师批准不解除承包商合同义务 FIDIC合同 ——87版和99版中均有类似规定 ——工程师对于承包商设计的永久工程图纸的批准，不应 解除合同中规定的承包商的任何责任。 ——工程师的任何批准、检验、证明、同意、检查、指示、 通知、建议、要求、试验，不应解除合同规定的承包商的 任何职责。 示范文本——缺乏此规定
三、工程合同实施重点——工期索赔
工期管理的核心 施工组织设计：全部生产要素的组织计划审核批复：有批准权 的人员发出 容易引起工期延误的因素： 1、变更 2、不利的物质条件 3、意外事件 4、违约事件 5、不可抗力
三、工程合同实施重点——工期索赔
标准施工招标文件——4.11不利物质条件 4.11.1不利物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指承包人在施工场地 遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地 下和水文条件，但不包括气候条件。 4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措 施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成 变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合 理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 不利物质条件不包括气候条件和不可抗力，具有不可预见、不可避免、 能够克服的特征。 在实践中，不同行业、专业对恶劣气象条件引起洪水、塌方、长时间 的水浸等，在定义为不可抗力还是不利地质物质条件方面存在不同理解 争议。另有11.4款异常恶劣的气候条件;
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同的框架关系是业主、咨询工程师、承包商之间的三位一体。
咨询工程师在业主与承包商之间起着过滤器和筛子的作用，他应该在业主与承包商之间独立地根据合同秉公决断，即将有关的合同条款套用到发生的具体事件上，公正无倚地监督项目实施。
咨询工程师并不作为合同中的任何一方，因而为了项目实施，他有权作为中间人对业主和承包商发出指令并约束双方，行使法律上准仲裁人的权利，业主无权影响甚至干涉咨询工程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询工程师所提供的服务支付薪水。
在这个意义上，可以说业主又是咨询工程师的主人。
作为承包商，履约过程中日常工作主要是与咨询工程师交往，许多具体事宜在实施前需先获其认可及推荐。
要特别注意，与咨询工程师和业主的一切往来必须采用书面形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，并建立发文的签收制度，做到有理有据。
中国土木工程公司在某国承建的一个公路项目系采用FIDIC合同1977年第三版，合同额为981万美元，工期24个月，咨询工程师来自英国一家老牌咨询公司。
项目在实施过程中，遇到该国与邻国发生争端，邻国单方面关闭两国边境，停止向这个内陆国家提供燃油，造成项目主体工程停工9个多月，为合同工期的37%强，属于重大风险。
我方依合同有关条款，据理力争，经过一年多的艰苦交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔金额达429万美元，是合同额的44%，并就此顺延工期29个月。
该项目在燃油危机发生后，在与咨询工程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运用了FIDIC合同以下有关条款。
第2款咨询工程师的权利和义务业主一般在合同特殊条款中加入限定：“对于给承包商增加额外费用、核定索赔金额、确认延长工期等将导致工程追加开支的决定，咨询工程师必须事先报经业主批准”。
中国土木工程公司承建的该项目即加列特殊条款第2.3款，增加对咨询工程师的权力限制。
所以，应该注意在努力做好咨询工程师疏导工作的同时，切不可忽视业主在决定索赔、延长工期时的重要作用。
浅谈FIDIC条款
浅谈FIDIC条款随着我国加入WTO和申办奥运的成功，我市参照FIDIC 条款实施国际惯例招标的项目越来越多，特别是建设部《工程量清单计价规范》已颁布实施，标志着我国工程建设与国际惯例接轨的步伐已经加快。
因此，对广大的施工、监理、开发、建设单位熟悉、掌握FIDIC条款是非常必要性的。
一FIDIC组织1.FIDIC组织FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写。
它的英文名称是International Federation of Consulting Engineers，中文称为“菲迪克”，被人称作国际承包工程中的"圣经"。
FIDIC组织成立于1913年，其总部设在瑞士洛桑。
现在在全球已经拥有近70个成员协会。
中国工程咨询协会于1996年被接纳为FIDIC正式会员。
FIDIC每一年举办一次年会，北京获得菲迪克2005年年会的主办权。
2.FIDIC组织作用向国际工程咨询服务业提供有关资源，根据成员需求提供交流信息，发行出版物，为工程承包合同提供依据及标准，举办咨询业界的会议、培训，建立了丰富的调停人、仲裁人和专家资源库，帮助发展中国家的咨询业的发展。
3.FIDIC组织的宗旨与特点。
其宗旨是国家独立的咨询工程师行业组织,联合成一个国际性的行业组织，促进咨询工程师行业的发展，增强行业凝聚力。
独立性是该组织的特点之一。
在创立之初，FIDIC组织的最重要的职业道德准则之一就是咨询工程师的行为必须独立于承包商、制造商和供应商之外，为委托人的利益尽责。
二 FIDIC条款FIDIC的本意是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织，习惯上有时也指FIDIC条款或FIDIC方法。
2.1 FIDIC条款含义FIDIC合同条款是在长期的国际工程实践中形成并逐渐发展和成熟起来的国际工程惯例。
他是国际工程中通用的，规范化的，典型的合同文件。
可以说，FIDIC条款是集发达国家土木建筑业上百年的经验，把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的一个合同条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC合同主要条款解读(13)
第6 员工
解读：承包商员工事项。
其中主要是劳工法相关事项。
从费用角度说，第6条发生的费用基本都在综合单价（施工人工费）或项目管理费（管理人工费）中。
由员工雇佣事项导致特殊工程措施费的情况比较少见。
在异地雇佣时，会有额外的员工福利保障费用等，以及特殊工艺需要特殊人工保障费用外，其他的就应该很少见了。
按合同义务费用对等原则，第6条全条的基本意义是列明相关合同义务，由投标人要费用申报中列明相关费用。
如果有特殊措施费，就应该在清单措施费用项目中列明，费用包干使用。
第6.1员工的雇佣
解读：除规范中另有说明，可能会由于地区法令等的原因出现强制要求承包商雇佣本地劳工或其他雇佣政策的情况。
此时承包商需得遵从。
象此种法令性要求，不论是否已经在招标文件中说明，都会以“对现场的了解”而视为是承包商责任。
第6.2 工资标准和劳动条件
解读同上
第6.3 为雇主服务的人员
解读：承包商从雇主人员中招收人员或试图招收人员，显然涉嫌贿赂。
不论是不是有贿赂事实，只要雇主人员拿了承包商的钱，则事情就没法说得清楚。
所以合同直接限定承包商不得从雇主人员中招收人员或试图招收人员。
第6.4 劳动法
解读同第6.1款解释。
第6.5 工作时间
解读：国内工程的劳动工作时间这里就不说了。
国内工程应用FIDIC 合同，一般会加一句“承包商工作时间视为已考虑了地方政府的规定。
由承包商安排的加班及其他工作时间所产生的费用及相关事项，都由承包商自行承担。
承包商应保证雇主不受此类事项的干扰”。
这样就从合同角度解除了雇主这一块的责任。
第6.6 为员工提供设施
解读：本条规定在构成永久工程的实体中，承包商不得提供任何场所作为自己员工的居住场所。
这里最重要的原因是这些工程实体不具有居住的安全条件。
新做砼新砌体新装修等，对人体会有损害；施工场地的生活通行类安全及保障没有。
安全性的另一面是在此类场所的居住行为将极难被政府相关部门监管，很可能成为各种违法犯罪的庇护场所。
另外，承包商人员在此类场所的居住行为如果不受限制，则很可能发生由于此类人员在这些场所的羁留，给工程交工带来问题。
所以此类地方是不被允许居住的。
第6.7 健康和安全
解读：工伤事故工地很常见，所以合同要求承包商承担提供相关的医疗条件的义务，就属于正常现象了。
SARS事件后，这一方面的要求只会越来越高。
第6.8 承包商的监督
解读：这一条的要求部分接近于国内对专职安全员要求，当然本条内承包商监督的内容要比安全员监控内容广。
第6.9 承包商人员
解读：这条赋予工程师很大的权力，可以用于撤换承包商人员。
不过，由于工程师被委托的身份，要执行这一条，相信在任何一个地区与国家，都不是那么容易的事。
毕竟承包商才是合同当事方之一，工程师只不过是合同另一当事方雇主的委托人。
滥权这个名声对于工程师可是致命的。
所以合同虽然规定工程师在这个方面权力挺大，但真实使用，一般工程师都会非常小心。
第6.10 承包商人员和设备的记录
解读：承包商某个时期在场人员及设备的配置情况，直接决定了承包商能够完成同期工程的能力，工程师对此都很关心。
有时工程师为了确认承包商有能力完成某个时期的工作计划，会去点算承包商人员数量及设备配置情况的。
也是同样的原因，国内承包商在这个方面的配合相对要抵触一些。
国内承包商的人员包工多是人包清工，有时清包工的进场时间承包商也无法准确控制，所以工程师要求承包商提供人员和设备记录，往往都不会得到很完满的答复。
第6.11 无序行为
解读：打架闹事工程上多见。
国内是与公安派出机构建立联动。
上海现在与社区都要去备案，包括所有的民工名册，要去办理用工手续。
所以这方面国内要求要高的多。
不过，合同里一般就不多增加什么规定了，只以必须遵守地方相关法规法律来定义。