2010年造价员模拟真题精粹
2010造价员考试经典题集
1 建设单位应当自领取施工许可证之日起( c )内开工。
A 一个月B 二个月C 三个月P241D 四个月3 工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有( b )。
A 组合性B 多样性P64C 多次性D 单件性4 工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为( a )。
A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格P2-4B 建设工程总投资和建设工程承发包价格C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D 建设工程动态投资和建设工程静态投资6 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入( a )。
A 直接费P4-5B 直接工程费C 间接费D 施工机构使用费7 基本预备费的计算基数不包括( d )。
A 设备及工、器具购置费B 建安工程费C 工程建设其他费用D 建设期贷款利息。
P39 工程造价咨询单位的资质要求，不包括( c )。
A 技术力量B 注册资金C 成立时间p52D 办公条件11 下列属于财务评价静态指标的是( a )。
A 投资利润>利润率B 动态投资回收期C 净现值D 内部收益率12 下列说法是正确的是( b )。
B 折现率越大，净现值越小C 折现率越小，净现值越小D 净现值是折现率的递增函数13 价值工程的核心是( a )。
A 功能分析P9B 成本分析C 费用分析D 价格分析14 某建设项目的风险水平超高，基准折现率的取值( b )。
A 越低B 超高C 应该考虑筹资成本D 基准折现率与风险无关16 «建设工程工程量清单计价规范»(GB50500-2003)的性质属于( a )。
A 国家标准B 行业标准C 地方标准D 推荐性标准17 我国现行建筑安装工程费用构成中，材料的二次搬运费应计入( b )。
A 直接工程费B 措施费P4C 企业管理费D 规费18 按时我国的现行规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于( b )。
2010年造价员模拟试卷(二)(1)
2010年造价员模拟试卷(二)一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．建筑工程安金生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度，施工现场安全由( )负责。
A．总承包单位B．建筑施工企业C．建筑施工单位负责人D．建筑施工设计单位。
2．招标人向建设行政主管部门办理( )手续，认可后才可进行招标工作。
A．立项批准一B．征地许可C．安全许可D．申请招标3．临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合伺约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物，临时使用土地期根一般不超过( )。
A．两年B．三年C．五年D．六年4．根撼中华人民共和国税收征收管理法》的规定，下列关于税率的表述中正确的是( )。
A．税率是应纳税额与总纳税额之间的比值B．定额税率是指对同一征税对象均按照同一比例计算应纳税额的税率C．累进税率是指按照征税对象数额的大小规定不同等级的税率D．超额累进税率是以征税对象的全额规定不同比例的税率5．建设工程项目按投资作用划分，可分为( )。
A．生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目B．新建项目、扩建项目、改建项且、迁建项目和恢复项目C．政府投资项目和非政府投资项目D．经营性政府投资项目和非经营性政府投资项目6．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律不再实行( )。
A．专家评议制B．登记备案制C．核准制D．审批制7．根据建设部颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，建设单位应当将施工图报送( )，由其委托有关审查机构，进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A．原审批部门B．建设行政主管部门C．市级以上人民政府D．地方人民政府8．建设工程项目管理的任务中，( )是指项目管理人员在不断变化的动态环境中为保证既定计划目标的实现而进行的一系列检查和调整活动韵过程。
A．目标控制B．风险管C．合同管理D．组织协调9．建设工程目标控制的措施中，( )是建设工程目标控制的重要手段。
全国各省建设工程造价考试模拟题和答案
2010年全国各省建设工程造价考试模拟题和答案《建筑工程计价》模拟试卷一、单项选择题：（每小题1分，共20分。
在每小题备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的代码填在题中括号内。
选对得分，不选、选错均不得分。
）1、建设工程计价的形式和方法有多种，根据《浙江省建设工程计价规则》规定，工程计价方法包括综合单价法和工料单价法；工程量清单计价应统一使用（A）。
A、综合单价法B、工料单价法C、实物工程量法D、平方米指标法2、建筑面积计算规范中将层高（C）作为全计或半计面积的划分界限，这一划分界限贯穿于整个建筑面积计算规范之中。
A、1.2mB、2.1mC、2.2mD、2.3m3、建筑物有围护结构的封闭式阳台，应按其水平投影面积的（B）计算建筑面积。
A、全面积B、1/2C、1/4D、零面积4、外墙外侧有保温隔热层的建筑物，应按保温隔热层的（A）计算建筑面积。
A、外边线B、内边线C、中心线D、净长线5、预算定额中材料、成品及半成品的定额消耗量均已包括（C）。
A、场外运输损耗、场内外仓库保管损耗B、场内运输损耗、场内外仓库保管损耗C、场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗D、施工操作损耗、施工现场堆放损耗6、材料、成品及半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作地点的（B）已包括在预算定额中相应的定额内。
A、场外水平运输B、场内水平运输C、场内垂直运输D、二次运输7、机械土方作业均以天然湿度土壤为准，定额中已包括含水率在（C）以内的土方所需增加的人工和机械；如含水率超过此标准，定额乘系数；如含水率超过40%，另行处理。
A、5%B、15%C、25%D、30%8、机械挖土方工程量按（B）规定的开挖范围及有关内容计算。
A、施工图设计B、施工组织设计C、施工验收规范D、施工技术规程9、有梁式基础模板定额仅适用于基础表面有（A）时。
A、梁上凸B、梁下凸C、暗梁D、梁下凸或暗梁10、柱的断面积超过（B）时，板应扣除与柱重叠部分的工程量。
2010年建设工程造价员考试模拟练习和答案1
2010年建设工程造价员考试模拟练习和答案一、单项选择题1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。
A.养老保险费B.职工福利费C.劳动保护费D.工资性补贴2.下列（）不应计算建筑面积。
A.建筑物顶部的电梯机房B.层高2.2米以上的设备层C.无顶盖的多层室外楼梯D.层高2.2米内的底层车库3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。
A.903元B.1535元C.1632元D.1082元4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。
A.0.98mB.1.065mC.1.023mD.1.191m5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。
A.380mmB.450mmC.500mmD.530mm6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。
A.101.5%B.100.4%C.101%D.100%7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。
A.实铺面积B.水平投影面积×坡度折加系数C.水平投影面积×延尺系数D.水平投影面积×偶延尺系数8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。
A.洞口B.框外围C.扇外围D.实际9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。
A.定额不作调整B.砖的用量进行调整，其余不变C.定额均作调整D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。
A.3.15米B.3.0米C.3.6米D.3.45米11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。
A.措施费B.间接费C.研究试验费D.材料费12.材料市场信息价是指（）。
A.材料供应合同价；B.材料供应价和运杂费之和；C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格；D.供应商将材料送到工地的价格；13.计算砌体工程量时不扣除（）。
2010年造价员基础模拟考试试题答案汇总
2010年造价员基础模拟考试试题答案汇总（）1.合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［ＢＣＤ］A、五B、合同书C、信件D、数据电文等E、三2.《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ＡＣＤ］A、保证B、书面C、抵押和质押D、留置和定金E、口头（QQ群：107381074）3.施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［ＣＤ］。
A、4B、电文C、8D、书面E、随便什么形式4.施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］A、协商谈判B、中间人谈判C、邀请中间人调解D、向仲裁机构申请仲裁E、行政机关裁决（QQ群：107381074）5.目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ] 。
A、创新意识B、服务意识C、自主意识D、管理意识E、指导意识1.民用建筑分[ ]两大部分。
A．生活建筑和公共建筑B．居住建筑和公共建筑C．居住建筑和文化建筑D．生活建筑和公共建筑解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。
包括居住建筑和公共建筑两大部分。
2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ].A．q235-AfB．q235-BC．q235-ABD．q235-D答案：D解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。
镇静钢最好，质量等级自A．到D．逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用D．级的镇静钢。
3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ]A．节省石灰B．防止开裂C．易于施工D．增加美观度答案：B解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。
浙江省度《全国建设工程造价员资格》模拟考试试卷
浙江省2010年度《全国建设工程造价员资格》模拟考试试卷市政工程计价（闭卷）一、单项选择题（10题，每题1分，共10分。
将正确答案选项的编号填入答题卷内相应位置，选对得分，不选、选错均不得分。
）1、人工沟槽开挖，上层为2 M一、二类土，下层为1.5 M三类土，放坡系数取： ( )A. 0.50B. 0.33C.0.415 D. 0.4272、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。
A、0.45米B、1.0米C、1.1米D、1.2米3、砌筑1*1m的方砖柱，砌筑高度4m，共计20根，则清单工程量为（）m2。
A、316B、408C、608D、3204、水泥混凝土道路，设计厚度20cm，宽度16m，长度100m，道路两端设有横向涨缝，涨缝填缝的工程量等于（）m2。
A、6.4m2B、40m2C、3.2m2D、20m25、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根钢筋设计计算长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。
A、245.77 kgB、245.98 tC、237 kgD、396.56 kg6、大型支撑基坑开挖定额适用于地下连续墙、混凝土板桩、钢板桩等做维护的跨度大于（）的深基坑开挖。
A、6mB、8mC、10mD、12m7、承插铸铁管安装的施工环境为（）。
A、有地下水B、无地下水C、综合考虑D、没有规定8、以下说法正确的是（）。
A、平底池的池底体积，不包括池壁下的扩大部分B、混凝土池壁应扣除直径0.6m圆洞所占的体积C、混凝土池壁设计施工缝填缝断面与定额取定不同时，人工、材料换算，机械不变D、池底铺设二毡三油防水层，与池壁交接处上卷300mm，上卷部分应套用6-1082子目。
9、燃气管道焊缝探伤按（）相应定额执行。
A. 市政定额第七册B. 建筑工程预算定额C. 安装工程预算定额D. 自己补充10、实行工程量清单招标，投标人对招标人的任何优惠，均应反映在（）。
10年造价员考试真题及答案
工资3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。
Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9．材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算a.80b.20c.90d.1015．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
2010年造价员考试《基础知识》模拟试题及答案
1 工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有( b )。
A 组合性B 多样性C 多次性D 单件性2 工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为( a )。
A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格B 建设工程总投资和建设工程承发包价格C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D 建设工程动态投资和建设工程静态投资3 2004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由( d )印发的。
A 浙江省建设厅B 浙江省发展与改革委员会C 浙江省财政厅D 浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的4 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入( a )。
A 直接费B 直接工程费C 间接费D 施工机构使用费5 基本预备费的计算基数不包括( d )。
A 设备及工、器具购置费B 建安工程费C 工程建设其他费用D 建设期贷款利息。
6 建设单位应当自领取施工许可证之日起( c )内开工。
A 一个月B 二个月C 三个月D 四个月7 工程造价咨询单位的资质要求，不包括( c )。
A 技术力量B 注册资金C 成立时间D 办公条件8 现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括( c )。
A 现金注入的大小、方向和时间点B 投入现金的额度、时间和回收点C 现金流量的大小、方向和作用点D 现金流出的额度、方向和时间点17 我国现行建筑安装工程费用构成中，材料的二次搬运费应计入( b )。
A 直接工程费B 措施费C 企业管理费D 规费18 按时我国的现行规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于( b )。
A 直接工程费B 措施费C 企业管理费D 工程建设其他费19 下列税费中计入建筑安装工程费的是( A )。
A 教育费附加B 外贸手续费C 进口关税D 增值税21 下列费用属于措施费用的是( a )。
2010年造价员模拟题精粹
1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是(B)A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是(B)A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为(D)工日。
A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为(c)A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。
这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。
A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为(C)A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合(A)确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目(B)A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。
在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则(C)A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)A、费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担1、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为( B )万元。
10年造价员复习题(学)
造价员复习题(王新玲编)一、单项选择题：1、（）是施工企业为了适应内部管理的需要，规定了单位或分部、分项、分层、分段工程的人工、材料、机械台班消耗量。
A．设计概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算2、建设工程“两算”对比是指（）A、投资估算与设计概算B、设计概算与施工图预算C、施工图预算与施工预算D、施工图预算与竣工决算3、用施工预算控制工程成本，是通过向（）下达施工任务书和限额领料单来实现的。
A、设计单位B、施工单位C、生产工人D、生产班组4、施工任务书可以（）。
A、计算劳动报酬B、统计企业任务量C、可以编制施工预算D、确定企业经济效益5、限额领料单是以施工班组为对象，由（）根据领料单发料，控制施工中的材料用量。
A、施工人员B、管理人员C、项目经理D、材料员6、为了有效地控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）确认并签发工程变更指令。
A、发包方B、设计单位C、项目经理D、工程师7、承包方根据发包方变更通知并按工程师要求进行变更，导致合同价款的增减及造成的承包方损失，由（）承担相应的工期责任。
A、工程师B、发包方C、承包方D、设计单位8、工程变更过程有①分析提出工程变更对项目的影响②提出工程变更③分析有关合同条款和会议记录④确认工程变更⑤初步确定处理变更所需用的费用、时间范围和质量要求。
当工程变更发生时，正确的过程是（）。
A、①—②—③—④—⑤B、②—④—⑤—①—③C、②—①—③—⑤—④D、②—③—①—④—⑤9、在进度工程变更的控制中，应尽可能避免在（）进度变更，这样可以防止浪费。
A、招标阶段B、工程尚未开始C、正在施工D、工程已完工10、承包方在双方确定变更后的（）内不和工程师提出变更工程报告时，可视该项变更不涉及合同价款的变更。
A、3天B、7天C、10天D、14天。
11、某项工程将一个大开间变更成两个小房间，使得砌体工程量增加，这项变更的价款应（）。
A、执行原合同价B、执行类似合同价C、由发包方提出新价格D、由承包方提出适当的变更价格。
2010年造价员考试练习题及答案汇总
2010年造价员考试练习题及答案5单选题：1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )A 大量性B 巨大性C 层次性D 差别性2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )A 预计职能B 决定职能C 调整职能D 评价职能3、建筑安装工程费用构成为( )A 直接费、间接费、利税、规费B 工料机、措施费、规费、利润C 直接费、间接费、利润、税金D 工料机、技术措施费、规费、利润4、建筑安装工程费用构成中的税金由( )A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后( )个月内，申请初始注册。
A 一B 二C 三D 四7、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为( )A 106B 112C 124D 1308、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到( )万元。
A560B620C635.3D6609、在财务评价指标体系中，静态指标有( )A投资利润率B静态投资利润率C静态资本回报率D贷款偿还期10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是( )A V=C/FB V=F/C+1C V=F/CD V=F+1/C多选题：1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有A 建设工程造价是项目决策的依据B 建设工程造价是筹集建设资金的依据C 建设工程造价是总分包的依据D 建设工程造价是计算材料用量的依据E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标2、有效控制造价应体现以下原则A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段D 主动控制，以取得令人满意的结果E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款3、现金流量图作法有A 以水平线表示时间标度B 箭头表示现金流动的方向C 箭头向下表示现金流入D 箭头向上表示现金流出E 现金流量图与分析的角度有关4、以下是提高价值的途径A 提高功能、降低成本B 功能不变、成本下降C 功能略降、成本大降D 成本略增、功能大增E 成本不变，提高功能5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同C 项目划分不同D 工程量计算规则不同E 风险分担不同正确答案：1、C2、D3、C4、A5、A6、C7、C8、C9、A 10、C1、ABE2、BCD3、ABE4、ABCDE5、BCDE2010年造价员考试练习题及答案61、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。
2010造价试题
2010造价试题造价员考试工程计量与计价实务(土建工程)试题1单项选择题1.民用建筑分[ ]两大部分。
a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑c居住建筑和文化建筑d生活建筑和公共建筑解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。
包括居住建筑和公共建筑两大部分。
2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案：d解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。
镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。
3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ]a.节省石灰b.防止开裂c.易于施工d.增加美观度1答案：b解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。
4.其他条件一定时商品混凝土强度随水灰比的增大而[ ]. a.增大 b.不变 c.降低 d.不一定答案：c解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。
水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。
多余的水在商品混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。
5.试配c35商品混凝土，容重为2 450kg／m3，现已知单位水泥用量428 kg，单位用水量182kg，则该商品混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg. a.1 284 b.1 840 c.1 498 d.1 584 答案：b解题要点：1立方米，商品混凝土重2450k8，是由4种成分组成。
现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450—（428+182）；1 840kg.6.某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180 kg，水灰比为0.7，重量砂率为35％，则单位石子用量为[ ]kg.a.687b.1 362c.1 276d.733 答案：c解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米商品混凝土重量为2 400kg，则砂石总重量为2 400—（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石子重量应为1 963x0.65=1 276kg. 7.欲设计c30普通商品混凝土（σ=5），其试配强度为[ ]mpa. a.21.8 b.38.2 c.30 d.40 答案：b解题要点：试配强度fcu = fcu.k +1.645σ=30+1.645*5=38.2mpa.8.工业建筑的分类中多层厂房指层数在[ ]层及以上的厂房。
2010年造价员考试测试题
2010年造价员考试测试题（1）1. 建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。
他的全部工作包括：[ ]A. 建设项目的预备、筹建、设备购置B. 生产大修理、购进施工机械C. 勘察设计、试车调试D. 建筑安装、竣工投产2. 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ]A. 运输工程项目B. 能源工程项目C. 物质文化生活需要的项目D. 工业工程项目E. 农田水利工程项目等3. 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需] ]的社会平均消耗量，称为消耗量定额。
A. 人工B. 材料C. 机械台班D. 管理费E.利润4. 咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。
在国民经济产业分类中属于[ ]并具有[ ]社会功能。
A. 第一产业B. 第三产业C. 服务和引导功能D. 指导和引导功能E. 联系功能5•我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。
其中直接工程费包括[ ]A. 人工费和材料费B. 施工机械使用费C. 临时设施费和现场管理体费D. 企业管理费E. 其他直接费6•临时设施费用内容包括［］等费用。
A. 临时设施的搭设B. 照明设施的搭设C. 临时设施的维修D. 临时设施的拆除E. 摊销7.工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。
为［］等。
A. 建筑工程定额B. 建筑安装工程费用定额C. 设备安装工程定额、工器具定额D. 工程建设其他费用定额E. 施工定额8《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面［］A. 强制性B. 竞争性C. 合理性D. 实用性E. 通用性9.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，程合格产品所需［］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。
A. 人工B. 材料C. 机械台班D. 管理费E. 利润10•不可竞争费用有［］。
2010造价师考试真题及答案
2010造价师考试真题及答案第一章单选：1、道路选址，2、土的工程性质，3、大理石属于（变质岩）4、岩体的力学特征，设计人员关心（弹性模量）5、沙、沙石等松散地层，既防渗又能增加空间的措施（地下连续墙）6、最易发生顺滑层的边坡结构形式（黏土页岩）第二章单选1、39米厂房的结构形式（钢结构）2、有两层结构板的26米高的电影院属于（高层）3、能减少混凝土厚度的是（柔性基础）4、什么隔板具有防火、保温、抗震性能（舒乐板）5、楼梯踏步数（不超过18步，不小于3步）6、25毫米防水砂浆内掺5%防水剂用于（现浇屋面）7、人行天桥宜设置在什么位置（商业网点集中地段）8、空心桥墩的壁厚为（300-500毫米）9、拱涵基础设置（非整体式基础适用孔径在2米以上）10、在充足经济的条件下不建设地铁的条件（人流不到2万人次/小时）第三章单选1、水泥的终凝不得迟于6.5小时的意义（尽快具有强度）2、水泥加入粉煤灰的作用（增加和易性）3、混凝土中石子连续级配的作用（增加混凝土粘结性和流动性）4、泵送混凝土的性能（水泥用量大于300千克/令方米）5、碾压混凝土中如掺入混合料应选用的混凝土是（普通硅酸盐水泥）6、纤维混凝土不能显著提高混凝土的（强度）7、地面涂料主要采用（聚氨酯）8、耐热的防水卷材（APP）9、用于4级防水的涂料是（再生橡胶改性防水涂料）10、表征钢筋抗拉性能的指标（屈服强度和伸长率）11、花岗岩比大理石（抗侵蚀性）强第四章单选只记得部分1、在湿度大情况下开挖4米深基槽不宜采用的支撑方法是（间断水平式支撑）2、轻型井点灌填沙滤料的作用（防止塌孔）3、深层水泥搅拌桩的使用范围4、毛石砌体搭接错缝（100毫米以上）5、预应力螺丝端的焊接方式（闪光对焊）6、如因地形限制或堤身较高，宜采用的填土方式（混合法）7、全面掘进机开挖特点（开挖洞壁光滑）第五章单选部分1、项目管理实施规划的作用（为项目经理指导管理提供依据）2、管理规划大纲编制程序3、项目沟通计划的内容（信息使用权限规定）4、有铁路的仓库的布置（布置在离工地较近一侧）5、确定施工起点流向的作用（解决项目空间上施工顺序合理的问题）第六章共12题多选1、上盘沿断层相对下降，下盘相对上升的断层，特征表现（岩土专业）2、使用大跨度门厅应采用什么楼板（井字密勒、无量板）3、城市街道绿化布置原则（园林专业）4、组合体系拱式桥的组合形式（市政专业）5、提高混凝土耐久性的主要措施（合理选择水泥、改善骨料颗粒级配）6、减水剂的作用（增强、节约水泥、提高拌合物流动性）7、地下工业厂房布置原则（最TMD恶心，课本找不到答案与试卷答案相符）8、土钉支护结构体系9、模板拆除…….10、道路施工………11、移动模架逐孔施工的特点12、涂膜防水屋面的施工规定13、编制项目管理实施规划的依据（大纲、相关类似工程资料）14、风险管理内容（风险清单、风险损失估计、确定重点风险、风险控制及责任人确定）15、建立单位工程技术经济指标应根据（施工方案、进度计划、平面图）16、计算建筑面积的17、不计算建筑面积的18、能减少混凝土厚度的是（柔性基础）这个题目好像是那类基础埋深最浅19、在充足经济的条件下不建设地铁的条件（人流不到2万人次/小时）答案应该是该城市上部空间可以充分利用20、毛石砌体搭接错缝（100毫米以上这道题目是毛石砌筑的拉结石在墙厚480的情况下应该是多少选D大于320补充下第六章的单选21、工程量清单主要考虑工程实体尺寸的净量22、分部分项工程量计算顺序23、半地下室面积计算规则（不考虑外墙保温层及其保护墙）24、有永久性顶盖无维护的哪个用结构底板面积计算（架空走廊）25、有永久性顶盖室外楼梯面积计算规则26、实心砖墙高度计算（内外山墙，按平均高度计算）27、后张法钢筋计算（自锚长度加0.35M）28、钢筋工程量计算，6米粱，2φ12的光园钢筋，理论重量0.888（结果应该是D=10.83？）29、4.9D的弯钩长度是多少角度（135°）30、平屋顶卷材防水（按水平投影面积计算）31、保温柱（按保温层中心线展开长度乘以高度）32、扶手（按设计图示长度，包括弯头长度）33、可以按数量计算的（厨房壁柜）。
造价员2010年全真模拟试题(5)
造价员2010年全真模拟试题（5）一、单选题:41、已知甲、乙、丙、丁四个方案数据如下表所示，若基准投资回收期PC=5年，则最优方案应该是（）。
A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案42、价值工程用于造价控制与用于设计方案优选相比，程序的差异主要在于（）阶段。
A.功能分析B.分配目标成本C.功能评价D.方案创新43、在单位设备及安装工程概算中包括的内容是（）。
A.通风、空调工程概算B.弱电工程概算C.电气、照明工程概算D.工具、器具及生产家具购置费概算44、已知概算指标中的直接费单价为350元/m2，每平方米建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，是采用钢筋混凝土带形基础，若每平方米建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标为（）元/m3。
A.322B.378C.350D.40045、审查概算编制深度的内容包括（）。
A.审查三级概算的完整性B.审查编制依据的合法性C.审查编制依据的时效性D.审查编制依据的适用范围46、在施工图预算编制过程中，措施费应在（）时计算。
A.按费用定额取费B.套单价C.工料分析D.计算主材费47、全面审查法主要适用于（）。
A.工程量比较小、工艺比较简单的工程B.利用标准图纸施工的工程C.利用通用图纸施工的工程D.住宅工程48、利用手册审查法主要适用于审查（）。
A.工程常用构配件B.民用住宅C.工业建筑D.设备安装工程49、下列项目中应考虑作为一个整体进行招标的是（）。
A.专业要求相距甚远B.各部分内容相互之间干扰不大C.建设项目各项工作衔接、交叉和配合多D.项目各部分便于招标人进行统一管理50、在中标单位向招标单位提交的履约担保中，由银行出具的银行保函为合同价格的（）。
A.2%B.3%C.10%D.5%一、单选题:51、标底编制的主要作用是（）。
2010年陕西造价员考试历届真题精选
造价员考试复习资料1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是（C ）。
A、工程造价信息的封闭B、投资主体责任制尚未完全形成C、传统的观念和旧的体制束缚，D、工程造价与流通领域的价格联系被割断分析：从表面上看，四个选项都是对的，但单项选择题应该选择最合适的答案，故应选C。
2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（B ）。
A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金解题要点：静态投资是以某一基准年、日的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值，它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。
3、建设项目的实际造价（ C ）。
A、中标价B、承包合同价C、竣工决算价D、竣工结算价解题要点：工程造价具有多次性的计价特征，是一个由粗到细、由浅到深、由概略到精确的计价过程。
在竣工验收阶段，要全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，编制竣工决算，如实体现该建设工程的实际造价。
4、价格形成的基础是（B ）。
A、供求关系B、价值C、币值D、土地的级差收益解题要点：影响价格形成的因素很多，除以上4个选项外，还有汇率等因素，但教材一开始就明确指出“价值是价格形成的基础”，因为价格不过是价值的货币表现。
5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（B ）万元。
A、1023B、1125C、1180D、1239解题要点：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费。
故只能选B。
6、工程造价具有（A、B、C、D、E ）。
A、分配职能 B；控制职能 C、评价职能 D。
预测职能 E、调控职能分析：预测、控制、评价和调控是工程造价的特殊职能，但它还具备一般的商品价格职能，因此也应选A。
2010年浙江省安装造价员考试题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2010年造价员模拟真题精粹（1）1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是(B)A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是(B)A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为(D)工日。
A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为(c)A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。
这反映了工程量清单计价方法（D ）的特点。
A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为(C)A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合(A)确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目(B)A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。
在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则(C)A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)A、费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担1、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为( B )万元。
A、2.56B、4C、8D、62、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是(D)A、成本加固定百分比酬金确定的合同价B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价3、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择(B)A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、以上合同类型均合适4、施工图设计阶段的计价是( B )。
A、投资预算B、预算造价C、概算造价D、合同价5、进口设备的原价是指( B )。
A、FOB价B、抵岸价C、合同价D、到岸价6、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为( B )万元。
A、47.96B、52.76C、58.03D、63.837、在建设项目财务评价中，当财务净现值为( C )时，项目方案可行。
A、NPV>0B、NPV<0C、NPV≥0D、NPV=08、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括( D )。
A、分部分项工程费B、风险因素增加的费用C、措施项目费D、规费和税金9、《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为( D )A、不能索赔B、费用C、工期D、工期和费用10、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是( D )A、施工单位的临时设施费B、职工福利费C、施工现场环境保护费D、工程定额测定费1、下列时间中应该计入定额时间的是( AD )A、休息时间B、多余工作时间C、施工本身造成的停工时间D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次( ACE )A、建设项目综合指标B、分部分项工程指标C、单项工程指标D、工序指标E、单位工程指标3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有( BCE )A、生产工人的劳保福利费B、生产工人的工会经费和职工教育经费C、现场管理人员的工次D、生产工人辅助工资E、生产工人退休后的退休金4、关于工程量清单说法正确的是( ACE )A、工程量清单是招标文件的组成部分B、工程量清单是投标文件的组成部分C、工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人提供E、工程量清单由招标人提供5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题( ABC )A、企业缺乏自主报价的能力B、缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度C、对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D、不能向业主提供合理准确的报价信息E、不便于中标企业组织施工，控制成本6、关于施工图预算，下列说法正确的有( BCD )A、施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算C、施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算E、施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。
7、下列说法错误的是( BD )A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为( AE )A、工期索赔B、时间索赔C、经济索赔D、利润索赔E、费用索赔9、竣工决算的内容主要包括( ACDE )A、竣工决算报告情况说明书B、竣工决算财务报告C、竣工财务决算报表D、工程竣工图E、工程造价比较分析10、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计费基数。
当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。
那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式?( ABDE )A、从价格包载价B、网上询价C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价D、从文件载价F、直接手工修改市场价1、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围( ACD )。
A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D.施工排水、降水费E.施工现场办公费2、经济效果评价的动态评价指标有( BCD )。
A.投资收益率B.内部收益率C.净现值D.净年值E.利息备付率3、基本预备费是以( ABC )之和为计算基数乘以基本预备费率。
A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费D.铺底流动资金E.建设期利息4、《建设工程施工合同(示范文本)》条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有( ABD )。
A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。
E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定5、在( ABDE )情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加B.设计变更C.质量事故D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工6、经济法律关系客体主要包括( ACD )。
A.物B.权利C.行为D.智力成果E.义务7、工期索赔的计算主要有( DE )。
A.总费用法B.实际费用法C.修正总费用法D.网络图分析法E.比例计算法8、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围( ACD )A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D.施工排水、降水费E.施工现场办公费9、工程造价的有效控制应遵循的原则包括( AC )。
A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.最优化控制C.主动控制D.以技术措施为主进行控制E.以经济措施为主进行控制10、成本加酬金合同的形式包括( ACDE )A.成本加固定百分比酬金合同B.成本加递增百分比酬金合同C.成本加递减百分比酬金合同D.成本加固定酬金合同E.最高限额成本加固定最大酬金合同1、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（B ）。
A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金2、某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为( A )万元。
A、3520B、3920C、5520D、59203、建设项目的实际造价（C ）。
A、中标价学易网提供B、承包合同价C、竣工决算价D、竣工结算价4、工程量清单格式的组成内容不包括( B )A、分部分项工程量清单B、工程项目总价表C、措施项目清单D、封面5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（B）万元。
A、1023B、1125C、1180D、12396、某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用出自（A ）。
A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位7、限额设计的表述是正确的是（D ）。
A、限额设计以动态投资为控制对象B、限额设计有利于提高设计方案的先进性C、限额设计着眼于项目全寿命费用的节约D、限额设计要求按分解的投资进行专业设计8、设计概算审查的内容不包括（B ）。