上海2017年上半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题
2017年上半年河南省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题
2017年上半年河南省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目建设期为2年，运营期为5年。
建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。
若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。
A：413．52B：444．23C：560．49D：601．34E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目3、关于物资供应计划的编制的准备阶段的叙述，错误的有。
A：调查研究、收集有关资料B：核算需要、确定储备C：进行需求预测和购买决策D：监理工程师必须明确物资的供应方式E：自我评定4、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：承担工程初步设计的设计院E：专业监理5、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应。
A：全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B：返还总额的40％C：返还总额的50％D：全部返还E：专业监理6、编制工程概算定额的基础是。
A：估算指标B：概算指标C：预算指标D：预算定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A：高大模板工程B：浅基坑工程C：大爆破工程D：脚手架工程E：专业监理8、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、对建设单位的质量责任说法错误的是。
2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题
2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题第一篇：2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中__。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员2、施工时对基础工程量增加的费用，应计入。
A：涨价预备费B：基本预备费 C：企业管理费 D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、见证取样不涉及行为。
A：施工方B：见证方C：试验方D：设计方 E：工程保险金4、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。
美元兑人民币的汇率为6．85，则该进口设备的到岸价为万元人民币。
A：1435．00 B：1460．08 C：1483．03 D：1505．27 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。
A：分部分项工程费B：其它项目费C：措施项目费 D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价 B：交货期 C：运输费 D：寿命残值 E：专业监理7、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。
动态的价值性指标是。
A：投资回收期 B：净年值C：总投资收益率 D：内部收益率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。
江苏省2017年监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题
江苏省2017年监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在下图所示双代号时标网络计划中，如果A、H、K三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定2、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理3、项目总承包模式具有的优点之一是__。
A．合同关系简单B．合同管理难度小C．合同价格低D．有利于质量控制4、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A：56B：28C：14D：7E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列不属于风险管理主要环节的是。
A：投机风险B：风险识别C：风险分析与评价D：风险对策的实施E：工程保险金6、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划7、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。
A：投资总额2000万元的学校工程B：投资总额2000万元的科技、文化工程C：投资总额2000万元的社会福利工程D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程E：工程保险金8、合同法律关系的主体不包括。
A：自然人B：法人C：智力成果D：其他组织E：专业监理9、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工阶段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为天。
2017年上海市整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年上海市整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.302.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求3.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式4.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值5.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约6.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查7.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保8.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价9.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
2017年上半年安徽省监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题
2017年上半年安徽省监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构(配)件，在采购订货前应向__申报。
A．建设单位现场代表B．项目技术负责人C．监理工程师D．项目经理2、从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是__。
A．指导项目监理机构全面开展监理工作B．指导监理企业全面开展监理工作C．作为业主确认监理单位履行合同的依据D．作为监理单位内部考核的依据3、某拟建项目订购了30t的国产非标准设备，订货合同价格15000元／t，已知设备运杂费率为8％，设备安装费率为20％，该项目的设备安装工程概算价值为万元。
A：0．3B：9．00C：0．324D：9．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。
若价格调整系数为l．5，为简化计算，取生产能力指数为1，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为万元。
A：16000B：24000C：28000D：30000E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求6、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查__。
A．操作人员资格B．操作方法C．施工设备状况D．记录方式7、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。
A：接受继续教育B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章E：工程保险金8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括。
A：拉伸试验B：抗压试验C：抗剪试验D：弯曲试验E：工程变更单9、监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的__原理。
江苏省2017年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
江苏省2017年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。
A：9886．82B：10238．42C：12109．77D：12821．03E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，该端点与检查日期的距离表示工作。
A：拖欠的任务量B：实际少投入的时间C：进度超前的时间D：实际多投入的时间E：自我评定3、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。
A：立即执行B：拒绝执行C：请承包商代表确认后再执行D：请业主代表确认后再执行E：专业监理4、承包单位经过整改具备恢复施工条件时，应报送复工申请，经__现场复查认为符合继续施工的条件，总监理工程师签署复工报审表。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．总监理工程师代表5、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在一直有效。
A：竣工验收前B：颁发工程接收证书前C：工程移交前D：竣工后试验通过前E：专业监理6、【例3·单选题】下列方法中．既能比较工作的实际进度与计划进度．又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。
A：匀速进度横道图比较法B：S曲线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：前锋线比较法E：自我评定7、下列组织协调方法中，属于交谈协调的是。
A：专题会议B：监理例会C：电话D：走访E：工程保险金8、采取CM承发包模式，属于控制建设工程进度的。
A：合同措施B：技术措施C：经济措施D：组织措施E：自我评定9、下列不属于投标人相互串通投标的情形的是。
2017年上半年贵州监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题
2017年上半年贵州监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列常见质量缺陷及其成因划分错误的是。
A：无图施工属于违背建设程序B：无证设计属于违反法律法规C：盲目套用图纸属于设计差错D：施工组织管理紊乱属于操作工人素质差E：工程变更单2、为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：加强索赔管理，公正地处理索赔B：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定3、监理单位应在工程将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。
A：竣工验收时B：竣工验收后1个月内C：竣工验收前D：竣工验收后3个月内E：工程保险金4、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。
则承包商可索要的人工费为万元。
A：2．0B：3．0C：5．0D：5．5E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、委托监理合同法律关系的客体是__。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案6、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是。
A：编制切实可靠的实际总进度计划B：落实设计工作技术经济责任制C：按照设计技术经济定额进行考核D：审查设计进度计划的合理性和可行性E：自我评定7、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。
A：局部审核B：分类审核C：内部审核D：外部审核E：工程变更单8、招标文件不包括。
A：投标邀请函B：招标控制价C：评标办法D：技术标准和要求E：工程保险金9、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。
2017年监理工程师考试真题及参考答案 .doc
感谢你的欣赏2017年监理工程师考试真题及参考答案《建设工程监理概论》51、关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。
A服务型B科学性C独立性D公平性E公益性【答案】ABCD52、项目建议书的内容包括（）。
A项目提出的必要性和依据B投资估算、资金筹措及还贷方案设想C产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想D项目建设重点、难点的初步分析E环境影响的初步评价【答案】ABCE53、对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（）。
A负责筹措建设资金B组织编制项目初步设计文件C审核项目概算文件D拟定生产经营计划E提出项目后评价报告【答案】AC54、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***（）A项目施工单项合同估价为150万元B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元参考答案：DE55、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（）A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中***B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个***C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任感谢你的欣赏参考答案：ABE56、根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有（）A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的***C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人参考答案：ACD57.根据《合同法》，属于委托合同的有（）。
监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题
北京2015年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员2、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人3、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下4、可不作为开工必须具备的条件是__。
A．施工组织设计已获总监理工程师批准B．测量控制桩、线已查验合格C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D．工程投资资金全部到位5、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证6、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小7、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留8、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目9、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
2016年上半年上海监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题
2016年上半年上海监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是‘。
A：不改变结构的外形尺寸B：不造成永久性缺陷C：不影响主要功能和正常使用寿命D：不影响安全和主要使用功能E：工程变更单2、从上采取措施，包括动态地比较项目投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。
A：经济B：组织C：技术D：结构E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A：索赔通知书B：索赔依据C：索赔意向通知D：施工现场的记录E：专业监理5、建设工程文件档案资料的特征不包括。
A：继承性和时效性B：全面性和真实性C：集中性和无序性D：多专业性和综合性E：工程保险金6、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括。
A：设计深度要求B：施工组织要求C：建筑物的合理使用年限要求D：设计人配合施工工作的要求E：专业监理7、根据GB/T 19000—2000族标准，组织对其有关职能部门和管理层次都分别规定质量目标，这些质量目标通常是依据组织的__制定的。
A．产品标准B．质量方针C．质量计划D．质量要求8、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。
由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。
西藏2017年上半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷
西藏2017年上半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。
A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单2、负责具体质量管理体系的建立工作。
A：领导班子B：领导小组C：职能小组D：执行小组E：工程变更单3、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。
A：发包人B：承包人C：监理人D：发包人和承包人E：专业监理4、【例3·单选题】如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理5、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是。
A：负责青苗树木的损坏赔偿B：拆除地上障碍物C：提供勘察工作的劳动保护用品和装备D：提供水上勘察作业用船E：专业监理6、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长7、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。
A：法定代表人B：技术负责人C：专业负责人D：主管部门负责人E：工程变更单8、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息9、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
2017年上海市监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2017年上海市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单2.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6B.12C.18D.243.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划5.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是(）A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是( )。
A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C. 工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题7.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划8.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担9.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( )。
上海监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题
上海监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程总投资中，生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和静态投资B：建设投资和建筑安装工程投资C：建设投资和施工流动资金D：建设投资和铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。
正确的排列顺序是。
A：④⑤②①③B：④⑤①②③C：⑤②①③④D：⑤①②④③E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。
A：自愿原则B：公平合理原则C：依法独立进行原则D：一裁终局原则E：专业监理5、在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于。
A：客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整B：在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标C：监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库D：确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充E：工程保险金6、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是。
A：化学试验法B：物理试验法C：生物试验法D：强化试验法E：专业监理7、图纸会审和设计交底应由来组织进行。
A：发包人B：承包人C：设计人D：监理单位E：专业监理8、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。
A：不分专业B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册E：工程保险金9、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。
2017年监理工程师真题及参考答案
2017年监理工程师真题及参考答案《建设工程质量、投资、进度控制》1、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。
A．决策B．勘察C．施工D．设计【参考答案】C2、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A．15 B．20C．25 D．30【参考答案】A3、涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。
应经（）审批后方可实施。
A．建设单位B．监理单位C．设计单位D．原施工图审查机构【参考答案】D4、根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）A．材料生产厂家B．保修期限C．材料供应单位D．合理使用年限参考答案: D．5．监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。
A．科学性和价值B．有效性和效率C．创造性和价值D．管理水平和效率【参考答案】B6．关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。
A．质量方针应由管理者代表制定B．质量方针应由技术负责人制定C．质量方针应由最高管理者发布D．质量方针应由管理者代表发布【参考答案】C7．关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。
A．工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B．工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C．工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D．工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【参考答案】B8．下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。
A．极差B．标准偏差C．均值D．变异系数【参考答案】C9．工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（）。
A．调査表法B．分层法C．排列图法D．控制图法【参考答案】B10．采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（）。
A．组数或组距确定不当B．不同设备生产的数据混合C．原材料发生变化D．人为去掉上限下限数据【参考答案】C11．采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为（）。
上海2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题
上海2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准造成的质量事故E：工程变更单2、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理3、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由。
A：承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B：工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C：发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D：承包人承担返工费用，工期相应顺延E：专业监理4、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是。
A：保证B：定金C：留置D：质押E：专业监理5、下列不能处于项目监理机构的决策层。
A：监理员B：专业监理工程师C：总监理工程师代表D：总监理工程师E：工程保险金6、在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于。
A：措施费B：管理费C：工程建设其他费用D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定8、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金9、下列关于总监理工程师的说法错误的是。
A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师E：工程保险金10、邀请招标的邀请对象的数目以__家为宜。
上海监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷
上海监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计2、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量3、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位4、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人5、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求6、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能7、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。
A．建设行政主管部门B．监理单位C．质量监督站D．施工图审查机构8、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。
A．监理工程师B．监理员C．技术负责人D．总监理工程师9、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性10、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师11、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A．1B．2C．3D．大于312、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任13、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
上海上半年监理工程师合同管理竣工清场试题
上海2017 年上半年监理工程师合同管理：竣工清场试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、直线制组织形式具有__的特点。
A •有利于正确决策B•项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C.纵横两套管理系统D.能够发挥职能部门专家作用2、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A .施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师3、文件立卷原则是__。
A .一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B.工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C.竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D.立卷不宜过厚，一般不超过40mm4、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A .内部B.外部C.组织D.内部和外部5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力” 是指工程的__。
A .耐久性B.安全性C.可靠性D.适用性6、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A .进度目标B.实施不同阶段C.施工阶段D.季节变化7、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A .监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目业主负责人8、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的_。
A .监理单位B.咨询单位C.承包单位D.伙伴单位9、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A .权责一致B.总监理工程师负责制C •严格监理，热情服务D •公正、独立、自主10、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A •专家调整法B•流程图法C.经验数据法D.初始清单法11、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海2017年上半年监理工程师合同管理:竣工验收
的条件
试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、在建设工程实施过程中,对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施,这是因为__。
A.风险可以忽略不计
B.主动控制是不可能的
C.主动控制是不经济的
D.被控制的效果比主动控制好
2、某当年完工的工程项目,建筑安装工程费2000万元,设备及工、器具购置费3000万元,工程建设其他费600万元,涨价预备费率为3%,建设期贷款利息180万元,铺底流动资金160万元,则该项目的建设投资为万元。
A:5930
B:5948
C:6090
D:6108
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理,应实施。
A:静态控制
B:动态控制
C:主动控制
D:被动控制
E:自我评定
4、施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照__处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
5、在确定拟建工程目标时,用好用活建设工程数据库的关键在于。
A:客观分析拟建工程的特点和具体条件,对选用的数据采用适当方式调整B:在施工图设计完成以后,准确地规划和论证拟建工程的目标
C:监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库
D:确定数据库的结构之后,对数据库的结构进行调整、修改和补充
E:工程保险金。