2018年建筑合同格式
建筑工程标准合同文本2018
建筑工程标准合同文本2018编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同的目的与范围1.1 本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程中的责任与义务，确保工程按期、按质完成。
1.2 本合同适用于甲方委托乙方施工的具体工程项目，双方的权利义务以本合同条款为准。
1.3 本合同涉及的工程项目内容、施工范围、工期、质量标准等将以双方共同确认的项目计划书为基础。
1.4 甲方有权在项目实施过程中对乙方施工质量、进度等进行监督，乙方须无条件配合。
第二条双方责任与义务2.1 甲方的责任与义务a. 甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款项，不得无故拖延。
① 甲方支付方式为银行转账，乙方提供正式发票。
② 付款时间节点应根据工程进度按照合同附表进行明确。
③ 甲方未按时付款时，乙方可根据合同条款要求延长工期或调整价格。
④ 甲方需提供施工所需的图纸、许可证及其他相关资料，确保项目顺利启动。
2.2 乙方的责任与义务a. 乙方应按合同约定的标准、要求进行施工，确保工程质量符合国家及地方相关规定。
① 乙方须指定项目经理全程负责工程实施，并向甲方报告施工进展。
② 乙方必须严格执行施工方案，并提供必要的质量检验报告。
③ 乙方应安排合格的施工人员，确保人员资质符合规定要求。
④ 乙方在施工过程中不得擅自更改设计或施工方案，所有变更须经甲方同意。
2.3 甲乙双方的共同义务a. 双方应本着公平、公正的原则，妥善解决工程施工过程中的任何争议。
① 双方应通过友好协商解决问题，若无法达成一致意见，则可通过法律途径解决。
2018建筑施工合同范本
2018建筑施工合同范本建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
以下是无忧考网为您整理的“2018建筑施工合同范本”，欢迎阅读。
【篇一】甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
2018建设工程设计合同范本
【导语】签订合同看起来当时⿇烦，但是事前有⼀个⽂字的东西，对双⽅都有⼀个约束，能够使以后少出现不必要的⽭盾，出现⽭盾时也有据可查，避免出现⼤的⿇烦。
以下是为您整理的“”，欢迎阅读。
【篇⼀】 合同编号： 项⽬名称：项⽬建设地点：委托⽅（甲⽅）：承接⽅（⼄⽅）：签订⽇期： ⽬录 正⽂： 1。
合同依据2。
项⽬概况3。
设计范围4。
服务与职责 5。
费⽤、付款⽅式、设计成果和进度要求及交付6。
甲⽅向⼄⽅提供的有关资料及⽂件7。
合同⽣效、终⽌与结束8。
责任与权利9。
⼀般条款 附件⼀：主要设计⼈员名单附件⼆：《设计任务书》附件三：《施⼯图设计指导书》附件四：《设计⽂件深度及设计错误分类》附件五：《宗地规划要求》附件六：宗地地形图附件七：深圳地区⽓象资料附件⼋：销售合同附图样板 1．合同依据 1。
1《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》。
1。
2《建设⼯程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑⼯程勘察设计管理法规和规章。
1。
3相关建设⼯程审批⽂件。
2．项⽬概况 2。
1⼯程名称：项⽬2。
2项⽬地点： 项⽬总占地⾯积万平⽅⽶，总建筑⾯积暂定约万平⽅⽶。
其中别墅部分约为万平⽅⽶；⼩⾼层及⾼层部分约为万平⽅⽶，公建约为万平⽅⽶。
备注：以政府主管部门竣⼯查丈建筑⾯积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率⾯积）。
2。
3产品类型：联排别墅、独幢别墅、商业及公建、⼩⾼层及⾼层。
3．设计范围 本项⽬设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩⼟⼯程勘探和试验、⽤地红线外的任何设施、市政道路、市政电⼒等设计和施⼯图预算及⼯程量清单，但⼄⽅有责任配合甲⽅完成上述⼯作。
3。
1规划建筑⽅案设计阶段：3。
1。
1进⾏规划⽅案设计。
3。
1。
2报建图纸制作。
3。
1。
3设备⽅案的总体规划。
3。
2⽅案调整设计阶段 3。
2。
1根据甲⽅及政府部门的意见，完成规划⽅案调整； 3。
2018浙江省家庭居室装饰装修施工合同(示范文本)【范本模板】
合同编号:浙江省家庭居室装饰装修施工合同（示范文本）浙江省工商行政管理局浙江省消费者权益保护委员会浙江省建筑装饰行业协会2018年3月说明1、本合同文本为示范文本,由浙江省工商行政管理局、浙江省消费者权益保护委员会、浙江省建筑装饰行业协会共同制定。
各地可在有关法律法规、规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。
2、家庭居室装饰装修工程是一项涉及民生工程，专业性较强，合同履约期长的居民消费支出。
为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。
3、签订合同前，发包方（甲方）应查验承包方（乙方）的《企业法人营业执照》，合同应加盖与《企业法人营业执照》一致的公章或合同专用章。
4、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读。
本合同适用于除全装修住宅以外的家庭居室装饰装修（含旧房翻新、二手房装修)工程。
浙江省家庭居室装饰装修施工合同合同当事人发包人（以下简称甲方）:住所：电话：委托代理人：电话：承包人（以下简称乙方）:地址：电话：委托代理人：电话：现场施工负责人：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》以及其他有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿协商的前提下达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况和造价（一）甲方装饰装修(以下简称装饰）的住宅系合法所有或有合法使用权。
甲方承诺有权对该住宅进行装饰，否则由此而产生的一切后果由甲方承担。
乙方应为经工商行政管理部门核准登记的企业。
（二)装饰施工地址：____市____区（县）____路（小区)____幢____号（单元）____楼____室。
民用建设工程设计合同GF2018
民用建设工程设计合同（GF-2018-0201）甲方（发包人）：__________乙方（设计人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》以及国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，甲乙双方就甲方委托乙方承担的民用建设工程设计项目，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程性质：民用建设工程1.4 设计证书等级：__________1.5 工程规模及总投资：根据甲方提供的资料，本工程总占地面积约为____万平方米，总建筑面积约为____万平方米。
其中，别墅部分约为____万平方米；小高层及高层部分约为____万平方米，公建约为____万平方米。
二、设计范围及内容2.1 设计范围：本工程的设计范围包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合和竣工验收配合等阶段的工作。
2.2 设计内容：乙方应根据甲方的要求，完成本工程的所有设计工作，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、景观设计等。
三、服务与职责3.1 乙方应按照合同约定，完成本工程的设计工作，并保证设计质量符合国家及地方相关法规、规范和标准。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供设计进度报告，并及时解决甲方在设计过程中提出的问题。
3.3 甲方应按照合同约定，向乙方提供设计所需的所有资料和文件，并保证资料和文件的准确性、完整性和有效性。
四、费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付4.1 设计费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
4.2 设计费用的支付方式如下：（1）合同签订后三日内，甲方支付设计费的____%；（2）设计进度达到____%时，甲方支付设计费的____%；（3）设计完成并通过验收后，甲方支付设计费的____%；（4）剩余的设计费在设计缺陷责任期内支付。
建设工程施工合同示范文本GF2018
建设工程施工专业分包合同（A版）第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包工程的施工管理和质量控制由承包人负责，分包人应严格按照承包人的要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
八、分包人应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，分包人应承担相应的违约责任。
九、分包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全生产。
十、分包人应承担分包工程的一切税费和其他费用，包括但不限于增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。
十一、本合同的任何修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承包人（全称）：分包人（全称）：签订日期：年月日第二部分通用条款一、词语定义1. 承包人：指与发包人签订施工总承包合同的当事人。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)（ＧＦ－2018－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点：3.工程规模：4.工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2（3（4）其他相关服务酬金：。
六、期限1.监理期限：自年月日始，至年月日止。
2.相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间：年月日。
2.订立地点：。
3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件(略)第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用。
b2018万科地产建筑施工总承包合同_65页
宁波万科房地产幵发有限公司金色水岸一期二标段项目施工合同文件编号：_____________________时间：_________________________第一章工程概况第二章合同协议书第三章廉政管理协议书第四章合同通用条款第五章合同专项条款第六章万科住宅防渗漏、防裂指标，单户报修指标要求及奖惩办法第七章安全文明工地操作细则第八章安全文明工地平面布置图第九章尖于设计变更、现场签证的协议第十章保修协议书第章万科住宅细部检查范围、流程及标准第一章工程概况第一条工程概况1.1. 工程名称：宁波万科金色水岸一期工程二标段1・2 工程地点：鄭县大道以南、滨江路以东1 -3. 指标和概况：相尖说明：一期二标段住宅建筑面积约为90509平方米，其中地上建筑面积约为70164平方米，建筑型式为花园洋房（5层）、小高层（17、18层）、幼儿园（3层）等，半地下车库建筑面积为6430平方米，地下车库建筑面积13915平方米。
1・4・监理单位：上海海达工程建设咨询有限公司1.5. 甲方代表：闫峻明；乙方代表：1.6. 工程内容：主体建安：包括桩基、围墙、土建、安装（铝合金门窗等专业分包工程除外）、公共部位精装修；室外总体：包括下水道、道路（含侧石及进户道砖）、停车位、硬景观（但甲方指定的专业分包除外）。
室内精装修不在总包范围之内。
1.7. 工程造价暂估为：人民币15145.6829万元。
第二条施工工期3.1. 开工时间：2007年3月15日___________________ ，如有变化甲方将提前书面通知。
3.2. 工期基本要求如下表：（可按施工段划分分别要求）填写第二章合同协议书甲方：宁波万科房地产开发有限公司乙方:中国建筑第四工程局第六公司鉴于乙方拟承建宁波万科金色水岸一期二标段,甲方接受了乙方以人民币万元（大写：一亿伍仟壹佰肆拾伍万陆仟捌佰贰拾玖元整）（暂估）做为本工程施工及竣工保修的总价，双方达成如下协议：1 •本协议中所有术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2018建筑合同范本
2018建筑合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行建筑工程施工，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：________________________1.4 工程规模：________________________1.5 工程质量标准：______________________1.6 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条合同价款及支付方式2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：________________________ 2.2 支付方式：甲方按照下列方式向乙方支付工程款：2.2.1 合同签订后____天内，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；2.2.2 工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价的____%；2.2.3 工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方至合同总价的____%；2.2.4 工程质保期满后____天内，甲方支付乙方剩余的合同价款。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家和地方的有关建筑工程施工标准、规范和设计文件进行施工。
3.2 工程质量应达到合同约定的质量标准。
如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工，直至达到约定标准。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
第四条工程变更4.1 在施工过程中，如甲方提出工程变更，应以书面形式通知乙方，并由双方协商确定变更内容、价款及工期。
4.2 因工程变更导致的费用增减，按照实际发生的费用进行结算。
施工合同示范文本变化
施工合同示范文本变化随着我国建筑市场的不断发展，施工合同作为建设过程中重要的法律文件，起着规范各方行为、保障工程质量、安全及进度的重要作用。
为了适应建筑市场的需求，规范建筑市场秩序，我国对施工合同示范文本进行了多次修订。
本文将对施工合同示范文本的变化进行梳理和分析，以期为建筑行业从业者提供参考。
一、1999年版施工合同示范文本1999年版施工合同示范文本是我国首次发布的正式施工合同文本。
该文本分为通用条款和专用条款两部分，主要明确了合同双方的权责、工程质量、安全、进度等方面的要求。
然而，随着建筑市场的快速发展，该文本已无法满足新的市场环境需求。
二、2003年版施工合同示范文本2003年版施工合同示范文本在1999年版的基础上进行了修订，更加注重合同的实用性和可操作性。
主要变化如下：1. 增加了工程量清单计价方式，明确了工程价款的支付方式。
2. 强化了工程质量、安全及环保要求，明确了违约责任。
3. 完善了合同争议解决机制，增加了仲裁和诉讼两种方式。
4. 明确了合同双方的保密义务，保护商业秘密。
三、2013年版施工合同示范文本2013年版施工合同示范文本是在2003年版的基础上，根据建筑市场的新形势和新需求进行修订的。
主要变化如下：1. 强调工程信用体系建设，要求合同双方具备相应的资质和信用等级。
2. 引入了工程保险制度，保障工程建设过程中的各种风险。
3. 明确了建筑信息模型（BIM）的技术要求，推动信息化技术在建筑行业的应用。
4. 进一步完善了合同争议解决机制，优化了仲裁和诉讼流程。
5. 强化了合同双方的绿色建筑义务，推动节能减排。
四、2018年版施工合同示范文本2018年版施工合同示范文本是在2013年版的基础上，根据建筑市场的新发展进行修订的。
主要变化如下：1. 强调了工程质量终身责任，明确了质量事故的追溯和处理机制。
2. 新增了工程进度款支付条款，保障合同双方的合法权益。
3. 进一步完善了工程变更和索赔条款，明确了变更和索赔的条件、程序和计算方法。
建筑工程咨询合同2018
建筑工程咨询合同2018范本我国建筑工程咨询企业面临着战略转型的迫切需求。
那么签订建筑工程咨询合同需要注意什么呢?以下是华律网小编为大家整理的建筑工程咨询合同范文，欢迎参考阅读。
建筑工程咨询合同范文1委托人：*** (以下简称甲方)咨询人：*** (以下简称乙方)甲方因工程业务需要，需委托乙方对相关工程造价编制预算、结算、核对工程预结算，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经过双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：******************************一期。
2、服务内容：编制工程预算、结算、竣工结(决)算;与建设单位(或其受权委托人)核对工程预算、结算、竣工结(决)算;按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表;审核甲方分包工程进度及结算造价;施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔;编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等(不含水电安装工程、钢筋工程量计算)。
二、咨询人的权利1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
4、按合同约定取得酬金。
三、委托人的权利1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。
四、咨询人的责任1、从专业角度出发，尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作;书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项，包括结算资料的收集、整理，确保结算资料完整、有效。
【最新2018】合同一二三级标题格式-实用word文档 (4页)
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
合同一二三级标题格式
篇一：合同标题和内容格式
合同标题居中例：新建长沙至昆明)合同段
以上字体一定要2号
隧
道
施
工
劳
4.2、依据合同具体情况书写落款，采用宋体，小四号字，分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字（盖章）空间。
5、附件、附录
合同结尾处需要加附件、附录的，应另起一页
5.1、附件起始页书写合同附件，上下各空一行，采用仿宋字体，二号，加粗，居中
5.2、附件、附录需编号，形式为附件/附录+阿拉伯数字，附件编号采用仿宋体，三号，加粗，文本左对齐
封面用蓝色底色
篇二：合同文本格式要求
一、页面格式与编码
1、页面设置
页边距为上下2.5厘米、左右3厘米，标准字符间距，行间距为多倍
1.25。
2、页码编辑
正文开始设置页码，页码起始数字为1，形式为普通阿拉伯数字，置于页面底端居中。
二、字体与字号
1、封面部分
包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间
1.1、合同编号为黑体、四号、文本左对齐
务
合
同
书
（竖向字体用一号）
中铁隧道局集团有限公司
（用二号）
合同编号：CKTJ-6-009（用小四）
201X 年月日
（用二号）
合同内容第二页
标题例：隧道施工 劳务合同 书（用二号）
合同 编号：CKTJ-6-009（用三号）
合同内容用小三，如果工程地名用小三加粗。 小标题也是用小三加粗
最后要用一页空白纸做底页。
建设工程设计合同(GF--2018--0210)(专业建设工程设计合同)
编号：建设工程设计合同(GF--2018--0210)（专业建设工程设计合同）甲方：乙方：签订日期：年月日合同签订注意事项一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
关键词：工程设计;合同;专业;GF工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由设计人编填）设计证书等级：__________________发包人：________________________设计人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人：___________________________________________ _________________设计人：___________________________________________ _________________发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
工程合同范本2018年
工程合同范本2018年
一、合同基本信息
在合同的开头部分，需要明确列出以下内容：
- 甲方（业主）的名称、地址及法定代表人；
- 乙方（承包商）的名称、地址及法定代表人；
- 工程名称；
- 工程地点；
- 合同编号；
- 签订日期。
二、合同
第一条：工程概况
在此部分，需详细描述工程的规模、范围、标准及要求等基本情况。
第二条：工程造价及支付方式
明确工程的总价款、计价方式，以及各阶段支付的比例和时间节点。
第三条：工期及竣工时间
规定工程的开工日期、施工周期、竣工日期以及可能影响工期的因素和相应的处理办法。
第四条：质量要求及验收标准
对工程质量的要求应具体明确，包括符合的国家或行业标准，验收的程序和方法等。
第五条：变更与索赔
约定工程变更的条件、程序以及由此产生的费用承担和索赔方式。
第六条：违约责任
双方应遵守的义务和发生违约时的责任及处理措施。
第七条：争议解决方式
约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第八条：其他条款
根据工程具体情况，可以增加特殊条款，如保密协议、知识产权归属等。
三、合同结尾
合同最后应包括甲乙双方代表的签字盖章，以及签订日期。
四、注意事项
在拟定合同时，以下几点需要特别注意：
- 确保合同内容全面，覆盖所有可能出现的情况；
- 语言表述要清晰准确，避免歧义；
- 双方权利义务要对等，保障公平公正；
- 遵循相关法律法规，具备合法的法律效力。
2018年北京市建设工程施工合同范本-范文word版 (14页)
工程地点：
建筑面积：平方米；层数：
结构类型：；檐高／跨度：米
批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)
工程性质：(指基建、技改、合资等)：
承包范围：
承包方式：包工包料
质量等级(优良或合格)：合格
工程承包造价(金额大写)：
￥：
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
签订日期：________________
北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明
1、 本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在201X平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
2、 合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。
第4条 发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
2018年建设工程合同解释
2018年建设工程合同解释一、合同双方甲方：名称：这里要写甲方的准确名称哦，比如XX建筑公司之类的。
地址：详细的办公地址或者项目地址等。
联系电话：能联系到甲方相关负责人的电话。
乙方：名称：像XX材料供应商之类的准确名称。
地址：其地址信息。
联系电话：对应的联系电话。
二、合同解释相关内容1. 合同订立订立时间为2018年的时候，要考虑当时的建筑市场环境。
当时可能建筑行业处于一个快速发展的阶段，很多建设工程合同都是在这种大环境下产生的。
合同订立的双方应该遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
比如说，甲方不能强迫乙方接受不合理的条款，乙方也不能故意隐瞒自己的实际情况来订立合同。
在2018年的相关法律法规下，订立建设工程合同必须采用书面形式。
这是为了保障双方的权益，避免以后出现纠纷的时候没有依据。
就像如果只是口头约定了工程的价格、工期等重要内容，到时候一方耍赖不认账，另一方就很难维权了。
2. 工程范围解释对于工程范围，要明确到具体的项目内容。
比如说一个住宅小区的建设工程合同，工程范围就应该包括楼体的建筑结构工程，像地基、墙体、楼顶这些部分的建设。
还应该包括小区内部的基础设施建设，像水电管道铺设、道路修建等。
如果在合同里没有明确这些范围，很可能就会出现甲方认为乙方应该做某个部分，而乙方却认为不在自己的工作范围内的情况。
在2018年的时候，有些工程范围可能会受到当时技术水平和政策的影响。
例如，环保要求越来越高，对于工程范围内的污染防治措施可能就有新的要求。
如果合同里没有提及这方面的内容，在工程实施过程中就可能产生争议。
3. 工程质量标准质量标准必须在合同里详细规定。
按照2018年的建筑行业标准，不同类型的建设工程有不同的质量验收规范。
比如住宅建筑的质量标准可能包括墙体的垂直度、混凝土的强度、房间的净高等等指标都要符合相关的国家标准或者行业标准。
如果合同里没有明确这些质量标准，乙方可能就会按照自己的理解来施工，而甲方验收的时候却认为不符合要求，这样就容易产生纠纷。
建筑补充合同范本2018
建筑补充合同范本2018甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程规模：______________________二、补充内容1. 工程变更：如甲方要求对原工程设计进行变更，应提前以书面形式通知乙方，并提供变更设计的相关资料。
乙方应按照甲方的变更要求进行施工，如因变更导致费用增加或工期延长，双方应协商确定相应的调整方案。
2. 工程价款及支付方式：经双方协商一致，本工程的总价款为人民币______元（大写：______________________）。
合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%；剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
3. 工期调整：如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提供相关证明材料。
双方应根据实际情况协商确定工期的调整方案。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并按照双方约定的标准向乙方支付违约金。
18年工程合同9税率
18年工程合同9税率我们需要了解2018年税法对建筑业的税率调整。
根据相关税收政策，自2018年5月1日起，原适用11%税率的建筑服务改为适用9%的增值税税率。
这一变化对于工程项目的成本预算和合同签订都有着直接影响。
我们来看一个简化的工程合同9%税率范本：合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程内容甲方委托乙方进行__________工程的施工，具体工程内容、标准、工期等详见附件《工程技术规范》。
第二条合同价款本工程的合同总价为人民币（大写）_____________元（￥__________）。
第三条付款方式及时间1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按以下比例支付进度款：- 完成基础工程后支付___%；- 完成主体结构后支付___%；- 竣工验收合格后支付剩余___%。
3. 最终结算款：工程竣工验收合格并交付使用后，双方进行最终结算。
第四条税率及税费处理1. 本工程适用增值税税率为9%。
2. 乙方应按照国家税法规定，向甲方开具增值税专用发票。
3. 甲方支付给乙方的任何款项均为含税价，即已包含相应的增值税额。
4. 乙方负责缴纳因履行本合同而产生的所有税费，包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。
第五条违约责任如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑合同格式
下面是风林网络小编为大家带来的三份建筑合同格式，希望大家喜欢!更多建筑合同格式请关注风林网络合同范本栏目!
【建筑合同格式一】
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
4、结构形式：
二、工程承包范围
(一) 乙方承包范围：
按____________ 设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________ 的施工总承包;
主要施工内容包括但不限于下列：
1、土建工程
(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。
(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工
后的修补。
(6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程
(1)给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内)，安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。
(2)强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。
防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。
(3)弱电工程：网络、电话、有线电视、智能、安防、消防报警联动等弱电系统的桥架、线管、线盒、分配箱预留预埋和室外通道的施工
以上承包范围包含：土方开挖及回填、套管及洞口的预留预埋及封堵、手孔井施工、线路设备标识等内容。
(4)人防工程：人防系统管线的预留预埋以及与人防工程相关联的所有工程( 市人防办指定必须由人防承包单位专项施工的分项工程除外)。
(5)负责承包范围内的各种管线和箱体的塞缝，返工造成的二次找平抹灰，自身施工时产生的垃圾清理;负责土建施工时混凝土内的空调穿墙套管预留预埋，砖。