建设工程技术咨询合同
建设工程技术咨询合同「标准版」8篇
建设工程技术咨询合同「标准版」8篇篇1甲方（委托人）：___________________________注册地：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________乙方（咨询人）：___________________________建设工程技术咨询有限公司注册地：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________鉴于甲方需要就建设工程技术方面获得专业的咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供技术咨询服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程技术咨询项目中的权利与义务。
通过乙方的专业咨询服务，帮助甲方解决工程建设过程中遇到的技术问题，确保工程顺利进行，达到相关法规要求和标准。
二、咨询服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：工程设计方案审查、施工质量控制、进度监控、风险评估、技术疑难问题解答等。
具体服务内容以甲方需求为准，根据实际项目需求进行确定。
乙方需按时、按质完成甲方提出的咨询任务，为甲方提供科学合理的建议与解决方案。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完成并验收合格之日止。
乙方应根据项目实际情况制定详细的工作计划，并在每个阶段结束时向甲方提交书面报告。
甲方应按照合同约定及时向乙方支付咨询费用。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付咨询费用。
具体费用标准、支付方式及时间节点如下：1. 咨询费用总额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
工程技术咨询协议书6篇
工程技术咨询协议书6篇篇1协议编号：[编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就工程技术方面的事宜进行咨询，乙方具备专业的工程技术咨询能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、咨询事项及内容1. 甲方委托乙方进行工程技术咨询的事项为：[具体事项]。
2. 咨询内容主要包括但不限于工程规划、设计、施工、验收、运营等环节的咨询，以及提供相关的技术支持和建议。
二、双方责任与义务1. 甲方应向乙方提供与咨询事项相关的技术资料、数据、文件等，并确保其真实性和完整性。
2. 乙方应根据甲方的需求，组织专业的工程技术团队进行咨询服务，确保咨询结果的准确性和专业性。
3. 乙方应对甲方的技术资料、数据、文件等保密，未经甲方同意，不得擅自泄露或向第三方提供。
4. 甲方应按照协议约定支付咨询费用。
5. 双方应共同遵守本协议的各项约定，确保协议的顺利履行。
三、咨询期限与进度1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[协议有效期]。
2. 咨询进度安排如下：[具体进度安排]。
3. 若因甲方原因导致咨询进度延误，乙方有权顺延咨询期限。
四、咨询费用及支付方式1. 咨询费用总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：[支付方式]。
3. 支付时间：[支付时间]。
4. 乙方在收到咨询费用后，应向甲方提供正规的发票。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未按协议约定支付咨询费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按照协议约定提供咨询服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方的过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应保守本协议涉及的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得擅自泄露或向第三方提供。
2. 乙方在咨询服务过程中获取甲方的技术资料、数据等，应妥善保管，并在咨询服务结束后按照甲方的要求予以销毁或返还。
建设工程技术咨询合同模板5篇
建设工程技术咨询合同模板5篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（服务方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程技术咨询事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程技术咨询过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，提高工程质量和效益。
二、咨询服务内容乙方为甲方提供以下建设工程技术咨询服务：1. 规划设计方案咨询；2. 施工图纸审查；3. 工程进度管理与监督；4. 工程质量检测与评估；5. 安全生产管理咨询；6. 其他与建设工程相关的技术咨询。
三、合同期限本合同自签订之日起生效，至咨询服务任务完成并验收合格之日止。
四、咨询费用及支付方式1. 咨询费用：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付咨询费用：（1）合同签订后，甲方应在______日内支付乙方总咨询费用的______%作为预付款；（2）咨询服务任务完成后，甲方应在______日内支付剩余款项。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应向乙方提供完整的工程资料，并确保资料的真实性和完整性；（2）甲方应尊重乙方的专业判断和咨询意见，不得要求乙方提供违反法律法规和技术规范的服务；（3）甲方应按约定支付咨询费用。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定提供专业化的技术咨询，确保服务质量；（2）乙方应对甲方的资料保密，不得泄露或擅自使用；（3）乙方应按约定完成咨询服务任务，并及时向甲方提交咨询成果。
六、保密条款甲乙双方应对本合同涉及的所有资料和信息进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
七、违约责任如甲乙双方中的任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建设技术咨询服务合同(合集6篇)
建设技术咨询服务合同（合集6篇）建设技术咨询服务合同第1篇甲方：乙方：经双方协商一致，签订本合同。
一、业主委托监理单位的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：工程规模：工程期限：监理范围：监理内容：二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：(1、)监理委托函或中标函;(2、)公路工程施工监理合同标准条件;(3、)在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、向监理单位支付酬金。
本合同签定的监理服务费为：本合同签订后业主先付监理服务费总额的 50% 计万元整(￥元)给监理单位，其余部分根据工作进度拨付。
本合同自双方签字起至工程竣工验收完毕止为有效期，验收后自然失效。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。
甲方：乙方：日期：建设技术咨询服务合同第2篇甲方：_____乙方：_____为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套（施工图应有防雷设计平面图及相应说明），并填写申请表。
甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。
此表是防雷工程验收的重要依据。
预计施工监审时间为：________ 。
四、根据重庆市物价局文件（渝价[XX]402号）规定，乙方应缴纳： 1．图纸设计审核费________元。
（工程预算的________‰）2．施工监审费________元。
建设工程技术咨询合同样书通用版6篇
建设工程技术咨询合同样书通用版6篇篇1甲方（委托方）：____________________公司名称、地址、联系方式等详细信息。
乙方（咨询方）：____________________公司名称、地址、联系方式等详细信息。
鉴于甲方需要就建设工程技术方面获得专业的咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业、准确、及时的咨询服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程的技术咨询事宜达成如下协议：一、咨询事项及内容乙方同意就甲方的建设工程技术问题提供咨询服务，包括但不限于工程规划、设计、施工、验收等各个环节的技术问题。
具体咨询内容根据甲方需求确定。
二、合同期限及工作方式本合同自双方签字盖章之日起生效，至咨询任务完成并验收合格之日止。
乙方应按照甲方的要求，及时提供咨询服务，包括现场指导、书面报告等方式。
三、报酬及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付技术咨询费用。
2. 咨询费用的计算方式及金额根据咨询服务的具体内容、工作量和难度等因素确定。
3. 支付方式：双方约定采用转账或其他合法支付方式支付咨询费用。
4. 乙方在收到甲方支付的咨询费用后，应向甲方提供正规的发票或收据。
四、保密条款1. 双方应对本合同涉及的所有事项严格保密，不得向任何第三方透露。
2. 乙方在提供咨询服务过程中接触到的甲方商业秘密、技术资料等，应妥善保管，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。
五、知识产权条款1. 乙方在提供咨询服务过程中所产生的知识产权归属问题，应根据相关法律法规及双方约定确定。
2. 甲方在利用乙方提供的咨询服务成果进行后续研发或创新时，应尊重乙方的知识产权，并遵守相关法律法规。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付咨询费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方提供的咨询服务存在重大失误或质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 若因乙方原因导致咨询服务无法按时完成，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程技术咨询合同范本6篇
建设工程技术咨询合同范本6篇第1篇示例：建设工程技术咨询合同范本甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）鉴于甲方拟进行建设工程项目，并希望乙方提供技术咨询服务，双方本着互利互惠、平等自愿的原则，经友好协商达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方提供建设工程技术咨询服务，具体内容包括但不限于：项目可行性研究、方案设计、施工监理等相关工作。
第二条服务内容根据双方约定，乙方将按照约定的服务内容、标准和要求，为甲方提供技术咨询服务，并在合同期限内完成相应工作。
第三条服务费用1. 甲方应按照合同约定的标准和时间节点，按时足额支付服务费用给乙方；2. 服务费用支付方式：支付方式双方协商一致，一般情况下为分期支付；3. 若甲方未按时支付服务费用，需向乙方支付逾期违约金。
第四条合同期限本合同的工程咨询服务期限约定为（具体时间段），双方经协商一致可在服务期限到期前延长服务期限。
第五条保密义务1. 双方在合同履行期间将保守对方提供的商业秘密及技术资料，不得向第三方透露；2. 保密期限为合同履行期限及终止后的三年内。
第六条不可抗力1. 任何一方因不可抗力因素致使无法履行合同，应尽快通知对方，并提供书面证明；2. 不可抗力因素包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等客观不可抗拒的原因。
第七条违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付服务费用，或者故意严重违反合同规定，需向乙方支付违约金；2. 若乙方未按照约定完成工程咨询服务，或者故意严重违反合同规定，需承担相应的违约责任。
第八条解决争议在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商无果，可将争议提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议；2. 本合同自双方盖章之日起生效，至合同约定服务期限结束后终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（据此样本，双方可以根据具体实际情况进行修改和完善，以符合双方需求和合同规定。
建设工程技术咨询合同6篇
建设工程技术咨询合同6篇第1篇示例：建设工程技术咨询合同甲方：（委托方名称）乙方：（服务方名称）鉴于甲方需要进行建设工程项目的技术咨询服务，经双方协商一致，达成如下合同：一、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求，就建设工程项目的技术问题进行咨询服务，包括但不限于工程设计、施工技术、材料选用、质量管理等方面的指导和建议。
2. 乙方将根据实际需求，提供相关的技术咨询报告和解决方案，协助甲方解决建设工程中遇到的技术难题。
二、服务费用1. 甲方应按照合同约定的服务费用和付款方式支付技术咨询服务费用。
2. 乙方提供的技术咨询服务费用应当在合同签订后的XX天内按照合同约定的方式支付。
三、服务期限1. 本合同自双方签订之日起生效，服务期为XX年。
2. 如甲方需延长服务期限，应提前XX天书面通知乙方，并经双方协商一致后签订书面协议。
四、质量保证1. 乙方应按照合同约定的服务内容和要求，提供高质量的技术咨询服务，保证所提供的解决方案合理可行、符合相关标准和法律法规要求。
2. 如乙方提供的技术咨询服务不符合约定要求，应承担相应责任并采取有效措施予以改正。
五、保密条款1. 双方在履行本合同过程中涉及到的技术资料、商业机密等信息，应严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或非法使用。
2. 合同终止后，双方应销毁对方提供的涉及技术资料和机密信息，确保信息的机密性和安全性。
六、违约责任1. 若一方违反合同约定未履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
2. 如因不可抗力等客观原因导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决办法，减少损失。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议，作为本合同的组成部分。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为建设工程技术咨询合同内容，甲方乙方双方共同遵守上述约定，共同维护双方的合法权益，真诚合作，共同推动建设工程项目的顺利进行。
建设工程技术咨询合同通用版本6篇
建设工程技术咨询合同通用版本6篇篇1甲方（客户）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（咨询公司）：________________工程技术咨询有限公司注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方需要就建设工程领域的技术问题寻求专业的咨询服务，乙方具备在工程技术方面的专业知识和丰富经验，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及咨询服务内容甲方聘请乙方就甲方的建设工程提供全面的工程技术咨询服务。
服务内容包括但不限于工程设计咨询、施工技术指导、质量控制监督、风险评估及应对等方面。
具体事项根据甲方需求进行约定。
二、合同期限及工作方式本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
乙方应按照甲方的要求和时间安排进行现场勘查、方案设计、技术咨询等工作。
乙方需确保服务质量，按时提交咨询成果。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付服务费用，具体金额根据咨询服务的实际工作量及成果确定。
2. 支付方式：双方约定采用______（如银行转账、现金等支付方式）。
3. 付款时间：甲方应在收到乙方提交的合格咨询成果后的______个工作日内支付服务费用。
四、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 知识产权归属：本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、质量保证及违约责任1. 乙方应确保提供的咨询服务符合合同约定，如因乙方原因导致服务质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
2024年建设工程技术咨询合同通用版本范文（三篇）
2024年建设工程技术咨询合同通用版本范文合同编号：【编号】参考日期：【日期】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】传真：【甲方传真】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】电话：【乙方电话】传真：【乙方传真】鉴于甲乙双方在工程技术咨询方面具有一定的专业经验和专长，为了确保建设工程的质量、安全和合法合规，双方经友好协商，达成如下合作合同：第一条合同目的1.1 甲方聘请乙方为其提供建设工程技术咨询服务并提供相关建议和指导。
乙方应根据甲方的需求和要求，为甲方提供与建设工程相关的专业化咨询服务。
1.2 本合同范围包括但不限于以下内容：（1）审查设计方案和施工图纸；（2）进行施工现场勘察和技术评估；（3）提供项目管理和技术指导；（4）监督工程进度和质量控制；（5）提供技术培训和技术支持。
1.3 本合同项下的工程技术咨询服务期限为【起始日期】至【终止日期】。
第二条甲方的权利与义务2.1 甲方应向乙方提供与工程咨询服务相关的文件、资料和信息，并配合乙方进行工程勘察、设计审查和施工监督等工作。
2.2 甲方应按时支付乙方的咨询费用，并提供相应的办公场所和设备。
2.3 甲方在工程建设过程中，如发生重大变动或风险情况，应及时通知乙方，并与乙方共同研究解决方案。
2.4 甲方应严格遵守法律法规，确保工程建设的合法合规，并负责办理有关的审批手续和文件。
第三条乙方的权利与义务3.1 乙方应保守甲方的商业机密和技术资料，不得泄露给第三方。
除非经甲方书面同意，乙方不得向其他任何单位或个人提供服务。
3.2 乙方应按时提交工作计划和工程报告，确保咨询服务的及时完成。
3.3 乙方应严格按照国家相关法律法规和技术标准进行工作，确保咨询服务的质量和安全。
3.4 乙方应不得扩大或擅自改变咨询服务的范围，如有需要，应事先与甲方协商并达成书面的补充协议。
第四条费用和付款方式4.1 甲方应按照合同约定支付乙方的咨询费用。
咨询费用包括咨询人员的人工费、交通费、差旅费、餐费等，以及乙方提供的技术支持和培训的费用。
工程技术咨询服务合同范本6篇
工程技术咨询服务合同范本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受托人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供工程技术咨询服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次工程技术咨询服务事宜达成如下协议：第一条合同目的乙方接受甲方委托，为甲方提供工程技术咨询服务，确保工程建设的顺利进行，提高工程质量和效益。
第二条服务内容1. 乙方应根据甲方的需求，提供工程技术咨询服务，包括但不限于工程规划、设计、施工、验收等环节的咨询。
2. 乙方应对甲方提出的工程问题进行解答，提供专业建议。
3. 乙方应协助甲方解决工程建设过程中的技术难题。
4. 乙方应根据工程进展，提供必要的现场指导和技术支持。
第三条服务期限本合同服务期限为[服务开始日期]至[服务结束日期]，期间乙方应按照甲方的要求提供工程技术咨询服务。
第四条服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程技术咨询服务费用，费用总额为人民币[金额]元。
2. 支付方式：[支付方式描述]。
3. 乙方收到款项后，应提供相应的发票。
第五条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供工程技术咨询服务。
2. 甲方应按时支付服务费用。
3. 甲方应提供乙方所需的工程资料。
二、乙方的权利义务：2. 乙方应对甲方提出的问题进行解答，提供专业建议。
3. 乙方应保护甲方的商业秘密。
4. 乙方应对提供的服务质量和结果负责。
第六条违约责任及赔偿标准一、甲方违约责任：1. 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 如甲方提供虚假资料或隐瞒重要事实，导致乙方提供的咨询服务有误或失效，甲方应承担相应责任。
二、乙方违约责任：1. 如乙方未按照本合同约定提供工程技术咨询服务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
工程技术咨询服务合同通用版本6篇
工程技术咨询服务合同通用版本6篇第1篇示例：工程技术咨询服务合同甲方：（委托方）_______________乙方：（咨询服务方）_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、公平的原则，就咨询服务事宜，达成如下协议：一、合同目的：甲方根据工程项目的需要，委托乙方提供相关的工程技术咨询服务，以提高工程项目的质量，确保工程顺利进行。
二、服务内容：乙方提供的工程技术咨询服务包括但不限于：1. 对工程方案的设计和施工进行咨询。
2. 对工程项目的进度、质量、环境保护等方面进行监督和指导。
3. 对工程过程中遇到的问题和风险进行及时分析和解决。
三、服务期限：本合同自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收之日终止。
如需延长或提前终止服务期限，须经双方协商一致，并书面确认。
四、服务费用：甲方应按照双方协商的费用标准及付款方式，按时足额支付乙方的服务费用。
若工程项目因乙方工作不力或原因导致质量问题，乙方应承担相应的责任。
五、保密条款：双方在履行本合同过程中，应相互保守对方的商业秘密和技术信息，未经对方书面同意不得向第三方披露。
六、违约责任：如一方违反本合同的约定，导致对方损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的一切经济损失。
七、解决争议：因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他条款：本合同未尽事宜，由双方协商解决；本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（咨询服务方）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______第2篇示例：工程技术咨询服务合同甲方（委托方）：_______________（以下简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程技术咨询服务事宜，达成如下合同：一、服务内容及标准1.1 乙方将根据甲方要求，为其提供专业的工程技术咨询服务，包括但不限于工程设计、施工监理、工程质量检测等方面的咨询。
建筑工程技术顾问合同4篇
建筑工程技术顾问合同4篇篇1建筑工程技术顾问合同一、甲方（技术顾问方）：单位名称：______注册地址：______法定代表人：______联系电话：______传真：______二、乙方（委托方）：单位名称：______注册地址：______法定代表人：______联系电话：______传真：______经甲、乙双方协商一致，签订本合同，以确保建筑工程的质量和进度的合理控制，保障工程顺利进行。
三、服务内容：1.技术顾问承担如下工作职责：（1）协助乙方制定项目技术方案及实施细则；（2）审核设计文件，提出设计改进建议；（3）协助乙方选择建筑材料和设备；（4）监督施工现场，保障工程质量；（5）解决工程设计、施工和设备安装中遇到的问题。
2.乙方应提供技术顾问工作所需的资料和设备，并全力配合技术顾问的工作。
四、服务费用及支付方式：1.技术顾问的服务费用为______元，乙方应在合同签订之日支付______元作为首期费用；2.技术顾问应按照工作量提出结算清单，乙方在接到结算清单后应在______日内支付相应费用。
五、合同期限：本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
六、保密条款：双方保证在合作过程中遵守商业秘密的保管和尊重，未经对方同意不得向第三方透露有关技术、商业和财务等方面的信息。
七、违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此所造成的损失。
八、争议解决：双方在合作中如有争议，应通过友好协商解决，若协商不成，可向______仲裁机构申请仲裁。
九、其他事项：本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议。
十、本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收结束之日。
甲方（技术顾问）：乙方（委托方）：日期：______ 日期：______签字：______ 签字：______以上内容经双方协商一致，真实有效，并自双方盖章之日起生效。
篇2建筑工程技术顾问合同一、总则本合同由甲方（以下简称“顾问”）与乙方（以下简称“建设单位”）共同订立，双方本着平等互利的原则，遵循自愿、协商一致的原则，约定以下事项：二、合同范围建设单位委托顾问承担其建筑工程项目的技术顾问工作，具体包括但不限于以下事项：1. 为建设单位提供建筑工程技术方案设计、施工组织设计等咨询服务；2. 协助建设单位选择合适的建筑设计单位和施工单位，并对其工作进行管理和协调；3. 参与建设单位组织的工程设计审查和工程施工验收，提出专业意见和建议；4. 提供其他相关技术咨询服务。
建设工程技术咨询合同范文精选8篇
建设工程技术咨询合同范文精选8篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________电话：__________乙方（咨询人）：__________工程咨询公司地址：__________电话：__________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程技术咨询事宜达成如下协议：一、咨询项目概述乙方接受甲方委托，就甲方指定的建设工程提供技术咨询服务，包括但不限于建筑设计审查、工程方案优化、施工进度监督等。
咨询项目的具体名称、地点、内容及要求详见本合同附件一《咨询项目清单》。
二、咨询服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至咨询服务完成并经验收合格之日止。
咨询服务期间因甲方原因造成工作延误的，双方协商顺延。
三、咨询费用及支付方式1. 咨询费用计算方式：根据《咨询项目清单》中列明的项目内容及工作量，按照乙方收费标准计算。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付咨询费用：（1）合同签订后，甲方应在五个工作日内向乙方支付总咨询费用的30%作为预付款；（2）咨询服务完成后，经双方验收合格，甲方应在五个工作日内支付剩余咨询费用。
3. 发票开具：乙方在收到款项后，应向甲方开具合法有效的发票。
四、咨询服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下方面：1. 对甲方提供的建设工程项目进行技术分析；2. 协助甲方优化工程设计方案；3. 对施工进度进行监督管理；4. 提供技术咨询和建议；5. 撰写技术咨询报告。
五、双方责任与义务1. 甲方应如实提供与咨询项目相关的资料，确保资料的真实性和完整性；2. 甲方应尊重乙方的专业意见和判断，不得要求乙方提供违反法律法规和政策规定的咨询服务；3. 乙方应按照本合同约定提供咨询服务，确保服务质量；4. 乙方应对甲方的商业机密和保密信息予以保护。
六、违约责任及赔偿1. 甲方未按本合同约定支付咨询费用的，应按日向乙方支付逾期付款违约金；2. 乙方提供的咨询服务不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金；3. 因乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
大坝建设技术咨询服务合同5篇
大坝建设技术咨询服务合同5篇篇1合同编号：XYZ-XXXX-XXXX甲方（委托方）：_________，以下简称甲方乙方（受托方）：_________，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供大坝建设技术咨询服务事宜，达成如下协议：一、咨询内容1.1 咨询范围：本次技术咨询服务涉及大坝建设的规划、设计、施工及运营等全过程，包括但不限于以下内容：1. 规划设计咨询：为甲方提供大坝建设的规划设计建议，确保设计符合相关法律法规和行业规范。
2. 施工阶段咨询：协助甲方解决施工过程中的技术难题，确保施工进度和质量。
3. 运营阶段咨询：为甲方提供大坝运营过程中的技术咨询和支持，确保运营安全高效。
二、双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供技术咨询服务。
2. 甲方应支付乙方相应的技术咨询费用。
3. 甲方应尊重乙方的劳动成果，不得将咨询成果泄露给第三方。
4. 甲方应配合乙方的工作，提供必要的工作条件和资料。
2.2 乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付技术咨询费用。
2. 乙方应按时向甲方提供技术咨询服务。
3. 乙方应对其提供的咨询服务承担保密义务。
4. 乙方应配合甲方的工作，及时解答甲方提出的问题。
三、咨询费用及支付方式3.1 咨询费用：本次技术咨询服务的费用为人民币_________元整（大写：_________元整）。
具体费用包括规划设计方案费、施工支持费、运营支持费等。
具体费用以双方协商确定的价格为准。
3.2 支付方式：甲方应在合同签订后向乙方支付总费用的50%作为预付款，剩余50%的费用在咨询服务完成后支付。
具体支付时间和方式以双方协商确定为准。
四、违约责任及争议解决4.1 违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任以双方协商确定为准。
4.2 争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程技术咨询服务合同4篇
工程技术咨询服务合同4篇篇1工程技术咨询服务合同甲方（委托方）：____________ （以下简称甲方）乙方（受托方）：____________ （以下简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方就工程技术方面提供咨询服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在约定甲方委托乙方为其提供工程技术方面的咨询服务事项，合同内容包括但不限于工程设计、技术方案制定、工程管理等方面的服务。
第二条服务内容乙方应按照甲方提出的要求，提供相关的工程技术咨询服务，具体内容包括但不限于：1. 工程设计方案的制定和修改；2. 工程施工方案的评审和修改；3. 工程管理方案的提供和落实；4. 工程技术问题的咨询和解答；5. 其他经双方协商确认的相关服务。
第三条服务期限本合同的服务期限为____________，自_________________开始，至______________结束。
如有延期需求，需经双方协商一致，并签订书面延期协议。
服务期限结束前第15日，乙方需提交相关工作报告进行总结和结算。
第四条服务费用及支付方式1. 甲方应按照约定支付给乙方相应的咨询服务费用，具体服务费用为____________（大写：____________）。
2. 服务费用支付方式为___________________，在服务期限开始时需支付全款，如有延期需求，应提前支付延期费用。
3. 如服务提供过程中需要额外费用支出，则甲方需另行支付。
第五条服务标准乙方应按照专业服务标准和职业道德规范，认真履行咨询服务职责，提供优质的服务，并保证所提供的服务符合国家规定的相关标准和法律法规。
第六条效果评价甲方应根据项目的实际情况，对乙方提供的服务效果进行评价，评价结果为合同履行情况的一部分。
第七条保密责任1. 乙方应保守甲方的商业秘密和相关信息，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。
2. 乙方及其工作人员不得以任何形式利用甲方的商业秘密谋取私利，如有违反应承担相应赔偿责任。
建设工程技术咨询协议书6篇
建设工程技术咨询协议书6篇篇1建设工程技术咨询协议书甲方：______ 公司乙方：______ 公司鉴于甲方为______项目的建设单位，为使该项目建设工程技术相关问题能够得到专业、全面的咨询服务，经双方友好协商，就有关技术咨询事宜达成如下协议：第一条服务内容1、乙方应根据项目的具体情况，提供与建设工程技术相关的咨询服务，包括但不限于项目可行性研究、前期勘察设计、招投标文件编制、施工管理、工程验收等内容。
2、乙方应遵循相关法律法规，按照国家标准和行业规范，为甲方提供专业、高效的技术咨询服务，确保项目的建设质量和进度。
第二条服务周期1、本协议自双方签署之日起生效，至______日止。
2、如甲方需要延长服务周期，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致达成书面协议。
第三条服务费用1、甲方按照项目规模、工程类型等因素支付乙方技术咨询费用，具体费用标准双方另行协商确定。
2、乙方应按照约定时间及时向甲方报送费用清单，并在甲方支付费用后提供相应的技术咨询服务。
第四条保密条款1、双方应保护对方的商业秘密和技术资料，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。
2、乙方在提供技术咨询服务过程中，应注意避免泄露甲方的商业秘密和技术资料，如因乙方过失导致泄露，应承担相应的法律责任。
第五条服务质量和效果1、乙方应严格遵守法律法规和职业道德规范，保证提供的技术咨询服务具有专业性、准确性和可靠性。
2、甲方有权随时对乙方的服务质量和效果进行评估，如发现问题或不满意的地方，应及时向乙方提出并要求改进。
第六条协议解除1、本协议在服务周期内，双方一致同意解除协议的，可书面解除，但应提前30天通知对方。
2、若一方未能履行本协议规定的义务或严重违反约定，对方有权解除本协议，并要求赔偿损失。
第七条争议解决1、本协议任何一方有争议，应尽量通过友好协商解决；若仍无法达成一致意见，应交由双方派员进行协商调解；2、协商调解无法解决争议，应提交______仲裁委员会仲裁。
工程标准化建设技术咨询合同3篇
工程标准化建设技术咨询合同3篇篇1工程标准化建设技术咨询合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为工程标准化建设技术咨询服务需求方，乙方为具备相关技术能力和资质的服务方，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、咨询服务内容1.1 甲方委托乙方提供工程标准化建设技术咨询服务，包括但不限于标准制定、标准应用、标准解读等方面的咨询服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合法律法规和行业标准的工程标准化建设技术咨询服务，确保服务质量。
二、咨询服务方式2.1 乙方应按照甲方的要求，提供书面或口头咨询服务，确保咨询内容准确、清晰。
2.2 乙方应及时回复甲方提出的问题和疑虑，协助解决技术难题，确保工程标准化建设进展顺利。
三、服务费用3.1 甲方应按照双方约定的支付方式，及时支付乙方提供的工程标准化建设技术咨询服务费用。
3.2 乙方应在服务期限内，按照双方约定的标准收费标准，提供工程标准化建设技术咨询服务，并提交相应的结算报告。
四、保密条款4.1 双方应对在履行合同过程中获悉的对方的商业秘密和技术秘密保密。
4.2 在合同终止或解除后，双方仍应对履行合同过程中获悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任，不得擅自披露。
五、违约责任5.1 如因一方违反本合同规定致使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方未按约定时间或质量要求提供工程标准化建设技术咨询服务的，应按照合同的约定承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 本合同条款的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本合同引起的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他7.1 本合同自双方签署之日起生效，至双方完成服务目的并结清费用后终止。
7.2 除本合同另有约定外，未尽事宜由双方协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于【工程标准化建设技术咨询合同】的一份文本，具体内容仅供参考，具体合同内容以双方协商后签署的正式文件为准。
2024年建设工程技术咨询合同参考范文
2024年建设工程技术咨询合同参考范文合同编号：甲方：（委托人名称）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：传真：电子邮件：乙方：（技术咨询公司名称）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：传真：电子邮件：鉴于甲方拟委托乙方提供建设工程技术咨询服务，根据友好协商，双方达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求，提供建设工程技术咨询服务，包括但不限于：项目规划、技术分析、工程设计、施工监理等方面的咨询服务。
1.2 乙方应当按照国家法律法规和相关行业标准，为甲方提供专业、全面的技术咨询服务，并确保服务质量和服务效果。
1.3 甲方应当配合乙方的工作，提供必要的信息和文件，保证乙方顺利开展技术咨询服务工作。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为（具体时间段），服务期限届满时，本合同自动终止，除非双方协商一致延长服务期限。
2.2 在服务期限届满之前，任何一方均不得 unilaterally终止本合同，如有特殊情况需要终止本合同，应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的服务价格清单，按照约定的时间及方式结清服务费用。
3.2 如乙方提供的服务超出约定的工作量范围，甲方应根据实际情况支付额外的服务费用。
第四条保密责任4.1 乙方承诺严格遵守国家法律法规和相关行业标准，对甲方的商业秘密和技术资料进行严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露。
4.2 甲方同样应对乙方的商业秘密和技术资料进行保密，不得擅自泄露给第三方。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同的任何规定，给对方造成经济损失，违约方应对受损害方进行赔偿。
5.2 双方如因不可抗力导致未能履行本合同的全部或部分义务，不承担违约责任，但应及时通知对方并就解决措施进行协商。
第六条其他事项6.1 本合同未尽事宜，双方可协商修改或补充，补充协议具有与本合同同等效力。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程技术咨询合同工程名称：东涌镇2017年度第二批水务分级建设技术咨询工程地点：广州市南沙区东涌镇合同编号：设计证书等级：工程勘察证书：发包人：广州市南沙区东涌镇人民政府承包人：签订日期：年月日发包人：广州市南沙区东涌镇人民政府承包人：发包人委托承包人承担东涌镇2017年度第二批水务分级建设技术咨询，工程地点为广州市南沙区大岗镇，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程技术咨询管理法规和规章。
3.建设工程批准文件二.设计咨询服务依据2.1发包人给承包人的委托书；2.2发包人提交的基础资料；2.3技术咨询采用的主要技术标准是：1）《防洪标准》（GB50201—2014）2）《堤防设计规范》（GB50286—2014）3）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T191—2008）4）《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55—2005）5）《工程测量规范》（GB50026—2007）6）《南沙新区村级水务项目“以奖代补”实施细则》7）现行的有关行业技术规范及广州市有关规划、规定。
三.合同文件的优先次序构成本合同的文件或视为是能互相说明的，如果合同文件中存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断；3.1合同书3.2发包人的要求及委托书四.本合同项目的名称、规模、阶段、投资及工作内容项目概况：该项目范围对东涌镇内18段河涌的清淤施工、2段河涌的堤围硬底化施工项目进行勘察测量、方案编制（含估算）、技术指导、绘制竣工图、编制项目完工结算资料。
承包内容及规模：该项目范围对东涌镇内18段河涌的清淤施工、2段河涌的堤围硬底化施工项目进行勘察测量、方案编制（含估算）、技术指导、绘制竣工图、编制项目完工结算资料。
河涌及排灌渠（河）清淤类项目测量深度要求达到可研深度，测量范围包括项目弃土场及清淤河涌水上、水下地形，测量工作分为两阶段，第一阶段为项目启动时的测量工作，地形测量比例尺为1:500，横断面测量间距可在20~50m之间；第二阶段为项目完工后的复测工作，对于复测中的控制测量利用第一阶段控制测量成果，不重复进行控制测量，地形测量比例尺为1:500，横断面测量间距为100m。
其余类型项目只需一次测量，测量要求可参照上述第一阶段测量要求执行,农田排灌类测量要求达到施工图深度，测量成果需满足设计深度要求。
村居生活污水末端收集处理项目测量要求达到可研深度，堤防等级4、5级，方案编制具体包括报告文本、施工图简图和投资估算三部分：报告文本中应包括项目名称、项目范围、主要建设内容、技术要求、施工过程中注意事项、组织方式、青苗补偿情况、弃泥弃渣点、建后维护方案承诺事项等；施工简图应含项目位置示意图、平面布置图、主要结构平面、断面图和项目用地范围等；投资估算应有工程量清单、估算单价和估算总价。
18条河涌清淤总长度约24.7公里，2条河涌堤顶硬底化总长度约1.55公里，项目估算投资约1781万元。
合同工期：①勘察测量工期：合同签订后，承包人收到招标人发出具备进场条件的的通知起计20 日历天内提交勘察成果文件。
如果延误工期，承包人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。
②方案编制工期：中标人应在合同签订15日历天内完成方案编制，方案确定后 15日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后，自接到业主正式通知后20日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 5日历天内完成补充、修改，设计代表常驻施工现场。
如果延误工期，承包人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。
③竣工图编制工期：工程竣工后10日历天内完成竣工图编制。
④结算编制工期：工程竣工验收报告经招标人认可后28日历天，承包人向招标人递交竣工结算报告及完整结算资料。
五.承包人向发包人交付的资料文件、份数及时间。
发包人要求承包人开展项目相应阶段工作15天内，承包人向发包人提交相应阶段工作的成果资料6份。
六.费用经双方商定，本合同的技术咨询费暂定发包价：78.62483万元（其中测量费、复测费合计暂定价为24.6456万元，按实际工程量结算，如实际工程量结算价超过暂定价，则以暂定价为准）。
最终技术咨询费按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号）、《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价[2000]8号）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）、《关于开展工程建设设计咨询试点工作的通知》（穗建技[1999]313号)及《南沙新区村级水务项目“以奖代补”实施细则》（穗南区环水〔2017〕51号）计取。
七.支付方式本项目费用于工程竣工验收通过且工程保修责任终止证书颁发后28天内，由发包人一次性支付。
八.双方责任8.1发包人责任8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
若发包人逾期提供有关资料、文件的，承包人应及时书面通知发包人提供，否则视为发包人已如期提供。
承包人确认，本合同签订时同时发包人已依约提供上述有关资料、文件，符合约定开工条件，工期起计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付技术咨询文件时间顺延；发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。
8.1.2发包人变更设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人返工时，双方除另行协商补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量支付返工费。
8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，如技术咨询人未开始技术咨询工作的，不退还发包人已付的定金；已开始技术咨询工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
8.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付技术咨询文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理技术咨询周期，且发包人应支付赶工费。
8.2承包人责任8.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行技术咨询服务，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付技术咨询文件（出现8.1.1、8.1.2规定有关交付设计顺延的情况除外）。
并对提交的技术咨询文件的正确性、完整性、时效性负责，并满足报批要求。
8.2.2承包人对技术咨询文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最多与免收的设计费金额相等。
8.2.3由于承包人原因，延误了技术咨询文件交付时间，承包人每延误一天，应减收项目设计费的千分之二。
延误超过30天以上时，发包人有权解除合同，不予支付相应费用，并书面通知发包人。
8.2.5承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容作必要的调整补充。
承包人按合同规定时限交付技术咨询文件且一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工的，承包人仍负责上述工作，但可按所需工作量向发包人收取咨询服务费，收费数额由双方商定。
8.2.6承包人依法开具发票（税费由承包单位支付并承担）向发包人提出请款申请，发包人收到承包人的上述请款申请及请款资料后依据政府结算部门的审核结算及付款要求由发包人以转账方式向承包人支付的咨询服务费，由于政府结算部门的原因导致未能如期付款的不视为发包人逾期支付承包人技术咨询服务费，发包人无需因此承担逾期付款的违约责任。
8.2.7若承包人私自分包技术咨询任务的即视为根本违约，除扣除全额咨询费用外，还须承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。
8.2.8承包人就本合同项目所形成的相关成果资料（含电子版）所有权及知识产权均属于发包人，未经发包人书面同意，承包人不得发生使用、变更使用、转让、发布上述成果资料等其他侵犯上述资料知识产权的行为。
发包人除按照本合同约定支付承包人技术咨询服务费外无需因此再支付承包人其他任何报酬或费用。
九.保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目之外的项目。
若发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应的赔偿责任。
十、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交发包人所在地人民法院起诉。
十一、合同生效及其他11.1为履行本合同的需要，发包人可以要求承包人派专人临时性驻施工工地现场配合解决相关问题，除按本合同已付费用外，发包人无需因此承包人任何费用。
发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
11.2承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收完成为止。
11.3本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要承包人配合建筑材料、设备加工订货时，所需费用由发包人承担。
11.4发包人委托承包人承担本合同以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
11.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.6本合同经双方签字盖章即生效，一式8份，其中正本2份，双方各执1份；副本6份，发包人4份，承包人2份。
11.7双方认可的往来传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部份，与本合同具有同等的法律效力。
11.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
发包人：广州市南沙区东涌镇人民政府（盖章）承包人：（盖章）法人代表人或委托代理人（签字）：法人代表人或委托代理人（签字）：项目联系人（签字）：项目联系人（签字）：（签字）：地址：广州市南沙区东涌镇吉祥北路1号地址：邮政编码：邮政编码：联系电话：联系电话：传真：开户银行：银行帐号：发包通知书：。