一般情况下承包商可以索赔哪些费用教学内容
总价合同工程量减少如何索赔
总价合同工程量减少如何索赔在建设工程中，总价合同是一种常见的合同方式。
在这种合同中，承包商按照招标文件中的工程量清单和工程图纸等资料，结合自己的成本和利润，提交一个总的报价，双方达成一致后签订合同。
然而，在施工过程中，由于种种原因，工程量的减少是一种常见的情况。
那么，在这种情况下，承包商应该如何进行索赔呢？首先，我们需要了解的是，工程量的减少是否属于合同变更。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同变更应当经过双方协商一致。
如果工程量的减少是由于发包人的原因，如设计变更、取消部分工程等，那么这属于合同变更的范畴。
在这种情况下，承包商可以依据合同约定和相关法律法规，向发包人提出索赔。
那么，承包商在索赔时需要提供哪些证据呢？一般来说，承包商需要提供以下证据：1. 合同文件：包括合同条款、工程量清单、图纸等，这些文件是承包商进行索赔的基础。
2. 变更通知：如果是发包人提出的工程量减少，那么发包人应当出具书面的变更通知。
承包商需要提供这份通知作为证据。
3. 施工记录：包括施工日志、现场照片、视频等，能够证明工程量减少实际情况的记录。
4. 费用计算：承包商需要提供详细的费用计算依据，包括人工费、材料费、机械使用费等，证明因工程量减少而导致的损失。
5. 其他相关证据：如会议纪要、往来函件、签证等，能够证明承包商在工程量减少情况下所采取的措施和发生的费用。
在提供了充分的证据后，承包商可以依据合同约定和相关法律法规，向发包人提出索赔。
索赔的方式主要有以下几种：1. 延长工期：如果工程量的减少导致承包商无法按照原定的工期完成工程，那么承包商可以要求延长工期。
2. 增加费用：承包商可以要求发包人支付因工程量减少而导致的直接损失，如人工费、材料费、机械使用费等。
3. 赔偿损失：如果工程量的减少给承包商造成了较大的损失，如错过了其他工程的机会等，那么承包商可以要求发包人进行赔偿。
总之，在总价合同工程量减少的情况下，承包商应当依据合同约定和相关法律法规，积极维护自己的权益。
施工工程索赔制度内容包括
施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔：指按照合同约定或相关法律规定，施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题，合同约定了索赔条件和赔偿标准。
2. 非法索赔：指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等，严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。
3. 协商解决和仲裁裁决：在发生索赔纠纷时，双方应首先进行协商，如无法达成一致意见，可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。
二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请：当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据和资料。
2. 审查申请：业主收到索赔申请后，应认真审查申请材料，核实索赔事实和合法性，进行初步评估和处理。
3. 协商解决：双方应尽量在协商解决的原则下，达成一致意见，协商解决索赔问题，保障双方的权益。
4. 仲裁解决：如双方无法在协商解决中达成一致意见，可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决，最终获得裁决结果。
5. 执行结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应按照裁决结果执行，保障索赔问题的合法性和有效性。
三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任：在提出索赔申请时，应明确索赔责任的归属，确保索赔的合法性和有效性。
2. 提供证据资料：在提出索赔申请时，应提供充分的证据和资料，以确保索赔事实的真实性和可靠性。
3. 协商诚信：在协商解决索赔问题时，双方应本着诚信原则，认真协商解决问题，取得双方满意的结果。
4. 遵守裁决结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应遵守裁决结果，确保索赔问题得到有效解决。
四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势：建立施工工程索赔制度，有利于维护双方的合法权益，促进工程建设的有序进行，确保工程质量和进度的顺利达到目标。
2. 不足：在实际操作中，施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题，需要不断完善和提高。
总之，施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。
工程合同索赔条款
工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方（业主）与乙方（承包商）在签订本工程合同时，应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素，并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜，确保工程项目的顺利进行。
第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应根据合同规定和实际情况协商解决。
第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时，应及时书面通知对方，并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。
2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应，并提出处理意见。
3. 双方应协商一致后签署索赔协议书，作为合同的补充文件。
第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。
2. 若因工程延期导致的索赔，应考虑延期对工程进度的影响，以及可能产生的间接损失。
第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？
【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。
按我国现行规定(参见建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》)，建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。
我国的这种规定，同国际上通行的做法还不完全一致。
按国际惯例，建安工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费；间接费包括现场管理费、保险费、利息等。
一般承包商可索赔的具体费用内容如图1所示。
从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用。
但是，对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。
哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。
(1)人工费人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。
如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
承包商应该建立健全的物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，建立领料耗用制度，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。
为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。
(3)施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
工程建设合同费用索赔及反索赔的措施
工程建设合同费用索赔及反索赔的措施1、合同索赔的准则根据合同受理或驳回承包人向业主的索赔，其主要工作内容有：在承包人提出索赔申请后，监理工程师根据合同对索赔申请的理由及各项记录进行认真客观的审核与证实。
对索赔理由成立的按规定程序报告业主。
对业主向施工单位提出索赔时，项目监理机构必须公正、忠实地维护业主的利益。
2、合同索赔的处理程序无论是承包商向业主索赔，还是业主向在承包商索赔，监理人在收到索赔报告后，将在对索赔的事实依据进行行审查、复核、分析和评价的基础上，起草索赔评价报告，由总监理人审查后主持召开会议，就索赔报告的评价与业主协商，并根据业主的意见对索赔评价报告进行修改并通知承包商。
在通知双方后，总监理人将主持会议，就索赔事项与承包商和业主进行谈判或协商，如果在业主与承包商之间达成一致，监理人将拟订报告，通知业主和承包商，并在随后的中期支付中将承包商应得到的补偿费用支付给承包商，或将业主应得到的费用从给承包商的付款中扣除；如果协商未能达成一致，监理人将根据双方的申述和索赔评价报告，作出监理人决定，并连同索赔评价报告一起分别送达业主和承包商。
如果业主或承包商任何一方对监理人的决定存在质疑，他应书面通知监理人，在这种情况下，索赔事项将成为争议，并按争议的解决办法进行处理。
3、合同索赔评价监理人将本着实事求是的原则，以合同为准绳，以事实为依据，站在公正的立场上进行索赔的评价。
在索赔评价工作初步完成后，首先将与业主协商，征求业主的意见，以形成能为业主所能接受的监理人决定。
然后，监理人应就索赔事件的任何疑问在业主和承包商之间友好协商，力求达成一致，使合同索赔得到公正、合理并使双方都能满意或接受的解决，以利于合同工程顺利实施。
对于任何索赔报告，将按下列要求进行审查并作出评价：1）索赔报告是否在合同规定的时间内提出，否则监理人将确定合同索赔超过了时效而予以拒绝；2）造成损失或延期的事实是否真实可靠，符合工程的实际状况；3）合同索赔要求是否与合同条款的规定一致，确定索赔要求中按照合同文件的规定可以索赔的项目；4）对索赔的支持文件逐一进行调查、核实、取证、分析和论证，分析所提供的证据是否真实、合法、有效，从而确定能够支持索赔的有效证据，对其它证据的无效性提出充分的理由和证据进行论证；5）分析索赔事件产生的原因以及对责任或风险的分析是否正确合理，确定能够进行索赔的事实以及责任或风险的分配；6）对工期延长计算书中的工时工效、工期计划、关键路线分析和工期计算成果合理性进行分析和评价，提出应延长的中间或最终完工日期的初步意见；7）对索赔的费用计算依据、计算方法、取费标准及计算过程及其合理性逐项进行审查，提出合理赔偿费用的初步意见。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
工程索赔流程及工程索赔流程图
工程索赔流程及工程索赔流程图工程索赔程序五步工程索赔程序五步，如果发生纠纷可以申请诉讼，这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益，很多人或许不清楚它的流程是什么，下面来介绍一下工程索赔程序五步是什么？工程索赔程序五步11、承包商递交索赔意向书在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：(1)事件发生的时间和情况的简单描述;(2)索赔依据的合同条款和理由;(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。
此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是28天，当然这并非法律的强制性规定，合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部分，其中最主要的为索赔报告。
(参见文末工程费用索赔报审表)承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。
4、工程师审核索赔文件。
我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定，工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。
如果在28天内既未给予答复，也未对承包商作进一步要求的话，则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。
工程施工赔偿包括哪些
工程施工赔偿包括哪些在我国，工程施工赔偿主要是通过刑事责任、民事赔偿和行政赔偿等多种方式进行的。
在工程施工中，如果发生了人身伤害或者导致他人财产损失的情况，施工单位可能会被追究刑事责任。
在这种情况下，施工单位要承担相应的刑事责任，并且可能要对受害人进行赔偿。
此外，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，导致造成了工程结构安全隐患或者其他质量问题，施工单位也需要对此进行民事赔偿。
工程施工赔偿包括的内容主要有以下几个方面：1. 人身伤害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了工人或者其他相关人员的人身伤害，施工单位要对此进行赔偿。
人身伤害赔偿主要包括医疗费用、护理费用、误工费用、伤残赔偿金等。
2. 财产损失赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致他人财产损失，如房屋被损坏、财物被盗等，施工单位也需要对此进行赔偿。
财产损失赔偿主要包括修复费用、物品价值赔偿、被盗物品损失赔偿等。
3. 环境损害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了环境污染或者破坏，施工单位也需要对此进行赔偿。
环境损害赔偿主要包括环境恢复费用、环境修复费用等。
4. 违约赔偿：在工程施工中，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，如工程质量不达标、工程进度延误等，施工单位也需要承担相应的违约赔偿责任。
违约赔偿主要包括因违约造成的损失赔偿、违约金等。
5. 其他赔偿：工程施工赔偿还可能包括其他方面的赔偿，如诉讼费用、鉴定费用、律师费用等。
在工程施工中，工程单位和施工单位都应该加强对工程施工赔偿规定的了解，并严格按照相关法律法规履行相关责任。
只有这样，才能有效保障工程的正常进行，保障施工单位和相关人员的合法权益。
同时，在工程施工中，也应该做好防范工作，尽量避免因施工原因造成损失，确保工程施工的安全和顺利进行。
施工工程索赔制度
施工工程索赔制度一、总则1. 本索赔制度适用于所有参与本工程施工的承包商、分包商以及业主，旨在规范各方在施工过程中的索赔行为，确保工程顺利进行。
2. 索赔行为必须基于合同约定和相关法律法规，任何一方提出的索赔请求都应当有充分的事实依据和法律依据。
3. 本制度的解释权归项目管理部门所有，各部门和个人应严格遵守，不得擅自变更。
二、索赔条件1. 由于不可抗力导致工程延期或损坏，受影响方有权提出索赔。
2. 因业主要求变更设计或工程量导致成本增加，承包商可提出索赔。
3. 若因材料供应、设备故障等原因导致工程延期，相关责任方应承担相应的赔偿责任。
三、索赔程序1. 索赔意向通知：发现可能导致索赔的情况时，受影响方应在规定时间内向对方发出书面的索赔意向通知。
2. 索赔报告提交：在索赔事件发生后的一定期限内，提出索赔方应提交详细的索赔报告，包括索赔的原因、依据、金额及支持性文件。
3. 索赔审查与协商：接收索赔报告的一方应对报告进行审查，并在规定时间内给予答复。
双方应通过协商解决索赔问题，如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。
四、索赔时效1. 索赔意向通知应在索赔事件发生后的__天内提出。
2. 完整的索赔报告应在索赔事件发生后的__天内提交。
3. 索赔审查结果应在收到索赔报告后的__天内给出。
五、其他规定1. 所有索赔相关的文件和通信记录应妥善保存，作为日后可能的仲裁或诉讼的证据。
2. 本制度自发布之日起生效，如有更新，将另行通知。
六、结语施工工程索赔制度的建立和完善对于保障工程质量、控制成本和促进合作双方的和谐关系具有重要意义。
通过本制度的实施，可以有效地预防和解决工程过程中可能出现的争议，确保工程的顺利进行。
各方应本着公平、公正的原则，严格按照本制度的规定行事，共同维护工程的正常秩序和双方的合法权益。
建设工程索赔
1Z206060 建设工程索赔在国际工程承包市场上，工程索赔时承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段.1Z206061 索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿的行为.索赔是一种正当的权利要求,它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同依据的合情合理的行为.一、索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务和责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更；（4）工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
二、索赔分类（一）按索赔有关当事人分类（1）承包人与发包人之间的索赔；（2）承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人或发包人与供货人之间的索赔；（4）承包人或发包人与保险人之间的索赔。
（二）按照索赔目的和要求分类（1）工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；（2）费用索赔,即要求补偿经济损失,调整合同价格。
（三）按照索赔事件的性质分类（1）工期延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力时间等原因造成工期拖延的，承包人向发包人移出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔；（2）工期加速索赔,通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔;（3）工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加,承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔;（4）工程终止索赔,由于发包人违约或发生了不可抗力时间等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔;如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以对此提出索赔。
一般情况下承包商可以索赔哪些费用
一般情况下承包商可以索赔哪些费用
1.劳动力费用：承包商可以索赔跟项目相关的劳动力费用，包括工人
的工资、加班费、社会保险、福利等。
如果工人因为项目延期或其他原因
而被迫停工，承包商也可以索赔由此造成的劳动力费用损失。
2.材料费用：承包商可以索赔购买项目所需的材料费用，如水泥、钢筋、砖块等。
如果项目中发生了材料浪费、丢失或损坏，承包商也可以索
赔材料的损失费用。
3.设备租赁费用：如果项目需要租用额外的设备或机械，承包商可以
索赔设备租赁费用。
这包括租赁设备、机械或工具的费用，以及运输和安
装设备的费用。
4.监理费用：如果项目涉及到监理，承包商可以索赔监理费用。
监理
费用包括监理人员的工资、膳宿费、差旅费等。
6.经济损失费用：如果在项目执行过程中，由于业主方的原因或不可
抗力因素导致项目延期或变更，承包商可以索赔由此造成的经济损失费用，如利润损失、成本增加等。
7.法律费用：如果双方在合同执行过程中发生争议，承包商可以索赔
相关的法律费用，包括律师费、仲裁费、诉讼费等。
需要注意的是，具体的索赔范围和金额应在合同中明确规定。
双方在
签订合同时应详细讨论并约定索赔的条件和限制。
此外，在索赔前，承包
商通常需要提供相关的证据，如合同、发票、报价单、劳动合同、人员名
单等，以支持其索赔请求。
《招投标与合同管理》第九章索赔管理
第九章索赔管理一、单选题1.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（ A ）。
A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式C.解决起来较容易的一种方式D.容易取得索赔成功的一种方式2.发包方向承包方索赔的事件( C）A. 物价暴涨B. 发现地下障碍和文物费用增加C. 工程质量等级不符合合同约定D. 工程师指令错误造成费用增加3．施工中的费用索赔出现的原因是（C）A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿4.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（B）A. 建设单位未及时供应施工图纸B. 施工单位施工机械损坏C. 业主原因要求暂停全部项目施工D. 因设计变更而导致工程内容增加5.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）。
A.费用由工程师承担，工期由承包方承担B.费用由承包人承担，工期由发包方承担C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担6.下列关于施工索赔的说法中错误的是（B）。
A.索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B.索赔是单向的C.索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D.在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失7.下列关于施工索赔的说法不正确的是（D）。
A.索赔是合同管理的重要环节B.索赔要求提高文档管理的水平C.索赔是计划管理的动力D.索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段8.单项索赔（A）。
A.是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B.是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C.是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔D.是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔9.下列关于施工索赔的处理过程正确的是（A）（1）意向通知（2）证据资料准备（3）索赔报告的编写（4）提交索赔报告（5）索赔报告评审（6）谈判解决（7）争端的解决A.（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）B.（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C.（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）D.（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）10.某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（A）A.单项索赔B.总索赔C.明示索赔D.默示索赔11.承包人发出索赔意向通知后，（D）有权不马上处理该项索赔。
工程合同索赔程序简述
工程合同索赔程序简述一、索赔的前提条件在启动索赔程序之前，必须明确索赔的前提条件。
通常情况下，索赔应当基于以下条件之一：1. 合同条款明确规定了索赔的权利和程序。
2. 双方事后达成了索赔的共识。
3. 根据相关法律法规，承包商有权提出索赔。
二、索赔通知一旦发现可能产生索赔的情况，承包商应立即书面通知项目业主或其代表。
通知中应包括索赔的原因、预计的额外成本或损失以及任何支持性文件或证据。
三、索赔报告的提交承包商应在合同约定的时间内，或者在合理的时间内（如果没有具体约定），提交详细的索赔报告。
该报告应包括以下内容：1. 索赔事实的详细描述。
2. 索赔金额的计算方法和依据。
3. 相关证据材料，如照片、记录、发票等。
4. 对项目进度的影响评估。
四、索赔的审查与协商项目业主或其代表收到索赔报告后，应及时进行审查。
审查过程中可能需要与承包商进行沟通，以便澄清事实、补充信息或讨论解决方案。
双方应本着公平和诚信的原则，通过协商解决索赔问题。
五、索赔的批准与支付如果索赔成立，项目业主应根据协商结果批准索赔金额，并在约定的时间内完成支付。
如果双方无法达成一致，可以按照合同条款约定的争议解决机制进行处理，如调解、仲裁或诉讼。
六、记录与归档无论索赔是否成功，都应对整个索赔过程进行详细记录，并将所有相关文件进行归档。
这些记录和文件将有助于未来类似情况的处理，也可能成为后续争议解决的重要依据。
七、注意事项在整个索赔过程中，以下几点需要特别注意：1. 保持沟通的透明性和及时性。
2. 确保所有索赔材料的真实性和合法性。
3. 遵守合同约定的索赔程序和时间限制。
4. 在必要时寻求专业法律或技术意见。
建设工程合同索赔分类
建设工程合同索赔分类
一、工期索赔
工期索赔通常发生在工程实际完成时间与合同约定的时间不一致时。
这种索赔可以进一步
分为以下几类：
1. 延期索赔：当施工进度因甲方原因或其他不可抗力因素导致延误时，乙方可向甲方提出
延期索赔。
2. 加速索赔：若甲方要求乙方加快施工进度，导致乙方增加成本，乙方有权提出加速索赔。
3. 暂停施工索赔：由于甲方原因或不可抗力导致工程暂停施工，乙方可根据实际情况提出
索赔。
二、成本索赔
成本索赔涉及因合同条款变更、市场价格波动或其他因素导致的额外成本。
这类索赔包括：
1. 变更索赔：工程设计或规格变更导致乙方成本增加时，乙方可提出变更索赔。
2. 价差索赔：由于材料、设备等价格变动超出合同约定范围，乙方可要求调整合同价款。
3. 额外工作索赔：乙方在执行非合同范围内的额外工作时，有权要求额外的费用补偿。
三、质量索赔
质量索赔发生在工程质量不符合合同要求时。
这类索赔主要包含：
1. 缺陷修复索赔：若工程存在质量问题，需乙方负责修复，由此产生的费用应由责任方承担。
2. 质量保证索赔：若乙方未能达到合同约定的质量标准，甲方可要求赔偿或修复。
四、其他索赔
除了上述常见类型外，还可能涉及一些特殊情况的索赔，如：
1. 知识产权索赔：涉及专利、版权等知识产权侵权时的相关赔偿。
2. 环保索赔：因工程实施过程中违反环保法规而产生的罚款或修复费用。
结语。
建设工程施工索赔费用
建设工程施工索赔费用随着社会经济的不断发展和建筑行业的蓬勃发展，建设工程施工索赔费用问题也逐渐受到了广泛关注。
建设工程施工索赔费用是指由于合同变更、工程延期、工程部件损坏等原因导致的施工单位对业主提出的索赔要求。
在建设工程项目中，施工索赔费用是一个非常复杂的问题，需要在合同约定的范围内充分协商，确保双方的利益最大化。
本文将从建设工程施工索赔费用的定义、分类、处理方法等方面进行详细介绍。
一、建设工程施工索赔费用的定义建设工程施工索赔费用是指施工单位因遭受工程发生合同变更、工程延期、工程设计错误、工程部件损坏等问题而向业主提出的索赔要求。
施工索赔费用是建设工程施工合同履行过程中不可避免的问题，但在日常工作中却往往被忽略或者轻视，导致纠纷的发生。
二、建设工程施工索赔费用的分类建设工程施工索赔费用可以分为合同索赔费用、暂列索赔费用和追索索赔费用等几类。
1. 合同索赔费用：合同索赔费用是指双方在合同约定的范围内因合同变更、工程延期等问题导致施工单位提出的索赔要求。
合同索赔费用是最常见的一种索赔费用，也是施工单位的合法权益。
2. 暂列索赔费用：暂列索赔费用是指施工单位在工程施工过程中预先计算并暂记的索赔费用，一般用于计算工程造价。
暂列索赔费用是建设工程施工索赔费用中一个重要部分，对施工单位的资金预算和工程造价有着重要的影响。
3. 追索索赔费用：追索索赔费用是指施工单位在工程竣工后对业主提出的索赔要求，主要是由于工程设计错误、工程部件损坏等原因导致的费用。
追索索赔费用是建设工程施工索赔费用中最复杂的一种，往往需要通过法律手段解决。
三、建设工程施工索赔费用的处理方法处理建设工程施工索赔费用的过程需要遵循一定的程序和方法，主要包括以下几个方面：1. 对索赔要求进行认真分析：施工单位在提出索赔要求之后，业主需要认真分析索赔的依据、金额以及合理性等方面，判断索赔是否成立。
如果索赔是合理的，业主应积极协商解决，并签订索赔协议。
哪些费用是不允许索赔的
哪些费用是不允许索赔的一般情况下承包商可以索赔哪些费用2009-04-02 16:54一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。
承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：1、人工费。
可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；c、超过法定工作时间的加班劳动费用；4）、法定人工费的增长等。
2、材料费。
可以作为承包商材料费的索赔主要有：a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。
3、施工机械使用费。
可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费；b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费；c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。
4、管理费。
管理费的索赔包括工地管理费、总部管理费和其他直接、间接产生的费用。
具体包括管理人员工资、办公费、通信费、交通费，财务管理费等5、利润。
如果是由业主方失误造成承包商损失的，可以索赔利润，但如是业主方难以预见的事项造成的损失，承包商一般是不能索赔的，在FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件中，承包商可以得到利润索赔的情形有：a、工程师或业主提供的施工图或批示错误；b、业主未能及时提供施工现场；c、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；d、不可预见的自然条件；e、服从工程师的指示进行试验（不包括竣工试验），或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；f、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同；g、应属于雇主承担的风险等。
工程项目合同管理第七章 工程索赔
【案例】某公路项目工程在施工过程中，陆续发生了如பைடு நூலகம்索赔事件 （假定索赔工期与费用数据均符合实际）：
（1）施工期间，承包方发现施工图纸有误便向监理单位汇报，随后 设计单位进行修改，但图纸修改造成停工30天。承包方提出费用补偿3 万元与工期延期30天的要求。
（2）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，业主代表下达了 暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平 均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工 程延期10天与费用补偿2万元的要求。
第四节 费用索赔管理
❖ 一、概念
费用索赔：指承包人向发包人要求补偿不应该由承包人承担的合理的经济损失或 额外开支。
❖ 二、索赔费用组成 1、人工费 2、材料费 3、机械费 4、分包费 5、工地管理费 6、利息 7、总部管理费 8、利润
第四节 费用索赔管理
❖ 三、费用索赔计算 ❖ （一）总费用法
计算出该工程的总费用，减去合同报价，即为索赔额（该方法不尽合理） 改进总费用法：具体核实已开支的实际费用，取消其不合理部分，以求接近实际情 况，在计算索赔金额时间只考虑事件影响时间段，而非总工期。
以实际延误天数作为工期延长天数。 （2）工程变更 （3）工程中断
第三节 工期索赔管理
2、工期影响的计算方法： （1）网络计算法
网络计算法通过对比分析干扰事件发生前后的施工网络进度计划，得出工期值之差， 计算索赔值。
【案例】某建设工程项目，合同工期12个月。承包人向监理机构呈交的施工进 度计划如下图所示。（图中工作持续时间单位为月）
（5）由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长 度增加了5米，业主代表向承包方下达了变更指令，承包方收到变 更指令后及时向该桥的分包商发出了变更通知。分包单位及时向承 包方提出了索赔报告，报告内容包括：
工程索赔有哪些种类
工程索赔有哪些种类近年来，随着工程施工合同以及相关管理手续的逐步完善，施工企业通过法律手段维护自身利益的意识也逐渐增强，其中在索赔管理上的体现尤为显著。
目前，集团公司发生的工程索赔类案件无论在数量或金额上都呈不断递增的趋势，这就要去我们在工程管理中，要不断加强内部管理，严格履行合同，提高管理人员素质，加强合同管理，降低法律风险，维护集团公司合法权益不受侵害。
近期，微法制专栏将针对常见的几类工程索赔问题进行简单的阐述，以期对项目管理能有所帮助，本期先就工程索赔形式进行简单说明。
工程索赔是指承包方在合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己过错、属于应由业主承担责任的情况所造成的实际损失，凭有关证据向业主方提出请求给予补偿的要求，包括要求经济补偿和工期延长两种情况。
但应注意的是，索赔仅仅是承包方对其实际损失或额外费用请求给予补偿的一种要求，对业主不具有惩罚性。
实践中，常见的索赔形式主要有以下几种：(一)因合同文件引起的索赔工程实践中，合同文件的范围较广，种类繁多，其中最主要的文件是合同条件、技术规范说明等。
一般来说，在索赔案例中，图纸和规范方面发生的问题较少，关于合同文件、工程量和价格等方面出现的问题较多。
有关合同文件的索赔常见于如下三个方面：1、因施工合同文件的组成问题引起索赔。
施工合同是在投标后经双方充分协商、修改确定的，如果修改时双方已将投标前后承包方与业主或招标委员会的来往函件澄清后写入合同补遗文件并签字确认，就应当做出“合同正式签字以前的各种来往文件均不再有效”的声明。
如果没有这个声明，当来往函件内容与合同内容发生矛盾时，双方容易发生争执而导致索赔。
再如，双方签字的合同中表明业主已经接受了承包商的投标书中某处附有说明的条件，这些说明就可能被视为索赔的依据。
2、设计图纸或工作量表中的错误引起索赔。
由于人为原因，招标文件中的图纸或工作量表难免会出现错误，但如果由于改正这些错误而使费用增加或工期延长，承包方有权提出索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一般情况下承包商可以索赔哪些费用
一、承包商可以索赔的费用
一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。
承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：
1、人工费。
可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：
a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；
b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；
c、超过法定工作时间的加班劳动费用；
d、法定人工费的增长等。
2、材料费。
可以作为承包商材料费的索赔主要有：
a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；
b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；
c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。
3、施工机械使用费。
可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：
a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费；
b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费；
c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。
4、管理费。
管理费的索赔包括工地管理费、总部管理费和其他直接、间接产生的费用。
具体包括管理人员工资、办公费、通信费、交通费，财务管理费等
5、利润。
如果是由业主方失误造成承包商损失的，可以索赔利润，但如是业主方难以预见的事项造成的损失，承包商一般是不能索赔的，在国际咨询工程师联合会合同条件中，承包商可以得到利润索赔的情形有：
a、工程师或业主提供的施工图或批示错误；
b、业主未能及时提供施工现场；
c、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；
d、不可预见的自然条件；
e、服从工程师的指示进行试验（不包括竣工试验），或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；
f、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同；
g、应属于雇主承担的风险等。
6、利息。
如非因承包商的原因，工程变更或工期延误，承包商增加投资，
或业主拖期支付工程款，都有可能会给承包商造成一定的经济损失，因此在承包商提出给付时也会提出利息的索赔。
利息索赔一般包括：
a、业主拖期支付工程进度款或索赔款的利息；
b、由于工程变更和工期延长所增加投资的利息；
c、业主错误扣款的利息。
另外，如果工程部分包给分包商的，分包商的索赔款也适用上述各项费用，当分包商提出索赔时，其索赔要求应列入总包商的索赔要求中一并提交。
二、承包商不能索赔的费用
施工索赔中一般以下费用是不允许索赔的：
1、承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用；
2、承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用；
3、承包商进行索赔工作的准备费用；
4、索赔款处理期间的利息；
5、工程有关的保险费用。
三、承包商可以索赔费用计算
1、人工费的计算：计算索赔的人工费，需要知道人工费的单价和人工的消耗量。
人工费的单价：首先要按照报价单中的人工费标准确定。
如果是额外工作要按照国家或地区统一制定发布的人工费定额计算。
人工的消耗量，要按照现场实际记录、工人的工资单据以及相应定额中的人工的消耗量定额来确定。
2、材料费的计算：计算索赔的材料费，要知道增加的材料用量和相应材料的单价。
增加材料用量的计算，要依据增加的工程量和相应材料消耗定额规定的材料消耗量指标确定实际增加的材料用量。
材料单价＝（供应价＋包装费＋运输费＋运输损耗费）*（1＋采购保管费率）－包装品回收值。
材料费=工程量*每单位工程量材料消耗量标准*材料单价。
3、施工机械使用费的计算：计算施工机械使用费，分具体情况采用不同的处理方法，1、如果是工程量增加。
按报价单中的机械台班费用单价和相应工程增加的台班数量，计算增加的施工机械使用费。
2、非因承包商的原因导致施工机械窝工闲置。
如是承包商自有机械设备，窝工机械费按照折旧台班费计算，如使用的租赁设备，租赁价格合理的，有租赁收据，可以按照租赁价格计算窝工的机械台班使用费。
3、施工机械降效。
如非承包商原团导致的施工效率降低，造成工期拖后的会增加相应的施工机械费用，确定机械降低效率导致的机械费的增加，以下列公式计算：
实际台班数量＝计划台班数量×（1+（原定效率―实际效率）/原定效率）增加的机械台班数量＝实际台班数量－计划台班数量
机械降效增加的机械费＝机械台班单价×增加的机械台班数量
4、管理费的计算：计算管理费分工地管理费计算和总部管理费计算...
5、工地管理费计算：如非因承包商的原因导致现场施工工期延长，增加的
管理费，按原报价中的工地管理费平均计算，如下公式：
索赔的工地管理费总额=合同价中工地管理费总额/合同总工期×工程延期的天数
6、总部管理费计算：
按投标书中总部管理费的比例计算公式为：
总部管理费＝合同中总部管理费率×（直接费索赔款＋工地管理费索赔款）按照原合同价中的总部管理费平均计取公式为：
总部管理费＝合同价中总部管理费总额/合同总工期×工程延期的天数
7、利润计算:索赔利润款额的计算通常是与原中标合同价中的利润率保持一致公式为：
利润索赔额＝合同价中的利润率×（直接费索赔额＋工地管理费索赔额＋总总管理费索赔额）
8、利息的计算：承包商对利息索赔额可以采用以下方法计算，但无论采取那种方法，都应当在合同文件专用条款中或投标书附录中加以明确：
a、按当时的银行贷款利率计算；
b、按当时的银行透支利率计算；
c、按合同双方协议的利率计算。