2011年全国一级建造师习工程法规及知识》(4)
2011年一级建造师《建设工建法规及相关知识》考试真题
2011年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A、国务院主管部门B、最高人民法院C、国务院D、全国人大常委会2、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是（）。
A、合法行为B、无权代理C、不正当竞争D、滥用代理权3、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A、由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B、由被代理人独自向第三人承担责任C、由第三人自己承担损失D、由代理人独自向第三人承担责任4、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A、10B、20C、30D、505、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。
经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。
在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A、相邻权B、地役权C、土地出租权D、建设用地使用权6、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。
A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权7、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包 B专业分包 C专业承包 D劳务承包8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）。
2011年一级建造师《法规及相关知识》(3)第四部分
2011年一级建造师《法规及相关知识》（3）第四部分1Z306025 掌握施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定重点解析：掌握相关的规定。
1Z306026 掌握违法行为应承担的法律责任重点解析：案例中对违法行为应承担的法律责任有很好的解释，结合案例掌握该违法行为应承担的法律责任。
1Z306030 施工现场安全防护制度1Z306031 掌握编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定《建筑法》规定，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。
重点解析：建筑施工企业在编制施工组织设计时必须制定安全技术措施。
施工现场临时用电组织设计应包括下列内容：（1）现场勘测；（2）确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；（3）进行负荷计算；（4）选择变压器；（5）设计配电系统；（6）设计防雷装置；（7）确定防护措施；（8）制定安全用电措施和电气防火措施。
临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。
重点解析：掌握施工现场临时用电安全技术规范，并清楚施工现场临时用电组织设计应包括内容。
二、编制安全专项施工方案《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
重点解析：注意《建设工程安全生产管理条例》规定中是总监理工程师签字后实施，而不是监理工程师。
一建建设工程法规及相关知识2011年真题(可编辑修改word版)
全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》2011年真题（考试时间180分钟 满分130分）一、策项选择題70题，毎题1分・每题的备选項中，只有1个1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般規定与旧的伶别规定不一致，不能确定如何 适用时，由（ 〉裁决.A. 国务院主管部门 a E 高人民法院 C.国务院D.全国人大常委会2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金.业务员王某在与施工企业洽谈时 提出.合同定价遵守公司规定.但王某本人按毎台50元补贴施工企业.施工企业表示同 意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款人账.王某行为的法律定性是（ ）.A.合法行为 B.无权代理 U 不正当竞争D.洗用代理权3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（ ）.A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承損连带责任 B 由被代理人独自向笫三人承担责任 C. 由第三人自已承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任4：施工怎业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元.后来施工企业无力还贷・经诉讼 后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为】50万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵 押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（ ）万元.A. 10B. 20C. 30D. 505. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑林料。
经双方订立合同，约定 建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单•位提供场地.茯此合同中，建设单位 拥有的权利超（ ）・A.相邻权 B.地役权 C. 土地岀租权D.建设用地使用权聂符合题意）6.施工企业购买材料设备后交付承运人运箱，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣和足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）.A.抵押权B.质权C留置权 D.所有权7.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒増造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任.该责任在债的产生根据中风于（）之债.A.侵权B合同C无因管理 D.不当得利&施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料・应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质最检测单位进行检團.A.建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负贾人C施工企业质值管理人员 D.质鬣监谱部门9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按X •）.A.原企业的资质等级确定a降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定10・2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不潰足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）.A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年】月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生T 1989年进入乙国有•企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长11.根据相关法律规定.建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质童保修书的时间为（）A.竣工验收合格后R提交竣工験收报吿时C.竣工验收时° •D.交付使用时12.某建设工程施工项目招标文件宴求中标人提交19约担保.中标人拒绝提交，则应（）.A.按中标无效处理B视为放弃投标C.按废标处理D.视为放弃中标项目13.王某的日工资为80主.政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天风于法定休假日，4天属F前后两周的周末休息日.公司安排王某在这7天加班不能安排补休. 公司应当向王某支付加班费合计（）元.A. 560 K 1360C.800D. 112014・对干土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施.A.施工企业项目经理.现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人■总监理工程师15・当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）.A.建设单位可以要求分包单位和总旗包单位承担无限连带责任B建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利G总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作.关于甲权利义务的说法.正确的是（）.'A.甲应支付相应部分报昭a甲不得中途要求乙停止制作G甲应支付全部约定报酬 D.甲不用赔偿乙的损失17・下列责任种类中•属于行政处罚的是（）.A.管制a賠偿损失c返还财产a罚款18.经定作人同童，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成.关于责任承担的说法，正确的是（）. 'A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C牍揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责19.甲公司根据生效判决书向法院审请强制执行.执行中与乙公司达成和解协议.和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。
2011年一级建造师考试《法规及相关知识》名师剖析(4)
2011年一级建造师考试《法规及相关知识》名师剖析（4）一、建设工程工期建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
开工及开工日期、工程暂停施工、工期顺延、竣工日期等，直接决定了工期天数。
（一）开工及开工日期开工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。
承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师（指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同）提出延期开工的理由和要求。
工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。
工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
丁程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开丁要求，工期不予顺延。
因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
（二）暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
承包人应当按工程师要求停止施-，并妥善保护已完工。
程。
承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。
工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可白行复工。
因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。
因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
（三）工期顺延因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工。
条件；（2）发包人未能按约定日期支付工。
2011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》综合练习题及答案(冲刺).doc
2011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》综合练习题及答案(冲刺)12011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》综合测试题一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、下列法律规范性文件中，属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A、政府采购法B、民族区域自治法C、行政复议法D、劳动法2、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。
A、建筑法B、建设工程质量管理条例C、建设工程勘察设计管理条例 D 、建设工程安全生产管理条例3、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。
A、宪法至上B、新法优于旧法C、特别法优于一般法D、下位法优于上位法4、某施工单位承包某中学教学楼施工任务，工程完工后，审计机关对其进行审计。
在此过程中产生的法律关系，下列说法错误的是（）。
A、该施工单位与中学之间是民事商事法律关系B、该施工单位与中学之间的法律地位平等C、审计机关与施工单位之间是行政监督法律关系D、审计机关与中学之间是民事商事法律关系5、某施工企业派张某到甲公司购买一批建筑材料，张某用一份已盖有施工企业合同章的空白合同文本与甲企业签订了购买建筑材料的合同。
张某在合同签订后被企业辞退。
后甲公司交货，而施工企业未付款，双方产生纠纷，则甲公司应（）。
A．要求张某承担责任，支付货款B．要求施工企业支付货款C．因张某已被辞退，甲公司不承担责任D．张某和施工企业共同承担责任6、张某受李某的委托代理，与陈某签订了合同，但由于李某在委托之时授权不明，合同最终无法履行，为此李某和陈某都蒙受了一定的损失，则（）。
A.张某对陈某和李某的损失承担全部责任B.李某对陈某的损失承担全部责任，张某对李某的损失承担全部责任C.张某和李某对陈某的损失承担连带责任D.三方共同承担陈某和李某的损失7、施工单位甲由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料，于是，甲乙双方订立合同，约定甲向乙支付一定费用，甲可以通过乙厂内道路运送建筑材料。
2011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》综合练习题及答案(冲刺).doc
2011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》综合练习题及答案(冲刺)12011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》综合测试题一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、下列法律规范性文件中，属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A、政府采购法B、民族区域自治法C、行政复议法D、劳动法2、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。
A、建筑法B、建设工程质量管理条例C、建设工程勘察设计管理条例 D 、建设工程安全生产管理条例3、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。
A、宪法至上B、新法优于旧法C、特别法优于一般法D、下位法优于上位法4、某施工单位承包某中学教学楼施工任务，工程完工后，审计机关对其进行审计。
在此过程中产生的法律关系，下列说法错误的是（）。
A、该施工单位与中学之间是民事商事法律关系B、该施工单位与中学之间的法律地位平等C、审计机关与施工单位之间是行政监督法律关系D、审计机关与中学之间是民事商事法律关系5、某施工企业派张某到甲公司购买一批建筑材料，张某用一份已盖有施工企业合同章的空白合同文本与甲企业签订了购买建筑材料的合同。
张某在合同签订后被企业辞退。
后甲公司交货，而施工企业未付款，双方产生纠纷，则甲公司应（）。
A．要求张某承担责任，支付货款B．要求施工企业支付货款C．因张某已被辞退，甲公司不承担责任D．张某和施工企业共同承担责任6、张某受李某的委托代理，与陈某签订了合同，但由于李某在委托之时授权不明，合同最终无法履行，为此李某和陈某都蒙受了一定的损失，则（）。
A.张某对陈某和李某的损失承担全部责任B.李某对陈某的损失承担全部责任，张某对李某的损失承担全部责任C.张某和李某对陈某的损失承担连带责任D.三方共同承担陈某和李某的损失7、施工单位甲由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料，于是，甲乙双方订立合同，约定甲向乙支付一定费用，甲可以通过乙厂内道路运送建筑材料。
2011年一级建造师法规真题、解析解析
2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）代码332011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A．国务院主管部门B．最高人民法院C．国务院D．全国人大常委会2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是（）。
A．合法行为B．无权代理C．不正当竞争D．滥用代理权3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A．10 B．20 C．30 D．505．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。
经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。
在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A．相邻权B．地役权C．土地出租权D．建设用地使用权6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。
A．抵押权B．质权C．留置权D．所有权7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的9. 安全生产许可证的有效期为（）年A、1B、2C、3D、510、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。
一级建造师《工程法规》第四章知识点总结
一级建造师备考资料一级建造师《工程法规》第四章知识点总结1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度1Z304010建设工程合同制度一、要约与承诺1、要约邀请（1）要约和承诺是订立合同的必经阶段，要约邀请则不是，且没有法律约束力；（2）招标文件是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺。
2、要约的撤回与撤销（1）撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
（2）撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
3、承诺的生效与变更（1）承诺通知到达要约人时生效。
（2）受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。
二、工程欠款的利息支付1、利率标准（有约定的按约定，无约定的按法定）（1）当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；（2）没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
2、计息日（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
三、工程垫资的处理1、处理原则（1）有约定的按约定，但是超出法定部分的除外；（2）无约定的，不予支持。
2、具体规定（1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
（2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
（3）当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
四、合同效力1、无效合同与可撤销合同合同类型区别无效合同可变更或可撤销合同具体情形（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。
（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，但未损害国家利益；（2）因重大误解订立的；（3）在订立合同时显失公平的；（4）乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
2011年一建建造师《工程法规》真题及答案解析
2011年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。
A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会【答案】C【来源】第一章第一节 P6【考点】法的效力层级，需要由有关机关裁决适用的特殊情况。
【解析】P6《立法法》第 85 条第一款规定：“同一机关制定的新的一般规定与就得特别规定不一致时，由制定机关裁决。
”2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价 5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是()。
A.合法行为B.无权代理C.不正当竞争D.滥用代理权【答案】A【来源】第三章第一节 P92【考点】不正当竞争行为【解析】原题为 2006年司法考试卷三第 5题。
本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。
在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处 ;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。
经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。
经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须知实入帐。
接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。
(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第 2 行)非为考核无权代理或滥用代理权。
由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。
注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。
本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。
3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应(A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失)。
2011年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》讲义4
2011年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》讲义4劳动保护制度：二、劳动保护制度（一）劳动安全卫生（劳动保护）（二）女职工劳动保护（三）未成年工特殊保护（一）劳动保护（5条）1.用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，。
防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
2.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。
新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
4.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
5.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。
劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评检举和控告。
（二）女职工劳动保护1.禁止重体力禁止从事矿山井下、四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动。
2.经期保护不得安排女职工在经期从事同处、低温、冷水作业和一级体力劳动强度的劳动。
3.孕期保护不得安排女职工在怀孕期间从事第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。
怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
4.产假女职工享受不少于90天的产假。
5.哺乳期保护不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事三级体力劳动人哺乳期禁忌的劳动，不得延长工作时间和夜班。
（三）未成年工特殊保护1.未成年人是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。
2.不得安排从事矿山井下、有毒有害，四级体力劳动强度和其它禁忌从事的劳动。
3.用人单位应对未成年工定期进行健康检查。
劳动争议的处理：三、劳动争议的处理（一）协商1.非必要程序；2.形成和解协议，不具备强制执行力。
（二）调解1.非必要程序；2.主体－用人单位内部的劳动争议调解委员会；3.形成调解协议，不具备强制执行力。
2011年一级建造师法规真题、解析
2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）代码332011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A．国务院主管部门B．最高人民法院C．国务院D．全国人大常委会2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是（）。
A．合法行为B．无权代理C．不正当竞争D．滥用代理权3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A．10 B．20 C．30 D．505．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。
经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。
在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A．相邻权B．地役权C．土地出租权D．建设用地使用权6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。
A．抵押权B．质权C．留置权D．所有权7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的9. 安全生产许可证的有效期为（）年A、1B、2C、3D、510、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。
一级建造师考试《工程法规》章节试题(4)
一级建造师考试《工程法规》章节试题(4)建设工程基本法律知识1.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。
A.工程建设项目施工招标投标办法B.安全生产许可证条例C.安全生产法D.建筑业企业资质管理规定【答案】B【解析】根据《立法法》，法律由全国人大及常委会制定，行政法规由国务院制定，部门规章由国务院各部委制定。
2.在我国法律体系中，《招标投标法》属于( )部门。
A.民商法B.行政法C.经济法D.诉讼法【答案】A【解析】本题考点是法律体系。
物权法、合同法、侵权责任法、招标投标法等属于民商法;土地管理法、标准化法、节约能源法、反垄断法属于经济法。
行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、建筑法等属于行政法。
3.关于项目经理的说法，正确的是( )。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权B.施工项目可以没有经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】A【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。
C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。
所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。
4.施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是( )。
A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.安全管理部门负责人【答案】A【解析】本题考点是施工单位的安全生产责任制度。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责。
施工单位主要负责人可以是董事长，也可以是总经理或总裁等。
5.甲委托乙代理其出售某处房产。
乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。
2011年一级建造师《建设工程法规》真题及答案
2011年一级建造师《建设工程法规》真题及答案2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）2011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A．国务院主管部门B．最高人民法院C．国务院D．全国人大常委会【答案】C【解析】P6“（五）需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。
2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是（）。
A．合法行为B．无权代理C．不正当竞争D．滥用代理权【答案】A【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。
本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行），非为考核无权代理或滥用代理权。
由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。
注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。
本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。
3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任【答案】A【解析】P16倒数第4段。
4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A．10B．20C．30D．50【解析】P37“（三）抵押的效力”第一段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年全国一级建造师习工程法规及知识》（4）
1、装修公司甲在完成一项工程后，将剩余的地板木、厨卫用具等卖给物业公司乙。
但甲的营业执照上核准的经营范围并无销售地板木、厨卫用具等业务。
甲乙的买卖行为的法律效力（）。
A．属于有效的民事法律行为
B．属于无效民事法律行为
C．属于可撤销民事法律行为
D．属于效力待定民事法律行为
2、下列法律责任的种类中，属于刑事责任的有（）。
A．侵权责任
B．违约责任
C．重大责任事故罪
D．贪污罪
E．行政处罚
3、老陈现年60岁，因为退休离开了单位，不久被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故，应当依法追究法律责任，请问，老陈可能在（）单位供职。
A．发包单位
B．建设单位
C．工程监理单位
D．施工单位
E．勘察单位
4、违约责任的规定可以弥补守约方因对方违约而蒙受的损失，符合（）。
A．平等原则
B．自愿原则
C．公平原则
D．诚实信用原则
5、某甲是设计院的一名工作人员，并已获得建造师执业资格汪书，则其下列行为合法的是（）。
A．将证书借给某公司并获得相应的报酬
B．经所在单位领导同意，将证书中的房屋建筑专业改成了公路工程专业
C．将证书出售给需要者
D．利用这个证书到外单位应聘、注册后，从事施工管理工作
6、我国建设工程纠纷处理的基本形式有（）。
A．诉讼
B．调解
C．斡旋
D．和解
E．仲裁
7、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给（）的施工单位。
A．能完成拆除任务
B．具有相应资质条件
C．专业拆除
D．达到拆除施工要求
8、某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（）。
A．应当设安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
B．不必设安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员
C．不必设安全生严管理机构，但需配备专职安全生产管理人员
D．应当设安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
9、根据《建筑法》，下列有关监理的说法正确的是（）。
A．建设工程监理企业可以将监理业务部分转让给别的监理企业
B．由于监理工作的失误给建设单位造成的损失由承包商承担
C．建设工程监理企业可以与承包商隶属于一家单位的不同部门
D．监理的权限要视建设单位的委托而定
10、违反建设工程质量管理条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处（）。
A．合同约定的工程款25％～50 ％的罚款
B．50～100万元的罚款
C．合同约定酬金20％～30％的罚款
D．30～50万元的罚款
11、违反建设工程质量管理条例规定，有（）行为的，责令改正，处10～30万元的罚款： A．勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的
B．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的
C．设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的
D．设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的
E．设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
12、下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有（）。
A．施工单位故意伤害被保险人
B．被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡
C．被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢
D．被保险人在施工现场之外受到意外伤害
E．被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤
13、工人甲在现场作业时摔伤，对其所在单位乙公司提起诉讼。
现公司对于人民法院作出的要求其先予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则说法正确的是（）。
A．公司可以自收到裁定之日起15日内上诉
B．不服人民法院裁定不得上诉
C．公司可以自收到裁定之日起10日内上诉
D．公司可以自作出裁定之日起15日内上诉
14、按照我国《合同法》规定，债务人可以将标的物提存的情况有（）。
A．债权人无正当理由拒绝领受
B．债权人死亡而已确定继承人
C．债权人丧失民事行为能力
D．债权人死亡但未确定继承人
E．债权人出国定居
15、对租赁物的归属没有约定或者约定不明确的，依照《合同法》有关规定仍不能确定的，租赁物的所有权归（）。
A．国家
B．房地登记部门
C．承租人
D．出租人
16、违反建设工程勘察设计管理条例的规定，建设工程勘察、设计单位（）承揽建设工程勘察、设计业务的，责令停止违法行为，处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款，有违法所得的，予以没收；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
A．没有在上级许可的范围内
B．没有在业主许可的范围内
C．没有在专业许可的范围内
D．没有在其资质等级许可的范围内
17、寄送招标公告、招股说明书等行为属于（）。
A．要约
B．承诺
C．要约邀请
D．口头合同
18、某省地税局办公楼扩建项目招标，十多家单位参与竞标．根据招标投标法关于联合体投标的规定．下列说法正确的有（）。
A．甲单位资质等级不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标
B．乙、丙两家单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议
C．丁、戊两家单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人
D．己、庚两家单位构成联合体，他们就签订的共同投标协议各自对招标人承担责任
E．辛、壬两家单位构成的联合体。
两家单位对招标人承担连带责任
19、为了2008年奥运会的顺利召开，北京市正在大力修建各种比赛场馆，场馆的修建势必产生建筑施工噪声对周围居民的生活造成影响，那么这些施工噪声应当符合国家规定的工业企业厂界标准和（）。
A．噪声污染的工业设备行业标准
B．城市市区噪声排放地方标准
C．建筑施工场界环境噪声排放标准
D．产品的噪声排放国家标准
20、下列对于强制性标准监督检查的表述错误的是（）。
A．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容
B．应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定
C．应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准
D．工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定。