索赔意向通知书
索赔意向通知单
索赔意向通知单CB-25 工程名称北浅滩橡胶坝补充工程合同号XHKB/01 施工单位省水利建设工程总公司本表号01索赔原因：橡胶坝下游实际滩面高程与招标图纸不符。
索赔要求：（费用或工期）□费用√□工期索赔依据：1、“承包人申报表01、07”号。
承包人（盖章）：项目经理（签字）：日期：索赔申报单CB-26 工程名称北浅滩橡胶坝补充工程合同号XHKB/01施工单位省水利建设工程总公司本表号01现提交北浅滩橡胶坝补充工程索赔报告壹份，请监理工程师审核决定。
索赔报告摘要：滩面实际高程与图纸不符，要求增加费用。
索赔报告编号：01 索赔报告编写人：事件发生日期：99.2.10～4.1 索赔通知单编号：01索赔内容：见索赔报告索赔理由和依据：1、“承包人申报表01、07”号。
索赔数量（款额或工期）：费用：贰拾壹万肆仟壹佰肆拾玖元证明材料概述：见附页承包人（盖章）：项目经理（签字）：日期：索赔报告第1页，共1页工程名称北浅滩橡胶坝补充工程合同号XHKB/01 施工单位省水利建设工程总公司本表号01 一、概述我项目部于元月十六日进场组织施工，25日开始构筑下游施工围埝，在围埝施工测量过程中发现下游滩面高程与设计图纸不一致。
通过“承包人申报表-01”汇报给建设处及淮阴市水利设计院工程监理部。
建设处组织工程科、监理及施工单位于3月5日对下游滩面进行了复测。
复测结果滩面实际平均高程为▽2.85m,在“承包人申报表-07”中已有详述及附图。
二、土方量计算滩面实测平均高程▽2.85m，招标设计图纸滩面平均高程▽2.5m。
抽槽土方增加，同时防冲槽及▽2.25m平台开挖土方量增加，具体数量计算如下：1、抽槽土方：抽槽共10道,除去原冲沟段后抽槽总长4420mV=30×0.35×4420=46410m32、防冲槽及平台土方：V=609×60.25×0.35=12842m3三、费用计算1、抽槽：46410×3.21=148976.1元2、防冲槽及平台:12842×5.075=65173元3、小计：148976.1+65173=214149.1元江苏省水利建设工程总公司新沂河海口控制工程项目部一九九九年九月四日索赔意向通知单CB-25 工程名称北浅滩橡胶坝补充工程合同号XHKB/01 施工单位省水利建设工程总公司本表号02索赔原因：防冲槽下游增加一条临时施工道路费用.索赔要求：（费用或工期）□费用√□工期索赔依据：承包人（盖章）：项目经理（签字）：日期：索赔申报单CB-26 工程名称北浅滩橡胶坝补充工程合同号XHKB/01施工单位省水利建设工程总公司本表号02现提交北浅滩橡胶坝补充工程索赔报告壹份，请监理工程师审核决定。
索赔通知书模板
索赔通知书模板索赔是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。
在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。
下面小编给大家带来索赔通知书，供大家参考!索赔通知书范文篇一损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺!股份有限公司采购部年月日索赔通知书范文篇二监理单位：我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于x年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。
x年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从x年xx月起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。
期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。
以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致!建筑工程公司年月日索赔通知书范文篇三合同名称:彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据的约定, 我方拟提出索赔申请请贵方审核。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的XX公司：我是XXX（客户姓名），就近期发生的一起事故，我向贵公司提出索赔请求。
本函是为了向贵公司表达我对事故的不满和对损失的索赔意向，并希望能够得到合理的补偿。
以下是我所遭受的损失和索赔的依据。
一、事故经过在（日期）的（地点），我与贵公司旗下的一辆货车发生了一起交通事故。
根据我对事故的回忆和见证人的陈述，我对事故的经过如下所述：在某个路口，贵公司的货车擅自变道，并与我的车辆相撞。
事故造成了我的车辆严重受损，包括车身和发动机部分损坏，修复费用预计达到XXXX元。
二、损失清单以下列出了本次事故造成的直接损失，以及我计划向贵公司索赔的费用：1. 车辆修复费用：XXXX元根据修理厂的估算，为了使我的车辆恢复正常使用，需要更换并修复多个部件。
修复工作需要耗费时间，并影响了我的正常出行。
2. 医疗费用：XXXX元在事故发生后，我立即前往医院接受了全面检查和治疗。
我遭受了一些轻微的身体伤害，包括剧痛和碰伤。
医疗费用包括门诊费、药物费和医生诊费。
3. 停工损失：XXXX元由于车辆被迫停工修理，我无法按时完成原定的工作任务，直接导致我在工作中的收入减少。
停工期间的损失对我造成了严重的经济困扰。
以上三项经济损失是我索赔的主要依据。
希望贵公司能够认真对待我的索赔请求，给予合理的赔偿。
三、索赔要求基于以上损失和依据，我希望贵公司满足以下索赔要求：1. 车辆修复费用的全额赔偿：XXXX元贵公司负有相应责任，应当承担修理费用。
2. 医疗费用的全额赔偿：XXXX元贵公司应该负责赔偿我在医疗方面的全部损失。
3. 停工损失的赔偿：XXXX元贵公司应该赔偿我由于车辆修理停工所造成的经济损失。
希望贵公司能够在收到本通知书后的十五个工作日内回复我是否接受我的索赔要求。
如果贵公司对我的索赔请求有任何异议或需要进一步了解情况，请及时与我联系。
我希望我们能够在友好的基础上协商解决这起事故产生的问题。
最后，希望贵公司能够认真对待我的索赔请求，并在合理的时间内给予赔偿。
索赔意向通知书
索赔意向通知书索赔意向通知书索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定，直接或间接地给另一方造成损害，受损方向违约方提出损害赔偿要求。
下面小编给大家带来索赔意向通知书，供大家参考!索赔意向通知书范文一致：根据《建设工程施工合同》(条款)的约定，由于发生了事件，且该事件的发生非我方原因所致。
为此，我方向(单位)提出索赔要求。
附件：索赔事件资料提出单位(盖章)负责人(签字)年月日索赔意向通知书范文二(身份证号码)：您好!您于年月日因公负伤至今已个月，根据《工伤保险条例》第二十一条：“职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定”，您已符合进行劳动能力鉴定的条件。
请您于年月日进行劳动能力鉴定申请，以确定伤残等级及停工留薪期。
如您拒不接受劳动能力鉴定，则依照《工伤保险条例》四十二条规定，停止工伤保险待遇。
如需更改劳动能力鉴定申请日期，请于年月日前以书面形式知会公司。
如逾期不配合进行劳动能力鉴定的，将视同您拒不接受劳动能力鉴定，并丧失一切工伤待遇。
如因您个人原因未进行劳动能力鉴定，所造成的损失及后果由您个人承担。
特此通知!本人确认： xxxxxx有限公司年月日年月日索赔意向通知书范文三致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“*”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc
索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc 索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc尊敬的施工单位：我们作为甲方，与贵单位签订了工程合同，合同号为XXXX。
根据合同约定，本次工程由贵单位负责承担施工工作。
然而，在工程实施过程中，我们发现了一系列贵单位在施工过程中存在的问题和不当行为，导致工程无法按时完工，并给我们造成了重大的经济损失。
一、工期延误二、施工质量问题在工程施工过程中，我们发现了以下施工质量问题：1. 未按照合同要求进行施工，造成了工程质量不达标；2. 使用了劣质材料，导致工程质量下降；3. 施工过程中存在严重的安全隐患，没有进行有效控制。
这些质量问题严重影响了工程的可用性和持久性，对我们的正常使用和后续维护带来了很大的困扰和经济压力。
三、索赔要求基于以上问题，我们要求贵单位做出以下补偿和赔偿：1. 工期延误补偿：根据工期延误的天数，按照合同约定的违约金标准进行扣款，总计金额为XXXX元；2. 施工质量问题赔偿：根据工程质量不达标和安全隐患等问题，我们进行了详细的评估和估算，总计金额为XXXX元；3. 额外损失补偿：由于工期延误和施工质量问题，我们因无法正常使用该场地而承担了额外的租赁费用和经济损失，总计金额为XXXX元。
希望贵单位能够认真对待我们的索赔要求，并在接到本通知书之日起XX个工作日内回复。
如果贵单位不认可我们的索赔要求，我们将不得不采取法律手段维护自身权益。
附件：1. 工程合同（复印件）2. 工程进度计划（复印件）3. 工程验收报告（复印件）4. 相关发票和证明文件（复印件）法律名词及注释：1. 违约金：根据合同约定，在一方违反合同条款的情况下，向另一方支付的一定金额，作为补偿或惩罚。
工程索赔通知书
工程索赔通知书工程索赔通知书1我叫___ 年龄_岁所在学校____ 20__年_月 _日 _时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤，送院治疗，现已痊愈。
在医院期间花费医药费___元，因我办理贵司保险，保险单号____ 保险名____ 特提出理赔申请，望予以接纳办理。
此致申请人 ___年月日工程索赔通知书2xx建设工程有限公司兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程：纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程，于20xx年05月07日开头KD0+133.5工作井顶管顶进工作，19点30分顶进时发觉废弃雨水D1200钢筋混凝土管道，且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认，以上两个缘由造成工程持续停工。
工程停工后，因工程复工时间无法确定，为保证工程复工后能够准时组织人员进行施工，我项目部主动组织施工班组开会，做好工人的安抚工作，避开工人的流失，对现场机械进行检查，维护、保养，对现场周转材料的清理，堆码，对现场平安设备、设施及平安隐患进行排查，整改，等候工程复工，在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：1、施工人员的误工费；2、项目部管理人员的`管理费；3、机械设备的闲置费。
我施工单位根据合同商定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。
通知人：日期：工程索赔通知书3赔偿恳求人：_______________托付代理人：_______________赔偿恳求人因______________________________(赔偿义务机关全称)于______年______月______日错误做出的______(司法行为)，给自己的合法权益造成了损害，现恳求赔偿。
详细赔偿恳求是：_____________________________________________恳求赔偿的事实和理由是：_____________________________________此致______(赔偿义务司法机关全称)赔偿恳求人：______托付代理人：__________年____月____日工程索赔通知书4xxx高校口腔医院门诊部xxx华厦工程项目管理有限责任公司由于xxx高校口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法连续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面店铺给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 2012 年 12 月 8 日开工于 2014 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 2013 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 2014 年 4 月施工功效降低索赔。
2、2013 年 4 月至 2014 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“*” 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场” ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的xxx公司：我们是xxx公司的客户，写信是为了就我们最近发生的一起意外事件提出索赔意向。
根据我们的合同条款和相关法律规定，我们有权要求您赔偿我方遭受的损失。
事件经过如下：在xxxx年xx月xx日，我方在您公司购买了一台xxx产品，并按照规定方式进行了安装和使用。
然而，这台产品在xxxx年xx月xx日的xxxx地点发生了故障。
此故障导致了大量的生产停工时间、人力资源的浪费以及物质损失。
据我们初步评估，直接经济损失已超过xxxxx元。
我们理解意外事故是难以避免的，但是根据我们的合同，您有责任保证您所提供的产品的质量和使用性能。
我们购买此产品的初衷是为了提高我方生产效率和降低成本，然而由于此次故障，我们遭受了巨大的经济损失和时间浪费。
基于上述情况，我们根据合同要求您承担相应的赔偿责任。
针对此次事件，我方已经采取了以下措施：首先，我们立即停止了使用这台故障的产品，并通过备用的设备重新启动了生产。
同时，我们拍摄了故障产品的照片作为证据，并请了专业人员对这台产品进行了初步检测和评估。
为了解决此事，我们提出如下索赔要求：1. 经济损失赔偿：我们要求您赔偿我们因此次故障遭受的直接经济损失，具体金额为xxxxx元。
该金额包括了停工期间的损失、人力资源浪费以及其他与此次故障相关的费用。
2. 产品替换或修理：鉴于此次故障的原因是由于产品质量问题导致的，我们要求您提供一台全新的产品用以替代或者将故障产品进行修理，并确保修理后产品的性能符合合同要求。
我们希望您能充分认识到此次事件对我们经营和生产带来的严重影响，并与我们积极沟通解决此事。
我们相信您公司将能够主动承担责任，尽快采取积极的补救措施，以缓解我们的经济损失和时间浪费。
我们要求您在收到此信后的十个工作日内书面回复，明确您对此次索赔意向的态度以及您公司将采取的具体行动方案。
如果您对我们的索赔要求有任何疑问或者需要更多的信息，请随时与我们联系。
最后，我们希望此事能够得到妥善解决，并恢复我们之间合作的良好关系。
施工造成房屋开裂的索赔意向通知
施工造成房屋开裂的索赔意向通知一、工程索赔意向通知书致：**监理部根据合同要求，我项目部于xxxx年xx月xx日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。
由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：xxxx年xx月xx日监理向我部提交测量控制点xxxxxx、xxxxxx，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后因造成房屋开裂被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理提供准确控制点，至xxxx年xx月xx日监理再次向我部提交测量控制点。
期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：1、工期延误;2、管理人员费用;3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润。
以上发生的损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。
此致!xxxxxxxxxxx工程建设管理部xxxx年xx月xx日二、索赔的程序(一)索赔的提出1、索赔意向书承包商如要对某一事件进行索赔，他应在索赔事件发生后的28天内,向雇主和工程师提交索赔意向书，目的是要求雇主及时采取措施消除或减轻索赔起因，以减少损失，并促使合同双方重视收集索赔事件的情况和证据，以利于索赔的处理。
2、索赔申请报告承包商在发出索赔意向书后28天内，应向工程师提交索赔申请报告，其内容一般应包括索赔事件的发生情况与造成损害的情况，索赔的理由和根据、索赔的内容与范围、索赔额度的计算依据与方法等，并应附上必要的记录和证明材料。
如果索赔事件影响的延误时间较长，则承包商还应向工程师每隔一段时期提交中间索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后28天内，向雇主和工程师提交最终索赔申请报告。
(二)索赔的处理(l)工程师收到索赔意向书后，应及时核查承包商的当时记录，并可要求承包商提交全部记录的副本。
此外，工程师还应及时调查收集事件有关情况。
(2)工程师在收到索赔申请报告或最终申请报告后42天内,应进行审核报告，认真研究和核查承包商提供的记录和证据，必要时可向承包商质疑，要求答复。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书
我们谨向贵公司提出《工程索赔意向通知书》，以便于双方能够就此事项进一步磋商和解决。
我公司在与贵公司签订的合同中，承包了贵公司XXX项目的施工任务。
但是，在实际施工过程中，由于以下原因（详细列举），我们公司遭受了不可预见的损失，因此我们需要向贵公司提出索赔要求。
经过我们公司综合评估和测算，我们已经得出索赔金额为XXXX 元，请贵公司予以认可，并在XXXX内给予回复。
如果双方无法就此事达成一致，我们公司将不得不采取相应的法律程序来进行维权。
希望通过此次沟通，双方能够在友好合作的基础上，解决此次纠纷。
特此通知！
本文档所涉及的简要注释如下：
1. 工程索赔：指在工程建设过程中，承包人因业主或其他参建方的行为或其他非自身原因而遭受经济损失并提出索赔的一种行为。
2. 意向通知书：即在索赔之前向对方发出的一种通知书，用于说明索赔的事实、原因、金额等细节，起到通知、警示、协商等作用。
本文档所涉及的法律名词及注释如下：
1. 合同：指订立合同的各方在平等自愿的基础上，经过协商达成的约定性文件，是民间经济活动中交易双方之间权益关系的基础文书。
2. 维权：指为了维护合法权益而采取的一切法律手段，包括通过仲裁、诉讼等方式来解决争议或纠纷。
3. 参建方：指在工程建设中承担分包、供货、设计、监理、施工等任务的各方。
施工合同索赔意向通知
尊敬的业主/承包商：我方在此就我方在贵方项目中承担的XXX工程（以下简称“本项目”）所涉及的合同索赔事项，向贵方发出索赔意向通知。
根据合同条款及相关法律法规，我方认为自身合法权益受到了损害，特此提出索赔要求。
现将有关情况说明如下：一、项目背景本项目是根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）进行的。
我方按照合同约定，认真组织施工，确保项目质量、安全、进度等方面满足合同要求。
然而，在项目执行过程中，遇到了一些不可预测的问题，导致合同执行受到影响。
二、索赔事由1. 额外工程量：在项目实施过程中，贵方提出了若干额外工程量，我方为确保项目进度和质量，按照贵方要求完成了这些额外工程。
根据合同条款，额外工程量的费用应由贵方承担。
2. 变更设计：本项目在施工过程中，贵方提出了若干设计变更，我方按照贵方要求进行了调整。
设计变更导致施工方案、工程量及施工周期发生变化，给我方造成了额外损失。
根据合同条款，设计变更导致的额外费用应由贵方承担。
3. 延期付款：合同规定，贵方应按照约定的付款节点向我方支付工程进度款。
然而，在实际操作中，贵方未能按时支付款项，导致我方施工资金紧张，影响了项目进度。
4. 现场管理：贵方在现场管理过程中，未能提供良好的施工环境，使我方施工过程中遇到了诸多困难。
例如，施工现场安全隐患突出，使我方不得不花费额外精力进行安全管理；施工现场供水、供电不稳定，导致施工设备不能正常运行，影响施工进度。
三、索赔金额及依据根据合同条款及相关法律法规，我方要求贵方承担以下费用：1. 额外工程量费用：XXX元；2. 设计变更导致的额外费用：XXX元；3. 延期付款导致的损失：XXX元；4. 现场管理不善导致的损失：XXX元。
上述费用的计算依据合同条款、工程量清单、施工日志等相关资料。
四、解决措施为维护双方合法权益，希望贵方能够认真对待此次索赔事项，尽快与我方沟通，共同协商解决。
在此期间，我方将继续按照合同约定，积极推进项目施工。
索赔通知书范文
索赔通知书索赔通知书范文在平凡的学习、工作、生活中，很多情况下我们需要用到通知，通知一般由标题、主送单位（受文对象）、正文、落款四部分组成。
你写通知书时总是无从下手？以下是小编帮大家整理的索赔通知书，希望对大家有所帮助。
索赔通知书篇1xxx大学口腔医院门诊部xxx华厦工程项目管理有限责任公司：由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
通知人：日期：索赔通知书篇2xx建设工程有限公司兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程：纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程，于20xx年05月07日开始KD0+133.5工作井顶管顶进工作，19点30分顶进时发现废弃雨水D1200钢筋混凝土管道，且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认，以上两个原因造成工程持续停工。
工程停工后，因工程复工时间无法确定，为保证工程复工后能够及时组织人员进行施工，我项目部积极组织施工班组开会，做好工人的安抚工作，避免工人的流失，对现场机械进行检查，维护、保养，对现场周转材料的清理，堆码，对现场安全设备、设施及安全隐患进行排查，整改，等候工程复工，在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：1、施工人员的误工费；2、项目部管理人员的`管理费；3、机械设备的闲置费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。
通知人：日期：索赔通知书篇3xx皮革公司：我公司于x年12月2日订购贵公司的100件（每间内装4个男用公文包）共400个男用公文包今已收到。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的XXX公司：我是XXX公司的代表，我在此向贵公司提出索赔意向，并就以下事项向贵公司作出通知：一、事故经过2019年10月15日，在XXX公司的工地上发生了一起事故。
事故发生时，我方员工正在XXX工地上进行施工作业，突然发生了一次爆炸，导致我们的设备和物品遭受了严重损失。
该事故的原因是贵公司未能按照约定合理控制施工环境，并没有提供足够的安全措施和设备。
二、损失统计根据我们的初步估计，上述事故给我们造成了严重的经济损失。
具体损失包括：1. 设备损失：我方使用的价值100,000元的机械设备在事故中被毁。
2. 物品损失：我方存放于工地仓库中的原材料和成品共计价值50,000元，在事故中全部损毁。
3. 业务中断：由于此次事故，我方不得不暂停工地上的施工作业，导致无法按时交付给其他客户的订单，并且面临许多额外的维护费用，预计经济损失约为150,000元。
三、索赔要求基于上述损失，我方要求贵公司赔偿我们的损失并承担相关责任。
我们希望贵公司能够按以下方式进行赔偿：1. 设备损失赔偿：根据市场价格评估并确认我方机械设备的实际价值，并以此为依据进行赔偿。
2. 物品损失赔偿：根据工程合同约定的收益损失进行赔偿，按照市场价格计算原材料和成品的实际价值。
3. 业务中断赔偿：请贵公司补偿我方因此次事故导致的业务中断所产生的损失，包括额外维护费用和无法按时交付订单所造成的违约金损失。
四、协商与解决办法为了解决此事，我们提出以下建议，希望贵公司予以考虑：1. 召开会议：请贵公司尽快与我方代表进行会面，商讨解决方案，并确定赔偿金额及具体解决办法。
2. 和解协议：我们希望双方能够以友好的方式解决此次事故，并签订和解协议，明确双方责任及赔偿金额，以避免进一步的法律纠纷。
3. 合作关系：作为长期合作伙伴，我们希望贵公司能够认真对待此次索赔意向，并积极主动地解决问题，以维护双方良好的合作关系。
五、索赔通知的期限根据相关法律规定，我方要求贵公司在接到本索赔意向通知书之日起10个工作日内回复我们，并就索赔事项作出明确的答复，以便我们进一步协商解决办法。
2024年工程索赔意向书 (15篇)
工程索赔意向书 (15篇)工程索赔意向书篇1致：_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书篇2致：____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段，_________年______月______日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时，发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达_____个月，_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。
还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。
计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
索赔意向通知书
表 C.0.3索赔意向通知书工程名称：编号：致： __________________________________根据施工合同（条款）约定，由于发生了 ______________________ 事件，且该事件的发生非我方原因所致。
为此，我方向（单位）提出索赔要求。
附件：索赔事件资料提出单位（盖章）负责人（签字）《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-021 ）通用条款第19 条规定19.1 承包人的索赔根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；4、在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：1、监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。
监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；2、发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；3、承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3 发包人的索赔根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
索赔意向通知书
++++++++++++索赔意向说明书建设单位：监理单位：编写单位：日期：主送单位：++++++++++++抄送单位：++++++++++++致++++++++++++有限公司：贵方发包，由我司负责施工总承包的++++++++++++项目-++++++++++++签订施工总承包合同时间为++++++++++++年10月18日。
2018年3月10日++++++++++++冬季停工令解除，我司立即根据中标的相关图纸组织施工人员、施工材料、施工机械进场。
相关施工资源组织完成。
因建设对象功能发生改变由原规划++++++++++++变更为++++++++++++，故原有施工图不能完全满足现场施工。
经贵司与我方协商。
现场采用由设计单位负责边修改完善设计，边施工的做法。
修改完善设计从贵司与我方签订合同之日起到目前为止均在进行。
本项目正式开工日期为++++++++++++年5月2日，在此之前我方组织的施工人员、施工材料、施工机械等施工资源除拆除工程施工资源外（拆除工程工期50天），其余时间均处于停工状态。
在此期间本地建筑市场材料、人工价格受全国大环境影响，均大幅上涨，给我方造成了巨大损失。
另自2018年5月2日正式开工以来，修改完善后能指导现场施工图纸也未完全按照由参加各方确定的施工进度计划提供图纸。
我方于2018年6月29日在会议上正式提出各专业需在具体时间到位相关图纸；又在相关工程工作面出来之前，于2018年8月2日以工程联系函形式提出相关工程图纸到位时间。
原计划砌体工程在2018年8月20日开始施工，现目前未能收到可以指导砌体施工的图纸以及可以施工砌体的相关指令。
砌体工程在我方报审的总进度计划中处于关键线路。
我司将对施工人员待工、机械待工、工期延误进行索赔。
- 3 -。
工程索赔意向通知书怎么写
一、索赔意向通知书是什么?
1.承包商发生索赔事件或发现索赔机会，首先要提出索赔意向，在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权力。
2.索赔意向通知要简明扼要地说明索赔事由发生的时间、地点、简单事实情况描述和发展动态、索赔依据和理由、索赔事件的不利影响等。
二、工程索赔意向通知书怎么写
索赔意向通知，是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内，向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书，表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。
索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后28天内提交，合同另有规定的，提交通知时限从其规定。
超过了该期限，业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。
索赔意向通知的主要意义在于承包商在有效期限内，表明索赔意向，防止因索赔时效届满而丧失获得赔偿的权利。
由于索赔意向通知仅仅是索赔方的意向行为，索赔意向通知只要简要说明索赔事项及事实理由即可，其内容无需全面、详尽，索赔要求无须具体、准确，索赔的详细内容和具体的索赔要求，可在随后提交的索赔报告书中加以表述。
此项工作往往得不到应有的重视，而索赔的时效过了，就无法获取索赔。
业主向承包商发出索赔意向通知与上述承包商行为类同。