房地产开发合同(标准版)
房地产合作开发合同（精选10篇）
房地产合作开发合同房地产合作开发合同（精选10篇）随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的房地产合作开发合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：根据中华人民共和国《合同法》，本着真诚合作、共同发展、互利互惠的原则，甲乙双方经友好协商，就合作开发建设位于地块房地产项目事宜，达成如下条款，以资共同遵守。
第一条、土地及其项目概况1、项目名称双方本次合作开发的项目暂定名称为，最终名称以政府主管部门核准的名称为准(以下简称“本项目”)。
2、项目位置本项目占用的土地位于，土地成交确认号为国土告字(xx-12-6)号商住土地一部分，即a路南.b路西，四至坐标见《土地使用权界址坐标表》。
3、项目用地面积和用地性质：生活用地。
本项目总用地面积约平方米，甲方已经依法取得土地使用权。
上述项目用地面积和用地性质按市政府有关部门最后核定为准。
4、项目规划内容本项目用地规划指标根据经济技术开发区规划局颁发的《建设用地规划许可证》确定为准，作为双方合作项目建设指标。
第二条、合作方式1、甲方提供符合本合同第一条约定内容的商品房项目建设用地，但不参与项目开发建设和监督经营管理。
2、乙方提供本项目除土地地价之外的全部开发建设资金，并负责本项目的开发建设及经营管理工作。
3、乙方承担项目销售费用。
销售费用包括广告费用、委托销售代理费及其他为销售房屋而支出的费用。
4、本项目以乙方的名义开发建设。
第三条、合作利益分配和税费承担1.作为此项目合作收益，项目开发完成后，甲方将分得平米高层住宅楼(甲方做回迁楼用)，具体位置为项目中第号楼。
乙方享有该开发项目中除甲方分得平方米回迁楼收益之外的所有收益权。
按同样比例承担政府依法收取的税费。
2、乙方销售房屋时，销售款进入由乙方帐户，在预留应向政府缴纳的各项税费后由乙方支配。
委托开发房地产合同范本新8篇
委托开发房地产合同范本新8篇篇1甲方（委托方）：_________________[公司名称]地址：_________________[地址]法定代表人：_________________[法定代表人姓名]乙方（受托方）：_________________[公司名称]地址：_________________[地址]法定代表人：_________________[法定代表人姓名]鉴于甲方需要开发房地产项目，特委托乙方进行房地产开发的相关工作。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及内容本合同旨在明确甲乙双方关于房地产项目的委托开发关系，具体工作内容包括但不限于项目策划、市场调研、土地获取、规划与设计、施工监理、营销推广等全过程或某阶段的工作。
第二条双方职责与义务一、甲方职责与义务：1. 提供项目开发的背景资料及相关文件；2. 确定开发目标、定位及基本要求；3. 及时与乙方沟通，确保开发方向正确；4. 按约定支付开发费用。
二、乙方职责与义务：1. 对项目进行市场调研和策划；2. 负责土地获取的相关工作；3. 完成项目的规划与设计工作；4. 监督施工进程，确保工程质量和进度；5. 负责项目的营销推广工作；6. 定期向甲方报告工作进展。
第三条合作期限及进度安排一、合作期限：自合同签订之日起至项目结束。
二、进度安排：双方按照项目实际情况共同制定详细的工作进度表。
第四条费用及支付方式一、开发费用构成：具体包括策划费、设计费、施工监理费、营销推广费等。
二、支付方式和时间：甲方按照工作进度和实际完成情况进行支付，具体支付节点和金额在附件中详细列明。
第五条知识产权归属一、所有因本合同产生的知识产权成果均归甲方所有。
二、乙方在合作期间内所创作的与设计、策划等相关的知识产权，除已明确归甲方的部分外，其余均归乙方所有。
但不得影响甲方的合法权益。
房地产开发经营合同5篇
房地产开发经营合同5篇篇1甲方（投资方）：___________________乙方（开发商）：___________________鉴于甲方具有投资房地产开发的意向和能力，乙方拥有合法注册的房地产开发企业资质，双方经过友好协商，在平等互利的基础上，就共同进行房地产开发经营事宜达成如下协议：一、合作事项1. 项目名称：___________________2. 项目地点：___________________3. 项目规模：___________________4. 合作方式：甲方投资，乙方开发经营。
二、投资金额及支付方式1. 投资总额：人民币______元。
2. 支付方式：（1）合同签订后______日内，甲方支付乙方首期款项，人民币______元。
（2）项目开工后______个月内，甲方支付乙方第二期款项，人民币______元。
（3）项目竣工并完成销售面积的______%后，甲方支付乙方尾款，人民币______元。
三、项目开发经营1. 乙方负责项目的规划、设计、建设、销售等具体工作。
2. 甲方有权对项目的重大决策进行决策，包括但不限于项目定位、规划设计、销售策略等。
3. 项目的日常运营费用由乙方承担，但甲方有权对项目预算进行审核和调整。
4. 项目的利润按照甲方投资比例进行分配。
四、项目风险及处置1. 双方应共同承担项目风险，包括但不限于市场风险、政策风险、财务风险等。
2. 如因乙方原因导致项目无法按时完成或造成损失，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。
3. 若因政府政策调整或其他不可抗力因素导致项目无法继续，双方应协商解决。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的商业秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于项目信息、财务数据、客户信息等。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付投资款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金，标准为未付款项的______%。
2. 若乙方未按约定完成项目开发经营工作，应按日向甲方支付违约金，标准为项目总投资的______%。
房地产开发协议书模板5篇
房地产开发协议书模板5篇篇1甲方（投资方）：__________乙方（开发方）：__________鉴于甲、乙双方就房地产共同开发事项经过友好协商，本着互惠互利、平等自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成以下协议条款：一、项目概况及合作事项1. 项目名称：__________。
2. 项目位置：__________。
3. 合作内容：甲、乙双方共同进行该项目的规划、建设及销售等开发工作。
甲方负责投资，乙方负责项目的具体开发运作。
二、合作模式与职责划分1. 甲方职责：（1）按时提供项目开发所需的资金。
（2）监督项目的执行及财务状况。
（3）共同参与项目决策。
2. 乙方职责：（1）负责项目的整体规划、设计、建设及交付使用。
（2）负责项目的日常管理工作，包括但不限于工程监管、竣工验收等。
（3）负责项目的市场推广及销售。
三、投资与收益分配1. 投资安排：甲方应按照项目需求及时投入资金，确保项目的正常进行。
2. 收益分配：项目利润在扣除运营成本后，甲、乙双方按照投资比例进行分配。
具体分配比例根据项目实际情况另行商定。
四、风险承担与违约责任1. 甲乙双方应按约定共同承担项目风险，任何一方不得擅自退出合作。
如因一方违约导致项目损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按时提供资金，导致项目延误或终止，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
3. 若乙方在项目开发过程中存在违法行为或管理不当，导致项目损失，乙方应承担相应的法律责任及赔偿责任。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及项目的商业秘密、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 项目开发过程中产生的知识产权归属问题，根据投资比例及实际贡献进行约定。
其中，甲方享有______%的知识产权，乙方享有______%的知识产权。
六、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
房地产开发合同范本(13篇)
房地产开发合同范本(13篇)房地产开发合同范本1甲方：_____________法定_____________乙方：_____________法定_____________依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产项目，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行：一、合作项目甲、乙双方初步商定本次合作为房地产开发建设的技术支持、信息咨询、开发、管理、服务等项目。
二、合作的范围及内容根据甲、乙双方目前的实际情况和市场状况，双方商定本次合作为房地产开发建设的初期工作，本次合作范围及内容是为房地产开发建设项目提供技术顾问、信息咨询等服务，包括项目开发建设所需资金的融通及筹措，项目的推介及招商，为项目寻找战略投资人或合作伙伴等。
三、合作方式在本次共同合作中，全部以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关、招投标、谈判、签约等商务事宜，乙方以甲方公司管理人员的身份完成本协议约定的工作，进行相应合法商务活动。
四、甲、乙双方的工作与责任4。
1、甲方：4。
1。
1、向乙方提供商务活动所必需的一切商务谈判资料，如甲方的组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。
4。
1。
2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上，负责筹备项目开发建设所需资金的融通及筹措，并及时告知乙方中小企业融资渠道及中小企业融资结果，并将中小企业融资所需的整套文件资料给乙方；在乙方提出需要的前提下为其寻求及联络相应的金融机构或投资机构。
4。
1。
3、在乙方提供必须的资料的基础上，负责协助乙方筹备项目的推介及招商所需的文件资料，并为其安排定向推介。
4。
1。
4、在乙方提出自行中小企业融资或寻求开发合作伙伴的前提下，负责协助乙方进行中小企业融资或合作开发的相关的协议、合同的谈判和起草；并协助乙方完成中小企业融资或合作的相关法律文件的准备和签署。
房地产开发合作合同范文6篇
房地产开发合作合同范文6篇篇1甲方（投资方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________乙方（合作方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________鉴于甲、乙双方经过友好协商，就共同合作进行房地产开发事宜达成如下协议，以兹信守。
一、合作标的本次合作的主要标的为位于____________的房地产开发项目。
双方共同对该地块进行开发，并共享由此产生的权益。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资，成立一家新的房地产项目公司，该公司将负责项目的开发、建设及销售。
2. 出资比例：甲方出资____%，乙方出资____%。
3. 管理模式：双方共同管理，设立董事会，其中甲方委派____名董事，乙方委派____名董事。
三、合作期限本合同的合作期限为自项目启动起至项目完全售罄并完成后期工作止。
四、项目开发与建设1. 双方共同负责项目的前期规划、设计、报建、施工等全部工作。
2. 甲乙双方应确保项目按照相关法律法规以及城市规划要求进行开发。
3. 项目的所有收益（包括但不限于销售收入）在扣除相关成本及费用后，按照出资比例分配。
五、权益分配1. 甲乙双方按照出资比例共享项目的利润和承担风险。
2. 在项目完成后，根据双方的出资比例和贡献度，对剩余的资产进行分配。
六、合同解除与终止1. 若一方严重违反本合同的任何条款，另一方有权解除本合同。
2. 在合作期限届满或提前终止合作时，双方应按照合同规定进行清算，分配剩余资产。
3. 本合同的解除或终止不影响双方在解除合同或终止前已产生的权利和义务。
七、违约责任1. 若一方未按照本合同的约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿由此给另一方造成的损失。
2. 在合同履行过程中，若因一方的原因导致项目无法继续，应承担相应的违约责任。
房地产开发项目投资合同三篇
房地产开发项目投资合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（投资方）：____________乙方（开发方）：____________鉴于甲方愿意对乙方所开发的房地产项目进行投资，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，达成如下协议：第一条投资项目1.1 本合同项下的房地产项目位于____________（项目地址），占地面积约为____________平方米，总建筑面积约为____________平方米。
1.2 乙方应保证甲方投资的项目符合国家及地方有关法律法规，具备相应的土地使用权、规划许可证等开发所需的相关手续。
第二条投资金额及支付方式2.1 甲方同意向乙方投资总额为人民币____________元（大写：_________________________元整），用于项目的开发建设。
2.2 甲方分三次向乙方支付投资款，具体支付方式如下：第一次支付：在本合同签订后____________日内，甲方支付人民币____________元（大写：_________________________元整）作为项目启动资金。
第二次支付：在项目取得____________（规划许可证、施工许可证等）后____________日内，甲方支付人民币____________元（大写：_________________________元整）。
第三次支付：在项目主体结构封顶后____________日内，甲方支付人民币____________元（大写：_________________________元整）。
2.3 乙方应当等值的银行保函或者其他担保措施，以确保甲方投资的安全。
第三条投资回报及利润分配3.1 项目的投资回报按照以下方式计算：（1）项目销售收入扣除开发成本、销售费用、税费等后的净利润，按照甲方投资占比分成；（2）项目租金收入扣除运营成本、税费等后的净利润，按照甲方投资占比分成。
房地产开发委托合同范本5篇
房地产开发委托合同范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行房地产开发事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 甲方委托乙方进行位于____________________（地址）的房地产项目（以下简称“该项目”）的开发。
2. 乙方应按照甲方的要求，负责项目的规划、设计、建设、销售等全过程或部分的开发管理工作。
二、委托期限本合同的委托期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
三、委托费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付以下费用：（1）项目管理费；（2）设计费；（3）建设费；（4）销售费用；（5）其他相关费用。
2. 支付方式：双方另行签订具体支付协议，明确费用细节及支付方式。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行项目开发。
（2）甲方有义务按照约定支付委托费用。
（3）甲方应提供项目的相关资料，并确保资料的真实性和完整性。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行项目开发，并保证项目质量。
（2）乙方有权利获得约定的委托费用。
（3）乙方应按时向甲方报告项目进展情况，确保信息的及时性和准确性。
五、保密条款1. 双方应对在本合同签订、履行过程中接触到的对方商业秘密及其他秘密信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露相关秘密信息。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付委托费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按约定完成项目开发任务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因一方违反本合同约定的其他条款，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2024年房地产开发合同范本5篇
2024年房地产开发合同范本5篇篇1甲方（开发商）：____________________乙方（投资方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方进行房地产开发事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拥有位于____________的房地产项目，并有意与乙方进行合作开发。
双方经过友好协商，共同决定开展该项目的房地产开发工作，实现共赢。
二、项目概况及合作范围（一）项目名称：____________________（二）项目地点：____________________（三）项目规模：详细说明项目的占地面积、规划建筑面积等信息。
（四）合作范围：明确双方的合作内容，包括但不限于土地开发、建筑设计、施工、销售等。
三、合同双方的义务和责任（一）甲方义务和责任1. 提供项目的土地使用权证明及相关文件。
2. 负责项目的整体规划与设计，并确保符合相关法规要求。
3. 组织施工，保证工程进度和质量。
4. 负责项目的宣传、销售与市场推广。
（二）乙方义务和责任1. 按约定投入资金，确保项目开发的资金需求。
2. 参与项目规划和设计，提出合理建议。
3. 协助甲方进行市场推广和销售。
4. 监督项目进展，确保工程质量和进度。
四、资金与支付条款（一）资金来源：明确双方的资金来源渠道，包括银行贷款、自有资金等。
（二）投资计划：详细列明投资的时间节点和金额。
（三）支付方式：现金、转账或其他支付方式。
（四）资金监管：设立共管账户，确保资金专款专用。
五、工程进度与质量管理（一）工程进度计划：明确项目的开工、竣工时间节点。
（二）工程质量标准：符合国家相关工程质量和安全标准。
（三）质量监管措施：设立质量监督小组，定期进行工程检查与评估。
六、利润分配及风险承担（一）利润分配：明确项目盈利后的利润分配比例和方式。
（二）风险承担：明确双方对项目中可能出现的风险（如政策变化、市场波动等）的承担方式。
房地产开发合同模板5篇
房地产开发合同模板5篇篇1甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方和乙方经友好协商，就甲方在【地点】进行房地产项目开发的合作事宜，特制定本合同。
为明确双方权益，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：【项目名称】2. 项目位置：【项目地址】3. 项目规模：【项目规模描述】4. 项目用途：【项目用途描述】二、合作方式1. 甲乙双方共同出资，共同开发本项目。
2. 甲方负责土地获取、拆迁安置等前期工作，乙方负责项目建设资金筹措、施工管理等事项。
3. 双方共同设立项目管理团队，共同决策项目重要事项。
三、项目时间表1. 本合同签署后，双方应立即开始前期准备工作。
2. 前期工作完成后，开始拆迁安置工作。
3. 拆迁安置完成后，开始项目建设。
4. 项目建设周期为【建设周期】，自开工之日起计算。
四、资金与财务1. 乙方应按照项目进度及时筹措资金，确保项目顺利进行。
2. 双方应共同设立专用账户，用于项目的资金使用和管理。
3. 项目所产生的收益，按照双方出资比例进行分配。
4. 双方应遵守国家相关财税法规，依法纳税。
五、权利与义务1. 双方应共同协作，确保项目顺利进行。
2. 双方应按约定出资，确保资金来源。
3. 双方应共同承担项目风险，共享收益。
4. 甲方应提供土地权属证明，确保土地权属无争议。
5. 乙方应确保项目建设质量，遵守相关法律法规。
六、违约责任1. 若任何一方未按照本合同约定履行义务，均应承担违约责任。
2. 若因违约导致项目无法继续进行，违约方应承担相应的损失赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
房地产开发合同范文5篇
房地产开发合同范文5篇篇1甲方：【甲方名称】，以下简称甲方乙方：【乙方名称】，以下简称乙方鉴于甲方拥有土地的开发权及合法资质，乙方具备房地产开发的专业技术和经验，双方经过友好协商，就共同进行房地产开发事宜达成如下协议：一、合同目的及原则本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的合作关系，确定各方的权益和责任，保证项目的顺利进行并实现双赢。
本合同遵循公平、公正、诚实信用的原则。
二、项目概况项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地址】项目规模：【项目规模描述】项目开发内容：【项目开发内容描述】三、合作方式甲方提供项目开发所需的土地及相应资质，乙方负责项目的规划、设计、建设及市场推广等具体工作。
双方共同组建项目组，共同决策，共同承担风险。
四、合作期限合作期限为【合作年数】年，自本合同签订之日起计算。
合作期满，如双方同意可续签。
五、投资与收益分配1. 甲方投入土地及相应资源，乙方投入资金和技术。
2. 收益分配：根据双方实际投入比例进行分配。
具体分配比例和方式另行签订补充协议。
3. 甲乙双方应按照约定时间节点投入资金和资源，确保项目顺利进行。
六、项目管理与运作1. 双方共同组建项目管理团队，负责项目的日常管理和决策。
2. 乙方负责项目的规划、设计、施工及市场推广等具体工作，并按时向甲方汇报工作进展。
3. 甲方有权对乙方的项目管理进行监督，确保项目符合甲方利益。
七、风险承担与违约责任1. 在合作期间，如因甲方原因导致项目无法继续，应赔偿乙方由此产生的所有损失。
2. 如因乙方原因导致项目延误或损失，乙方应承担相应责任。
3. 双方应共同承担不可抗力因素导致的风险。
4. 违约方应按照合同约定承担违约责任，并赔偿守约方由此产生的损失。
八、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合作相关信息。
九、合同变更与解除1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。
房地产开发商合同3篇
房地产开发商合同3篇篇1甲方（开发商）：______________________乙方（合作伙伴）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方开发建设的房地产项目合作事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拥有位于______（地点）的房地产项目，乙方具备丰富的房地产项目开发经验和资源，双方决定共同合作，以实现项目的顺利开发和销售，共创双赢。
二、项目概述1. 项目名称：______________________2. 项目地点：______________________3. 项目规模：______________________4. 项目内容：包括但不限于住宅、商业、办公等房地产项目的开发、建设及销售。
三、合作内容及方式1. 甲方负责项目的土地获取、规划审批、施工许可等相关手续的办理，并保证项目的合法性和可行性。
2. 乙方负责项目的策划、设计、施工、销售等具体工作，并提供相应的专业团队和资源支持。
3. 双方共同设立项目公司，共同出资，甲方出资比例为XX%，乙方出资比例为XX%。
项目公司的设立、运营及管理工作由乙方负责。
4. 利润分享：项目盈利后，甲乙双方按照出资比例分享利润。
四、项目时间表1. 项目启动时间：______年______月______日。
2. 项目开发阶段时间表：包括土地获取、规划审批、设计、施工、预售、竣工等关键节点的具体时间安排。
3. 双方应根据项目进度，制定相应的里程碑计划，确保项目按时完成。
五、风险分担1. 双方应共同承担项目风险，包括政策风险、市场风险、技术风险等。
2. 在项目执行过程中，如因甲方原因导致项目延误或损失，甲方应承担相应责任；如因乙方原因导致项目延误或损失，乙方应承担相应责任。
六、合同金额及支付方式1. 双方约定，乙方的服务费用为项目总销售额的XX%。
开发房地产合同样本5篇
开发房地产合同样本5篇第1篇示例：合同编号：XXX出售方：买受方：为了明确双方关于开发房地产的有关事宜，经过友好协商，本着平等、自愿的原则，双方达成如下协议：一、房地产开发项目1. 买受方同意委托出售方开发一份房地产项目，项目名称为（待确定）。
2. 房地产项目的具体位置、面积、用途等细节将在后期进一步协商确定。
3. 开发项目的所有权归买受方所有，出售方不得私自调整房地产项目的规划和设计。
二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成开发房地产项目交接手续之日终止。
2. 若因不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方须做好风险应对，协商解决方案，以保障双方利益。
三、权利与义务1. 出售方有权对房地产项目进行开发和销售，并承诺保证项目的合法性和质量。
2. 买受方须按时支付开发费用，并协助出售方办理相关手续。
3. 双方应本着诚实信用的原则，全力完成该开发项目，维护双方的合法权益。
四、违约责任1. 若因买受方原因导致开发项目无法按时完成或质量问题，应承担相应的违约责任。
3. 双方应在合同履行期间尽到诚信合作和合规经营的责任，不得损害对方的权益。
五、附则1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力。
2. 对于本合同的未尽事宜，双方可在友好协商的基础上进行补充和修改，经双方签字确认后生效。
3. 本合同的签署地点为（待确定），签署日期为（年月日）。
以上是关于开发房地产合同样本的内容，双方应在签署前认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。
任何未尽事宜均可在友好协商的基础上进行补充和修改。
祝愿双方在房地产开发项目中取得成功！第2篇示例：房地产合同是指房地产买卖合同、租赁合同、房屋装修合同等具体合同类型中的一种。
开发房地产合同是指房地产开发商与购房者签订的合同，是保障房地产交易双方利益的重要文件。
在房地产市场中，开发房地产合同的制定和执行对于保障消费者权益、规范房地产交易市场具有重要意义。
房地产开发合同通用版本范文5篇
房地产开发合同通用版本范文5篇篇1甲方（出让方）：________________乙方（受让方）：________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权，乙方有意进行房地产开发，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的权利与义务，确保项目顺利进行，保护双方的合法权益。
二、项目概况1. 项目名称：________________2. 项目地点：________________3. 项目规模：________________4. 项目用途：房地产开发（包括但不限于住宅、商业、办公等）三、土地使用权1. 甲方保证拥有本项目的土地使用权，并有权进行转让或授权开发。
2. 乙方在本合同签署后，按照约定支付土地使用权出让金，取得本项目的土地使用权。
四、开发期限1. 乙方应在合同签署后___个月内启动项目开发，并在___年内完成整个开发项目。
2. 若因不可抗力因素导致开发延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权按照约定收取土地使用权出让金。
（2）甲方应协助乙方办理项目开发过程中的相关手续。
（3）甲方应保证项目所在地的土地权属清晰，无争议。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照约定支付土地使用权出让金。
（2）乙方应按时启动并推进项目开发，确保开发进度。
（3）乙方应负责项目的建设、营销等全部开发过程。
六、土地使用权出让金及支付方式1. 土地使用权出让金总额为人民币______元。
2. 支付方式：乙方应在合同签署后___日内支付定金人民币______元，并在___日内支付剩余土地使用权出让金。
七、项目合作及利益分配1. 双方可按项目进展情况进行合作，共同推进项目开发。
2. 利益分配：项目利润按照甲方___%、乙方___%的比例进行分配。
八、违约责任1. 若甲方违约，应返还乙方已支付的土地使用权出让金，并承担乙方由此产生的损失。
标准开发售房合同协议书6篇
标准开发售房合同协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1标准开发售房合同协议书甲方：房地产开发商（以下简称"甲方"）乙方：购房人（以下简称"乙方"）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、诚信合作的基础上达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地：2. 建筑面积：3. 房屋用途：4. 房产证号：5. 租赁期限：二、售房价格及支付方式1. 单价：2. 总价：3. 首付比例：4. 首付金额：5. 贷款部分金额：6. 尾款支付方式及时间：7. 其他费用：三、交房时间及验收标准1. 交房时间：2. 交房标准：3. 交房手续：4. 验收标准：四、乙方权利和义务1. 乙方有权按照合同约定购买房屋，并支付相应款项；2. 乙方有义务按时支付房款；3. 乙方有义务按照约定时间接受交房；4. 乙方有义务保持房屋的良好状态。
五、甲方权利和义务1. 甲方有义务按照约定时间交房；2. 甲方有义务保证房屋的质量；3. 甲方有权收取乙方支付的房款；4. 甲方有权要求乙方按时支付房款。
六、违约责任1. 一方未按照约定履行合同的，应承担违约责任；2. 乙方未按时支付房款的，甲方有权解除合同，并返还首付款；3. 甲方未按时交房或交房质量不符合要求的，应承担违约责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他约定1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于标准开发售房合同协议书的内容，请双方仔细阅读并签字确认。
祝交易顺利！篇2标准开发售房合同协议书甲方：（开发商）乙方：（购房人）为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经双方协商一致，现就甲方开发的楼盘销售事宜，订立如下合同：一、商品房基本情况1. 项目名称：______________；2. 房号：______________；3. 建筑面积：______________平方米；4. 房屋结构：______________（如板楼、塔楼等）；5. 总房价：______________元（大写：￥______________）。
2024年房地产开发协议标准范本
2024年房地产开发协议标准范本____年房地产开发协议标准范本第一章：总则第一条：为了规范房地产开发行为，保护开发商和购房者的合法权益，制定本协议。
第二条：本协议适用于____年的房地产开发项目，分为开发商和购房者两大主体，双方应当按照协议的约定进行合作。
第三条：本协议内容包括但不限于项目基本信息、房屋交付标准、支付方式、违约责任等。
第二章：项目基本信息第四条：开发商应在项目销售前提供详尽的项目基本信息，包括但不限于项目规划、面积、价格、交付时间等。
第五条：开发商应在项目销售前向主管部门申请销售许可证，并将销售许可证号码在项目销售中进行公示。
第六条：开发商应向购房者提供真实、准确的房屋销售广告和宣传资料，不得故意隐瞒或误导消费者。
第三章：房屋交付标准第七条：开发商应按照相关规定和合同约定的时间将房屋交付给购房者，房屋应当符合国家和地方的建筑规范和质量标准。
第八条：购房者有权对交付的房屋进行验收，验收合格后方可办理产权过户手续。
第九条：若房屋存在质量问题，购房者有权要求开发商进行修复或者补偿。
如果开发商不予配合，购房者有权向相关主管部门投诉并要求维权。
第四章：支付方式第十条：购房者应按照合同约定的方式和时间支付房屋的购买款项。
第十一条：开发商不得以任何理由拖延或者增加购房者的支付金额。
第十二条：购房者有权要求开发商提供合同约定的票据和相关证明材料。
第五章：违约责任第十三条：任何一方违反本协议约定的，应当承担相应的违约责任。
第十四条：如果购房者未按合同约定支付购房款项，开发商有权解除合同并要求购房者支付相应的违约金。
第十五条：如果开发商未按合同约定的时间交付房屋，购房者有权解除合同并要求开发商退还已支付的全部款项。
第十六条：如果双方均存在违约行为，应当按照协议约定进行商议，并承担相应的违约责任。
第六章：争议解决第十七条：双方发生争议时，应当首先进行友好协商解决，如果无法协商解决，可以提交相关主管部门或者仲裁机构进行调解或者裁决。
房地产开发合同范本15篇
房地产开发合同范本15篇房地产开发合同范本15篇在不断进步的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的房地产开发合同范本，希望对大家有所帮助。
房地产开发合同范本1____________________(以下简称甲方)____________________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模____________________________________________________________________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式____________________________________________________________________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
房地产开发合标准版同
合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日房地产开发合同立合同单位：（以下简称甲方）（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
项目内容及规模：总投资及资金筹措：总投资万元（其中：征地费万元，开发费万元，建筑安装费万元）。
投入资金规模万元，甲方出资万元，分次出资，每次出资万元，预收款万元；乙方出资万元，分次出资，每次出资万元。
合作方式：各方负责：甲方：乙方：经营方式：资金占用费按月利率＿＿‰计付，并于每季末的前＿＿天内付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行，最后一次还款时，资金占用费随本金一起还清。
财务管理：1.成本核算范围：2.决算编制：3. 3.财产清偿：利润分配：违约责任：其他：1.该项目资金在行开户管理。
2. 方经济责任由担保。
保证方有权检查督促方履行合同，保证方同意当方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3. 方愿以作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件。
方不履行合同时，方对抵押品享有处分权和优先受偿权。
本合同正本一式份。
甲方执份，乙方执份。
合同副本份，报送等有关单位各存1份。
双方代表签字后生效。
本合同附件有，与本合同有同等效力。
本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。
甲方：（公章）乙方：（公章）地址：地址：法人代表：（签章）法人代表（章）开户银行及帐号：保证方：（公章）地址：法人代表：（签章）开户银行及帐号：签约日期：年月日签约地点：签合同前必读：合同模板并不一定适合您现实所需，所以要结合您实际情况修改，请在签订正式合同时注意以下几点！！！签订合同时应注意以下事项：1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。
2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。
3、明确合同价格是否含税。
如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。
房地产开发建设合同范本
房地产开发建设合同范本通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。
在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是今天为大家精心准备的：房地产开发建设合同相关范本。
内容仅供参考，欢迎阅读!房地产开发建设合同甲方：湖南××大学法定代表人：地址：长沙市岳麓区××路××号乙方：湖南××房地产开发有限公司法定代表人：地址：长沙市岳麓区××路××号担保方：湖南××有限责任公司法人代表：地址：长沙市岳麓区××路××号根据我国《合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、担保三方本着自愿平等的原则，经友好协商，就定向开发建设润芳园商品住宅项目有关事宜达成一致意见，特签订本合同供三方共同遵守。
第一条项目基本情况本合同所涉开发建设项目为：湖南××大学××校区教师村，本项目名称为：潇湘名园(以下简称本项目)。
本项目建设地址：长沙市岳麓区××路××号。
本项目建设用地系甲方为保证该校所扩建新校区正常教学秩序，稳定教师队伍，方便教职工工作与生活，委托乙方并共同向省、市政府及有关部门申报。
本项目征地前期工作在甲方的积极支持下由乙方具体承办并由乙方支付前期工作费用。
本项目建设用地已获得省政府批准【湖南省人民政府农用地转用、土地征用审批单(2006)政国土字第897号，征用面积】155.147亩，合103431平方米，有效使用面积8l 155.88半万米)。
本项目整体规划及单体建筑具体以政府有关部门批准建设的施工蓝图为准。
第二条项目开发建设合作方式2.1 本项目由乙方负责开发建设。
2.2 本项目开发建设的商品住宅，约100000平方米由甲方依据本合同及附件规定的价格和条件统一组织本校教职工向乙方购买。
房地产开发商合同5篇
房地产开发商合同5篇篇1甲方（购房人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（房地产开发商）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就购买乙方开发的房地产项目达成如下协议，为明确双方权益，特制定本合同。
一、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：详细描述项目的占地面积、建筑面积、户型、配套设施等。
二、房屋销售条款1. 房屋销售条件（1）甲方购买乙方开发的房屋，具体房号、面积、价格等详见附件《房屋购买清单》。
（2）房屋交付标准：按照国家规定及乙方承诺的标准进行交付。
（3）付款方式及期限：详述付款时间、比例、方式等。
2. 房屋产权（1）甲方购买房屋后，依法享有该房屋的所有权。
（2）乙方负责办理房屋产权证书，并保证甲方顺利取得产权。
三、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付房款，乙方有权解除本合同，并有权追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照约定时间交付房屋或交付的房屋不符合国家标准及合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 其他违约情况，双方应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规承担违约责任。
四、其他条款1. 甲方购买房屋后，应遵守国家及地方的相关法律法规，不得擅自改变房屋用途。
2. 乙方应保证项目的合法性，并承担因项目违法违规所产生的法律责任。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
经双方协商一致，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
5. 如因执行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产开发合同
立合同单位：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）
为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
项目内容及规模：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿总投资及资金筹措：
总投资＿＿＿＿万元（其中：征地费＿＿＿＿万元，开发费＿＿＿＿万元，建筑安装费＿＿＿＿万元）。
投入资金规模＿＿＿＿万元，甲方出资＿＿＿＿万元，分＿＿次出资，每次出资＿＿＿＿万元，预收款＿＿＿＿万元；乙方出资＿＿＿＿万元，分＿＿次出资，每次出资＿＿＿＿万元。
合作方式：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿各方负责：
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
经营方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资金占用费按月利率＿＿‰计付，并于每季末的前＿＿天内付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行＿＿＿＿＿＿＿＿＿，最后一次还款时，资金占用费随本金一起还清。
财务管理：
１．成本核算范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２．决算编制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３．财产清偿：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
利润分配：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿违约责任：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
其他：
１．该项目资金在＿＿＿＿＿＿行开户管理。
２．＿＿＿＿方经济责任由＿＿＿＿＿＿担保。
保证方有权检查督促＿＿＿＿＿方履行合同，保证方同意当＿＿＿＿方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
３．＿＿＿＿方愿以＿＿＿＿＿＿作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件。
＿＿＿＿＿方不履行合同时，＿＿＿＿方对抵押品享有处分权和优先受偿权。
本合同正本一式＿＿＿＿份。
甲方执＿＿＿＿份，乙方执＿＿＿＿份。
合同副本＿＿＿份，报送＿＿＿＿＿＿＿＿＿等有关单位各存１份。
双方代表签字后生效。
本合同附件有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，与本合同有同等效力。
本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。
甲方：（公章）乙方：（公章）
地址：地址：
法人代表：（签章）法人代表：（签章）
开户银行及帐号：
保证方：（公章）
地址：
法人代表：（签章）
开户银行及帐号：
签约日期：年月日
签约地点：。