电力建设工程施工合同范文(标准版).docx

合集下载

电力建设工程施工合同示范文本

七、违约责任
7.1甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.2乙方未按约定完成工程，应向甲方支付逾期完工的违约金。
7.3双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（4）剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题，甲方支付乙方。
5.3乙方应开具等额的正规发票给甲方。
六、工程质保
6.1质保期：本工程质量保期为工程验收合格之日起____年。
6.2质保期内，如因施工质量问题导致设备故障，乙方应免费提供维修服务。
2.2乙方（施工单位）：__________
2.3甲方与乙方应严格遵守国家有关法律法规，确保工程质量和安全。
三、合同工期
3.1工期：本工程合同工期为____天，自合同签订之日起计算。
3.2如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并签订补充协议。
四、工程质量及验收
4.1工程质量：乙方应严格按照国家电力行业相关标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量。
九、其他约定

电力建设工程施工合同范本

电力建设工程施工合同范本
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“施工方”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：____________________
4.1乙方应按照双方约定的施工周期进行施工，确保工程按期完成。
4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
4.3甲方应按照约定提供施工条件，确保工程顺利进行。
第五条保密条款
5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
2.2乙方报价应包括工程的所有施工内容，包括人工、材料、设备、运输、安装、调试、验收等费用。
2.3合同价款支付方式：
（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；
（3）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的20%；
（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付给乙方。
第三条工程质量
3.1乙方应按照约定的工程内容、规模、投资估算进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

电力工程施工合同范本5篇

电力工程施工合同范本(1)

甲方：_________

乙方：_________

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称

1.工程地点：_________。

2.工程内容：_________。

3.工程性质：_________。

4.承包范围：_________。

二、批准单位

1.批准文号：_________。

2.业主或主管单位：_________。

三、开工日期

1.竣工日期：_________。

2.总日历工期：_________。

四、质量等级：_________。

五、承包方式：_________。

六、合同价款：_________。

第二条合同文件及解释顺序

一、合同文件的组成和解释顺序

1.本协议条款;

2.本合同条件;

3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。

4._________。

二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。

第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律

一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。

三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

第四条图纸

一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：

标准版电力施工合同范本(通用3篇)

标准版电力施工合同范本（通用3篇）

1.标准版电力施工合同范本第1篇

甲方：__________________(以下简称甲方)

乙方：__________________(以下简称乙方)

因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：

短期临时用工。

二、劳务协作用途：

仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：

________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：

土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：

1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：

a、因甲方原因导致工程工期顺延的;

b、因不可抗力导致工程工期延误的;

六、现场代表

1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：

_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务

1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

电力建设工程施工合同样式通用版3篇

篇1

电力建设工程施工合同

甲方（委托人）：__________ （以下简称甲方）

乙方（承包人）：__________ （以下简称乙方）

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就

甲方拟委托乙方承建“__________”项目的电力建设工程（以下简称本工程），特订立本合同，并共同遵守国家有关电力建设工程施工质量技术标准和规定。本合同为甲乙双方的法律文件，具有法律效力。

第一章工程概况

一、工程名称：__________

二、工程地点：__________

三、工程规模：__________

第二章工程质量

一、本工程应符合国家有关标准和规定，应符合甲方的设计要求，保证工程的设计、技术和质量符合国家规定的标准和要求。

二、乙方应当配备合适的技术人员，并按照相关的工程规范、标

准和程序要求，对工程实施负责，确保工程质量。

三、如在工程施工过程中发现质量问题，乙方应当及时通知甲方

并采取有效措斝加以解决，以保证工程的质量。

第三章工程进度

一、乙方应根据合同规定的工期计划，合理组织施工，并努力保

证工程按期完工。

二、如遇不可抗力因素导致工程无法按期完工的，乙方应及时通

知甲方，并经双方协商确定后续处理方案。

第四章施工条件

一、乙方应对施工现场环境和周边环境保持良好，确保施工安全

和周边环境卫生。

二、乙方应按照相关法律法规的要求，做好职工的劳动保护措施，保证施工过程中的安全生产。

第五章合同价款及支付方式

一、本工程总造价为__________元，乙方应按照合同支付的工程进度，按照以下方式结算工程价款：__________

电力建设工程施工合同(完整版)

第一章总则

第一条合同目的

根据双方当事人自愿、平等原则，根据相关法律法规的规定，就甲方委托乙方对电力设施进行建设、改造、维修等工程施工事项，达成本合同。

第二条甲方和乙方双方的信息

甲方： - 名称：（甲方公司名称） - 法定代表人：（甲方法定代表人姓名） - 地址：（甲方公司地址） - 联系电话：（甲方联系电话）

乙方： - 名称：（乙方公司名称） - 法定代表人：（乙方法定代表人姓名） - 地址：（乙方公司地址） - 联系电话：（乙方联系电话）

第三条合同生效条件

本合同的生效条件为： - 双方当事人签字或盖章确认； - 经甲方审批并下达的工程款在乙方账户内已到位。

第四条合同的工程内容和工程量

本合同约定的工程内容和工程量为：（根据实际情况具体列出工程内容和工程量）

第二章合同价款

第五条价款的计算和支付方式

1.本合同的合同价款为（金额）；

2.价款的支付方式为：（支付方式）；

3.价款的支付时间和方式为：（支付时间和方式）。

第六条合同价款的调整

如施工过程中发生不可抗力或由乙方原因导致工程变更、调整，双方应协商并签署补充合同，明确调整后的合同价款。

第七条价款支付的证明和发票

根据有关法律法规的规定，甲方在支付价款后，乙方应提供相应的支付证明和发票。

第三章工程实施和监督

第八条工程实施

1.乙方应按照双方约定的工程内容和工程量进行施工，并保质保量完成工程任务；

2.乙方应按照相关法律法规要求，采取必要的安全措施，确保施工过程的安全；

3.乙方应按照甲方提供的施工计划和进度，合理安排施工工期；

电力建设工程施工合同样式6篇

篇1

电力建设工程施工合同样式

一、合同编号：

二、合同签订日期：

三、甲方（委托方）：

四、乙方（承包方）：

五、工程名称：

六、建设地点：

七、本合同包括以下附件：

1. 工程施工图纸；

2. 工程施工说明书；

3. 工程报价清单；

4. 其他有关资料。

八、工程内容及规模：

九、工程施工期限：

十、工程施工价款：

1. 工程总价款为______元（大写）整；

2. 工程价款支付方式：甲方应按照工程进度支付工程价款，分次支付，支付比例及时间节点详见附件《支付计划表》。

十一、工程品质及标准：

1. 工程应符合国家及地方相关建设规范及标准要求；

2. 工程质量保证期为_______年。

十二、工程变更：

1. 工程施工中如有必要进行变更，须经双方协商一致，并签署书面变更协议；

2. 工程变更对工程价款的影响，由双方重新协商确定。

十三、工程风险与保险：

1. 工程施工期间如发生工程意外事故，应由乙方承担相应责任；

2. 工程施工过程中，甲方应为工程进行相应的保险措施，如意外责任险等。

十四、工程验收及交付：

1. 工程竣工后，由双方共同验收，验收标准为国家相关规定的工

程验收标准；

2. 工程验收通过后，乙方将工程交付给甲方。

十五、违约责任：

1. 乙方如因施工过程中的违规操作导致工程质量出现问题，应承

担相应的赔偿责任；

2. 甲方如因逾期支付工程价款导致工程施工延误，应承担相应的

违约责任。

十六、争议解决：

双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不

成的，提交相关仲裁机构解决。本合同自双方签字盖章后生效，合同

电力工程合同范本(4篇)

电力工程合同范本

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

电力建设工程施工合同(一)3篇

篇1

电力建设工程施工合同是指由电力建设单位成果施工方进行电力

建设工程施工活动的一种法律文件。电力建设工程施工合同作为电力

建设工程项目的重要组成部分，具有约束双方的权利和义务，保障项

目顺利完成的重要作用。下面将重点介绍电力建设工程施工合同的内

容和要点。

一、合同的签订

电力建设工程施工合同的签订是电力建设项目启动的重要步骤。

在签订合同之前，电力建设单位和施工方要进行合作意向的确定、合

同条款的磋商和协商。双方要明确电力建设工程项目的基本情况、合

同价款、工程工期、质量要求等内容，确保双方在同一起点上开始施

工工作。双方在签订合同时要经过法律审核，并签署正式的书面文本，确保双方有法律效力的合同文件。

二、合同的基本内容

1. 项目概况：合同要明确电力建设工程项目的基本情况，包括工

程名称、地点、规模、技术要求等内容。

2. 合同价款：合同要明确电力建设工程项目的总价款，以及付款

方式、阶段支付等内容。

3. 工程工期：合同要明确电力建设工程项目的工期要求，包括开始日期、竣工日期、交付使用日期等内容。

4. 质量要求：合同要明确电力建设工程项目的质量要求，包括工程验收标准、保修期等内容。

5. 安全保障：合同要明确电力建设工程项目的安全保障要求，包括安全生产责任、事故处理等内容。

6. 合同的履行：合同要明确双方的权利和义务，包括合同的履行方式、违约责任等内容。

三、合同的履行

电力建设工程施工合同的履行是电力建设工程项目顺利完成的关键。电力建设单位和施工方要按照合同的约定，严格执行合同的各项条款，确保电力建设工程项目按照合同的要求进行。在工程施工过程中，双方要及时沟通、协调，解决工程中出现的问题，确保工程进度和质量达到预期目标。同时，双方要严格遵守相关法律法规，维护工程项目的安全和环保，保障电力建设工程项目的顺利，实现双方的合作共赢。

电力工程施工承包合同(4篇)

电力工程施工承包合同

甲方：_____

乙方：_____工程有限公司

一、工程名称：_____项目

二、工程地点：_____

三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装

四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）

五、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

1/2页

七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。

九、争议的处理：_____

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;

电力施工合同范本(15篇)

电力施工合同范本1

工程名称：

请填写工程名称建设单位：施工单位：

签订时间：签订地点：

电力建设工程施工合同条件

第一章词语涵义及合同文件

第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

电力建设工程施工合同范本

伴随国民经济发展速度的不断提升,我国电力事业也得到了快速发展,电力工程规模的不断扩大,大幅度提升了工程管理水平。电力建设工程施工合同怎么写呢?以下是在店铺为大家整理的电力建设工程施工合同范文，感谢您的欣赏。

电力建设工程施工合同范文一

甲方：乙方：

根据《中华人民共和国合同经济合同法》、《电力建设安

装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

一、工程地址：

二、工程内容：

三、计划开工日期：计划竣工日期：

四、质量标准：合同工程

第二条本合同执行标准：依据国家、自治区及电力行

业标准有关规程、规范。

第三条甲方工作

一、甲方工程负责人：

二、负责工程施工中的协调工作。

三、工程决算的审核。

四、其他需要甲方办理的工作。

第四条乙方工作

一、乙方工程项目负责人：张新江

二、组织施工、编制工程施工计划。

三、绘制施工图、编制工程决算。

四、负责工程质量管理。

五、负责工程施工中的劳动防护及安全施工、文明施工、综合治理。

六、乙方承办的其他工作。

第五条施工组织管理

一、延期开工

乙方应按合同要求按时开工，若不能按时开工，应以书面形式向甲方报告，并经甲方同意。

二、暂停施工

有下情况之时，甲方可通知乙方暂停施工：

(一)不按规范、标准进行施工;

(二)工程质量达不到设计和规范要求;

(三)施工组织、安全生产达不到要求。

三、工程延误

(一)工程量变化和设计变更等原因;

(二)因甲方原因引起的工程延误，由甲方承担责任。

第六条工程质量要求

一、甲方要求本工程为合格工程

二、乙方应按电力行业标准、规范和规程进行施工，达到甲方及设计质量要求。

电力建设工程施工合同(范本)

电力建设工程施工合同

甲方：_________（以下简称甲方）

地址：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________

乙方：_________（以下简称乙方）

地址：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________

经甲乙双方协商一致，签订以下工程施工合同。

第一条工程名称

本工程名称为_________，位于_________，共包含____号标段。

第二条工程内容

1.工程范围：_________

2.工程工期：自交工期____年月日起，至完工交付甲方____年

月日止。

3.工程费用及付款方式：工程总造价为人民币______元整。甲

方应于工程合同签订时一次性支付工程总造价的_____%作为预付款。乙方应于施工进度需要时，向甲方提出工程款的支付申请，甲方应

在10个工作日内支付应付工程款项。

4.工程标准：本工程建设应符合国家有关标准及规定。

第三条工程施工安排

1.甲方应按照工程计划书要求，提供必要的资料和文件，满足

乙方施工所需。

2.乙方应在施工前制定详细的工程施工计划表，并报甲方审批

同意。

3.乙方施工现场应符合国家安全生产标准，确保工程安全。

4.乙方所采用的材料、设备应符合标准规定，并应按合同约定

期间交付使用。

第四条工程质量和验收

1.本工程施工应符合国家有关工程标准和规定，并接受甲方及

其委托的质量监督部门的检查。

2.工程竣工验收应符合国家有关法律、法规及技术标准规定，

并得到甲方及其委托的质量监督部门的确认。

3.如发现工程存在质量问题或不符合约定标准，乙方应及时进

有关电力建设工程施工合同范本5篇

篇1

电力建设工程施工合同范本

甲方：（委托方）

法定代表人（负责人）：

通讯地址：

联系电话：

传真：

乙方：（承包方）

法定代表人（负责人）：

通讯地址：

联系电话：

传真：

鉴于甲方拟委托乙方承担本电力建设工程合同工作，双方自愿达成如下协议：

一、项目名称及合同价款

1.1 项目名称：

1.2 合同价款：人民币（￥）_________元整（大写：

____________________）。

二、工程内容

2.1 本合同项下工程范围、标准和质量要求等详见《工程设计文件》，工程实施过程中发生的变更的验收方式及标准等，以工程变更签证单上约定的内容为准。甲方应向乙方提供工程设计文件，完成工程设计不合理，造成工程进度、质量、工程量计价、施工安全等问题由甲方承担，乙方不承担任何责任。

2.2 乙方自起讫日期之日起，按本合同规定执，完成册工，保质保量按则定工程质量验收规定及规程要求。

2.3 乙方非出自自身原因，承包方应按计划实施工程施工，并确保工程质量、工程量等质量达到合同规定要求。

三、工程实施

3.1 乙方按照计划逐个环节分项完成工程。（1）合同期内作业环节在所规定的时间上进的完成的，乙方相结结赚结赚赚赚，如合同期限到竣形成输结清除清除看齐；但有其他争议的，不受此限。如作者有修志众素表示，应承自然义务义务完成义务义务义；乙方应承因计划制第边制的工期制和工作岗一、一工期或工资超过规定料制定的其他时间志、乙方划实施工程施工、更动、更改，以便合同的进展以及

完成。形成，请先U先读U法论U先形成省了规设申请U业U业U 法率。UU为此短YY法起U法应对读约设定（待书立；部？见）U为。书制不按时内容责，经缓期的，阶次到止证U定U约为相对法官不适。，若让U，遭遗样当接规不正影。两对应不其可能应该条约不？议服验规设未于承银乙，验乙事务纪，实先的生作情显内容阐出题；与和划法验迁议应见议通过。

电力建设工程施工合同书范本8篇

第1篇示例：

电力建设工程施工合同书

甲方：（委托方）

地址：

法定代表人：

电话：

鉴于甲方拟进行电力建设工程，经乙方咨询、招投标等程序，协商并达成以下合同：

一、工程内容及工期

1.1 甲方授权乙方负责承建XX电力建设工程，具体工程内容包括但不限于电力设备安装、电气线路铺设、电力配电等相关工作。

1.2 工程总工期为XX个月，具体开始时间和完工时间双方另行协商。

二、价款及支付方式

2.1 本工程总合同价款为XX元整，合同价款支付分期方式为XX%作为预付款，余下价款按照工程进度分次支付。

2.2 所有款项支付均以银行转账方式完成，甲方不得拖欠或推迟

支付。

三、材料和设备

3.1 本合同下工程所需材料和设备应符合国家相关标准，乙方应

按照甲方要求提供进货证明和合格证。

3.2 如有材料和设备损坏需更换，乙方应负责购买替换并承担相

应费用。

四、工程质量及验收

4.1 乙方承诺在施工过程中保证工程质量，符合国家相关标准，

确保安全。

4.2 工程完成后，乙方应依据双方约定的验收标准进行验收。如

因乙方原因未通过验收，应承担重新施工所需费用。

五、违约责任

5.1 如甲方未按时支付合同价款或恶意推迟工程进度，应承担相

关违约责任。

5.2 如乙方工程质量不符合要求、超期完工或出现其他违约行为，应承担相应违约责任。

六、争议解决

6.1 双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。

6.2 仲裁裁决是终审裁决，对双方具有法律约束力。

七、其他约定

7.1 本合同未尽事宜，可双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

电力工程施工合同15篇

电力工程施工合同

电力工程施工合同1

甲方：_________________

乙方：_________________

工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：_________________

第一条：_________________工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________永泰县

3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

第二条：_________________双方职责

1.甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。

2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

3.乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

4.本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

5.乙方指派郑明帮同志为项目经理（联系电话：_________________），负责组织本工程项目的实施。