湖南省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算考试题
湖南省2017年监理工程师合同管理：竣工结算模拟试题
湖南省2017年监理工程师合同管理：竣工结算模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程总投资中，生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和静态投资B：建设投资和建筑安装工程投资C：建设投资和施工流动资金D：建设投资和铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。
A：和解B：调解C：行政决定D：仲裁E：专业监理3、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。
A：岩土工程勘察、水文地质勘察B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察E：专业监理4、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。
A．均为1周B．分别为3周和1周C．均为3周D．分别为4周和3周5、【例2·单选题】横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够。
A：明确表达工作之间的逻辑关系B：直观表示工作所拥有的机动时间C：明确表达影响工期的关键工作D：直观表示各项工作的开始和结束时间E：自我评定6、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元7、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括。
A：投资计划年度分配表B：工程项目一览表C：工程项目进度平衡表D：年度建设资金平衡表E：自我评定8、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。
A：同意延长施工合同工期B：免除承包商的误期损失赔偿C：确认承包商在合理的状态下施工D：同意支付承包商赶工的全部额外开支E：自我评定9、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
湖南省2016年监理工程师合同管理：最终结清模拟试题
湖南省2016年监理工程师合同管理：最终结清模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。
A：固定总价B：可调总价C：可调单价D：固定单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例3·单选题】某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。
工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。
此时，对已支付的工程款。
A：经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B：经甲确认的有效，甲不予确认的无效C：经乙签字的全部有效D：需委托造价管理部门确定E：专业监理3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。
A：发包人负责试验，费用由发包人承担B：发包人负责试验，费用由承包人承担C：承包人负责试验，费用由发包人承担D：承包人负责试验，费用由承包人承担E：专业监理4、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责的试运行由承担全部试运行费用。
施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由进行修复，并按照缺陷原因由责任人承担相应的费用。
A：发包人，承包人B：发包人，发包人C：承包人，发包人D：承包人，承包人E：专业监理5、【例1·单选题】监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时：其主要工作内容有。
A：编制阶段性设计进度计划B：定期检查设计工作实际进展情况C：协调设计各专业之间的配合关系D：检查工程设计人员专业构成情况E：自我评定6、工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则__。
A．工程师单独计量有效B．工程师单独计量无效C．工程师应推迟计量时间D．工程师单独计量后再请承包商确认7、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
合同管理考试题(完整)
合同管理考试题姓名：单位：得分：一、单选题1、经济合同的核心是 ( C )，它是当事人双方权利和义务的焦点A．价款B．违约责任C．标的D．履行期限2、招标文件中的工程量清单是(a )A．投标单位计算标价的依据B．竣工结算的依据C．准确的工程量D．总价承包时的工程量3、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( D )A．参与竟争的投标人B．招标单位的董事会C．上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册4、 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( A )A．由工程师对争议事项作出决定B．双方友好协商C．申请仲裁D．提起诉讼5、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方( D )。
A．经催告后，可解除合同 B．可解除合同C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同6、监理工程师有权处理的索赔是承包商( A )。
A．依据合同条款提出的索赔 B．依据其它法律文书提出的索赔C．提出的道义索赔 D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔7、某公路项目设计合同的价格为 300 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( D)万元。
A． 60 B． 30 C． 90 D． 1208、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( B )的选择A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力9、按照法律规定， ( A )不能成为建筑施工合同的担保人A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司10、经济法律关系由( A )三要素组成A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益C．法人、经济合同、经济责任D．经济管理、经济协作、经济责任11、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有( C )A．预付款是定金的形式之一B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人12、无效经济合同的确认权属于( A )A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门二、多项选择题：1、下列各项中属于要约邀请的有( A C D)。
湖北省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题
湖北省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。
A：行使权利的时间要求相同B：行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同E：专业监理2、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。
A：措施费B：直接工程费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是的规定。
A：施工合同中关于进度控制条款B：施工合同中关于变更条款C：工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D：工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E：专业监理4、下列费用中，应列入建安工程间接费的是。
A：拟建企业生产职工培训费B：失业保险费C：生产工人劳动保护费D：夜间施工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、当采用建筑工程管理方法时。
A：监理工程师只需负责设计方面的管理与协调工作B：监理工程师只需负责施工方面的监理职能C：监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能D：监理工程师只需负责设计方面的协调工作E：自我评定6、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。
已知利润率为5．4％．综合税率为3．41％，则该项目应缴纳的税金为万元。
A：4016．45B：4122．48C：4361．49D：4467．52E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在国际建筑安装工程费用组成中，承包商为承担通货膨胀、币值波动等风险所需要的费用属于。
A：直接费B：间接费C：保险费D：盈余E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、的原则。
2016年下半年湖南省监理工程师合同管理：最终结清考试试卷
2016年下半年湖南省监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。
A：决策层B：协调层C：执行层D：操作层E：工程保险金2、若承包人提出使用专利技术，应首先取得__认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。
A．发包人B．工程师C．专利权人D．专利管理机关3、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。
A：审查施工总进度计划B：编制单位工程施工进度计划C：编制详细的出图计划D：确定建设工期总目标E：自我评定4、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。
A：无节奏流水B：异节奏流水C：等节奏流水D：难以确定E：自我评定5、建设工程竣工决算的内容不包括__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．竣工工程施工图预算6、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是。
A：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B：进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C：为运输而进行的包装支出的各种费用D：进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。
A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用E：专业监理8、红细胞破坏后被单核—巨噬细胞系统吞噬不出现__A．Hb分解为血红素和珠蛋白B．血红素降解为胆绿素、铁和一氧化碳C．珠蛋白降解为氨基酸D．血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体E．红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素9、”暂列金额”款项使用的特点是。
2016年下半年湖南省监理工程师合同管理：竣工清场考试试题
2016年下半年湖南省监理工程师合同管理：竣工清场考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、招标文件不包括。
A：投标邀请函B：招标控制价C：评标办法D：技术标准和要求E：工程保险金2、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在一直有效。
A：竣工验收前B：颁发工程接收证书前C：工程移交前D：竣工后试验通过前E：专业监理3、体现工程项目本质区别的是，它所描述的是工程实体特征，体现该实体的构成要素。
A：计算规则B：项目名称C：项目特征D：工作内容E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理5、下列费用中，应列入建安工程间接费的是。
A：拟建企业生产职工培训费B：失业保险费C：生产工人劳动保护费D：夜间施工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、道路交通事故、火灾事故自发生之日起日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金7、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。
A：发布招标公告、开标、审查投标人资格B：发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C：发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D：审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件E：专业监理9、组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A：建设单位负责人B：建设单位技术负责人C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单10、某分项工程实物工程量为，该分项工程人工产量定额为／工日,计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为天。
甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题
甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员2、CM模式是以使用为特征的建设工程组织管理模式。
A：平行承发包模式B：CM单位C：施工单位D：项目总承包模式E：工程保险金3、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业4、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。
A：暂列金额B：暂估价C：材料暂估价D：专业工程暂估价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金6、监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，签发工程开工令。
A：专业监理工程师B：建设单位代表C：总监理工程师D：监理单位技术负责人E：工程保险金7、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。
A：合同B：组织C：技术D：经济E：工程保险金8、【例1·单选题】下列不属于监理工程师延续注册需要提交的材料是。
A：申请人延续注册申请表B：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件C：申请人的资格证书和身份证复印件D：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E：工程保险金9、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。
A：社会事件与合法行为B：自然与非自然C：事件和行为D：主体与客体E：专业监理10、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
2015年上半年湖南省监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷
2015年上半年湖南省监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。
A：29B：26C：24D：23E：自我评定2、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。
根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。
A：甲B：乙C：丙D：丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当。
A：及时提出意见和建议B：要求设计单位改正C：报告建设单位要求设计单位改正D：报告监理单位要求设计单位改正E：工程保险金4、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。
A：整个工程单位时间内的资源需求量B：各项工作的开始时间和完成时间C：各项工作之间的搭接关系D：工程费用与工程总工期之间的关系E：自我评定5、开标时判定为无效的投标文件，应当。
A：不再进入评标B：在初评阶段淘汰C：在详评阶段淘汰D：在定标阶段淘汰E：专业监理6、【例1·单选题】在设备购置费中，国产标准设备原价一般按计算。
A：带有备件出厂价B：定额估价法C：系列设备插入估价D：不带备件出厂价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的模式是。
A：CM模式B：D+B模式C：EPC模式D：Partnering模式E：工程保险金8、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
2016年下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算模拟试题
2016年下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长2、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法3、可不作为开工必须具备的条件是__。
A．施工组织设计已获总监理工程师批准B．测量控制桩、线已查验合格C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D．工程投资资金全部到位4、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部5、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元6、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门7、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层8、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录9、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担10、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性11、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
2016年下半年湖南省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
2016年下半年湖南省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施2、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收3、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位4、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告5、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险6、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体7、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标8、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性B．明确性C．现实性D．层次性9、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人10、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位11、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人12、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
四川省2016年监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷
四川省2016年监理工程师合同管理: 竣工结算考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因导致承包商自有机械停工, 则台班窝工费一般按计算。
A：台班单价B：台班折旧费C：台班人工费D：台班维护费E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工2、国有资金占投资总额的以上, 或者虽不足此比例, 但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目必须采用工程量清单计价。
A：10％B：20％C：40％D：50％E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某工程施工招标时, 招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知, 关于该中标通知说法正确的是__。
A．该投标人未及时通知招标人, 应为新要约B．该中标通知到达该投标人后, 为有效的承诺C．该投标人未及时通知招标人的, 该中标通知为有效的承诺D. 该中标通知为要约邀请4、关于合同转让的说法, 正确的是。
A：债权人转让权利, 不需经债务人同意B：债权人转让权利, 不需通知债务人C：债务人转移义务, 不需经债权人同意D：债务人转移义务, 新债务人不承担从债务E: 专业监理5、评标委员会对投标书中的错误加以修正后, 如投标人拒绝签字, 则__。
A．投标有效B．投标无效, 退还其投标保证金C．由评标委员会代签D．投标无效, 没收其投标保证金6、管理层次中协调层的职能是__。
A. 确定大政方针B. 参谋与咨询C. 组织与调配D. 操作与完成任务7、要限制宏命令的操作范围, 可以在创建宏时定义A．宏操作对象B．宏条件表达式C．窗体或报表控件属性D. 宏操作目标8、在建设工程质量特性中, __是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性9、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之—是__。
A. 勘察实施方案的制定B. 勘察工作方案的审查C. 勘察成果的技术交底D. 勘察工作的总结报告10、合同法律关系的主体不包括。
湖南省2024年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题
湖南省2024年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程建设活动中，形成工程实体质量的确定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收2、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行限制，按限制的主体划分，政府属于工程质量限制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体3、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要缘由是__。
A．有大量的隐藏工程B．施工中未刚好进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特别性D．工程质量具有较大的波动性4、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的吩咐C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用5、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为托付人的合法权益行使其职责C．通知托付人在行使其托付权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得有意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情6、在工程施工各方不了解工程，不清晰现场的实际状况下，采纳__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．状况介绍法7、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐藏性B．波动性C．影响多样性D．影响困难性8、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程平安生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标10、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算考试题
2016年下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失2、项目总承包管理模式的主要优点为__。
A．有利于质量控制B．有利于业主选择承建单位C．合同管理、组织协调比较有利D．有利于投资控制3、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。
”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。
A：符合性B：确定性C：相容性D：可操作性E：工程变更单4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
A：分部分项工程清单的项目特征描述B：设计图纸的项目特征描述C：设计变更的项目特征描述D：实际施工的项目特征描述E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、相关服务的范围和内容属于的内容。
A：附录AB：附录BC：专用条件D：通用条件E：工程保险金6、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。
A．1000B．2000C．3000D．40007、【例1·单选题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。
A：施工前期B：施工工艺和施工方法C：施工准备和施工过程D：投入品质量E：工程变更单8、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。
A：设计人承担B：发包人承担C：双方各自承担D：设计审批部门承担E：专业监理9、某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为万元。
A：15B：5C：-5D：10E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、下列计算进口设备关税正确的公式是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、监理工程师同意采用承包商提出的改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由__分担或分享。
A．监理单位和承包单位B．设计单位和承包单位C．发包单位和承包单位D．设计单位和发包单位2、下列费用中，属于措施项目费用的是。
A：施工降水费B：总承包服务费C：工程排污费D：社会保障费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。
A：固定资产B：无形资产C：项目铺底流动资金D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工．应当向发证机关申请延期，延期。
A：以两次为限，每次不超过3个月B：以一次为限，最长不超过3个月C：以两次为限．每次不超过1个月D：以一次为限，最长不超过1个月E：工程保险金5、下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是。
A：集权与分权统一原则B：专业分工与协作统一原则C：权责一致原则D：才职相称原则E：工程保险金6、【例1·单选题】施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。
A：工程本身的损害B：工程所需清理费用C：承包人的施工机械损坏D：因工程损害导致的第三方财产损失E：专业监理7、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。
A：合同约定的开始日至完成日B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C：合同签订日至合同约定的完成日D：合同约定的开始日至工程验收合格日E：专业监理8、下列内容中，属于建设工程静态投资的是。
A：涨价预备费B：基本预备费C：建设期利息D：铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。
招标人对该优惠条件的正确处理是。
A：接受该优惠条件B：接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C：拒绝接受该优惠条件D：将该投标人的投标按废标处理E：专业监理10、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。
A：业主方的备用金B：承包商的风险准备金C：建筑安装工程的暂定单价D：工程师风险控制基金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商援助资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E：工程保险金12、发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收，视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理13、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100D：1000E：专业监理14、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．建设单位B．设计单位C．承包单位D．监理单位15、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理16、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
A：申请量和采购量B：采购量和库存量C：库存量和供应量D：供应量和申请量E：自我评定17、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层18、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费90万元，涨价预备费20万元，建筑安装工程投资1200万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：75B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可。
A：修补处理B：返工处理C：补强处理D：不做处理E：工程变更单20、下列不属于原国家质量技术监督局2000年正式发布的质量管理国家标准的A．GB/T 19000—2000B．GB/T 19001—2000C．GB/T 19002—2000D．GB/T 19004—200021、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括。
A：投资计划年度分配表B：工程项目一览表C：工程项目进度平衡表D：年度建设资金平衡表E：自我评定22、是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
A：旁站B：巡视C：见证取样D：施工监理E：工程保险金23、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费24、在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理__的发展趋势。
A．适应市场需求，优化工程监理企业结构B．以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C．与国际惯例接轨D．加强培训工作，不断提高从业人员素质25、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A．1B．2C．3D．大于3二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。
A．将工程直接收归已有B．与发包人协议将该工程折价C．自行将该工程卖给他人D．申请人民法院将该工程依法拍卖E．就该工程拍卖的价款优先受偿2、某分部工程时标网络计划如图4-14所示。
当该计划执行到第5天结束时检查实际进展情况，实际进度前锋线表明。
A：工作C实际进度拖后，但不影响总工期B：工作D仍有总时差2天C：工作E仍有总时差1天D：工作G的最早开始时间将会受影响E：工作H的最早开始时间不会受影响3、承诺应具备的条件是__。
A．承诺只能向受要约人作出B．承诺必须由受要约人作出C．承诺的内容应当与要约的内容一致D．承诺必须在承诺期限内发出E．承诺必须受法律约束4、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。
A．增加工作内容的人工费B．停工损失费C．工作效率降低的损失费D．闲置人员在停工期间的福利费E．计日工资5、监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有的特点包括__。
A．当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力B．委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C．委托合同的标的是服务D．委托合同应具有标准形式E．当事人双方之间建立的债权和债务关系6、进口设备的CIF价包括了设备的__。
A．货价B．运杂费C．国外运输费D．关税E．国外运输保险费7、我国《建设工程监理规范》的立法目的是__。
A．加强对建筑工程质量的监督管理B．提高建设工程监理水平C．规范建设工程监理行为D．加强对建筑工程安全的监督管理E．加强对建筑工程招标投标的管理8、建设工程风险的分解途径包括。
A：目标性B：时间性C：结构性D：因素性E：损失程度9、【例3·多选题】下列有关确定变更价款的做法，正确的有。
A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C：确定的价款报送造价管理部门备案D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额10、下列有关格式条款的表述中，错误的有__。
A．格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B．提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C．当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D．如果对争议条款有两种解释时，应作出有利于提供格式条款方的解释E．如果对争议条款有两种解释时，应作出不利于提供格式条款方的解释11、下列关于建筑工程发包与承包说法正确的有。
A：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任B：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包C：施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位D：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程E：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人12、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工。
3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请。
工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工。
关于承包人竣工责任的说法，正确的有。
A：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担B：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担C：承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励D：工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E：工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任13、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括__。
A．投标人资质B．监理大纲C．总监理工程师业绩D．监理单位业绩E．监理费报价14、根据建立健全企业信用管理制度的要求。
监理单位应当建立的信用管理制度包括。
A：合同管理制度B：项目监理机构管理制度C：与建设单位的合作制度D：监理服务需求调查制度E：内部信用管理责任制度15、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。
A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗C．检查紧急情况的应急处理规定D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗E．检查相关制度的落实情况16、下列选项属于项目间接建设成本的是。
A：项目管理费B：工艺建筑费C：管理系统费D：开工试车费E：运费和保险费17、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据A．制定质量方针和质量目标B．对满足要求和持续改进的承诺C．确保可获得必要的资源D．提供制定和评审质量目标的框架E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性18、在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在。
A：业主还需聘请“工程师”来管理工程B：如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商。