工程施工合同协议书、欠条.
施工欠条合同模板
施工欠条合同模板甲方（施工方）：姓名（单位）：电话：地址：乙方（委托方）：姓名（单位）：电话：地址：根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲方与乙方友好协商，就乙方委托甲方进行施工工程事宜，达成如下协议，并约定欠条合同如下：一、委托内容1. 乙方委托甲方进行施工工程事宜，具体包括但不限于：（1）施工地点：（2）工程内容：（3）工程开始日期：（4）工程预计完工日期：2. 乙方应提供相应的工程材料和施工图纸等。
二、工程款约定1. 工程款总额为人民币（大写）____元整（￥____），采用分期支付方式，具体支付期限如下：（1）首期款：人民币（大写）____元整（￥____），应在合同签订之日起的____个工作日内支付。
（2）中期款：人民币（大写）____元整（￥____），应在工程进展到____%时支付。
（3）尾款：人民币（大写）____元整（￥____），应在工程验收合格并交付使用之日支付。
2. 乙方未按时支付工程款的，每逾期一天，应按工程款总额的（逾期费率）%支付逾期违约金。
三、工程质量保证1. 甲方承诺按照合同约定的施工内容和质量标准进行施工，并保证工程的质量符合相关标准。
2. 乙方验收工程后，如发现质量问题，应在____日内提出书面意见，甲方应及时进行整改。
3. 工程完工后，乙方应在____日内确认验收，逾期未确认验收的，视为乙方已验收。
四、违约责任1. 如因甲方原因导致工程不能按时交付使用的，甲方应承担违约责任，并按照双方协商的方式进行赔偿。
2. 如因乙方原因导致工程不能按时进行或完成的，乙方应承担违约责任，并按约定支付逾期违约金。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工交付使用之日终止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份原件，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：见证人（盖章）：见证人（盖章）：签订日期：签订日期：本欠条合同经甲、乙双方、见证人签字盖章确认后生效。
工程款欠条通用版精选2篇
工程款欠条通用版________年____月____日______承包______装修总工程。
后有把工程的______活分包给口头合同人______。
工程款共计______元人民币，(大写______元)。
工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。
还欠工程款______元，(大写______元)人民币。
还款期限________年____月____日为准。
利息从本欠条签订之日起按______计算。
分包人的还款先用于偿还利息。
如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。
总承包人：______________身份证号：______________联系方式：______________合同人：______________身份证号：______________联系方式：______________________年____月____日工程还款协议范本范本工程款结算还款协议本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX月XX日在中国北京市签署：XXX公司（以下简称甲方）住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX）XXX公司（以下简称乙方）住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX）鉴于：XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。
该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
工程施工欠条模板
工程施工欠条模板甲方（借款人）：____________乙方（贷款人）：____________根据甲乙双方友好协商，就甲方在工程施工过程中所产生的借款事宜，达成如下协议：一、借款金额甲方向乙方借款人民币____元整（大写：_________________________元整），用于工程施工。
二、借款期限1. 借款期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方应在甲方工程施工完成后____个工作日内，将借款本息一次性归还给甲方。
三、借款利率1. 借款利率为年利率____%，按月计息。
2. 如遇市场利率变动，双方可协商调整借款利率。
四、还款方式1. 甲方应按月向乙方支付借款利息，利息支付周期与工程施工进度相匹配。
2. 工程施工完成后，甲方应一次性偿还借款本金及剩余利息。
五、担保措施1. 本借款事项由甲方负责人________以其个人财产提供担保。
2. 如甲方未能按约定偿还借款本息，乙方有权依法追索，并有权要求甲方支付违约金。
六、其他约定1. 甲乙双方应遵守国家法律法规，合法合规开展借款业务。
2. 借款期间，甲方如需提前还款，应提前书面通知乙方，并按实际借款天数计算利息。
3. 借款期间，乙方不得将借款事宜泄露给第三方，否则甲方有权要求乙方承担违约责任。
4. 本借款协议一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（借款人）：____________乙方（贷款人）：____________签订日期：____年____月____日（注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况调整。
在签订借款协议时，请务必谨慎审查合同内容，确保双方权益。
）。
欠工程施工费欠条(3篇)
第1篇借款人：[借款人姓名]身份证号码：[借款人身份证号码]地址：[借款人地址]借款人：[借款人姓名]身份证号码：[借款人身份证号码]地址：[借款人地址]担保人：[担保人姓名]身份证号码：[担保人身份证号码]地址：[担保人地址]鉴于以下事实：1. 借款人（甲方）与施工方（乙方）于[日期]签订了《工程施工合同》，合同编号为[合同编号]，约定由乙方负责甲方[工程名称]的施工。
2. 乙方在施工过程中，根据工程进度和合同约定，向甲方提出了[金额]元的施工款项。
3. 甲方已按合同约定，支付了部分款项，但尚有[金额]元未支付。
4. 甲方同意按照以下约定支付剩余款项：借款金额：人民币[金额]元整（大写：[金额]元整）借款期限：自本欠条出具之日起[天数]日内，即[到期日]。
还款方式：甲方应在本借款期限内，一次性将借款本金及利息支付给乙方。
利息：借款利息按年利率[利率]%计算，逾期还款的，自逾期之日起，按每日[逾期利率]%计算逾期利息。
担保方式：为保证甲方履行还款义务，担保人同意承担连带责任担保。
5. 本欠条一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
特此立据。
借款人（甲方）：[借款人签名]日期：[日期]担保人（担保人）：[担保人签名]日期：[日期]注：1. 本欠条系借款人、施工方和担保人之间的债权债务关系证明，借款人、施工方和担保人应严格按照本欠条约定履行各自的权利和义务。
2. 本欠条未尽事宜，由借款人、施工方和担保人另行协商解决。
3. 本欠条经借款人、施工方和担保人签字（或盖章）后生效。
4. 本欠条未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
第2篇今借条人（以下简称甲方）因工程项目需要，向乙方（以下简称乙方）借款人民币若干元，用于支付工程款项。
为确保双方的权益，经双方友好协商，特立此欠条如下：一、借款金额甲方向乙方借款人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
二、借款用途甲方借款用途为支付欠工程施工费用，具体项目为：______。
工程施工欠条模板
工程施工欠条模板
欠条编号：______________
欠款人：______________
身份证号：______________
联系电话：______________
施工单位：______________
工程地址：______________
欠款金额：______________
欠款事由：______________
欠款时间：______________
一、借款人在工程施工期间欠款xxxx元，到期应当及时归还。
二、借款人必须按照合同规定的金额和时间限制进行偿还，并且不得拖欠。
三、借款人若逾期还款，将按照法律规定进行处罚，违反合同规定的追加违约金。
四、借款人在还款过程中如有特殊情况需延期或者分期还款，请提前与贷款单位协商处理。
五、本欠条一式两份，一份由借款人保存，一份由贷款单位保存。
借款人（签字）：______________ 贷款单位（章）：______________
签订日期：______________
本欠条自签订之日起生效，逾期不得更改。
借款人应按照规定的时间和金额限制还款，如
有违反将承担法律责任。
愿遵守合同规定，按时归还欠款。
签订人：______________ 签订日期：______________
欠款人签名：______________ 贷款单位签名：______________
备注：欠款人如有违约行为，将依法追究其法律责任。
拖欠工程款欠条怎样写
一、拖欠工程款欠条怎样写一张完整有效的欠条应当具备以下内容：1、标题：欠条2、内容：“今欠XXX（人名）的XXXX款XXX元（人民币）（大写：）”。
如果债务人同意，还可以写上“此款应在XXXX年XX月X日归还；逾期不归还，按日加收欠款总额XX%做为违约金”。
3、欠款人：如果是个人，则要求写全名，此名字应该是身份证上的名字，并加盖手印。
如果是法人，则应该写出法人全名并加盖印章。
4、欠款时间：XX年XX月XX日。
欠条是人彼此之间为处理财务、物资或事务来往，写给对方作为凭据或有所说明的条据。
欠条今欠（xx）工程款人民币贰仟元整，于20xx年xx月xx号还清，逾期每月按总金额的5%付给违约金。
欠款人：（欠钱那人名字）20xx年xx月xx日二、恶意拖欠工程款有什么后果工程款拖欠可以向法院起诉。
拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。
建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件，应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理，即以被告住所地或者合同履行地为管辖地。
在建设工程施工合同中，合同履行地应为施工行为地。
因此，对于拖欠工程款纠纷，原告可以选择被告住所地或者施工行为地（合同履行地）人民法院提起诉讼。
三、拖欠工程款的诉讼时效有多长１、大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过两年，有的甚至达到十年之久。
拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。
２、工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。
我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。
３、2017年10月1日施行的中华人民共和国民法总则第一百八十八条对诉讼时效的规定：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。
法律另有规定的除外。
４、各承包商可以采取书面发函（对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达）、向清欠主管部门及相关部门投诉（一定要有书面记录）、与发包方补充协议或签订还款协议等办法，使诉讼时效中断。
建设工程施工合同中欠条
建设工程施工合同中欠条【欠条】甲方（债权人）：_____________乙方（债务人）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），根据主合同约定，乙方应向甲方支付工程款项。
现因资金周转等原因，乙方未能按时支付全部工程款，经双方协商一致，特此签订本欠条，以资凭证。
一、欠款事实乙方确认截至____年__月__日，尚欠甲方工程款项共计人民币（大写）_____________元（￥__________）。
该欠款包括但不限于以下几项：1. 工程进度款：_____________元2. 材料费用：_____________元3. 人工费用：_____________元4. 其他相关费用：_____________元二、还款方式及期限1. 乙方承诺于____年__月__日前偿还欠款本金人民币___________元。
2. 若乙方未能在上述期限内偿还全部欠款，应按照未付金额的__%/月支付违约金。
三、特别约定1. 乙方应保证在还款期间内，其财务状况不发生重大不利变化，不影响还款能力。
2. 如乙方未能按期还款，甲方有权采取法律手段追偿，并由乙方承担因此产生的所有费用。
四、其他1. 本欠条自双方签字盖章之日起生效。
2. 本欠条一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本欠条未尽事宜，按照主合同及相关法律法规执行。
4. 本欠条的解释权归甲方所在地人民法院管辖。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：____年__月__日以上欠条范本仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
在实际操作中，建议由专业法律人士参与起草和审核，以确保其合法性和有效性。
同时，双方在签订欠条时，应确保意思表示真实，不得有欺诈、胁迫等非法行为，以免影响欠条的法律效力。
工程施工劳务欠条
工程施工劳务欠条甲方（债务人）：乙方（债权人）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方雇佣乙方施工队伍进行工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________工程2. 工程地点：________3. 工程内容：________4. 工程总价款：人民币（大写）：________元整（小写）：________元二、劳务费用1. 乙方向甲方提供的施工劳务包括：________2. 乙方向甲方提供的施工人员数量：________人3. 乙方向甲方提供的施工人员工资标准：每人每天________元4. 乙方向甲方提供的施工人员的工作时间：________小时/天5. 乙方向甲方提供的施工人员的加班工资标准：每人每小时________元6. 乙方应按照甲方的要求，按时提供足够的施工人员，保证工程的顺利进行。
三、付款方式及时间1. 甲方在工程验收合格后，向乙方支付工程总价款的百分之________作为劳务费。
2. 甲方在乙方提供施工人员的同时，按月向乙方支付施工人员工资。
3. 甲方如有拖欠乙方劳务费的行为，甲方应支付给乙方迟延付款的违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，支付应付金额的千分之________作为违约金。
四、违约责任1. 如甲方未按照约定支付劳务费，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未按照约定提供足够的施工人员，甲方有权要求乙方支付违约金。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（债务人）：________乙方（债权人）：________签订日期：________注：本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程施工欠条模板怎么写
尊敬的甲方（或施工方）：我方（或乙方）因施工需要，于____年____月____日与贵方（或甲方）签订了《____工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。
根据合同约定，我方（或乙方）已按合同约定完成施工任务，并取得了贵方（或甲方）的验收。
现就工程施工欠款事宜，特此出具欠条如下：一、欠款金额根据《____工程施工合同》约定，我方（或乙方）应向贵方（或甲方）支付工程款人民币____元整（￥____元整）。
截至本欠条出具之日，贵方（或甲方）尚欠我方（或乙方）工程款人民币____元整（￥____元整）。
二、付款期限贵方（或甲方）应于本欠条出具之日起____个工作日内，将上述欠款支付至我方（或乙方）指定的账户。
具体账户信息如下：开户行：____银行____分行账号：____户名：____三、付款方式贵方（或甲方）可选择以下付款方式之一支付欠款：1. 银行转账：按照本欠条约定的付款期限，将欠款直接转入我方（或乙方）指定的账户。
2. 现金支付：在约定付款期限内，贵方（或甲方）可到我方（或乙方）指定的收款地点进行现金支付。
四、违约责任1. 如贵方（或甲方）未按本欠条约定的付款期限支付欠款，我方（或乙方）有权要求贵方（或甲方）支付违约金，违约金按每日欠款金额的____%计算。
2. 如因贵方（或甲方）的原因导致我方（或乙方）遭受损失，贵方（或甲方）应承担相应的赔偿责任。
五、其他约定1. 本欠条系双方对工程施工欠款事宜的确认，具有同等法律效力。
2. 本欠条一式两份，双方各执一份。
3. 本欠条未尽事宜，双方可另行协商解决。
特此证明。
甲方（或施工方）：____________________乙方（或收款方）：____________________日期：____年____月____日注：请根据实际情况填写相关内容，以下为示例：1. 工程名称：某住宅小区施工工程2. 合同编号：XX202101013. 欠款金额：￥500,000.004. 付款期限：30个工作日5. 收款方账户信息：____银行____分行，账号：622202，户名：张三6. 违约金比例：0.5%请根据实际情况修改以上内容，以确保欠条的有效性和合法性。
工程施工结算欠条
工程施工结算欠条立据人：（以下简称甲方）地址：联系方式：债权人：（以下简称乙方）地址：联系方式：鉴于甲方与乙方之间存在工程施工合同，甲方尚欠乙方工程款人民币【】元（大写：【】元整），现甲乙双方达成一致，特立此欠条，具体事项如下：一、欠款金额1.甲方尚欠乙方工程款人民币【】元（大写：【】元整），其中包括主合同金额人民币【】元（大写：【】元整），以及其他费用人民币【】元（大写：【】元整）。
2.甲方应按本欠条约定的还款期限和方式，分期偿还欠款。
二、还款期限1.甲方应在收到乙方发出的还款通知之日起【】日内，向乙方支付欠款人民币【】元（大写：【】元整）。
2.剩余欠款人民币【】元（大写：【】元整），甲方应按每月支付人民币【】元（大写：【】元整）的方式，自【】年【】月【】日起，每月支付一次，直至还清全部欠款。
三、还款方式1.甲方应通过银行转账方式，将还款金额支付至乙方指定的银行账户。
2.甲方应在还款日前【】日，将还款金额足额存入乙方指定的银行账户。
四、违约责任1.甲方未按本欠条约定按时还款的，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×日违约金率×违约天数。
日违约金率为本欠条签订之日的中国人民银行同期贷款基准利率的2倍。
2.甲方未按本欠条约定支付违约金的，乙方有权依法采取措施追讨欠款，包括但不限于诉讼手段。
五、其他约定1.本欠条自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
2.本欠条一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.本欠条未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
4.本欠条签订后，甲乙双方应严格遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。
甲方（盖章/签字）：日期：【】年【】月【】日乙方（盖章/签字）：日期：【】年【】月【】日（注：以上内容仅供参考，具体条款请根据实际情况和需求进行修改和完善。
）。
工程欠款欠条模板
工程欠款欠条模板随着现代社会的发展，工程建设成为推动经济增长和城市发展的重要引擎。
然而，在工程建设过程中，工程欠款问题时常出现，给参与者带来一系列的纠纷和争议。
为了解决这一问题，工程欠款欠条成为一种常见的解决方式。
本文将介绍一份工程欠款欠条模板，并探讨工程欠款欠条的作用和注意事项。
欠条模板工程欠款欠条是一种书面文件，用于明确工程款项的欠缺情况，并约定双方的还款事宜。
以下是一份常用的工程欠款欠条模板：【欠条模板】尊敬的：甲方：乙方：基于以下事实，甲、乙双方同意采用本欠款欠条模板：1. 欠款事由：甲方与乙方共同参与了工程项目，合同编号为（合同编号），合同签订日期为（签约日期）。
根据合同约定，乙方有权领取工程款项。
然而，至今乙方尚未收到合同规定的全部款项。
2. 欠款金额：根据施工进程及目前乙方已完成的工作量，甲方欠付乙方款项总计为人民币（金额）元（大写）。
3. 还款条款：（1）欠款明细：详列以下款项：- （款项1）：金额：人民币（金额）元，应还日期：年月日；- （款项2）：金额：人民币（金额）元，应还日期：年月日；- （款项3）：金额：人民币（金额）元，应还日期：年月日；（2）还款方式：甲方同意采用以下方式进行还款：- 开具支票/转账至乙方指定银行账户；- 直接支付给乙方经办人员。
4. 其他约定：（1）违约责任：若甲方逾期未按本欠条约定的日期和金额归还欠款，应向乙方支付违约金，并承担由此产生的法律责任。
（2）争议解决：双方同意，如发生欠款争议，应优先通过友好协商解决；如无法解决，则提交相关仲裁或法院解决。
（3）生效：本欠款欠条一式两份，分为甲、乙双方各一份。
签字或盖章即表示双方同意并确认本欠款欠条的效力。
【甲方】【乙方】签字/盖章：签字/盖章：日期：日期：以上为一份典型的工程欠款欠条模板，双方可根据实际情况进行适当调整。
签约前双方应认真阅读并理解欠条内容，确保双方权益得到保障。
工程欠款欠条的作用工程欠款欠条作为一种法律文书，具有以下几个重要作用：1. 证明欠款事实：工程欠款欠条清晰记录了欠款的事实、金额及欠款原因，可作为证据用于追究欠款责任。
工程款欠条格式
⼯程款⽋条格式虽然现在的房⼦很贵，但是并不代表房地产赚钱，如果你注意的话烂尾房烂⼤街，并且还会有很多拖⽋⼯程款的，以⾄于很多⼯⼈都不能够拿⼯资，此时可以找到⽋款⼈打⼀⽋条，店铺⼩编带来了⼯程款⽋条格式，希望对您有帮助。
⼯程款⽋条格式⼯程款⽋条范本______年____⽉____⽇______承包______装修总⼯程。
后有把⼯程的______活分包给⼝头合同⼈______。
⼯程款共计______元⼈民币，(⼤写______元)。
⼯程已完⼯后分包⼈______已接受⼯程款⼈民币______元。
还⽋⼯程款______元，(⼤写______元)⼈民币。
还款期限______年____⽉____⽇为准。
利息从本⽋条签订之⽇起按______计算。
分包⼈的还款先⽤于偿还利息。
如果预期不还⼝头合同⼈有权向______⼈民法院起诉。
总承包⼈：⾝份证号：联系⽅式：合同⼈：⾝份证号：联系⽅式：年⽉⽇写清楚⼯程名称、地点、发包⼈、承包⼈、⼯程总量、单价、完成⼯程量、⼯程款总额、已付⾦额、⽋付⾦额、约定付清时间等要素，就合法了且有保障。
定付清时间等要素，就合法了且有保障。
⼯程款⼯程款顾名思义是在建设施⼯过程中产⽣的费⽤，由实际⼯程造价构成，是⼯程顺利进展的⽀柱。
⼯程款也就是⼯程施⼯合同价款的收⽀。
对于建设单位⽽⾔，是根据合同约定结合实际⼯程进度⽀付⼯程款，包括应付⼯程款、已付、未付⼯程款等概念;对于施⼯单位⽽⾔，是根据合同约定和实际施⼯进度，向建设单位收取⼯程款，包括应收、已收⼯程款等概念。
诉前财产保全诉前财产保全就是将对⽅的账户、房⼦、车等财产查封上，防⽌对⽅转移财产。
这⼀步并⾮必须的流程，要结合各案的情况及对⽅的财产情况，如果⽋的钱并不多或是对⽅有偿还能⼒，或是实在查不到地⽅财产，可以省去这⼀步。
但如果可以保全的话，我建议还是保全，我办的⼏个案⼦，诉前财产保全往往可以达到“不战⽽屈⼈之兵”的效果，⽐如说a公司⽋b公司290余万，我们代理b公司查到b公司有⼟地，于是我们就做了财产保全，还没等开庭呢，对⽅就同意还钱，但是是分期的，在还了两期⼤概220万元后，我们考虑到基本上对⽅可以将其他钱都还上，于是解除了保全。
工程款欠条（精选27篇）
工程款欠条（精选27篇）工程款欠条篇1______年____月____日______承包______装修总工程。
后有把工程的______活分包给口头合同人______。
工程款共计______元人民币，（大写______元）。
工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。
还欠工程款______元，（大写______元）人民币。
还款期限______年____月____日为准。
利息从本欠条签订之日起按______计算。
分包人的还款先用于偿还利息。
如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。
总承包人：身份证号：联系方式：合同人：身份证号：联系方式：年?月?日工程款欠条篇21.欠款人(甲方)：_________________,身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。
2.施工方(乙方)：_________________3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。
现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用。
4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。
5.甲方承诺,在年月日前向乙方支付剩余款项,支付方式如下：_________________工程款欠条篇3欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件)，联系地址，手机。
2.施工方(乙方)：_________________3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工，工程地址，工程内容，甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。
现上述工程已于年月日完工，经甲方验收合格，已投入使用，没有其他工程质量纠纷，施工方没有工程延期等一切违约事实。
4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元，仍欠乙方工程款(大写)元。
工程款欠条与工程合同
工程款欠条与工程合同
首先来谈谈工程款欠条。
一份标准的工程款欠条应当包含以下几个要素：欠款事由、债务人（即施工方）信息、债权人（即业主方）信息、欠款金额、还款期限、违约责任以及签字盖章等。
在撰写欠条时，应明确指出由于何种工程项目产生的债务关系，并且详细列出所欠金额及其构成，避免后续产生纠纷。
同时，还款期限要具体到日，以便双方有明确的时间节点。
违约责任的约定也十分必要，一旦出现逾期不还的情况，可以依据欠条上的约定采取措施。
接下来让我们看看工程合同的范本要点。
工程合同是规定双方合作框架的法律文件，通常包括工程概况、合同价款、支付方式、工期要求、质量标准、变更与索赔处理、争议解决方式等条款。
在起草工程合同时，首要注意的是合同主体的资质，确保签约双方都具备相应的法律地位和资格。
合同中的条款要尽量细化，特别是关于工程款的支付条件、时间点及迟延支付的利息或赔偿等。
另外，对于工程的质量要求和验收标准，也要描述得尽可能详尽，以免日后因标准不一而引发争议。
在实际操作中，无论是工程款欠条还是工程合同，都应遵循“公平、公正”的原则，确保双方权益不受侵害。
例如，若业主方资金链出现问题导致无法按时支付工程款，应在欠条或合同中提前约定相应的解决方案，如分期付款、提供担保等。
同样，如果施工方未能按合同约定完成工程质量或工期要求，也应承担相应的违约责任。
值得一提的是，随着法律法规的不断更新完善，建筑行业内的相关合同和文书也需要随之调整。
因此，建议在撰写这类文档时，最好能够咨询专业的法律顾问，确保所有条款符合最新的法律规定，从而最大限度地保护自己的合法权益。
工程合同欠条范本
工程合同欠条范本---甲方（业主）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________乙方（承包商）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲乙双方于[合同签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]，约定由乙方向甲方提供[具体工程内容]的施工服务，现因[具体原因]导致甲方未能按原合同约定向乙方支付全部工程款项，特此确认如下：一、截至[确认书签订日期]，甲方尚欠乙方工程款共计人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。
该欠款包括但不限于以下部分：1. [具体项目或款项名称]：[金额]元；2. [具体项目或款项名称]：[金额]元；3. [具体项目或款项名称]：[金额]元；（以上各项欠款明细根据具体情况列出）二、甲方承诺于[具体还款日期]前一次性偿还上述欠款。
如甲方未能在上述期限内偿还欠款，应按照国家规定的逾期付款利率向乙方支付逾期利息。
三、本确认书是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
除本确认书外，原合同的其他条款继续有效，甲乙双方仍应严格履行。
四、本确认书自双方签字盖章之日起生效。
本确认书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
五、如有任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日---。
施工欠条合同模板
施工欠条合同模板甲方（债务人）：乙方（债权人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
第二条施工期限2.1 双方约定施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应当按照约定的时间节点完成施工，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方书面申请，经甲方同意后方可延期。
第三条质量标准3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，直至达到验收标准。
3.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关保修服务。
第四条价款支付4.1 双方约定工程款分三次支付：（1）工程进度达到30%时，甲方支付工程款的30%；（2）工程进度达到60%时，甲方支付工程款的60%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付剩余的10%。
4.2 甲方支付价款时，应出具合法的支付凭证。
4.3 乙方应当按照约定的时间和方式向甲方开具正规发票。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
5.2 乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金为合同总价款的千分之一。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理移交手续后终止。
工程施工合同欠款
工程施工合同欠款
【工程施工合同】
甲方（业主）：_____________________
乙方（承包商）：_____________________
鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）的建设达成如下协议：
一、工程内容与要求
（此处详细描述工程的具体内容、规模、质量标准、施工期限等）
二、合同价款
本工程的合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_________）。
三、付款方式
1. 预付款：甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款给乙方。
2. 进度款：乙方根据实际完成的工程量，按月向甲方申请支付进度款。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方应在规定时间内完成最终结算并支付剩余款项。
四、违约责任
1. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应按照未付款项的____%支付违约金给乙方。
2. 如乙方未能按合同约定完成工程，应按逾期天数向甲方支付合同总价的____%作为违约金。
五、争议解决
因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项
（此处根据实际情况补充其他需要约定的事项）
七、合同生效
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________
乙方（盖章）：_____________________ 签订日期：____年____月____日
【结语】。
施工欠条合同模板
施工欠条合同模板合同编号：[填写编号]施工欠条合同模板本合同由以下双方（以下简称“甲方”和“乙方”）于[填写日期]签订：甲方：公司名称/个人姓名：[填写甲方公司名称/个人姓名]地址：[填写甲方地址]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：公司名称/个人姓名：[填写乙方公司名称/个人姓名]地址：[填写乙方地址]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于以下事实和约定，双方达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是确保甲方向乙方支付因施工工程而产生的欠款，并规定了双方在欠款支付方面的权利和义务。
第二条欠款金额及支付方式1. 甲方因乙方进行的施工工程向乙方支付的欠款总额为[填写欠款金额]（以下简称“欠款”）。
2. 欠款应在[填写支付方式，如分期支付、一次性支付等]的方式下支付给乙方。
3. 欠款支付的时间和方式将在本合同签订后的[填写具体时间]内协商确定，并以书面形式确认。
第三条欠款支付保证为保证欠款的支付，甲方同意提供以下担保措施：[填写具体担保措施，如提供保证金、提供担保人等]第四条违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付欠款，甲方应按照每日欠款金额的[填写利率]支付违约金给乙方。
2. 若乙方未按照本合同约定的质量和时间完成施工工程，乙方应按照每日欠款金额的[填写利率]支付违约金给甲方。
第五条合同终止1. 本合同在以下情况下终止：a) 双方协商一致解除合同；b) 甲方按照本合同约定的方式全额支付欠款给乙方；c) 乙方按照本合同约定的质量和时间完成施工工程。
2. 合同终止后，双方应互相解除所有义务和责任，除非另有约定。
第六条争议解决本合同的解释和争议解决均适用于[填写适用的法律]法律。
双方同意将任何因本合同引起的争议提交[填写仲裁机构或法院名称]进行仲裁/诉讼，并接受其裁决/判决。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并以书面形式确认。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
施工欠款合同怎么写
施工欠款合同是指在建筑工程项目中，由于各种原因导致施工方未能按时收到工程款项，从而与业主方签订的一份书面协议。
本文将为您详细介绍施工欠款合同的撰写方法和注意事项。
一、施工欠款合同的撰写方法1. 标题施工欠款合同的标题应明确表明合同的性质，一般为“施工欠款合同”。
2. 甲乙双方信息在合同开头，应详细列出甲方（业主方）和乙方（施工方）的基本信息，包括名称、地址、联系人等。
3. 合同背景简要阐述工程项目的背景、施工过程以及欠款原因。
明确指出欠款金额、欠款期限以及已支付的款项。
4. 欠款金额和还款方式详细说明欠款金额，包括本金和利息（如有）。
同时，约定还款方式，如分期还款、一次性还款等。
还款期限应在合同中明确规定。
5. 还款账户双方应约定一个共同的还款账户，确保款项的准确、及时支付。
6. 担保措施为保证施工方能够按时收到款项，甲方可以提供担保措施，如抵押、质押等。
具体担保方式应在合同中明确。
7. 违约责任合同应明确违约责任，包括违约金的计算方式和支付期限。
8. 争议解决方式约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. 合同的生效、变更和解除明确合同的生效条件、变更条件和解除条件。
10. 合同的份数和签署合同应注明正本份数，并由甲乙双方代表签署。
二、施工欠款合同的注意事项1. 合同条款的完整性确保合同条款完整、明确，避免因遗漏或模糊导致的纠纷。
2. 语言表达的准确性合同中的表述应准确无误，避免使用模糊、歧义的词语。
3. 法律合规性合同应符合我国相关法律法规的规定，确保合同的合法性。
4. 双方权益的平衡在合同中，要确保甲乙双方的权益得到平衡，避免过于偏向一方。
5. 保密条款如有需要，可在合同中加入保密条款，确保双方在合同执行过程中的商业秘密得到保护。
6. 合同的修改和补充合同签订后，如发生变更或补充，应签订书面协议，并经甲乙双方代表签字盖章。
总之，在撰写施工欠款合同时，要确保合同内容的完整性、准确性、合法性和双方权益的平衡。
工程款打欠条怎么写 (2)
工程款打欠条怎么写在工程建设中，有时候会出现一些资金方面的问题，而在这种情况下，往往需要通过欠条来解决。
工程款打欠条的写法也是需要注意的，下面将介绍一些关于如何写工程款打欠条的技巧和注意事项。
首先，我们需要知道欠条的基本要素。
欠条的基本要素包括：债务人、债权人、欠款数额、欠款期限、欠条起止日期和欠款原因等。
因此在写工程款打欠条时也需要对这些基本要素进行体现，下面我们将详细介绍。
一、填写债务人和债权人欠条的开具需要填写债权人和债务人的名称，这是追讨款项的重要依据。
通常情况下，债务人是施工方，债权人是业主或施工方需要筹集资金的第三方机构等。
在填写债务人和债权人的名称时，《企业法人营业执照》或其他证件中的名称应与欠条上所填写名称相同。
二、欠款数额的确定欠款数额是欠条中的最重要要素，必须准确无误。
在工程建设中，通常需要根据工程实际进度或验收情况，结合双方签订的“工程施工合同”来确定欠款数额。
此外，为避免未来纷争，欠款数额建议写清楚，不要存在不能明确的口头约定或暗示。
三、欠款期限的规定欠款期限是欠条中的另一重要要素，它规定了债务人必须在何时将欠款偿还给债权人。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，欠条的期限应在三年以内，一般情况下，通常解决速度比较快的工程款欠条，欠款期限应在一年以内，以免带来不必要的风险。
四、欠条起止日期欠条起止日期一般指欠款的开始日期和截止日期。
在工程建设中，欠条起止日期通常是可以和欠款期限一致。
如果欠条逾期，债权人可以通过法律手段进行追讨。
五、欠款原因欠款原因是欠条中较为缺失的部分，却是引起纠纷比较普遍的因素。
在工程建设中，为了避免因质量问题而发生的纷争，债权人和债务人需要在条约上注明金额差距的原因，并且确定性及证据性都要得到保障。
总之，欠条的编写需要注意以下几点：1. 欠条需要按双方约定的事项及口头或书面协议来填写，在填写过程中应当遵循公正、真实、准确原则。
2. 欠款数额的填写应准确无误，建议通过双方签字确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人（简称甲方）:
合同编号：
承包人（简称乙方）:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包方式：甲乙双方同意按第 种方式确定承包方式。《1、包工包料 2、包工》 4.承包范围：
乙方（签/章）： 身份证号码：
欠条
单位/个人，拖欠
项目工资/工程款。
结算款:￥
元，已付款:￥
Hale Waihona Puke 元，未付款:￥元(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元人民币，定于
年月 日
之前一次性付清。逾期未付清，自签章日期始逾期息/天按未付款的 5‰复利计算，至
履行清偿义务之日。且债权人将永久享有追讨权，并向劳动仲裁委员会或法院诉讼追
施工。
5.合同工期：
年 月 日至
年 月 日。
6.开工日期：按 甲方通知 确定开工工期。进场后按甲方进度计划完成施工任务。
二、合同价款
序号
施工部位
单位 单价 数量
合价
备注
1
㎡
具体工
2
㎡
程价款
3
㎡
按实际
4
㎡
工程量
5
㎡
结算
6
㎡
合同暂定价：￥
元（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
三、付款方式 1.甲乙双方同意施工
天 2、不保修》
；
六、合同争议解决、生效与终止
1．双方发生争议时，可以协商或调解。调解不成的，向乙方或工程所在地人民法院提请诉讼。
2．本合同一式肆份，双方各执贰份，自签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。双方在付清
工程尾款后，本合同即宣告终止。
合同签订时间：
年 月 日（即日起本合同生效）
甲方（签/章）： 信用代码或身份证号码：
讨的权利。
此据！
欠款人(单位/个人)：
欠款人证件号码：
欠款人联系方式：
欠款人地址：
欠款人（签章/指纹）：
日期：
年月 日
完成后，
付已完工程的
％ ，余留
％ 在完工后
内付清。
2．本工程按进度款方式付款。款项按乙方指定账户收款记录为准，其它方式不作为付款依据。
3.开户名：
帐号：
开户行：
四、质量标准、保修方式 1.质量标准：按 合格 确定工程质量标准。 2.甲乙双方同意按第 种方式确定保修。《1、合同工期后保修
五、双方约定的其他条件 注：如无内容写“以下无正文”