城市及道路照明工程施工合同
道路施工工程合同
道路施工工程合同道路施工工程合同1甲方：代表：乙方：代表：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________第二条承包范围：第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：_________第六条工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的`质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条质量保修1.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。
同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
道路照明建设工程施工合同书
道路照明建设工程施工合同书甲方（建设单位）：（填写甲方名称）乙方（施工单位）：（填写乙方名称）鉴于甲、乙双方就道路照明建设工程的施工事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行。
双方本着平等、互利和协商一致的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目标1.1 甲方委托乙方负责道路照明建设工程的施工，包括但不限于道路照明设备的安装、布线、调试等工作。
1.2 乙方应按照本合同的约定和相关法律法规，完成工程施工任务，并确保工程质量和工期的要求。
第二条工程内容和标准2.1 工程内容包括但不限于：（1）道路照明设备的安装；（2）路灯杆的固定和布线；（3）电源线路的敷设和接入；（4）道路照明系统的调试和验收等工作。
2.2 乙方应按照国家规定的相关标准和甲方提出的要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
第三条工程期限3.1 工程期限约定为（填写工期），自双方正式签订本合同生效之日起计算。
3.2 若因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应承担延误期间的相应费用。
第四条工程费用及付款方式4.1 工程总造价为（填写工程造价），具体费用按照工程量和实际消耗的材料进行结算。
4.2 工程款项支付方式：（1）首次款，工程开工时支付总工程款的%作为首次款；（2）中期款，工程完成一定比例时，支付应付中期款；（3）竣工款，工程竣工验收并合格后，支付应付尾款。
4.3 乙方收到款项后，应及时向甲方提供相应的发票和结算书等相关资料。
第五条工程变更和索赔5.1 如因乙方自身原因或甲方要求进行工程变更，应经双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容和费用，并按照变更后的合同约定进行施工和结算。
5.2 如乙方因遇到不可抗力因素或甲方原因导致无法按照合同约定的工期完成工程，乙方应及时通知甲方，并在通知后的合理时间内提出索赔申请。
甲方应在收到索赔申请后及时进行审核处理，并按照双方协商一致的方式进行补偿。
第六条质量保证和验收6.1 乙方对施工质量承担全面的责任，并在施工完成后进行必要的验收工作。
2023道路照明安装工程施工合同.doc
道路照明安装工程施工合同合同编号：-本合同由各方（简称“甲方”、“乙方”）于YYYY年MM月DD日签订：甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：经过友好协商，甲、乙双方达成一致意见，就道路照明安装工程的施工事项，订立本合同并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：道路照明安装工程1.2 工程地点：X市X区X路号1.3 工程内容：照明灯具安装、电缆敷设、开关控制等工程二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：待商议确定，详见施工图纸及相关文件。
2.2 支付方式：按工程进度支付，分为若干阶段支付。
2.3 阶段支付及验收：第一阶段：%的工程款，工程完工前支付；第二阶段：%的工程款，甲方验收合格后支付；第三阶段：%的工程款，甲方经过三个月的试运行并验收合格后支付。
三、工程进度计划3.1 工期：工程施工的起止日期为YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日。
3.2 进度安排：设计及审批：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日；材料采购：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日；施工：占工期的%，计划完成日期为YYYY年MM月DD日。
3.3 若因甲方原因导致工期延误，乙方可要求甲方支付相应的违约金。
四、工程质量及验收标准4.1 工程质量保证：乙方保证施工过程符合国家相关规定标准，并承诺使用符合质量要求的材料和设备；施工完工后，乙方提供一年的质量保修期，质量问题由乙方负责修复。
4.2 工程验收标准：甲方验收标准按照国家相关规定及工程设计要求进行，乙方需提供相应的验收资料，并接受甲方的验收检查；若乙方施工过程中出现质量问题，未能按照要求及时进行整改，甲方有权要求乙方重新施工或要求赔偿相应的损失。
五、工程变更和索赔5.1 工程变更：若工程实施过程中发生不可抗力因素或甲方提出变更需求，甲、乙双方协商后可以对合同内容进行变更；变更之后的工程费用、工期等应重新进行协商确定，并签订相关变更协议。
道路施工合同(书)范本最新5篇
道路施工合同（书）范本最新5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就道路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________道路施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：道路施工，包括路基、路面、排水等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的工程竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关质量标准进行验收。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产的法律法规，制定安全生产措施和规章制度，确保施工现场安全。
2. 乙方应按照文明施工的要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因本合同发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
市政道路工程施工合同范本_合同范本
市政道路工程施工合同范本市政道路工程施工合同范文篇一发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：1 / 14甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日市政道路工程施工合同范文篇二发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自2 / 14愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
市政道路施工合同范本（通用6篇）
市政道路施工合同市政道路施工合同范本（通用6篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的市政道路施工合同范本（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
市政道路施工合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日市政道路施工合同2甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
道路施工合同协议书-道路施工合同3篇
道路施工合同协议书|道路施工合同3篇【合同范本】道路施工合同3篇在城市的发展中,市政道路发挥着非常重要的作用,因此,加强市政道路施工的安全管理,并制定合适的安全管理措施,对于促进城市经济更快、更好发展有着重要影响。
市政道路施工合同怎么写呢?下面是小编整理的道路施工合同3篇，供大家参考!道路施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。
为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工程概况1、工程名称：小区市政道路。
2、工程地点：四川省开发小区。
3.建设单位：房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围：1、工程承包方式：为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。
2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm 厚)，④两侧路沿石安砌(12×30×100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。
3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。
4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。
三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：①6m宽路145万元/km(不含税)，②9m宽路205万元/km(不含税)，③12m宽道路290万元/km(不含税)。
城市道路照明工程施工合同
城市道路照明工程施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：城市道路照明工程二、工程地点：__________三、工程承包价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元四、工程内容：1. 施工项目：道路照明系统的安装，包括灯具、灯杆、电缆等设备的安装及调试。
2. 施工范围：按照设计方案和施工图纸要求，完成照明系统的安装和调试。
五、施工要求：1. 乙方必须严格按照设计方案和施工图纸要求进行施工，保证工程质量符合国家相关规范和标准。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延迟，应承担相应的违约责任。
3. 乙方应保证施工安全，遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中不发生安全事故。
六、工程材料：1. 本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地，由乙方当场验收并承担保管责任。
2. 乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的浪费。
七、工期：本工程工期为____个月，自开工之日起算。
八、付款方式：1. 工程完成后，甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。
2. 乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和工程款项申请。
九、违约责任：1. 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 乙方如未能按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的____%。
十、争议解决：1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
市政道路工程路灯照明施工方案
路灯照明工程施工方案一、编制依据1、国家相关法律、法规及以及最新的市政工程施工及验收规范，本工程拟采用的主要规范、规程及标准（规程）:《城市道路照明设计标准》 CJJ45—2006《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89—2012）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-20082、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备.3、本工程招标文件、投标文件、施工合同、施工图图纸、变更图纸、图纸会审纪要等。
二、工程概况1、本施工方案的编制力求做到详细，具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。
针对本工程的施工特点，从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明.本工程为城市主干道，路灯照明工程只包括莲花路工程K0+000～K2+365段路灯照明工程。
2、本路段由城网10KV供电，设置箱式变电站2台.箱变1XB暂定在K0+560处，供电范围为K0+000—K1+260，供电半径约600m。
箱式变电站2XB暂定在K1+740处，供电范围为K1+320—K2+360，供电半径约600m.本路段路灯计算负荷为43。
8KW。
3、路幅宽42m,路灯照明在两侧对称布置,单杆单挑,光源高14m,挑壁3m。
仰角12°，选用LED灯，功率（150+150)W。
结合行道树的布置，满足合理配光配要，标注路段灯杆间距为36m。
交叉路口根据实际情况改用夹角可调双挑臂路灯或三火中杆灯，光源腔的防护等级为IP65，电气腔的防护等级为IP55。
标注路段平均照度30ix,亮度2。
0cd/㎡。
照明功率密度值0。
6w/㎡。
路灯分为全夜灯和半夜灯,全夜灯和半夜灯由两个不同的回路供电,后半夜仅全夜灯运行，要求各回路负荷均匀分布在三相上，采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监管.4、电缆选型及线路保护：路灯配电线路采用三相五线制,采用VV-1KV 单芯电缆供电，各相回路交错接至灯具，每回路三相负荷应尽量平衡；路灯主线电缆为VV—1KV-25mm2,接线井至灯杆内检修门导线为BVR—3*2。
镇政府亮化工程施工合同
镇政府亮化工程施工合同甲方：山水镇人民政府乙方： XXX建筑工程有限公司鉴于，甲方为了提升山水镇的形象，改善市民生活环境，特拟开展亮化工程，现甲方与乙方就山水镇亮化工程施工事宜达成如下协议：第一条工程内容1、亮化工程的具体内容包括但不限于路灯安装、景观照明、广告牌亮化等项目。
2、工程地点包括山水镇主要道路、公共广场等城市公共空间。
第二条工程进度1、乙方应按照合同约定的工期，严格按照施工计划进行施工，保证工程质量、工程进度。
2、如因不可抗力因素致使工期延误，应及时向甲方报告并与甲方协商调整工期。
第三条施工标准1、乙方应按照国家相关标准和规定进行工程施工，保证工程质量。
2、乙方应严格按照甲方的设计方案进行施工，如有任何变更需事先征得甲方同意。
第四条施工费用1、甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，款项包括工程进度款和竣工验收款。
2、乙方应提供合格的施工发票和收据，以及施工人员的工资等相关费用。
第五条竣工验收1、工程竣工前，乙方应向甲方提供相关工程验收资料，包括工程质量检测报告、施工合格证等。
2、甲方应组织相关部门对工程进行验收，如发现问题应及时向乙方提出整改意见。
第六条质保期1、工程竣工后，乙方应按照约定的质保期提供相关维护保养服务，保证工程设施的正常运行和使用。
2、质保期内如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复或整改。
第七条违约责任1、如乙方未按照合同约定的工期和工程质量进行施工，需承担违约责任，按照造成的损失进行赔偿。
2、如因甲方原因导致工程进度延误，甲方需向乙方支付相应的延误费用。
第八条争议解决1、如在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，如无法达成一致意见，可向当地人民法院提起诉讼。
第九条合同变更1、合同的任何变更需双方书面协商并签订书面合同变更协议。
2、未经双方同意，任何一方不得 unilaterally 变更合同内容。
第十条附则1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年道路照明安装工程施工合同
2024年道路照明安装工程施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条合同的目的和内容1.1 甲方委托乙方负责____年道路照明安装工程的施工，包括但不限于道路照明设备的安装、线路敷设、电气接线等工作。
1.2 本合同的有效期为自双方签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
1.3 甲乙双方应遵守国家的法律、法规及其他相关规定，严格按照合同的约定进行施工，并确保施工质量符合工程规范和相关标准。
第二条甲方的责任和义务2.1 甲方应提供工程所需的相关技术资料和施工图纸，并确保资料的真实性和完整性。
2.2 甲方应按照约定的工期和施工进度支付施工款项，并提供必要的工程款项支付保证或担保。
2.3 甲方应派专人负责与乙方进行施工过程中的沟通协调，及时解决工程过程中出现的问题。
第三条乙方的责任和义务3.1 乙方应按照甲方提供的技术资料和施工图纸进行施工，并保证施工过程中的安全和质量。
3.2 乙方应按照合同约定的日期和施工进度完成工程，并保证工程的竣工验收合格。
3.3 乙方应合理安排施工人员，确保施工过程中的劳动安全和施工现场的整洁。
3.4 乙方应按照相关要求合规、合法采购和使用材料、设备，确保工程的质量和安全。
第四条施工款项及支付方式4.1 甲乙双方就施工款项的支付达成如下约定：4.1.1 工程划分为若干工期，每个工期需支付的款项由双方协商确定。
4.1.2 工程款项支付的方式为每个工期完成后，甲方应在7个工作日内向乙方支付该工期的款项。
4.2 甲乙双方就工程款项支付的保证或担保达成如下约定：4.2.1 甲方应在施工合同签署时，向乙方提供工程款项支付保证或担保，其形式可以为保函、保证金等。
4.2.2 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方按违约金的形式向乙方支付拖欠款项的1%作为违约金。
第五条合同的变更和解除5.1 合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
2024年版城市道路照明工程合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年版城市道路照明工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同签订地点和时间第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条款3.3 付款方式及进度第四条工程进度及工期4.1 施工计划4.2 工期延误4.3 提前完成奖励第五条工程质量保证5.1 质量控制措施5.2 质量检测标准5.3 质量问题处理第六条安全生产及环保6.1 安全生产措施6.2 安全事故处理6.3 环保要求及措施第七条合同的变更和解除7.1 合同变更条件7.2 合同解除条件7.3 变更和解除的程序第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担8.3 违约赔偿限额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 诉讼或仲裁地点及语言第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让程序11.3 转让后的责任承担第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密条款第十三条辅助条款13.1 合同的书面形式13.2 合同的修改和补充13.3 附件第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同争议的解决14.3 合同的签订地点和日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同签订地点和时间本合同于__________年__________月__________日，在__________（地点）由双方代表签订。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述本项目包括__________（简要描述工程内容）。
2.2 工程地点工程位于__________（具体地址）。
夜景照明工程施工合同样本
夜景照明工程施工合同样本甲方（委托方）：地址：乙方（承包方）：地址：第一条合同目的甲方委托乙方负责夜景照明工程的施工，乙方应按照双方约定的工程进度和质量要求完成工程。
第二条工程内容1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围：4.工程进度计划：5.工程质量要求：第三条工期及延期1.工期：从合同签订之日起，至工程完工验收合格之日。
2.如因不可抗力或甲方原因导致工期延长，应由双方共同商议确定延期时间，并书面确认。
第四条工程款项1.工程款项及支付方式：（1）工程款项总额为_________（金额），按照以下方式支付：-甲方应在工程合作签订之日起，支付工程总额的____%作为预付款；-工程进度完成_____%，甲方应支付相应款项；-工程完工后，甲方应支付剩余款项。
（2）甲方支付款项的方式为：（支付方式，如银行转账、现金、支票等）（3）乙方应向甲方提供合格的发票等相应证明文件，以便甲方支付相应款项。
2.工程款项发生纠纷的处理：（1）若乙方提供的工程进度和质量与实际不符，甲方有权要求乙方进行整改，并扣除相应款项。
（2）双方对工程款项发生争议时，可协商解决；如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉讼。
第五条工程材料与设备1.工程材料的购置：（1）乙方应按照工程质量要求购置合格的工程材料，并及时向甲方提供材料报告，确保材料的质量。
（2）若乙方购置的材料与合同规定不符，甲方有权要求乙方重新购置或进行整改，并承担由此产生的费用。
2.工程设备的租赁：（1）如乙方需要租赁工程设备，应事先取得甲方的许可，并及时提供设备租赁合同等相关文件。
（2）如乙方租赁的设备造成工程质量问题或损坏，乙方应承担相应责任，并承担由此产生的费用。
第六条工程质量保证1.乙方保证工程施工符合相关法律、法规以及《工程质量验收规范》等标准，工程质量达到合同约定的要求。
2.工程完工后，甲方有权进行工程验收。
如发现工程质量存在问题，乙方应负责进行整改，直至达到验收标准为止。
城市道路照明工程合同
城市道路照明工程合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________乙方（以下简称“承包方”）：单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________一、工程概述1.1 工程名称：城市道路照明工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：本合同工程包括但不限于城市道路照明系统的设计、安装、调试及验收。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：____________________二、合同工期2.1 工程开工日期：____________________2.2 工程竣工日期：____________________2.3 工程延期：如遇特殊情况导致工程延期，双方应协商一致，并签订书面协议。
三、工程质量3.1 承包方应严格按照国家及地方相关法规、标准、规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，承包方应提供完整的工程资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。
3.3 工程保修期：自工程验收合格之日起，保修期为______年。
四、合同价款4.1 合同总价：____________________4.2 付款方式：____________________4.3 付款期限：____________________4.4 价格调整：如遇政策性调价，双方应按照相关规定进行调整。
五、合同变更5.1 合同履行期间，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面协议。
路灯亮化工程合同范本(二)
路灯亮化工程合同范本（二）甲方：（以下简称乙方）地址：联系电话：乙方：（以下简称甲方）地址：联系电话：鉴于甲方有意委托乙方完成路灯亮化工程项目，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务，规范路灯亮化工程项目的实施，保障工程质量和工期。
第二条工程内容2.1 乙方承担的工程内容包括但不限于路灯亮化设备的供应、安装、调试和维护等工作。
2.2 乙方应根据甲方的要求提供相关的施工方案和细化设计方案，并与甲方充分沟通确定。
第三条工程期限3.1 本工程项目预计工期为（具体的工期），自合同生效之日起计算。
3.2 若因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担由此引起的额外费用，并与乙方协商调整工期。
第四条工程质量4.1 乙方承诺所提供的路灯亮化设备符合国家相关标准和规范，且具备相应的质量保证。
4.2 乙方应按照甲方的要求进行设备安装、调试和维护，并确保工程质保期内不存在质量问题。
第五条工程费用5.1 乙方应根据本合同约定的工程内容和工程期限提供工程报价及付款方式。
5.2 甲方应按照双方协商确定的付款方式按时支付工程款项。
5.3 工程款的支付方式可采用一次性支付或分期支付，具体方式双方另行商定。
第六条合同变更和解除6.1 若在工程实施过程中，双方经协商一致认为有必要进行合同变更的，应签订补充合同或书面变更协议，并经双方授权人签字确认。
6.2 若因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同的，双方可协商解除合同，解除合同后，双方不再承担任何责任。
第七条违约责任7.1 若乙方不按合同约定的工程质量和工期完成工程项目的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求进行修复或重新完成工程。
7.2 若甲方未按合同约定的付款方式支付工程款项的，甲方应按约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
7.3 若一方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第八条争议解决8.1 若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
道路照明电气安装合同模板
道路照明电气安装合同模板1. 引言本合同旨在明确双方当事人之间在道路照明电气安装项目中的权利和义务。
请双方仔细阅读本合同的全部内容，并在同意的基础上签署。
本合同一经签署，即具有法律效力。
2. 合同内容2.1 项目描述本项目的名称为【项目名称】，属于道路照明电气安装项目。
具体项目范围如下：•道路照明灯具的安装、连接及测试•电缆敷设、接线箱和控制箱的安装•照明系统的调试和验收2.2 项目期限本合同的项目期限为【起始日期】至【结束日期】，共计【项目工期】天。
2.3 合同价款本合同的总价款为【总价款】人民币，包括以下费用：•道路照明灯具的采购、安装及调试费用•电缆、接线箱和控制箱的采购及安装费用•项目管理费用等其他相关费用2.4 付款方式双方约定的付款方式如下：•首付款：签订合同后的【首付款比例】作为首付款，即【首付款金额】人民币，于合同签订后【首付款支付期限】内支付给承包方。
•进度款：合同履行过程中，承包方完成【进度款比例】的工程时，业主方支付对应比例的进度款，最后一笔进度款于工程完工后验收合格后支付。
•尾款：工程完工后经验收合格，业主方支付给承包方的尾款。
2.5 质量标准本项目的质量标准遵循国家相关的标准和规范。
具体的质量要求如下：•灯具亮度符合【相关标准】规定•电缆及接线符合国家电气安全标准•控制系统操作简单易用•项目施工后无明显安全隐患2.6 交付验收项目完工后，承包方应邀请业主方进行交付验收。
验收合格后，双方需共同签署交付验收确认书。
2.7 变更和终止本合同一经签署，如需变更，需双方协商一致，并另行签署书面变更合同。
在未经协商一致的情况下，任何一方不得单方面解除合同。
2.8 违约责任若任何一方违反本合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
2.9 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
如协商不成，可通过诉讼解决。
3. 合同生效与终止本合同自双方当事人签署后生效，并于项目交付验收确认书签署后终止。
照明施工合同范本(推荐5篇)
照明施工合同范本（推荐5篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：本合同可用于双方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用！Download tips: This contract can be used by both parties to protect their legal rights, negotiate and reach an agreement, and sign it as a document to resolve disputes and achieve common benefits. The file can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs!照明施工合同范本（推荐5篇）合同是人们最常用的一种法律手段，它能使人们在经济活动中更好地保护自己的利益。
以下是本店铺为大家收集整理的照明施工合同范本，欢迎阅读并下载。
照明施工合同范本第1篇发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照《中华人·民共·和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
路灯照明工程施工协议
路灯照明工程施工协议甲方：（施工单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工单位）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是一家具备承接路灯照明工程施工能力的施工单位，乙方是路灯照明工程的业主，双方经过友好协商一致，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方委托甲方承担路灯照明工程施工任务，包括但不限于路灯安装、调试、保养等工作。
1.2 工程施工地点为（具体地点）。
1.3 工程施工范围按照《技术规范》执行，保证工程质量符合相关标准。
二、工程进度2.1 工程进度由双方协商确定，甲方应严格按照工期要求完成施工任务。
2.2 如遇到不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通协商，协商一致后可适当调整工期。
2.3 如因甲方责任导致工程延误，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。
三、质量保证3.1 甲方应按照相关标准和规范进行工程施工，确保施工质量达标。
3.2 工程竣工后，甲方应对路灯进行保养维护，确保路灯正常使用。
四、费用支付4.1 工程费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付）。
4.2 工程费用支付时间为（具体时间），逾期支付应承担逾期费用。
4.3 如因乙方原因导致工程费用增加，甲方有权要求乙方支付相关费用。
五、工程变更5.1 如因设计变更或其他原因导致工程变更，双方应书面协商确定变更方案。
5.2 工程变更后需重新确定工程费用和工期，双方重新签订工程变更协议。
六、保密条款6.1 双方应保密有关工程的技术资料和商业信息，不得擅自泄露给第三方。
6.2 违反保密条款的一方应承担相应法律责任。
七、违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担相应违约责任。
7.2 违约方应赔偿对方因此造成的损失，如无法确定损失大小，应赔偿100%的合同金额作为违约金。
八、争议解决8.1 双方因履行本协议发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
8.2 争议期间，本协议其他条款继续有效。
九、其他事项9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
二零二四年度城市道路照明工程设计与施工合同2篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL二零二四年度城市道路照明工程设计与施工合同1本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 设计与施工2. 合同范围与工程内容2.1 工程设计范围2.2 工程施工范围2.3 工程相关服务3. 合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 价款调整4. 设计与施工要求4.1 设计要求4.2 施工要求4.3 质量标准5. 合同工期5.1 工期要求5.2 工期延误6. 合同的履行与验收6.1 履行条件6.2 验收标准6.3 验收程序7. 技术与资料交付7.1 技术资料提供7.2 施工图纸提供8. 保修与维护8.1 保修范围8.2 保修期限8.3 维护责任9. 违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力处理11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构12. 合同的变更与解除12.1 合同变更12.2 合同解除13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限14. 合同的生效、终止与解除14.1 合同生效条件14.2 合同终止条件14.3 合同解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，负责组织实施城市道路照明工程的一方，即【甲方】。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担城市道路照明工程设计与施工的一方，即【乙方】。
1.3 工程工程是指按照本合同约定的内容、规模、标准和要求进行的城市道路照明设计与施工项目，包括道路照明设施的设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修及售后服务等。
1.4 设计与施工设计与施工是指乙方根据甲方提供的工程相关资料和要求，进行道路照明方案设计、施工图设计，并按照设计文件进行施工、安装、调试等各项工程活动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程施工合同编号：
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1.合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2.承包方式
本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。
3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。
本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。
5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。
5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。
保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。
暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂
停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。
因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追
加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。
因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可
进行暂时停工。
7．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8．不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原
因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。
因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10．验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。
保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。
因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12．违约责任
12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应
通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
电话：电话：
单位地址：单位地址：
时间：时间：。