咨询工程师(投资)继续教育试题及答案FIDIC合同条件介绍及要点分析
fidic合同条件第一课每日一练
fidic合同条件第一课每日一练一、引言FIDIC合同条件是国际工程承包领域广泛应用的合同条件之一，对于工程承包商和业主来说具有重要的指导意义。
本文将从FIDIC合同条件的基本概念、特点和应用等方面进行详细介绍，并提供一些实用的案例和练习题，以帮助读者更好地理解和掌握FIDIC合同条件。
二、FIDIC合同条件的基本概念FIDIC合同条件是由国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的一套国际通用的工程承包合同条件，适用于各种类型的工程项目。
FIDIC 合同条件具有广泛的适用性和权威性，是国际工程承包领域的重要参考依据。
三、FIDIC合同条件的特点1. 公正性：FIDIC合同条件强调公正性，对业主和承包商的权利和义务进行了平等规定，避免了合同执行过程中的不公平现象。
2. 规范性：FIDIC合同条件具有规范性，对工程项目的各个阶段和环节都进行了详细规定，使得合同执行过程更加规范、有序。
3. 灵活性：FIDIC合同条件具有一定的灵活性，可以根据具体工程项目的实际情况进行调整和修改，以适应不同的工程需求。
4. 国际性：FIDIC合同条件具有国际性，被广泛应用于国际工程承包领域，得到了世界各国的广泛认可和使用。
四、FIDIC合同条件的应用FIDIC合同条件主要应用于国际工程承包领域，包括基础设施建设、石油化工、水利水电等各种类型的工程项目。
在工程项目的各个阶段，业主和承包商都需要遵循FIDIC合同条件的规定，以确保工程项目的顺利进行。
五、案例分析以下是一个关于FIDIC合同条件的案例：某国际工程项目采用了FIDIC合同条件进行工程承包。
在工程实施过程中，业主提出了一些变更要求，导致工程项目的成本和工期发生了变化。
承包商根据FIDIC合同条件的规定，向业主提出了索赔要求。
经过协商和谈判，业主和承包商达成了一致的索赔协议，确保了工程项目的顺利进行。
这个案例体现了FIDIC合同条件在工程承包实践中的具体应用和价值。
咨询师(FIDIC合同条件介绍及要点分析)继续教育考试及答案
咨询师（FIDIC合同条件介绍及要点分析）继续教育考试及答案一、单选题【本题型共6道题】1.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[B] 得分：5.002.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。
A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[D] 得分：0.003.索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。
A．同期纪录B．索赔通知C．索赔报告D．索赔证据用户答案：[B] 得分：5.004.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。
A．业主管控弱B．责任单一C．实施周期短D．管理界面少用户答案：[C] 得分：0.005.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。
A．期中支付B．保留金C．最终支付D．预付款用户答案：[D] 得分：0.006.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师B．业主C．承包商D．业主代表用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.进度计划应包含的内容，包括（）。
A．承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期B．承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间C．《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核期限D．DAAB的现场考察安排用户答案：[ABC] 得分：10.002.关于履约保证的规定，正确的有（）。
A．承包商应保证在工程全部竣工和修复缺陷之前履约保证一直有效B．开出履约保证的机构应得到业主的批准C．业主应在收到工程师签发的履约证书后立即将履约保证退还给承包商D．承包商应在收到中标函之后的28天内将履约保证提交给业主用户答案：[ABCD] 得分：0.003.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.004.FIDIC2017版中的【例外事件】包括（）。
2020年咨询工程师继续教育《国际工程索赔管理》试题及答案100分
一、单选题【本题型共3道题】1.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。
A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.002.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中第20.1章节的标题是：（）。
A．承包商的索赔B．承包商的一般义务C．仲裁D．友好解决用户答案：[A] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.002.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工B．一揽子索赔C．干扰索赔D．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.003.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式B．埃姆登公式C．恩克勒公式D．以上都不是用户答案：[ABC] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。
2020年咨询工程师继续教育-FIDIC合同条件介绍及要点分析100分答卷
一、单选题【本题型共6道题】1.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件用户答案：[A] 得分：5.002.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。
A．期中支付B．保留金C．最终支付D．预付款用户答案：[B] 得分：5.003.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。
A．工程师有权修改合同。
B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D．工程师一般应以书面形式签发指令。
用户答案：[A] 得分：5.004.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。
A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[C] 得分：5.005.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。
A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[C] 得分：5.006.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。
A．Short Form of ContractB．Conditions of Contract for EPC/Turnkey ProjectsC．Conditions of Contract for Plant and Design-BuildD．Conditions of Contract for Construction用户答案：[D] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.进度计划应包含的内容，包括（）。
A．承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期B．承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间C．《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核期限D．DAAB的现场考察安排用户答案：[ABC] 得分：10.002.黄皮书下对承包商的质量管理措施包括（）。
A．工程师对设计的审核B．竣工检验C．工程师的检查D．由工程师提供图纸用户答案：[ABC] 得分：10.003.关于履约保证的规定，正确的有（）。
新版《菲迪克(FIDIC)合同条件和指南》及其权威解释
新版《菲迪克（FIDIC）合同条件和指南》及其权威解释素有工程合同“圣经”之称的菲迪克条款，继2002年在机械工业出版社出版了4本最新版《菲迪克（FIDIC）合同条件》中英文对照本后，众望已久的新版《菲迪克（FIDIC）合同指南》中英文对照本也于今年6月正式出版。
至此菲迪克整套新版合同范本和应用指南中译本已全部出齐。
这是我国投资建设领域人们关心的一件大事。
它将推动我国工程项目管理迈向国际标准，走上新的台阶。
新版《菲迪克（FIDIC）合同条件》具有以下突出特点：一、继承几十年经验，全面改进。
菲迪克作为国际工程咨询业权威性组织，其制订的《土木工程施工合同条件》（红皮书）和《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）等在国际通行已半个世纪。
这次新版认真吸取了过去的经验，加入新的理念，做了彻底改写。
更好地适应可持续发展和协调保护业主，承包商及社会公众各方利益的需要。
菲迪克认为，这次改版，不是原来几本合同条件的修订版，而是全新版本，所以称为1999年第一版。
二、几种合同范本体现不同的工程承包和项目管理模式。
改变过去以工程类型冠名，按适用的工程类型划分合同条件的旧模式。
采用按不同的工程承包和项目管理模式划分合同条件。
如：1、《施工合同条件》（新红皮书），适用于业主提供设计；承包商负责设备材料采购和施工，咨询工程师监理，按图纸估价，按实结算，不可预见条件和物价变动允许调价。
是一种业主参与和控制较多，承担风险也较多的合同格式。
2、《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书），适用于承包商负责设备采购、设计和施工，咨询工程师监理，总额价格承包，但不可预见条件和物价变动可以调价，是一种业主控制较多的总承包合同格式。
3、《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》（银皮书），适用于承包商承担全部设计、采购和施工，直到投产运行；合同价格总额包干，除不可抗力条件外，其他风险都由承包商承担；业主只派代表管理，只重最终成果，对工程介入很少。
FIDIC合同条件介绍及要点分析试卷答案
一、单选题【本题型共6道题】1.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。
当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[C] 得分：5.002.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。
A．业主管控弱B．责任单一C．实施周期短D．管理界面少用户答案：[A] 得分：5.003.关于DAAB下列表述正确的是（）。
A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.004.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。
A．工程师有权修改合同。
B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D．工程师一般应以书面形式签发指令。
用户答案：[A] 得分：5.005.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。
A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[C] 得分：5.006.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。
A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.变更的情形包括（）。
A．工程师指示的变更B．由法律或标准变化引起的变更C．承包商未经申请主动实施的建议D．承包商主动提出的设计优化建议用户答案：[ABD] 得分：10.002.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.003.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件用户答案：[ACD] 得分：10.004.关于履约保证的规定，正确的有（）。
咨询工程师继续教育FIDIC合同条款介绍及要点分析2020
咨询工程师继续教育FIDIC合同条款介绍及要点分析一、单选题【本题型共6道题】1.关于DAAB下列表述正确的是（）。
A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[B] 得分：0.002.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。
A．工程师有权修改合同。
B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D．工程师一般应以书面形式签发指令。
用户答案：[A] 得分：5.003.关于分包的规定，错误的是（）。
A．承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主B．材料供货商需经过工程师的同意C．承包商不得将整个工程分包出去D．承包商应为分包商的一切行为和过失负责用户答案：[B] 得分：5.004.FIDIC合同规定的期中支付时间为工程师收到报表及证明文件之日起（）天内。
A．7B．14C．28D．56用户答案：[C] 得分：0.005.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。
A．缺陷通知期内补充检验通过日B．工程实际移交日C．竣工检验本该完成的日期D．雇主实际使用日用户答案：[B] 得分：0.006.EPC合同从价格类型上来说是（）。
A．单价合同B．可调总价合同C．固定总价合同D．成本补偿合同用户答案：[B] 得分：0.00二、多选题【本题型共4道题】1.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ABD] 得分：0.002.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
2020年咨询工程师继续教育-FIDIC合同条件介绍及要点分析-85分
一、单选题【本题型共6道题】1.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[A] 得分：0.002.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。
A．Short Form of ContractB．Conditions of Contract for EPC/Turnkey ProjectsC．Conditions of Contract for Plant and Design-BuildD．Conditions of Contract for Construction用户答案：[D] 得分：5.003.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件用户答案：[C] 得分：0.004.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。
A．工程师有权修改合同。
B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D．工程师一般应以书面形式签发指令。
用户答案：[A] 得分：5.005.误期损害赔偿费的额度应在（）中规定。
A．合同数据表B．投标人须知C．通用合同条件D．专用合同条件用户答案：[B] 得分：0.006.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。
A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件用户答案：[ACD] 得分：10.002.进度计划应包含的内容，包括（）。
A．承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期B．承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间C．《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核期限D．DAAB的现场考察安排用户答案：[ABC] 得分：10.003.哪些情况下承包商有权获得工期延长（）。
注册咨询工程师再教育FIDIC试题及答案
【试卷总题量: 7，总分: 100.00分】用户得分：90.0分，用时1182秒，通过一、单选题【本题型共3道题】1.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.002.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。
A．一揽子索赔B．工期索赔C．费用索赔D．干扰索赔用户答案：[B] 得分：0.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。
A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式B．埃姆登公式C．恩克勒公式D．以上都不是用户答案：[ABC] 得分：20.002.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.003.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。
A．进度计划.进度B．资源.费用，C．往来函件与日常管理D．合同与投标文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。
咨询工程师继续教育考试试卷及答案
一、单选题【本题型共20道题】1.编制项目计划是项目（）管理领域中的一项管理任务。
A．集成B．范围C．成本D．进度用户答案：[D] 得分：0.002.计划要做的工作是WBS最底层的组成部分，称为（）。
A．任务B．活动C．工作包D．交付成果用户答案：[C] 得分：2.003.《土地管理法》第四十五条规定征用基本农田以外的耕地超过（）公顷土地的，需报国务院批准。
A．10B．20C．35D．70用户答案：[C] 得分：2.004.委托运营（Operations & Maintenance，O&M）的合同期限一般不超过（）年。
A．3B．5C．8D．10用户答案：[C] 得分：2.005.BIM可以在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调，生成协调数据，提供出来，这表明BIM具有（）的特点。
A．可视化B．协调性C．模拟性D．优化性用户答案：[B] 得分：2.006.项目中某个活动的乐观时间（a），最可能时间（c）和悲观时间（b）分别是35天、37天、40天，则此活动的期望时间是（B ）天。
A．37B．37.2C．37.3D．37.5用户答案：[A] 得分：0.007.某项目原始预算为147500元，计划工期为94天。
项目进行了70个天后的项目状况报告提供了如下信息：BCWP＝56830元， ACWP＝65080元BCWS＝102800元，BAC＝147500元按此时的结果，预计项目完成时的总费用超支（）元。
A．1943B．16322C．16344D．21798用户答案：[D] 得分：2.008.项目中某个活动的乐观时间（a），最可能时间（c）和悲观时间（b）分别是25天、27天、30天，则此活动的期望时间是（）天。
A．27B．27.2C．27.3D．27.5用户答案：[B] 得分：2.009.单项工程验收过程中进行的试车调试是（A）试车调试。
单机无负荷试车调试、联动无负荷试车调试，以及之后进行的联动有负荷试车调试。
FIDIC合同条件介绍及要点分析 2020年注册咨询师继续教育 95分
一、单选题【本题型共6道题】1.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师B．业主C．承包商D．业主代表用户答案：[C] 得分：5.002.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。
A．期中支付B．保留金C．最终支付D．预付款用户答案：[B] 得分：5.003.关于分包的规定，错误的是（）。
A．承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主 B．材料供货商需经过工程师的同意C．承包商不得将整个工程分包出去D．承包商应为分包商的一切行为和过失负责用户答案：[D] 得分：0.004.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。
当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[C] 得分：5.005.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。
A．缺陷通知期内补充检验通过日B．工程实际移交日C．竣工检验本该完成的日期D．雇主实际使用日用户答案：[C] 得分：5.006.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。
A．Short Form of ContractB．Conditions of Contract for EPC/Turnkey ProjectsC．Conditions of Contract for Plant and Design-BuildD．Conditions of Contract for Construction用户答案：[D] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.进度计划应包含的内容，包括（）。
A．承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期B．承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间C．《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核期限D．DAAB的现场考察安排用户答案：[ABC] 得分：10.002.FIDIC2017版中的【例外事件】包括（）。
咨询工程师(投资)继续教育试题及答案关于全过程工程咨询的思考和认识
咨询工程师（投资）继续教育试题及答案关于全过程工程咨询的思考和认识一、单选题【本题型共20道题】1.监理企业的未来发展之路（）A．提供施工阶段的监理服务B．造价+招标+监理等单项咨询服务C．全过程工程咨询服务D．以上都是正确答案：[D]2.设计单位开展全过程工程咨询四大优势是（）A．先导优势B．创意优势C．人才优势.专业技术优势D．以上都是正确答案：[D]3.对于同一个阶段不通咨询服务组合描述正确的一项是（）A．施工阶段（招标+造价+监理）B．设计阶段（设计管理）C．决策阶段（造价）D．施工阶段（招标+监理）正确答案：[A]4.造价咨询企业的未来发展之路正确的是（）A．原专业化咨询服务（专业化发展）B．造价咨询+其它但想咨询服务（多元化发展）C．全过程工程咨询服务（集成化发展）D．以上都是正确答案：[D]5.前期咨询企业的未来之路是（）A．专业化发展B．多元化发展C．集成化发展D．以上都是正确答案：[D]6.招标代理企业的未来之路（）A．原专业咨询服务（专业化发展）B．招标代理+其它单项咨询服务（多元化发展）C．全过程工程咨询服务（集成化发展）D．以上都是7.前期咨询单位开展全过程工程咨询的四大挑战不包括（）A．经济收益挑战B．项目建设管理能力挑战C．咨询市场准入挑战.综合性管理人才挑战D．专业性人才挑战正确答案：[D]8.关于行业协会的作用描述错误的是（）A．有利于行业进行垄断B．充分发挥专业优势，协助政府开展相关政策和标准体系研究，引导咨询单位提升全过程工程咨询服务能力C．加强行业诚信自律体系建设，规范咨询单位和从业人员的市场行为D．通过市场调研及综合评估发布全过程工程咨询服务酬金或人员薪酬等信息，引导市场合理竞争正确答案：[A]9.目前为止三大类服务方式不包括（）A．咨询顾问型模式B．独立管理型模式C．一体化协同型模式D．统一型模式正确答案：[D]10.监理单位开展全过程工程咨询四大优势（）A．理论方法优势B．管理实践优势C．责任担当优势.转型意愿优势D．以上都是正确答案：[D]11.造价单位开展全过程工程咨询四大挑战（）A．管理人才挑战B．技术发展挑战C．综合性解决能力挑战.综合性管理能力挑战D．以上都是正确答案：[D]12.招标代理单位开展全过程工程咨询四大优势是（）A．熟悉政策优势B．早期介入优势C．协调优势.合同管理优势D．以上都是13.传统咨询手段不包括（）A．回归分析B．模型验证C．问卷D．云计算正确答案：[D]14.决策阶段的“立项咨询”不包括（）A．环境影响评估B．编制项目建议书C．项目可行性研究报告D．项目申请报告和资金申请报告正确答案：[A]15.设计企业的未来之路中集成化发展分为（）这两个方向A．工程总承包和专业化发展B．工程总承包和全过程工程咨询C．工程总承包和多元化发展D．专业性发展和多元化发展正确答案：[B]16.招标代理单位开展全过程工程咨询四大挑战是（）A．决策策划能力挑战B．项目管理能力挑战C．综合性人才挑战.技术挑战D．以上都是正确答案：[D]17.全过程工程咨询服务内容服务范围和内容可以简单表述为“1+X”服务模式，其中“1”代表（），“X”代表（）A．全过程工程项目管理；单项专业工程咨询服务B．全过程工程项目管理；全过程工程项目管理C．单项专业工程咨询服务；全过程工程项目管理D．单项专业工程咨询服务；单项专业工程咨询服务正确答案：[A]18.建筑设计单位开展全过程工程咨询四大挑战包括（）A．综合管理能力挑战B．服务酬金挑战C．工程风险责任挑战.文化差异挑战D．以上都是正确答案：[D]19.监理单位开展全过程工程咨询四大挑战（）A．决策能力挑战B．设计能力挑战C．专业技术挑战.人才队伍挑战D．以上都是正确答案：[D]20.造价单位开展全过程工程咨询的四大优势（）A．全过程理念优势B．投资控制能力优势C．信任优势.合同管理优势D．以上都是正确答案：[D]二、多选题【本题型共10道题】1.工程咨询市场认知的变化正确的是（）A．从先决策后咨询到先咨询后决策B．从形式咨询到实质咨询C．从单一业务到多远咨询D．从低价值服务到高价值服务E．从传统咨询手段到现代咨询手段正确答案：[ABCDE]2.关于跨阶段咨询服务组合正确的是（）A．项目管理+决策B．项目管理+决策+实施C．项目管理+设计D．项目管理+监理E．项目管理+造价+招标+监理正确答案：[BCDE]3.全过程工程咨询的特征是（）A．覆盖全过程B．实施过程管理集成C．涵盖全方位D．前期决策智力策划E．可视性正确答案：[ABCD]4.前期咨询单位开展全过程工程咨询四大优势是（）A．策划能力优势B．资金协调优势C．决策性人才优势D．综合性决策优势E．以上都不是正确答案：[ABCD]5.全过程工程咨询服务类型包括（）A．项目决策分析与评估B．建设项目环境影响评价C．建设项目安全影响评价D．建设项目社会影响评价E．工程监理等正确答案：[ABCDE]6.选择咨询单位和人员的要求是（）A．企业综合能力和效率优先原则B．企业市场信用和资质C．企业的业绩和服务质量D．咨询人员的知识.经验和能力E．咨询人员的资格.数量.结构和职业道德正确答案：[ABCDE]7.项目施工阶段包括（）A．设计准备阶段B．设计阶段C．施工准备阶段D．施工阶段E．验收阶段正确答案：[ABCDE]8.全过程工程咨询对从业人员的要求是（）A．加强学习，适应工程咨询发展的需要B．勇于实践，提升自身实际咨询能力和水平C．积极参与职业教育培训D．加强交流E．培养创新能力.加强自身修养正确答案：[ABCDE]9.市场对工程咨询发展呢的要求是（A．专业化趋势B．集成化趋势C．协同化趋势D．标准化趋势E．信息化.国际化趋势正确答案：[ABCDE]10.关于工程咨询的价值的转变正确的是（）A．从无.少责任咨询到有责任咨询B．从市场竞争不充分到完全竞争市场C．从国内业务咨询到国际业务咨询D．从工程咨询企业到高端智库E．从形式咨询到实质咨询正确答案：[ABCD]三、判断题【本题型共20道题】1.同一项目的全过程工程咨询单位与工程总承包.施工.材料设备供应单位之间不得有厉害关系。
2020咨询工程师继续教育答案80分-FIDIC合同条件介绍及要点分析
一、单选题【本题型共6道题】1.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。
A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[B] 得分：0.002.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[B] 得分：5.003.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件用户答案：[A] 得分：5.004.EPC合同从价格类型上来说是（）。
A．单价合同B．可调总价合同C．固定总价合同D．成本补偿合同用户答案：[C] 得分：5.005.FIDIC合同规定的期中支付时间为工程师收到报表及证明文件之日起（）天内。
A．7B．14C．28D．56用户答案：[A] 得分：0.006.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师B．业主C．承包商D．业主代表用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.如果业主不按规定时间支付工程款，则承包商可以（）。
A．有权获得融资费B．有权扣留业主已付款的材料C．有权放慢或暂停工作D．在一定条件下，有权终止合同用户答案：[ACD] 得分：10.002.黄皮书下对承包商的质量管理措施包括（）。
A．工程师对设计的审核B．竣工检验C．工程师的检查D．由工程师提供图纸用户答案：[ABC] 得分：10.003.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.004.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件用户答案：[ACD] 得分：10.00三、判断题【本题型共3道题】1.工程师的任何批准，检查，证书，同意，通知，建议，检验，指令和要求等不解除承包商在合同中的责任。
FIDIC施工合同条件考试题试卷及答案
FIDIC 施工合同条件考试题试卷及答案一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题 1 分，共10 分）1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC 施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个 DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到 DAB 决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210 下列说法不正确的是（）．．．A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
咨询师FIDIC合同条件介绍及要点分析考题及答案
一、单选题【本题型共6道题】1.关于DAAB下列表述正确的是（）。
A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.002.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。
A．缺陷通知期内补充检验通过日B．工程实际移交日C．竣工检验本该完成的日期D．雇主实际使用日用户答案：[C] 得分：5.003.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。
A．终局的，对双方具有强制约束力B．不是终局的，但对双方具有强制约束力C．是终局的，但对双方没有强制约束力D．不是终局的，对双方也没有强制约束力用户答案：[A] 得分：5.004.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师B．业主C．承包商D．业主代表用户答案：[C] 得分：5.005.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件用户答案：[A] 得分：5.006.EPC合同从价格类型上来说是（）。
A．单价合同B．可调总价合同C．固定总价合同D．成本补偿合同用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.002.FIDIC《EPC/Turnkey项目合同条件》的适用范围包括（）。
A．固定总价合同，按里程碑支付B．采用比较宽松的管理方式C．项目风险大部分由承包商承担D．业主负责大部分设计工作用户答案：[AC] 得分：2.003.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
2023年咨询工程师继续教育考试试卷及答案
1.单项选择题 【本题型共15道题】1.用资源净进口量与资源消费量之比，反应资源总需求中需要通过贸易方式从国外获取状况旳评价指标，是对资源自身原因进行安全评价旳（ ）指标。
A．资源储备率B．资源进口集中度C．资源进口份额D．资源对外依存度2.自然资源实物量核算，重要采用（ ）形式反应某类自然资源旳存、流量和平衡状况。
A．价格B．价值C．效用D．账户3.在油气藏中，在一定经济技术条件下可以采出旳油、气量称为（ ）。
A．地质储量B．技术储量C．经济储量D．可采储量4.以保护资源环境、资源生产力和变化不利条件而采用对应措施为目旳旳评价称为（ ）。
A．自然资源开发运用评价B．自然资源资源环境评价C．自然资源经济评价D．资源保护改造评价5.按照（ ）原则规定，应尽量运用循环再生资源，增进生产循环与生态循环旳耦合。
A．大系统分析B．生态成本总量控制C．尽量运用高科技D．尽量运用可再生资源6.人类为保护某一类资源以便未来需要时可以将其加以运用而乐意支付旳价格，称为资源旳（ ）A．使用价值B．非使用价值C．选择价值D．存在价值7.对于那些取之不尽、用之不竭旳自然资源，一般称为（ ）资源。
A．可更新资源B．可耗竭资源C．恒定性资源D．可替代资源8.资源旳产权是以所有权为关键旳若干权能旳集合。
其中，（ ）是指财产旳转让、消费、发售、封存处理等方面旳权利。
A．占有权B．使用权C．收益权D．处分权9.从发展旳眼光看，下列有关资源特性旳说法，错误旳是（）A．资源旳可更新性、再生性和循环性是相对无限旳B．资源旳可更新性、再生性和循环性是绝对无限旳C．资源旳开发运用深度可随科技进步而不停提高D．自然资源旳有限性表目前总量、分布等多种层面10.资源旳（ ）是指在完全竞争旳市场条件下，社会资源旳需求和供应到达平衡时形成旳均衡价格，反应旳是资源旳最优使用效率。
A．垄断价格B．市场价格C．经济价格D．社会价格11.土地为劳动者提供立足处所，为整个劳动过程提供工作场所，是使一切劳动过程得以实现旳基础和必要条件，这体现了土地旳（ ）A．容载功能B．生产功能C．栽培植物功能D．资源载体功能12.在评价资源安全旳政治原因指标中，一般采用（ ）指标反应资源供应国旳国内稳定程度。
咨询工程师继续教育——国际建设工程项目咨询服务
一、单选题【本题型共15道题】1.国际上普遍采用的的FIDIC合同条件不包括：A．《业主与咨询工程师标准服务协议书》（白皮书）、B．《简明合同格式》（绿皮书）、C．《土木工程施工合同条件》（红皮书）、D．《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）、E．《工程总承包合同条件》（银皮书）F．《专业服务简短合同条件》正确答案：[F]用户答案：[F] 得分：3.002.对项目中通过合同对风险进行分配错误的做法是：A．哪一当事方最有能力预测该风险？B．哪一当事方最有能力控制该风险？C．哪一当事方最有能力承担该风险？D．哪一方更有意愿承担风险？E．如果该风险实际发生了，哪一当事方从中最能够获益或遭受损失最大？正确答案：[D]用户答案：[D] 得分：3.003.下列哪一项不是国际工程咨询和管理公司的分类类型。
A．A-建筑师（Architect）B．E-工程设计与管理（engineer）；C．EC-工程设计、管理及承包（engineer-contractor）；D．EP-工程设计、工程采购（engineer-procurement）E．EA-工程管理、设计与方案（engineer- architect）；F．ENV-环境工程（environmental）正确答案：[D]用户答案：[A] 得分：0.004.针对国际有限招标的模式，不正确的描述是：A．对参加投标的人选有一定的限制B．不是任何对发包项目有兴趣的承包商都有机会投标C．可以由业主方任意选择使用D．一般适用于工程量小或者由于专业性、复杂性、规模、工期紧等因素造成投标商数量有限的项目正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：3.005.世界银行采购规则推荐火车站和机场航站楼设计咨询工作最合适采取的评标方法是：A．基于质量和成本的选择（QCBS）；B．基于质量的选择（QBS）；C．设计竞赛（DC - Design Contest）；D．最低成本选择（LCS）；正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：3.006.在常规的政府负责的基础设施项目上，最常采用的建设方式是哪种？B．EPC模式C．PMC项目管理总承包D．BT模式正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：3.007.世界银行采购规则推荐可行性研究和设计的工作最合适采用的评标方法是：A．基于质量和成本的选择（QCBS）；B．基于质量的选择（QBS）；C．根据固定预算选择（SFB）；D．最低成本选择（LCS）；正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：3.008.国际工程专业服务合同的条款对赔偿的安排正确是：A．合同总价B．对业主造成的直接损失C．合同规定咨询工程师（单位）不对其无法掌控的风险负责，或赔偿其无法赔偿的损失。
2020年咨询工程师继续教育《国际工程索赔管理》试题及答案100分
一、单选题【本题型共3道题】1.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。
A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.002.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中第20.1章节的标题是：（）。
A．承包商的索赔B．承包商的一般义务C．仲裁D．友好解决用户答案：[A] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.002.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工B．一揽子索赔C．干扰索赔D．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.003.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式B．埃姆登公式C．恩克勒公式D．以上都不是用户答案：[ABC] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
咨询工程师（投资）继续教育试题及答案
FIDIC合同条件介绍及要点分析
一、单选题【本题型共6道题】
1.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求
B．合同数据表
C．专用合同条件
D．通用合同条件
正确答案：[A]
2.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。
A．7
B．14
C．28
D．26
正确答案：[B]
3.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。
A．终局的，对双方具有强制约束力
B．不是终局的，但对双方具有强制约束力
C．是终局的，但对双方没有强制约束力
D．不是终局的，对双方也没有强制约束力
正确答案：[A]
4.在工程项目中，传统的交易模式是指（）模式。
A．DB
B．DBB
C．EPC
D．DBO
正确答案：[B]
5.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。
A．Short Form of Contract
B．Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects
C．Conditions of Contract for Plant and Design-Build
D．Conditions of Contract for Construction
正确答案：[D]
6.关于分包的规定，错误的是（）。
A．承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主
B．材料供货商需经过工程师的同意
C．承包商不得将整个工程分包出去
D．承包商应为分包商的一切行为和过失负责
正确答案：[B]
二、多选题【本题型共4道题】
1.变更的情形包括（）。
A．工程师指示的变更
B．由法律或标准变化引起的变更
C．承包商未经申请主动实施的建议
D．承包商主动提出的设计优化建议
正确答案：[ABD]
2.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币
B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清
C．承包商应提交相应的预付款保函
D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件
正确答案：[ACD]
3.关于履约保证的规定，正确的有（）。
A．承包商应保证在工程全部竣工和修复缺陷之前履约保证一直有效
B．开出履约保证的机构应得到业主的批准
C．业主应在收到工程师签发的履约证书后立即将履约保证退还给承包商
D．承包商应在收到中标函之后的28天内将履约保证提交给业主
正确答案：[ABD]
4.哪些情况下承包商有权获得工期延长（）。
A．异常不利的气候条件
B．由于流行病或政府行为导致不可预见的人员或货物
C．分包商作业延误
D．由业主、业主人员、或在现场的业主的其他承包商造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍
正确答案：[ABD]
三、判断题【本题型共3道题】
1.FIDIC合同条件下，工程师属于业主的人员。
（）
Y．对
N．错
正确答案：[Y]
2.从红皮书到黄皮书再到银皮书，承包商承担的风险逐渐减少。
（）
Y．对
N．错
正确答案：[N]
3.“外部障碍的条件”，指的是承包商现场遇到的外部天然条件，人为条件，污染物等，包括水文条件和地表以下的条件，包括气候条件。
（）
Y．对
N．错
正确答案：[N]。