FIDIC合同条件(每日一练)
FIDIC合同条件(第二课)
FIDIC合同条件(第二课)(每日一练)考生姓名:林贵考试日期:【2019-11-29 】
单项选择题(共1 题)
1、竣工试验开始前,承包商应按照规范要求向监理工程师提交()及操作和维护手册。
(D)
A、支付文件。
B、变更文件。
C、履约文件。
D、竣工文件。
答题结果:
正确答案:D
多项选择题(共1 题)
1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,( )。
(BCD)
A、发包人负责检查试验。
B、费用由发包人负责。
C、承包人负责检查试验。
D、检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期。
答题结果:
正确答案:BCD
判断题(共1 题)
1、合同解除包括约定解除和法定解除。
(A)
A、正确
B、错误
答题结果:
正确答案:A。
fidic合同条件(第一课)(每日一练)
fidic合同条件(第一课)(每日一练)简介FIDIC(国际工程与建设合同)是一种常用于国际工程项目中的标准合同,旨在确保所有合同方在工程实施过程中的权益得到保护。
本文将介绍FIDIC合同条件的基本概念和结构,以帮助读者更好地理解和运用该合同条件。
FIDIC合同条件的基本概念FIDIC合同条件由国际建筑师工程师和所属行业的专家共同制定,是一种用于国际工程项目的标准合同条件。
它的目的是为了确保工程项目的合同方能够在公平、透明和一致的基础上进行合作,以最大限度地减少纠纷和争议的发生。
FIDIC合同条件通常包括以下几个方面的内容:1.合同的基本要素:包括合同的效力、合同各方的义务和责任等基本内容。
2.工程项目的描述和要求:包括项目的性质、范围、构造、设计、材料等方面的要求。
3.合同价格和支付方式:包括工程项目的合同价格、支付方式和进度等内容。
4.变更和索赔:包括当工程项目发生变更或发生索赔时的程序和规定。
5.竣工和保修:包括工程项目的竣工验收程序、保修期限和责任等内容。
FIDIC合同条件的结构FIDIC合同条件通常分为以下几个主要部分:1.导言部分:介绍合同的背景、目的和目标。
2.前言部分:包括合同的定义、缩写词解释等内容。
3.合同条件:包括具体的合同条款和条件。
4.具体规范:包括对工程项目的具体规范和要求。
5.合同附件:包括与合同相关的附加文件、图纸、规范和标准等。
这些部分的结构和内容的先后顺序可能会根据具体的合同类型和项目而有所不同,但通常都会包括以上几个方面的内容。
FIDIC合同条件的应用FIDIC合同条件被广泛用于国际工程项目中,特别是在建筑、设备采购和工程咨询等领域。
通过使用FIDIC合同条件,各方可以在公平和透明的基础上签订合同,明确各方的权利和义务,降低项目风险,并为各方提供争议解决机制。
然而,FIDIC合同条件在实际应用中可能会面临一些挑战和问题。
例如,不同国家和地区的法律制度和商业习惯可能会对合同条件的解释和适用产生影响。
FIDIC合同条件(四)
FIDIC合同条件(四)一、单项选择题1. FIDIC施工合同条件中,对有经验的承包商在前不能合理预见到的风险归业主承担。
A.合同签字日C.基准日B.下达开工令D.风险事件发生日答案:C[解答] FIDIC施工合同条件规定,合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的,就业主利益而言,不应要求承包商在其报价中计入这些不合理预见风险的损害补偿费,以取得有竞争性的合理报价。
通用条件内以投标截止日期前第28日定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
2. 在FIDIC施工合同条件中,业主选择指定分包商应。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费答案:B[解答] 在FIDIC施工合同条件中,业主必须保护承包商合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。
3. 工程师在接到承包商的支付报表后天内,按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。
A.14B.28C.42D.56答案:B[解答] 工程师在接到承包商的支付报表后28天内,按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。
4. FIDIC施工合同条件通用条款规定,承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单应在开工日期后天之内。
A.14B.28C.30D.42答案:D[解答] FIDIC施工合同条件通用条款规定,承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单应在开工日期后42天之内。
5. 在FIDIC施工合同履行过程中发生的工程变更。
A.属于合同变更B.使业主和承包商的权利义务发生实质性改动C.属于合同管理D.以补充协议的方式变更答案:C[解答] 在FIDIC施工合同履行过程中发生的工程变更属于合同管理。
FIDIC合同条件下的施工管理(一)试题
FIDIC合同条件下的施工管理(一)一、单项选择题每题的备选项中,只有1个最符合题意1、在FIDIC的《施工合同条件》中,合同协议书应当在( )后签订。
A.开标 B.发出中标函C.提交履约保证 D.开工2、在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指( )。
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同管理之日起至设立之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间3、在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可担任仲裁员B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁时也不得担任仲裁员C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得担任仲裁员D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定,如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应( )。
A.以履约保函金额为限 B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失 D.包托业主的全部损失加违约金5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师( )。
A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度6、在FIDIC《施工合同条件》中,工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
A.工程维修 B.清理施工现场C.报送竣工报表 D.财务结算7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》,专用条件中约定完成工程的时间为500天,缺陷通知期为365天。
施工过程中,经工程师批准顺延工期38天,则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。
A.500 B.583 C.865 D.9038、依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则( )。
FIDIC施工合同条件--复习试题
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)1.除合同另有规定,承包商应向( B )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由( C )承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定,FIDIC 施工合同条件规定的保险应由( C )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前( B )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式,( C )填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的( A ),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可( B )前,不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在( C )中规定的日期前,联合任命一个 DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果 DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到DAB 决定后( B )天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210 下列说法不正确的是( C )...A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
《工程合同管理》第5章-FIDIC施工合同条件
第五章FIDIC施工合同条件一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是( )。
A.预付款的金额不少于合同价22%B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款2.按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到( )影响,属于承包商应承担的风险。
A.不利的气候条件B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰3.分包工程施工过程中,分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失( ).A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后,以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告4.按照FIDIC《施工合同条件》规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以()签发接收证书。
A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日5.按照FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,( )。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任6.按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由()。
A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿7。
组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( )。
FIDIC合同条件节练习
FIDIC合同条件节练习FIDIC(国际勘察、设计与建设工程联合会)合同条件是全球范围内最为广泛使用的工程建设合同条件之一。
它为承包商和业主之间的项目管理提供了指导和规范。
本文将通过一系列练习来测试和巩固读者对FIDIC合同条件的理解和应用。
练习一:合同条件的基本原则根据FIDIC合同条件中的基本原则,请回答以下问题:1. 合同条件中的公平原则是指什么?2. 合同条款中的合理性原则是指什么?3. 急迫情况下,业主是否可以不经承包商同意就采取变更措施?4. 施工合同中违约责任的分配是根据什么原则进行的?练习二:合同支付程序阅读FIDIC合同条件中有关支付程序的相关条款,回答以下问题:1. 业主应在承包商提交发票后多长时间内进行支付?2. 承包商可以就支付事项提出索赔吗?3. 业主未按时支付的情况下,承包商可以采取哪些措施?4. 业主可以拒绝支付承包商提出的索赔吗?练习三:索赔处理根据FIDIC合同条件中的索赔处理条款,回答以下问题:1. 承包商需要在多长时间内向业主提交索赔申请?2. 索赔申请中必须包含哪些要素?3. 业主在多长时间内需要对索赔申请作出回应?4. 业主有权要求承包商提供哪些证据来支持其索赔?练习四:合同变更管理阅读FIDIC合同条件中有关合同变更管理的相关条款,回答以下问题:1. 合同变更指什么?2. 业主可以自行决定变更吗?3. 变更必须通过什么方式来确认?4. 对于任何不同意的变更,承包商可以采取什么措施?练习五:合同终止根据FIDIC合同条件中的合同终止条款,回答以下问题:1. 合同可以在什么情况下终止?2. 如何确定终止合同后的赔偿责任?3. 违约方是否有权继续履行合同?4. 终止合同后,承包商有权回收哪些设备和材料?练习六:争议解决阅读FIDIC合同条件中的有关争议解决的条款,回答以下问题:1. 当双方发生争议时,应采取什么方式来解决争议?2. 如果通过谈判无法解决争议,双方可以寻求什么形式的解决途径?3. 选择仲裁时,应由谁来任命仲裁员?总结:通过以上的练习,我们进一步了解了FIDIC合同条件的基本原则、支付程序、索赔处理、合同变更管理、合同终止和争议解决等关键内容。
FIDIC合同条件(每日一练)
FIDIC合同条件(每日一练)
单项选择题(共2 题)
1、FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
(A)
A、经监理工程师批准后才能运出工地。
2、竣工试验开始前,承包商应按照规范要求向监理工程师提交()及操作和维护手册。
(D)
D、竣工文件。
答题结果:正确答案:D
多项选择题(共2 题)
1、承包商应按照()生产设备制造、材料的生产加工,以及工程的实施作业。
(BCE)
B、合同规定的方法。
C、公认的良好习惯,使用恰当精巧和仔细的方法。
E、除合同适当配备的设施和无危险的材料
答题结果:正确答案:BCE
2、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,( )。
(BCD)
B、费用由发包人负责。
C、承包人负责检查试验。
D、检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期。
答题结果:正确答案:BCD
判断题(共2 题)
1、FIDIC 施工合同条件规定,承包商应作为投保方,为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
(A)
答题结果:正确答案:A
2、合同解除包括约定解除和法定解除。
(A)
答题结果:正确答案:A。
FIDIC试题-1
FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题(1)⼀.填空(圆括弧内为答案)1.FIDIC是(国际咨询⼯程师联合会)的(法)⽂缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是:A. 红⽪书(施⼯合同条件)适⽤于⼤型施⼯⼯程。
B. 黄⽪书(⽣产设备与设计-建设合同条件)适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。
C. 银⽪书(设计采购施⼯交钥匙合同条件)适⽤于EPC总承包⼯程。
D. 绿⽪书(简明合同格式)适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。
3.FIDIC施⼯合同⽂件包括(合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录)。
4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括(20 )条条款;简明合同格式通⽤条件总共(15)条。
5.FIDIC施⼯合同条件规定,承包商应定期向业主/⼯程师提交(⽉) 进度报告。
6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为(遵守当地法规:雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付)。
7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括(⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通)、8.施⼯合同中,⼯程接收证书标志着承包商(基本上)完成了⼯程;履约证书标志着承包商(彻底)履⾏了合同的全部义务。
9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是(⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成)。
10.国际⼯程的基本保险险别包括(施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险)。
⼆. FIDIC合同专业术语翻译(1)1. 定义()2. 合同()3.中标函()4.投标函()5.规范()6.图纸()7.⼯程量表()8.业主()9.承包商()10.投标书()11.⼯程师()12.业主代表()13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三.判断(正确打√错误打×)1. 在施⼯合同中,以下合同⽂件的优先次序是否正确?()合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后,⼀⽅希望转让合同时,不必征得另⼀⽅的同意。
FIDIC施工合同条件--复习试题
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)1.除合同另有规定,承包商应向(B )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由(C )承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定,FIDIC施工合同条件规定的保险应由(C )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前(B )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式,( C )填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的(A ),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可(B )前,不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在(C )中规定的日期前,联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到DAB决定后(B )天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确...的是( C )A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
FIDIC合同练习题
1、在FIDIC合同条件中,合同工期是指()。
A、合同内注明工期B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2、依据FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到()情况,属于承包商应承担的风险。
A、现场地质条件与文件资料说明不一致B、不利于施工的外界非自然条件C、不利于施工的气候条件D、其他承包商对施工的干扰3、FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的责任A、开工日起至颁发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4、FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间与合同工期比较,判定承包商的施工是否提前竣工。
A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至5、FIDIC施工合同条件规定,由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度,工程师要求承包方增加设备。
此时,()。
A、承包商可以拒绝B、承包商应执行,但应给予经济补偿C、承包商应执行,但应给予费用和工期补偿D、承包商应执行,由此增加的费用和工期由承包商承担6、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书,但应当()。
A、以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任B、以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任C、以业主占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任D、以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任颁发接收证书中指明的竣工7、根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
fidic合同条件第二课每日一练
fidic合同条件第二课每日一练
FIDIC合同条件第二课每日一练
一、单项选择题
1. FIDIC合同条件中,工程师的职责不包括()。
A. 作出决策
B. 授予合同
C. 给予指示
D. 调解争端
2. FIDIC合同条件中,工程师在收到承包商申请后的()天内,未书面发出指示,则该申请被认为是已默示地被接受。
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
3. FIDIC合同条件中,工程师无权()。
A. 发布变更指令
B. 批准完工证书
C. 接受索赔
D. 终止合同
4. FIDIC合同条件中,工程师有权()。
A. 批准承包商的索赔
B. 接受承包商的索赔
C. 拒绝承包商的索赔
D. 调解承包商与业主之间的争端
5. FIDIC合同条件中,工程师可以在任何时候为()目的而发布变更指令。
A. 加快进度
B. 改变工程特性或质量
C. 减轻工程量
D. 其他承包商的利益
二、多项选择题
1. FIDIC合同条件中,工程师的职责包括()。
A. 作出决策
B. 给予指示
C. 调解争端
D. 授予合同
2. FIDIC合同条件中,工程师有权()。
A. 批准承包商的索赔
B. 接受承包商的索赔
C. 拒绝承包商的索赔
D. 调解承包商与业主之间的争端。
FIDIC合同条件(二)
FIDIC合同条件(二)(总分:157.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:105,分数:105.00)1.某FIDIC施工合同条件约定,业主扣留承包商的保留金限额为80万元,为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工,在保留金扣留到50万元时,承包商提交保留金保函代换保留金,业主应返还承包商( )万元的保留金。
∙A.25∙B.30∙C.40∙D.50(分数:1.00)A.B.C. √D.解析:[解析] 当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时,为了使承包商有较充实的流动资金用于工程施工,可以允许承包商提交保留金保函代换保留金,业主返还保留金限额的50%,剩余部分待颁发履约证书后再返还。
所以保留金额的一半是80/2=40万元。
2.依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
∙A.合同关系主体为业主和指定分包商∙B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分∙C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任∙D.由工程师负责协调管理(分数:1.00)A.B. √C.D.解析:[解析] FIDIC施工合同条件规定,指定分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入间接费、管理费、利润、税金的工作,因此不损害承包商的合法权益。
3.按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由( )。
∙A.业主额外支付∙B.工程师承担∙C.承包商自行承担∙D.业主与承包商协商补偿(分数:1.00)A.B.C. √D.解析:[解析] 按照合同条件的规定,工程师在管理中应注意两点:一是不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付;二是工程师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。
FIDIC合同条件每日一练及多场景使用说明
FIDIC合同条件每日一练本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体:1.定义和解释(a)"合同"是指本文件及其附件、附录和任何补充协议。
(b)"双方"是指本合同双方,即甲方和乙方。
(c)"项目"是指根据本合同实施的工作或服务。
2.合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务,并规定双方在项目实施过程中的责任。
3.合同范围(a)提供FIDIC合同条件每日一练的内容。
(b)提供专业的指导和解答。
(c)提供必要的技术支持。
4.合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为____个月。
5.付款条件(a)甲方应按照本合同的约定向乙方支付服务费用。
(b)乙方应在收到甲方支付的服务费用后,向甲方开具等额的增值税普通发票。
6.保密条款双方应对本合同的条款和条件以及与项目相关的任何信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
特殊应用场景说明:(a)FIDIC合同条件的概述和基本原理。
(b)FIDIC合同条件的主要条款和要点。
(c)FIDIC合同条件在实际工程中的应用案例分析。
2.乙方应根据甲方的要求,提供个性化的指导和解答,帮助甲方提高对FIDIC合同条件的理解和应用能力。
多方为主导下的附加条款:1.任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
2.双方应按照合同约定,履行各自的义务,共同推进项目的实施。
4.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
5.本合同的变更、解除和终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。
6.本合同适用法律,因本合同引起的纠纷,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________附件:1.FIDIC合同条件每日一练内容清单2.乙方提供的服务支持和技术支持清单3.双方沟通和协作机制4.项目实施计划和进度安排5.补充协议(如有)这个合同是关于FIDIC合同条件每日一练的服务。
FIDIC合同条件(一)_真题-无答案
FIDIC合同条件(一)(总分55,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人( )。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理,先行支付后再向业主索赔C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告2. 因承包商变更建议造成合同价值减少,应决定一笔费用加入合同价格,这笔费用应按如下确定( )。
A.该部分工程的价值B.减少的工程价值乘以规定费率C.合同价的减少的一半D.节省的承包单位的直接费的一半3. 因物价浮动对合同价格的调整的方法,通用条款内规定为( )。
A.指数法B.系数法C.公式法D.比例法4. 按照FIDIC《施工合同条件》规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以( )签发接收证书。
A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日5. 承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程,则( )可运出场地。
A.随时B.经业主批准C.经工程师批准D.经承包商的项目经理批准6. 某采用FIDIC《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书,但应当( )。
A.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任7. FIDIC条款中,( )即国内所指的工程保修期。
A.缺陷责任期B.工程保管期C.缺陷通知期D.质量保修期8. FIDIC合同条件规定,( )之后,工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
A.颁发工程移交证书B.履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单9. FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第28天为“基准日”。
FIDIC合同条件介绍及要点分析试卷用户答卷(90分)
2020FIDIC合同条件介绍及要点分析试卷用户答卷(90分)【试卷总题量: 13,总分: 100.00分】用户得分:90.0分,用时1420秒,通过一、单项选择题【此题型共6道题】1.EPC合同从价格类型上来说是〔〕。
A.单价合同B.可调总价合同C.固定总价合同D.本钱补偿合同用户答案:[C] 得分:5.002.FIDIC合同条件下,下面说法中〔〕是错误的。
A.工程师有权修改合同。
B.工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C.工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D.工程师一般应以书面形式签发指令。
用户答案:[A] 得分:5.003.在DB合同条件下,由承包商设计,经工程师审核后用于工程施工,假如出现错误,应由〔〕负责。
A.工程师B.业主C.承包商D.业主代表用户答案:[C] 得分:5.004.FIDIC合同条件范本中,红皮书是指〔〕形式。
A.Short Form of ContractB.Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects C.Conditions of Contract for Plant and Design-Build D.Conditions of Contract for Construction用户答案:[D] 得分:5.005.17版合同条件下,针对工程师做出的裁定,假如合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满足通知,那么该裁定的效力是〔〕。
A.终局的,对双方具有强迫约束力B.不是终局的,但对双方具有强迫约束力C.是终局的,但对双方没有强迫约束力D.不是终局的,对双方也没有强迫约束力用户答案:[A] 得分:5.006.索赔大事发生后的28天内,承包人应向工程师递交〔〕。
A.同期纪录B.索赔通知C.索赔报告D.索赔证据用户答案:[B] 得分:5.00二、多项选择题【此题型共4道题】1.下述关于预付款的规定,哪项是正确的〔〕。
FIDIC合同条件(二)_真题-无答案
FIDIC合同条件(二)(总分157,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 某FIDIC施工合同条件约定,业主扣留承包商的保留金限额为80万元,为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工,在保留金扣留到50万元时,承包商提交保留金保函代换保留金,业主应返还承包商( )万元的保留金。
A.25B.30C.40D.502. 依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理3. 按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由( )。
A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿4. FTDIC合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时,该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范条件,由( )来判断。
A.业主B.工程师C.承包商D.政府主管部门5. 作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是( )时间界限。
A.合同工期B.施工期C.缺陷通知期D.合同有效期6. 在FIDIC施工合同通用条件规定如果工程师批准的承包商的变更建议包括一项对部分永久工程的设计的改变,双方没有其他协议,( )应设计该部分工程。
A.业主B.原设计人C.工程师D.承包商7. FIDIC通用条件规定,施工期间出现质量事故,承包商无力修复时,业主有权( )。
A.直接向承包商发出终止合同的通知B.雇用其他人完成作业,所支付的费用从承包商处扣回C.立即进驻现场,自行修复D.根据履约担保处理8. FIDIC施工合同条件规定,不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。
A.协商解决B.提交给工程师C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构9. FIDIC施工合同条件规定,承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后,应提前21天将某一确定的日期通知工程师准备竣工验收,工程师应指示在该日期后( )天内的某日进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
FIDIC合同条件(每日一练)
考试日期:【2023-02-17 】
单项选择题(共2 题)
A •A、经监理工程师批准后才能运出工地。
•B、不能运出工地。
•C、可自行运出工地。
•D、应经业主批准后才能运出工地。
答题结果:
正确答案:A
2、竣工试验开始前,承包商应按照规范要求向监理工程师提交()及操作和维护手册。
(D)
•A、支付文件。
•B、变更文件。
•C、履约文件。
•D、竣工文件。
答题结果:
正确答案:D
多项选择题(共2 题)
BCE
•A、国家法律。
•B、合同规定的方法。
•C、公认的良好习惯,使用恰当精巧和仔细的方法。
•D、公司的内部规定。
•E、除合同适当配备的设施和无危险的材料
答题结果:
正确答案:BCE
2、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,( )。
(BCD)
•A、发包人负责检查试验。
•B、费用由发包人负责。
•C、承包人负责检查试验。
•D、检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期。
答题结果:
正确答案:BCD
判断题(共2 题)
A
•A、正确
B、错误
答题结果:
正确答案:A。