业主支付委托保证合同范本试行
业主支付委托保证合同(试行(3篇)
业主支付委托保证合同(试行委托保证人(以下称甲方):住所:法定代表人:电话:传真:保证人(以下称乙方):住所:法定代表人:电话:传真:鉴于甲方与 (以下简称承包商)就项目于 ____年 ____月 ____日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向承包商提供工程款支付担保。
双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义1.1本合同所称业主支付担保是指,乙方向承包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方代为支付的行为。
1.2本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
第二条保证的范围及保证金额2.1乙方保证的范围是主合同约定的工程款。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,金额最高不超过人民币元(大写: )。
第三条:保证的方式及保证期间3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。
3.3甲方与承包商协议变更工程款支付日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式4.1乙方承担保证责任的形式是代为支付。
4.2甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的,由乙方在保证金额内代为支付。
第五条担保费及支付方式5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为: _____。
5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写: )。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条:双方的其他权利义务8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向承包商出具《业主支付保函》。
业主支付委托保证合同(试行4篇
业主支付委托保证合同(试行4篇篇1业主支付委托保证合同(试行)为了保护业主的利益并确保委托代理人的履行责任,业主支付委托保证合同被引入并试行。
该合同规定了业主与委托代理人之间的权利和义务,明确了支付情况以及保证责任等内容。
下面将详细介绍该合同的主要内容及意义。
一、合同目的:业主支付委托保证合同的目的在于规范业主与委托代理人之间的关系,明确双方的权利和义务,保障业主的利益,确保委托代理人能够按照合同约定履行相关责任。
二、合同主要内容:1. 委托代理人的履行责任:业主支付委托保证合同明确规定了委托代理人应当履行的责任,包括但不限于对业主财产的保管、维护和管理等。
2. 业主的支付义务:根据委托代理合同的约定,业主应当按时支付委托代理人的服务费用,并确保支付方式和金额的准确无误。
3. 保证责任:业主支付委托保证合同规定了业主应当为委托代理人的行为承担法律责任的相关内容,如果委托代理人在履行职责的过程中造成损失,业主应当承担相应的经济赔偿责任。
4. 合同解决争议条款:业主支付委托保证合同还规定了争议解决的相关条款,双方可以通过友好协商或仲裁等方式解决任何可能产生的纠纷。
三、意义与作用:1. 规范业主与委托代理人之间的关系,明确双方的权利和义务,避免因不明确而导致的纠纷。
2. 保障业主的合法权益,确保委托代理人按照合同约定履行相关责任。
3. 强化业主对委托代理人的监督管理,促进两者之间的良好合作关系,维护双方的利益。
4. 为解决可能产生的争议提供了明确的解决途径,保障了双方的合法权益。
通过以上内容的介绍,我们可以看出,业主支付委托保证合同的试行对于规范业主与委托代理人之间的关系、保障业主的利益以及解决可能产生的争议等方面都具有重要的意义和作用。
在实践中,双方应当严格遵守合同约定,互相信任,建立和谐的合作关系,共同促进业主委托管理工作的顺利进行。
【2000字以上】篇2业主支付委托保证合同(试行)一、合同双方委托人(业主):姓名:身份证号:联系地址:联系电话:受托人(委托代理人):姓名:身份证号:联系地址:联系电话:二、合同目的为了保护业主的合法权益,明确委托代理人的责任和义务,保证委托人的合法权益不受侵犯,双方达成如下协议。
业主支付委托保证合同书范本6篇
业主支付委托保证合同书范本6篇篇1甲方(业主):______________________乙方(受托方):______________________鉴于甲方需对某一工程项目或投资项目的款项进行支付,并委托乙方进行保证支付的事宜,为明确双方的权利义务,维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的甲方委托乙方保证其按照本合同约定支付相关款项,确保工程项目的顺利进行。
乙方同意接受委托并按照本合同约定履行相应的义务。
二、委托事项及支付内容1. 甲方委托乙方保证其支付以下款项:______________________(注明款项名称、金额、支付方式等)。
2. 甲方应按照本合同约定按时足额支付相关款项,确保工程项目的顺利进行。
乙方对甲方的支付行为进行监督和保证。
三、保证事项1. 乙方保证甲方按照本合同约定支付相关款项,如甲方未按时足额支付,乙方将承担保证责任,按照本合同约定支付相应款项。
2. 乙方在履行保证责任时,有权代位向甲方追偿。
3. 如因甲方的违约行为导致乙方承担保证责任的,甲方应承担乙方因此产生的全部损失。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行保证支付义务。
2. 甲方应按照本合同约定按时足额支付相关款项,确保工程项目的顺利进行。
3. 甲方应积极配合乙方进行支付监督工作,提供必要的支持和协助。
4. 甲方应保证所提供的相关文件和资料真实、完整、准确。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照本合同约定履行支付义务。
2. 乙方应按照本合同约定履行保证支付义务,确保工程项目的顺利进行。
3. 乙方有权对甲方的支付行为进行监督和检查。
4. 乙方应及时向甲方报告保证支付的情况和进展。
七、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付相关款项,乙方有权要求甲方承担违约责任,并有权解除本合同。
2. 如乙方未按照本合同约定履行保证支付义务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此产生的全部损失。
有关业主支付委托保证合同(试行)8篇
有关业主支付委托保证合同(试行)8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方委托乙方进行特定事务的保证服务,为明确双方权利义务,维护合同双方的合法权益,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同宗旨本合同旨在明确业主支付委托事项的具体内容、双方权利义务、违约责任等事项,以确保受托方按照业主的要求提供优质服务。
二、委托事项甲方委托乙方就____________事项提供保证服务,具体包括但不限于以下方面:1. 保证支付业主款项的准时到账;2. 协助业主处理与支付相关的问题和纠纷;3. 提供支付过程中的信息咨询和建议。
三、服务期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为______年/月。
合同期满前,双方可协商续签。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方的服务费用为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应于合同签订后______日内将服务费用支付至乙方指定账户。
3. 乙方在收到款项后,应按照本合同约定提供优质服务。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务:(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定提供优质服务;(2)甲方应按照本合同约定支付服务费用;(3)甲方应提供乙方所需的相关资料和信息。
2. 乙方权利与义务:(1)乙方应按照本合同约定提供优质服务;(2)乙方有权获得甲方支付的服务费用;(3)乙方应妥善保管甲方的资料和信息。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金;2. 若乙方未按照本合同约定提供优质服务,甲方有权要求乙方承担违约责任;3. 若因乙方原因导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、保密条款双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向第三方泄露。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
业主支付委托保证合同(试行)范文6篇
业主支付委托保证合同(试行)范文6篇篇1第一章总则1.1 鉴于:(1)甲方是一家依法成立并合法存续的房地产开发商,具有丰富的房地产开发经验,并已经完成了相应的前期准备工作。
(2)乙方是一家依法成立并合法存续的金融机构,具有雄厚的资金实力和良好的信誉,愿意为甲方的房地产开发项目提供资金支持。
(3)甲方与乙方经过友好协商,就乙方向甲方提供融资支持达成初步意向。
为了保证融资的顺利进行,甲方需要委托第三方机构进行资金监管和支付。
基于此,甲、乙双方及第三方机构(以下简称“受托方”)在平等、自愿、公平的基础上,经过友好协商,达成如下协议:1.2 定义与解释:(1)在本合同中,“甲方”指委托方,即房地产开发商;“乙方”指受托方,即金融机构;“丙方”指受托方,即第三方机构。
(2)“委托保证合同”指本合同中甲方委托丙方进行资金监管和支付的协议。
(3)“融资支持”指乙方向甲方提供的用于房地产开发的资金支持。
(4)“资金监管”指丙方对乙方向甲方提供的融资支持进行监管,确保资金用于约定的用途。
(5)“资金支付”指丙方在监管资金的同时,根据甲方的需求,将资金支付到指定的账户。
第二章委托保证事项2.1 甲方委托丙方进行以下事项的资金监管和支付:(1)对乙方向甲方提供的融资支持进行监管。
(2)根据甲方的需求,将资金支付到指定的账户。
2.2 甲方应明确告知丙方每次资金支付的具体用途和账户信息。
2.3 丙方应在收到乙方的融资支持后,立即进行资金监管,并根据甲方的需求进行资金支付。
第三章委托保证期限与终止3.1 本合同的委托保证期限为自合同签订之日起至甲方完成房地产开发项目并全部偿还乙方融资支持之日止。
3.2 在委托保证期限内,未经甲乙丙三方协商一致,任何一方不得擅自终止本合同。
3.3 若甲方在委托保证期限内提前偿还了乙方的融资支持,则本合同自偿还之日起终止。
第四章权利义务与违约责任4.1 甲方的权利义务:(1)甲方有权要求丙方按照本合同的约定进行资金监管和支付。
业主支付委托保证合同书范本6篇
业主支付委托保证合同书范本6篇篇1业主支付委托保证合同书范本甲方(出租方):_______(委托人)乙方(承接方):_______(承接人)根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方本着自愿、公平的原则,经友好协商,就业主支付委托保证事宜达成如下协议,以兹共同遵守:一、保证事项1. 甲方为乙方委托人,乙方为甲方承接人,双方就_______项目的_______工程(以下简称“工程”)所付出的费用提供保证。
2. 乙方承诺按照合同约定及时、合格地完成工程,并向甲方提供增值服务。
3. 保证期限为_______年,自合同签署之日起计算。
保证金额为人民币_______元整。
二、保证方式1. 乙方可自愿选择信用保证或现金保证方式,信用保证需提供相应的担保机构或担保人的信用证明。
2. 信用保证方式:乙方提供_______作为担保机构,出具保函,保证按照合同要求进行工程,并在规定时间内完成。
3. 现金保证方式:乙方向甲方支付_____元作为现金保证金,保证按照合同要求进行工程,并在规定时间内完成。
三、违约责任1. 若乙方未按合同约定及时、合格地完成工程,甲方有权要求乙方赔偿损失,并可要求担保机构或担保人承担相应责任。
2. 若甲方未按合同约定支付相应费用,甲方应当按照约定方式补偿乙方损失,并承担相应法律责任。
四、争议解决本合同如有争议,应按照甲方所在地的法律规定处理,并通过友好协商解决;如无法协商解决,应提交_______仲裁机构仲裁。
五、其他约定1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可协商修改,双方签字盖章后生效。
甲方(委托人):_______ 乙方(承接人):_______签字:_______ 签字:_______日期:_______ 日期:_______以上为业主支付委托保证合同书范本,希望双方认真履行合同约定,共同维护合同权益,达到合作共赢的目标。
篇2业主支付委托保证合同书范本甲方(委托人):____________(姓名)、____________(证件类型)、____________(证件号码)、____________(联系方式)乙方(经办人):____________(姓名)、____________(身份证号码)、____________(联系方式)丙方(受托人):____________(姓名)、____________(身份证号码)、____________(联系方式)鉴于甲方拟进行房地产交易,委托乙方作为经办人与丙方签署保证合同,现将相关事宜约定如下:一、委托事项1.甲方委托乙方负责与丙方签署委托保证合同,并代为支付相关款项,具体款项为__________元。
业主支付委托保证合同(试行6篇
业主支付委托保证合同(试行6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1业主支付委托保证合同(试行)第一章总则第一条为规范业主与委托保证人之间的合作关系,保护业主的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国担保法》等有关法律法规,结合实际情况,制定本合同。
第二条本合同适用于业主与委托保证人之间的委托保证行为。
业主是指委托人或控制企业的实际受益人。
委托保证人是指为业主与债权人建立信任关系,提供履约保证或担保服务的机构或个人。
第三条本合同的签订、履行和解释,应当遵循诚实信用、平等自愿和有偿合作的原则。
第四条业主与委托保证人应当依法履行信用承诺,维护债权人的合法权益,保障合同履行的正常进行。
第二章委托保证合同的签订第五条业主与委托保证人签订委托保证合同,应当是自愿的。
双方应当就委托保证的具体事项、期限、保证方式、履行方式等进行协商,并达成一致意见。
第六条委托保证合同应当包含以下主要内容:(一)保证人的基本信息,包括名称(个人的姓名)、住所地、法定代表人或负责人、联系方式等;(二)委托保证的范围和金额;(三)保证方式,包括保证金、保函、担保等;(四)保证的期限;(五)保证费用及支付方式;(六)保证的解除、变更、终止条件;(七)违约责任条款;(八)争议解决方式。
第七条业主与委托保证人可以选择书面形式或电子形式签订委托保证合同,当事人通过电子数据交换方式达成合意意见,即视为委托保证合同成立。
第八条业主应当向委托保证人提供真实、完整的信息,并按照约定支付保证费用。
第三章委托保证的实现第九条委托保证人应当履行保证义务,确保业主的信用承诺得到有效实现。
委托保证人有义务监督债务人的履行情况,提前预防和化解风险。
第十条委托保证人在业主发生违约或无法履行债务时,应当履行代偿责任,及时向债权人支付担保金额。
第十一条委托保证人应当保守业主的商业秘密,不得泄露业主的涉密信息。
第十二条委托保证人有权要求业主提供必要的信息和资料,以便及时了解业主的还款能力和风险情况。
业主支付委托保证合同(试行)6篇
业主支付委托保证合同(试行)6篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(受托保证人):_________________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供支付担保服务,为明确双方的权利和义务,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在支付担保事项中的权利和义务,确保甲方按时足额支付相关款项,提高履约信誉和资金运作效率。
二、委托保证事项甲方委托乙方就以下事项进行保证:1. 向项目承建方支付工程款项;2. 向材料供应商支付货款;3. 向其他服务方支付费用。
具体保证事项详见附件《委托保证事项清单》。
三、保证金额及期限乙方提供的保证金额为人民币_________元整(大写:_________元整),保证期限为自合同签订之日起至甲方完成所有委托保证事项止。
四、甲方的义务1. 按时向乙方提供与委托保证事项相关的全部资料,并保证其真实性、完整性和合法性;2. 在约定的期限内履行与委托保证事项相关的全部义务;3. 按时足额向乙方支付担保费用及其他相关费用;4. 接受乙方对其履约能力、资信状况的监督。
五、乙方的义务1. 按照本合同约定为甲方提供支付担保服务;2. 对甲方提供的资料进行审核,并在合理期限内对甲方的委托保证事项作出明确答复;3. 对甲方履行委托保证事项的情况进行监督;4. 在甲方未能按时足额履行支付义务时,根据本合同约定承担相应的保证责任。
六、保证责任的承担若甲方未能按时足额履行委托保证事项中的支付义务,乙方应在收到相关方书面索赔请求后,按照本合同约定承担保证责任,代为履行甲方应付未付的款项。
乙方承担保证责任后,有权向甲方追偿。
七、担保费用及支付方式1. 担保费用计算方式:按照担保金额的一定比例计算,具体比例及支付方式详见附件《担保费用计算及支付方式》。
2. 甲方应于本合同签订后及每年担保费结算周期开始时向乙方支付担保费用。
若甲方未按时支付担保费用,乙方有权按照逾期未付款项的一定比例收取违约金。
有关业主支付委托保证合同(试行)5篇
有关业主支付委托保证合同(试行)5篇篇1委托保证合同(试行)甲方(委托人):__________________身份证号:_________________________联系方式:_________________________住址:_____________________________乙方(保证人):___________________物业服务公司营业执照注册号:______________________组织机构代码:________________________法定代表人:________________________地址:______________________________联系方式:__________________________鉴于甲方为业主身份,委托乙方就甲方所拥有之物业进行特定的管理服务事项。
双方经过友好协商,就有关业主支付事宜达成如下委托保证合同(试行):第一条合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方关于物业管理的委托关系,确立双方权利义务,确保甲方按时支付相关费用,保障乙方正常履行管理职责。
双方遵循平等、自愿、公平的原则签订本合同。
第二条合同适用范围本合同适用于乙方提供的物业服务中所涉及的全部业主及甲方特定物业的管理工作,包括但不限于物业服务费用支付等相关事项。
第三条甲方的权利与义务一、甲方的权利:(一)要求乙方提供合法、专业的物业管理服务;(二)对于物业服务享有监督建议权。
二、甲方的义务:(一)遵守物业服务公司制定的相关管理规则;(二)按本合同约定按时支付相关物业服务费用。
第四条乙方的权利与义务一、乙方的权利:(一)按本合同约定收取相应的物业服务费用;(二)在甲方违约情况下采取相应的补救措施。
二、乙方的义务:(一)提供物业管理服务并确保服务质量;(二)定期向甲方公布物业服务费用收支情况;(三)接受甲方对服务质量的监督与建议。
第五条服务费用及支付方式一、物业服务费用计算标准根据实际管理服务项目内容及市场价格双方协商确定。
业主支付委托保证合同(试行6篇
业主支付委托保证合同(试行6篇篇1甲方(委托方):______________________乙方(受托方):______________________(担保机构全称)鉴于甲方作为业主,与借款人(第三方)签订了相关合同,为保证甲方权益,甲方委托乙方为其提供支付保证服务。
为明确双方权益,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同目的及定义本合同旨在明确甲乙双方在执行业主支付委托保证事项中的权利与义务。
乙方接受甲方委托,对甲方与借款人之间的合同支付款项提供保证服务。
二、委托事项甲方委托乙方对以下事项进行保证:1. 保证甲方按照与借款人签订的合同约定,按时足额支付款项。
2. 对甲方因故未能按时支付的款项,乙方在接到甲方请求时代为支付,并有权向甲方及借款人进行追偿。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方应按照合同约定及时向乙方支付委托保证费用。
(2)甲方应向乙方提供与委托事项相关的真实、完整的信息和资料。
(3)甲方应按时履行与借款人签订的合同条款,确保支付义务。
2. 乙方权利义务:(1)乙方在接受委托后,应尽快核实相关信息,并开始履行保证服务。
(2)乙方有权收取合理的委托保证费用。
(3)在甲方未能按时支付款项时,乙方应依照本合同约定代为支付。
(4)乙方应妥善保管甲方的资料,未经甲方同意,不得泄露。
四、保证费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额和时间向乙方支付委托保证费用。
2. 委托保证费用支付方式及时间:______________________。
3. 若甲方未能按时支付委托保证费用,乙方有权追究甲方的违约责任。
五、违约责任及赔偿1. 甲方如违反本合同约定,未能按时履行支付义务,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若因甲方的违约行为导致乙方遭受损失,甲方应承担赔偿责任。
3. 乙方在承担保证责任后,有权向甲方及借款人进行追偿。
六、合同的变更与解除本合同的变更与解除应当经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
业主支付委托保证合同(试行)3篇
业主支付委托保证合同(试行)3篇篇1业主支付委托保证合同(试行)为了保障业主利益,维护建筑物的质量和安全,委托保证合同在房地产交易中起着重要的作用。
业主支付委托保证合同是指在房地产开发商与购房者签订买卖合同之前,购房者对房屋的建造质量、设计工艺和材料所提出的质量要求,并由开发商和购房者签署的一种合同。
业主支付委托保证合同是建立在建设工程技术规范、《建筑设计规范》、《建筑施工规范》等相关法律法规的基础上的一种合同,具有强制性。
通过签订业主支付委托保证合同,可以确保建筑物的质量符合标准,保障业主的权益。
业主支付委托保证合同通常包括以下内容:1. 建筑工程的详细设计图纸和施工方案;2. 施工单位及其承诺的技术要求;3. 施工单位的施工质量检验标准;4. 施工单位对建筑工程的保修期限。
在签署业主支付委托保证合同之前,业主应该仔细核对合同内容,确保合同条款明确、合理,并与开发商协商一致。
同时,业主还应该要求开发商提供相关资质证明和施工计划,确保开发商有能力按合同要求完成建设工程。
一旦签署了业主支付委托保证合同,业主就有权依据合同要求监督施工单位进行施工,并在施工过程中对施工质量进行检查,确保建筑工程符合规定要求。
如果发现施工单位未按合同要求施工,业主有权要求施工单位进行整改,直至达到合同要求的标准。
总的来说,业主支付委托保证合同是保障业主权益、维护建筑质量的重要手段。
通过签署业主支付委托保证合同,业主可以明确自己的要求和权利,并依据合同要求对建设工程进行监督和检查,确保建筑质量达到标准,保障自身利益。
希望开发商和业主都能够认真履行合同义务,共同维护建筑质量、促进房地产市场的健康发展。
篇2业主支付委托保证合同(试行)为了保障业主权益,规范房地产开发中的各项收费,加强对开发商的监管,业主支付委托保证合同应运而生。
该合同是一种经过制定的具有法律效力的文件,旨在确保开发商履行相关责任,保障业主的利益,防止开发商违规索要费用,损害业主权益。
有关业主支付委托保证合同(试行)3篇
有关业主支付委托保证合同(试行)3篇篇1甲方(业主):______________________乙方(受托方):______________________鉴于甲方与乙方就甲方委托乙方进行支付事宜达成如下协议,为明确双方权利义务,特订立本合同。
一、合同目的本合同旨在明确业主支付委托保证事项的具体内容和双方在交易过程中的权利与义务。
本合同具有法律效力,双方应共同遵守。
二、委托事项甲方委托乙方就以下事项进行支付:(一)物业服务费;(二)公共设施维护费用;(三)其他与业主相关的费用支付。
三、乙方的义务和责任(一)乙方应严格按照甲方的委托事项进行支付,确保资金安全、及时、准确地到达指定账户;(二)乙方应建立健全的支付系统,确保支付过程的安全性和稳定性;(三)乙方应及时向甲方反馈支付结果,并就任何异常情况进行解释和处理;(四)乙方应妥善保管甲方的资料,不得泄露或非法使用。
四、甲方的义务和责任(一)甲方应提供真实、准确的支付信息,包括但不限于支付金额、收款人、账户信息等;(二)甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用;(三)甲方应确保所支付款项的合法性,不得违反国家法律法规和相关政策。
五、保证事项(一)乙方对甲方的支付委托事项进行保证,确保支付过程的安全、准确、及时;(二)如因乙方原因导致支付失败或延迟,乙方应承担相应的违约责任;(三)甲方应按时、足额支付服务费用,如甲方违约,应承担相应的违约责任。
六、合同期限和终止本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
合同到期后,如双方继续合作,可续签本合同。
合同期间,任何一方不得随意终止合同,如因特殊原因需要终止,应提前______天书面通知对方,并经协商一致后办理合同终止手续。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款(一)本合同一式两份,甲乙双方各执一份;(二)本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充;(三)本合同的修改和补充应以书面形式作出,并经双方签字盖章后生效;(四)本合同中的标题和小标题仅为方便阅读和理解而设,不影响本合同的实质内容。
有关业主支付委托保证合同(试行)3篇
有关业主支付委托保证合同(试行)3篇篇1业主支付委托保证合同(试行)一、甲方:出租人/物业管理公司乙方:承租人/业主为了规范业主支付委托保证金的相关事宜,保障双方合法权益,特制定本合同。
二、甲方保证:1. 甲方是出租人/物业管理公司,有出租权/物业管理权,有权签订本合同。
2. 甲方保证房屋/物业状况良好,没有任何纠纷,未受到任何司法扣押。
3. 甲方接受业主支付的委托保证金,按规定使用于指定用途,并在租期满后按约定返还。
4. 甲方应当妥善保管业主支付的委托保证金,不得挪为他用,不得将其用于其他用途。
5. 甲方有义务向业主出示业主委托保证金的使用情况。
三、乙方保证:1. 乙方是业主,需要支付委托保证金。
委托保证金的金额和用途由双方协商确定。
2. 乙方保证按时足额支付委托保证金,不得拖欠或逾期支付。
3. 乙方有义务向甲方提供真实有效的信息,协助办理业主委托保证金的相关手续。
4. 乙方需在约定时间内领取业主委托保证金的返还,不得逾期领取。
四、违约责任:1. 如乙方逾期未支付委托保证金或未按约定用途使用,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的具体标准由双方协商确定。
2. 如甲方挪用委托保证金或未如约返还,乙方有权要求甲方支付相应的违约金,并可要求甲方支付相应赔偿金。
五、解决争议:本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解,也可提起诉讼解决。
六、其他:本合同自双方签字生效,有效期至委托保证金使用完毕并返还乙方时终止。
双方保证本合同内容合法、真实、有效。
甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:______________签订地点:______________篇2业主支付委托保证合同(试行)第一章总则第一条为规范委托保证合同的签订和履行,保护业主的合法权益,促进业主与委托保证人之间的合作,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,制定本合同。
业主支付委托保证合同(试行)3篇
业主支付委托保证合同(试行)3篇篇1甲方(业主):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方需向第三方(借款人)提供一定形式的保证,为保障双方权益,明确各方责任,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在业主支付委托保证事项中的权利义务关系,保障各方合法权益。
二、委托事项甲方委托乙方就甲方对第三方的保证事项提供专业服务,包括但不限于保证担保、风险评估、款项追偿等。
三、保证事项及范围1. 甲方承诺向第三方提供保证担保,保证借款人按时履行相关义务。
2. 保证范围包括但不限于借款本金、利息、违约金等。
3. 乙方提供的服务包括但不限于:协助甲方完成保证担保手续,监督借款人的还款情况,协助甲方追偿等。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付委托保证费用。
2. 费用标准:根据委托事项的实际工作量、难易程度等因素确定,具体金额由双方协商确定。
3. 支付方式:按照实际完成的工作进度支付,具体支付时间和金额由双方另行约定。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照约定提供专业服务。
2. 甲方应按照约定支付委托保证费用。
3. 甲方应提供与委托事项相关的真实、完整的信息和资料。
4. 甲方应积极配合乙方完成保证担保手续,监督借款人的还款情况。
5. 保证担保期间,甲方应按照约定承担相应的担保责任。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照约定收取委托保证费用。
2. 乙方应提供专业服务,按照约定完成委托事项。
3. 乙方应对甲方提供的与委托事项相关的信息和资料保密。
4. 乙方应及时向甲方报告委托事项的进展情况,协助甲方处理相关问题。
5. 乙方应积极参与追偿工作,维护甲方的合法权益。
七、违约责任及赔偿1. 甲方未按照约定支付委托保证费用的,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担违约责任。
2. 乙方未按照约定提供专业服务或泄露甲方信息的,应承担相应的违约责任。
业主支付委托保证合同(试行3篇
业主支付委托保证合同(试行3篇篇1业主支付委托保证合同(试行)一、【甲方】:____________________ (身份证明证号:____________________ )单位名称:____________________ 地址:____________________ 联系电话:____________________ 传真:____________________ 电子邮箱:____________________二、【乙方】:____________________ (身份证明证号:____________________ )单位名称:____________________ 地址:____________________ 联系电话:____________________ 传真:____________________ 电子邮箱:____________________三、《可行方案确定书》对房屋建筑及房屋建筑服务等(项目名称/土地使用、建设规划)的案发图件已经被住宅合法产权公证。
本合约根据住宅建筑实际情况在这里向申请购买住宅建筑的买方提出,而且提出时均不违法建筑法律规定的条件。
买方确认自己了解这些条件的意思,而且买方已经向房屋所有权人出示了中因此的公证书。
四、在合约完成根据公证书办理的真实情况下,认购住宅建筑合约就生效,做记录,补充文件和公证进行。
五、事实及涉诉建筑事须根据在本合斌被记录的文件的记录,公证、认购记录和补偿记录等向居委会提出申诉。
被宠爱后的房屋所有权人可从居委会宣布胜利的文件获得本合同齐备证明备案,而且免于每年支付调节建筑费用等。
六、房屋所有权人竟不认可有令意见的事,但是在公证书中得到认�居委会得到确认的后果情况下,认购归属在正常合法范围内。
七、合约实现后,若是注册服务中发生不正事或若否事发生,切勿提出资料再次公证。
资料公证不合理,有提出错事的串数。
八、合约签订后供用房含费在合约证书做记录并认购签订时买方在公证书中明确约定的事无变动时,补偿都被记录在公证书中。
业主支付委托保证合同(试行)6篇
业主支付委托保证合同(试行)6篇篇1甲方(业主):____________________乙方(受托保证人):____________________鉴于甲方与受托人之间的友好合作关系,甲方委托乙方就甲方所拥有或管理的物业支付事宜提供保证服务。
为明确双方的权利和义务,保障各方的合法权益,经双方友好协商,达成如下协议:一、定义和解释1. 物业支付:指甲方按照相关约定向物业服务企业支付物业服务费、管理费等相关费用的行为。
二. 合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方提供支付保证服务的权利与义务,保障甲方在支付物业费用时的合法权益。
三、乙方的保证服务范围1. 保证甲方按时足额支付物业费用,包括但不限于物业服务费、管理费及其他相关费用。
2. 协助甲方处理与物业服务企业之间的纠纷和争议。
3. 向甲方提供法律咨询和建议。
四、甲方的义务1. 按时向乙方提供必要的支付委托信息,包括但不限于物业费用金额、支付期限等。
2. 保证所提供的支付委托信息的真实性和准确性。
3. 按时足额向物业服务企业支付物业费用。
五、乙方的义务1. 按照本合同约定提供支付保证服务。
2. 对甲方提供的支付委托信息予以保密。
3. 及时向甲方反馈物业费用支付情况。
4. 在甲方与物业服务企业发生纠纷时,协助甲方进行沟通和协商。
六、违约责任1. 甲方未按时足额向乙方提供支付委托信息,或提供虚假信息,乙方有权解除合同,并追究甲方违约责任。
2. 甲方未按时足额支付物业费用,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
3. 乙方未按照本合同约定提供支付保证服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。
七、合同的变更和解除1. 本合同的变更和解除,必须经双方协商一致,并书面修改或解除合同。
2. 未经对方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
否则,应承担违约责任。
八、适用法律和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同引起的争议,双方应首先友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
业主支付委托保证合同范本(试行)
这篇《业主支付委托保证合同范本(试行)》是,希望对大家有所帮助。
以下信息仅供参考!!!
业主支付委托保证合同(试行)
编号:第号
委托保证人:____________________
住所:________________________
法定代表人:________________________
电话:________________________ 传真:
__________________
保证人:__________________
住所:______________________________
法定代表人:____________________________________ 电话:________________________ 传真:
__________________
鉴于甲方与______就____________项目于______年
______月______日签订编号____________的《建设工程施工合同》,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向承包商提供工程款支付担保。
双方经协商一致,订立本合同。
条定义
本合同所称业主支付担保是指,乙方向承包商保1 .1 证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方代为支付的行为。
1.2 本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的
除工程质量保修金以外的合同价款。
第二条保证的范围及保证金额
2.1 乙方保证的范围是主合同约定的工程款。
2.2 乙方保证的金额是主合同约定的工程款的________%,金额不超过______人民币______元。
第三条保证的方式及保证期间
3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同
约定的工程款支付之日后______日内。
3.3 甲方与承包商协议变更工程款支付日期的,经乙方
书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4.1 乙方承担保证责任的形式是代为支付。
4.2 甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的,由乙
方在保证金额内代为支付。
第五条担保费及支付方式
5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
. 5.2 双方确定的担保费率为:。
5.3 本合同生效后______日内,甲方一次性支付乙方担
保费共计人民币____________元。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的______%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担
保费之日起______日内,向承包商出具《业主支付保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前______日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3 甲方不得擅自将工程转让给第三人。
甲方与承包商
有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。
8.4 甲方保证对已经落实的工程款项实行专款专用,
及时向乙方通报工程款项的支付和合同履行情况,积极配合
乙方进行定期或随时检查和监督。
必要时乙方可要求甲方将已落实的工程款项打入乙方指定的账户,实行专款专用监督。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约
约定的方式解决:
9.1 向____________法院起诉;
9.2 向____________提起仲裁。
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1 本合同由甲乙双方法定代表人签字或加盖公章生效。
11.2 本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式______份,甲乙双方各执______份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人
日月年日月年。