一般情况下承包商可以索赔哪些费用
【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？
【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。
按我国现行规定(参见建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》)，建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。
我国的这种规定，同国际上通行的做法还不完全一致。
按国际惯例，建安工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费；间接费包括现场管理费、保险费、利息等。
一般承包商可索赔的具体费用内容如图1所示。
从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用。
但是，对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。
哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。
(1)人工费人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。
如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
承包商应该建立健全的物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，建立领料耗用制度，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。
为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。
(3)施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
工程停工管理费索赔标准
工程停工管理费索赔标准
工程停工管理费索赔标准可以根据不同的原因和具体情况进行确定。
一般来说，如果停工是由于承包人自己的原因造成的，业主可以索赔费用，包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用等。
其中，人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算；机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械，租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算，自有机械一般按台班折旧费计算；停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费，按一定的比例计取。
如果停工是由于业主方面的原因造成的，承包商可以进行费用和工期索赔。
费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等。
其中，人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计；设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；保函手续费在工程延期时相应增加，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时相应减少。
在提出索赔时，承包商应保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天。
索赔是项目管理综合水平的体现，如何面对索赔进行项
目管理是承包商或业主的管理水平问题与实现可持续发展的关键。
具体的索赔标准还需要根据具体的合同条款和实际情况来确定。
工程超合同工期索赔哪些费用
工程超合同工期索赔哪些费用在建筑工程领域，项目延期是常见的问题之一。
当一个工程超过合同约定的工期时，承包商有权向发包方提出索赔。
这种索赔通常涉及多种费用，包括但不限于人工成本、材料成本、设备租赁费和管理费用等。
下面，我们将详细介绍这些费用的具体内容和计算方式，以供参考。
人工成本是工程超期索赔中的重要组成部分。
由于工程延期，工人可能需要加班或者延长工作时间来完成任务，这就导致了额外的人工费用。
这部分费用应该根据实际加班时间、加班费率以及相关法规来计算。
材料成本也可能受到影响。
如果工程延期导致某些材料价格上涨或者需要额外采购，那么这部分增加的费用也应该纳入索赔范围。
还需要考虑材料的储存费用和可能的损耗费用。
第三，设备租赁费也是一个重要的考虑因素。
如果工程延期导致设备使用时间增加，那么相应的租赁费用也会增加。
这部分费用应该根据设备的实际使用情况和租赁合同来计算。
第四，管理费用也是不可忽视的一部分。
工程延期可能会导致项目管理团队需要投入更多的时间和精力来处理各种问题，从而产生额外的管理费用。
这部分费用可以根据实际发生的工作量和管理团队的工资水平来计算。
还需要考虑一些其他可能产生的费用，如保险费用、税费等。
这些费用可能因为工程延期而有所变动，因此也需要纳入索赔范围。
工程超合同工期索赔是一个复杂的过程，涉及到多种费用的计算和评估。
为了确保索赔的公正性和合理性，承包商需要详细记录各项费用的发生情况，并按照相关法律法规和合同约定进行计算。
同时，与发包方保持良好的沟通和协商也是非常重要的，以确保双方的权益得到保障。
在实际操作中，承包商可以制定一个详细的索赔报告，列出所有相关的费用项和计算依据，然后提交给发包方进行审核和确认。
这样不仅可以提高索赔的准确性和透明度，还可以为双方提供一个明确的解决方向。
建筑施工赔偿标准
建筑施工赔偿标准在建筑施工中，由于各种原因可能会引发一些意外情况，比如施工安全事故、施工质量问题等，这些意外情况可能会对各方造成一定的损失。
为了保障各方的合法权益，建筑施工赔偿标准成为了一个重要的议题。
下面将分析建筑施工赔偿标准的相关内容。
一、施工安全事故赔偿标准对于因施工安全事故造成的人身伤害或财产损失，施工单位需要承担相应的赔偿责任。
一般来说，建筑施工赔偿标准会根据具体情况来确定，但是通常会包括以下几个方面：1. 人身伤害赔偿：包括医疗费、住院费、护理费、损伤赔偿金等；2. 财产损失赔偿：包括修缮费、损坏赔偿金、停工期间的损失等；3. 精神损失赔偿：包括精神损害抚慰金等。
二、施工质量问题赔偿标准在建筑施工中，如果出现施工质量问题，比如工程质量不达标、材料供应问题等，施工单位也需要承担相应的赔偿责任。
建筑施工赔偿标准一般会根据工程的具体情况和造成的损失程度来确定，但是一般包括以下几个方面：1. 工程质量不达标造成的修缮费用；2. 工程质量不达标造成的二次施工费用；3. 材料供应问题造成的损失赔偿等。
三、其他赔偿标准除了施工安全事故和施工质量问题外，建筑施工中还可能发生其他意外情况，比如施工过程中对周围环境造成的污染、施工期间对周围居民生活造成的影响等。
针对这些情况，建筑施工赔偿标准也需要明确规定，以保障各方的合法权益。
在实际建筑施工中，建筑施工赔偿标准的制定和执行是非常重要的，只有建立健全的赔偿机制，才能有效维护各方的合法权益，促进建筑施工行业的健康发展。
希望建筑施工各方能够依法合规经营，加强施工管理，确保施工安全和质量，减少因施工意外而导致的赔偿纠纷，为建筑施工行业的可持续发展贡献自己的力量。
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类繁多，根据不同的分类标准，可以划分为多种类型。
以下将详细阐述按索赔有关当事人和索赔目的与要求分类的两种主要索赔类型。
首先，按照索赔有关当事人的不同，工程项目索赔可以分为以下几类：
承包人与发包人之间的索赔：这是最常见的索赔类型，主要发生在承包商与业主之间，可能涉及到工程延期、费用增加、工程变更等问题。
承包人与分包人之间的索赔：在大型工程项目中，承包商可能会将部分工程分包给其他公司，这种情况下，如果分包人的工作出现问题，承包商可能会向分包人提出索赔。
承保人或发包人与供货商之间的索赔：如果工程项目中使用的设备或材料出现问题，承保人或发包人可能会向供货商提出索赔。
承保人与发包人与保险人之间的索赔：这涉及到工程项目的保险问题，如果工程项目发生意外，承保人或发包人可能会向保险人提出索赔。
其次，按照索赔的目的和要求分类，工程项目索赔可以分为以下几类：
工期索赔：这主要是承包商向发包人或者分包人向承包商要求延长工期的索赔。
如果因为发包人的原因或者其他非承包商的原因导致工程无法按时完成，承包商可能会提出工期索赔，要求延长工期。
费用索赔：这主要是承包商向发包人要求补偿因非自身原因导致的费用增加的索赔。
比如，如果因为发包人提供的设备出现问题，导致工程无法按时完成，承包商可能会提出费用索赔，要求发包人补偿因此产生的额外费用。
以上只是工程项目索赔的部分类型，实际上，索赔的种类非常多样，可能会因具体的工程项目情况和合同条款的不同而有所差异。
因此，在进行工程项目索赔时，需要充分了解合同条款和具体情况，以确定合适的索赔类型和方式。
工程施工赔偿包括哪些
工程施工赔偿包括哪些在我国，工程施工赔偿主要是通过刑事责任、民事赔偿和行政赔偿等多种方式进行的。
在工程施工中，如果发生了人身伤害或者导致他人财产损失的情况，施工单位可能会被追究刑事责任。
在这种情况下，施工单位要承担相应的刑事责任，并且可能要对受害人进行赔偿。
此外，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，导致造成了工程结构安全隐患或者其他质量问题，施工单位也需要对此进行民事赔偿。
工程施工赔偿包括的内容主要有以下几个方面：1. 人身伤害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了工人或者其他相关人员的人身伤害，施工单位要对此进行赔偿。
人身伤害赔偿主要包括医疗费用、护理费用、误工费用、伤残赔偿金等。
2. 财产损失赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致他人财产损失，如房屋被损坏、财物被盗等，施工单位也需要对此进行赔偿。
财产损失赔偿主要包括修复费用、物品价值赔偿、被盗物品损失赔偿等。
3. 环境损害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了环境污染或者破坏，施工单位也需要对此进行赔偿。
环境损害赔偿主要包括环境恢复费用、环境修复费用等。
4. 违约赔偿：在工程施工中，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，如工程质量不达标、工程进度延误等，施工单位也需要承担相应的违约赔偿责任。
违约赔偿主要包括因违约造成的损失赔偿、违约金等。
5. 其他赔偿：工程施工赔偿还可能包括其他方面的赔偿，如诉讼费用、鉴定费用、律师费用等。
在工程施工中，工程单位和施工单位都应该加强对工程施工赔偿规定的了解，并严格按照相关法律法规履行相关责任。
只有这样，才能有效保障工程的正常进行，保障施工单位和相关人员的合法权益。
同时，在工程施工中，也应该做好防范工作，尽量避免因施工原因造成损失，确保工程施工的安全和顺利进行。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行，避免因各种原因导致的经济损失，乙方同意按照以下规定，对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理，确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中，因为合同约定之外的原因，给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效，根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定，不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等，按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%，超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请，并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核，确定索赔金额和处理方式，并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见，并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见，应协商寻求第三方机构进行调解，如仍无法协商解决，可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴，双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定，以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔，另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅，及时协商解决问题，确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效，如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决，并签署补充协议。
工程项目合同管理索赔
工程项目合同管理索赔
我们需要明确，什么是工程索赔？工程索赔，是指由于各种原因导致工程进度延误、工程质量问题、工程费用增加等问题，一方向另一方提出经济补偿或其他形式补偿的要求。
因此，工程项目合同管理索赔范本的制定，需要充分考虑到这些可能出现的问题，并提前设定解决方案。
我们要了解的是，工程项目合同管理索赔范本应该包含哪些内容？一般来说，一个完整的工程项目合同管理索赔范本应该包括以下几部分：一是索赔条件，即什么情况下可以进行索赔；二是索赔程序，即进行索赔的具体流程是什么；三是索赔计算方法，即如何计算索赔金额；四是索赔结果的处理方式，即索赔成功后如何处理。
我们来看一下具体的索赔条件。
在工程项目中，常见的索赔条件包括：工程进度延误、工程质量问题、工程费用增加等。
对于这些情况，合同中应明确规定，一旦出现这些情况，承包商有权向业主提出索赔。
我们来看看索赔程序。
一般来说，索赔程序包括以下几个步骤：承包商需要向业主提交书面的索赔通知，说明索赔的原因和预计的索赔金额；业主需要在收到索赔通知后的一定时间内进行回应；双方通过协商或者仲裁的方式确定最终的索赔金额。
我们再来看一下索赔计算方法。
索赔计算方法通常包括直接成本法、实际成本法和预期成本法等。
其中，直接成本法是根据工程的直接成本来计算索赔金额；实际成本法是根据工程的实际成本来计算索赔金额；预期成本法是根据工程的预期成本来计算索赔金额。
我们来看一下索赔结果的处理方式。
一般来说，索赔成功后，业主需要按照合同约定的方式支付索赔金额。
如果业主拒绝支付，承包商可以通过法律途径来维护自己的权益。
工程索赔制度(5篇)
工程索赔制度日前，整个国内建筑业处于买方市场，正规通过法律途径索赔的案例并不多见，但作为工程变更等原因出现的签证导致投资增加的事例都很普遍，因此为控制投资，同时保护承包商的合理权益，减少不必要的纠纷，在合同补充条款中尽量明确涉及索赔的内容是很有必要的。
(一)、承包商向业主的索赔1.工程条款变更承包商只负有完成合同约定工程任务的义务，对于合同之外的工程任务，承包商有权拒绝。
如业主或监理工程师坚持要求承包商完成非合同约定的工程任务时，承包商有权要求业主签订补充协议，并提出索赔。
为了避免承包商在施工过程中以此“坐地讲价”，同时理顺现场管理，建议在合同中补充：“在红线范围内，业主提出的工程变更或工程增加要求，承包商必须接，结算以签证工程量及有关定额为依据。
”2.现场条件的变更承包商在施工过程中，发现或遇到与原设计、施工图纸或说明书所示的自然条件有重大异常，并给施工增加难度或增加费用时，有权向业主要求赔偿。
3.工程因故暂停承包商因执行非自身责任所引起的业主命令或监理工程师的指示而暂停工程作业时，受到损失或造成额外支出，以及工地上应付出的经常开支、薪水、设备折旧费、维修保养等项费用，有权向业主提出索赔。
4.工程数量条款的变更工程施工及竣工时，合同实际结算的工程量及合同总价，与报价时的估计数量和总价往往不符，若实际工程数量增加过大，承包商有权利要求调价。
5.检查验收条件的变更凡是合同文件中已有规定的试验，经甲方代表或监理工程师指示另外要求增加检测，而检测结果又表明工艺质量或材料符合有关规定要求时，承包商有权要求业主承担此项试验费用。
6.业主提供的设备材料延误依据合同约定，由业主负责提供的设备、材料和机具等，未能按照工程进度及时交付的，以及提供的设备、材料等规格不符或有缺陷而不宜使用的，承包商有权向业主索赔。
(二)、业主向承包商索赔1.由于承包商的责任引起的工期拖延。
承包商由于自身的原因而未能在合同规定的期限内完成工程，则业主有权根据合同的规定对拖延期予以罚款。
工程施工索赔类型包括什么
工程施工索赔类型包括什么一、合同索赔合同索赔是指承包商或业主基于合同规定提出的索赔要求。
当发生超出合同规定的情况，例如施工方责任外的原因导致了额外成本或损失，便可以提出合同索赔。
合同索赔常见的情况包括：1. 变更设计或规格: 当业主要求变更设计或规格，导致施工方需要重新调整施工方案或购买更多的材料和设备时，便可以提出合同索赔要求。
2. 不合理指示: 当业主提出不合理的指示或要求，导致施工方产生额外成本或损失时，可以提出合同索赔要求。
3. 监理不当: 当监理单位的不当监督导致施工方受到不合理的处罚或额外要求时，可以提出合同索赔要求。
二、额外索赔额外索赔是指在施工过程中，由于非施工方原因导致了额外的成本或损失，施工方可以提出额外索赔要求。
额外索赔常见的情况包括：1. 人为原因: 当施工现场发生事故或损坏，导致需要额外的人力或设备时，施工方可以提出额外索赔要求。
2. 自然灾害: 当自然灾害如地震、洪水等不可抗力因素导致施工无法按计划进行时，施工方可以提出额外索赔要求。
3. 工程设计问题: 当施工方按照设计方案进行施工，但后来发现设计存在问题导致需要额外投入成本时，可以提出额外索赔要求。
三、延迟索赔延迟索赔是指由于各种原因导致工程项目进度延迟，影响了工程方的正常施工或造成额外成本时，可以提出延迟索赔要求。
延迟索赔的常见情况包括：1. 延期交付原因: 当业主延期交付场地或提供材料设备等的原因导致施工方无法按计划进行施工，便可以提出延迟索赔要求。
2. 变更设计或规格: 当业主提出变更设计或规格，导致延迟了施工工程进度时，可以提出延迟索赔要求。
3. 不合理指示: 当业主提出不合理的指示或要求，导致施工进度受到延迟时，可以提出延迟索赔要求。
四、变更索赔变更索赔是指由于合同规定的变更导致了额外成本或损失，施工方可以提出变更索赔要求。
变更索赔的常见情况包括：1. 工程设计变更: 当业主要求变更工程设计或规格，导致施工方需要额外投入成本时，可以提出变更索赔要求。
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类在工程项目中，由于各种原因可能会发生索赔的情况。
索赔是指承包商或业主在工程项目中要求补偿或赔偿的一种请求。
下面将介绍几种常见的工程项目索赔的种类。
1. 变更指令索赔在工程项目进行过程中，由于设计变更或业主要求进行变更，承包商需要额外工作或额外费用。
这时，承包商可以提出变更指令索赔，要求业主支付额外费用或延长工期。
2. 延期索赔当工程项目无法按照原定计划完成时，承包商可以提出延期索赔。
延期索赔的原因可能包括设计变更、工程障碍、自然灾害等。
承包商可以要求业主支付因项目延期所造成的额外费用。
3. 索赔因工程变更引起的损失工程项目进行过程中，如果发生设计变更或工程条件发生改变，导致承包商无法按照原定计划完成工程，承包商可以提出索赔要求。
这种索赔通常包括额外费用、材料浪费、工期延长等。
4. 物资价格波动索赔在工程项目进行过程中，由于市场价格波动，导致工程所需物资价格上涨，承包商可能会遭受损失。
承包商可以提出物资价格波动索赔，要求业主支付额外费用。
5. 业主指令索赔在工程项目进行过程中，由于业主要求进行工程变更或额外工作，承包商需要投入额外的资源和费用。
承包商可以提出业主指令索赔，要求业主支付额外费用。
6. 违约索赔在工程项目进行过程中，如果一方违反合同约定，导致另一方遭受经济损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
7. 设计错误索赔如果工程项目中出现设计错误或设计不合理，导致工程无法按照预期完成或存在安全隐患，承包商可以提出设计错误索赔。
设计错误索赔通常包括额外费用、工期延长等。
8. 施工变更索赔在工程项目进行过程中，由于施工条件变化或工程难度增加，导致承包商需要额外工作或费用。
承包商可以提出施工变更索赔，要求业主支付额外费用。
9. 违约索赔如果工程项目中一方未能按照合同约定履行义务，导致另一方遭受损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
建设工程合同索赔分类
建设工程合同索赔分类
一、工期索赔
工期索赔通常发生在工程实际完成时间与合同约定的时间不一致时。
这种索赔可以进一步
分为以下几类：
1. 延期索赔：当施工进度因甲方原因或其他不可抗力因素导致延误时，乙方可向甲方提出
延期索赔。
2. 加速索赔：若甲方要求乙方加快施工进度，导致乙方增加成本，乙方有权提出加速索赔。
3. 暂停施工索赔：由于甲方原因或不可抗力导致工程暂停施工，乙方可根据实际情况提出
索赔。
二、成本索赔
成本索赔涉及因合同条款变更、市场价格波动或其他因素导致的额外成本。
这类索赔包括：
1. 变更索赔：工程设计或规格变更导致乙方成本增加时，乙方可提出变更索赔。
2. 价差索赔：由于材料、设备等价格变动超出合同约定范围，乙方可要求调整合同价款。
3. 额外工作索赔：乙方在执行非合同范围内的额外工作时，有权要求额外的费用补偿。
三、质量索赔
质量索赔发生在工程质量不符合合同要求时。
这类索赔主要包含：
1. 缺陷修复索赔：若工程存在质量问题，需乙方负责修复，由此产生的费用应由责任方承担。
2. 质量保证索赔：若乙方未能达到合同约定的质量标准，甲方可要求赔偿或修复。
四、其他索赔
除了上述常见类型外，还可能涉及一些特殊情况的索赔，如：
1. 知识产权索赔：涉及专利、版权等知识产权侵权时的相关赔偿。
2. 环保索赔：因工程实施过程中违反环保法规而产生的罚款或修复费用。
结语。
建设工程施工索赔费用
建设工程施工索赔费用随着社会经济的不断发展和建筑行业的蓬勃发展，建设工程施工索赔费用问题也逐渐受到了广泛关注。
建设工程施工索赔费用是指由于合同变更、工程延期、工程部件损坏等原因导致的施工单位对业主提出的索赔要求。
在建设工程项目中，施工索赔费用是一个非常复杂的问题，需要在合同约定的范围内充分协商，确保双方的利益最大化。
本文将从建设工程施工索赔费用的定义、分类、处理方法等方面进行详细介绍。
一、建设工程施工索赔费用的定义建设工程施工索赔费用是指施工单位因遭受工程发生合同变更、工程延期、工程设计错误、工程部件损坏等问题而向业主提出的索赔要求。
施工索赔费用是建设工程施工合同履行过程中不可避免的问题，但在日常工作中却往往被忽略或者轻视，导致纠纷的发生。
二、建设工程施工索赔费用的分类建设工程施工索赔费用可以分为合同索赔费用、暂列索赔费用和追索索赔费用等几类。
1. 合同索赔费用：合同索赔费用是指双方在合同约定的范围内因合同变更、工程延期等问题导致施工单位提出的索赔要求。
合同索赔费用是最常见的一种索赔费用，也是施工单位的合法权益。
2. 暂列索赔费用：暂列索赔费用是指施工单位在工程施工过程中预先计算并暂记的索赔费用，一般用于计算工程造价。
暂列索赔费用是建设工程施工索赔费用中一个重要部分，对施工单位的资金预算和工程造价有着重要的影响。
3. 追索索赔费用：追索索赔费用是指施工单位在工程竣工后对业主提出的索赔要求，主要是由于工程设计错误、工程部件损坏等原因导致的费用。
追索索赔费用是建设工程施工索赔费用中最复杂的一种，往往需要通过法律手段解决。
三、建设工程施工索赔费用的处理方法处理建设工程施工索赔费用的过程需要遵循一定的程序和方法，主要包括以下几个方面：1. 对索赔要求进行认真分析：施工单位在提出索赔要求之后，业主需要认真分析索赔的依据、金额以及合理性等方面，判断索赔是否成立。
如果索赔是合理的，业主应积极协商解决，并签订索赔协议。
哪些费用是不允许索赔的
哪些费用是不允许索赔的一般情况下承包商可以索赔哪些费用2009-04-02 16:54一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。
承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：1、人工费。
可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；c、超过法定工作时间的加班劳动费用；4）、法定人工费的增长等。
2、材料费。
可以作为承包商材料费的索赔主要有：a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。
3、施工机械使用费。
可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费；b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费；c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。
4、管理费。
管理费的索赔包括工地管理费、总部管理费和其他直接、间接产生的费用。
具体包括管理人员工资、办公费、通信费、交通费，财务管理费等5、利润。
如果是由业主方失误造成承包商损失的，可以索赔利润，但如是业主方难以预见的事项造成的损失，承包商一般是不能索赔的，在FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件中，承包商可以得到利润索赔的情形有：a、工程师或业主提供的施工图或批示错误；b、业主未能及时提供施工现场；c、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；d、不可预见的自然条件；e、服从工程师的指示进行试验（不包括竣工试验），或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；f、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同；g、应属于雇主承担的风险等。
总价合同工程量减少如何索赔
总价合同工程量减少如何索赔在建设工程中，总价合同是一种常见的合同方式。
在这种合同中，承包商按照招标文件中的工程量清单和工程图纸等资料，结合自己的成本和利润，提交一个总的报价，双方达成一致后签订合同。
然而，在施工过程中，由于种种原因，工程量的减少是一种常见的情况。
那么，在这种情况下，承包商应该如何进行索赔呢？首先，我们需要了解的是，工程量的减少是否属于合同变更。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同变更应当经过双方协商一致。
如果工程量的减少是由于发包人的原因，如设计变更、取消部分工程等，那么这属于合同变更的范畴。
在这种情况下，承包商可以依据合同约定和相关法律法规，向发包人提出索赔。
那么，承包商在索赔时需要提供哪些证据呢？一般来说，承包商需要提供以下证据：1. 合同文件：包括合同条款、工程量清单、图纸等，这些文件是承包商进行索赔的基础。
2. 变更通知：如果是发包人提出的工程量减少，那么发包人应当出具书面的变更通知。
承包商需要提供这份通知作为证据。
3. 施工记录：包括施工日志、现场照片、视频等，能够证明工程量减少实际情况的记录。
4. 费用计算：承包商需要提供详细的费用计算依据，包括人工费、材料费、机械使用费等，证明因工程量减少而导致的损失。
5. 其他相关证据：如会议纪要、往来函件、签证等，能够证明承包商在工程量减少情况下所采取的措施和发生的费用。
在提供了充分的证据后，承包商可以依据合同约定和相关法律法规，向发包人提出索赔。
索赔的方式主要有以下几种：1. 延长工期：如果工程量的减少导致承包商无法按照原定的工期完成工程，那么承包商可以要求延长工期。
2. 增加费用：承包商可以要求发包人支付因工程量减少而导致的直接损失，如人工费、材料费、机械使用费等。
3. 赔偿损失：如果工程量的减少给承包商造成了较大的损失，如错过了其他工程的机会等，那么承包商可以要求发包人进行赔偿。
总之，在总价合同工程量减少的情况下，承包商应当依据合同约定和相关法律法规，积极维护自己的权益。
工程合同外索赔有哪些
工程合同外索赔有哪些工程合同外索赔的类型工程合同外索赔通常包括以下几种类型：1. 变更索赔：由于设计变更、规范调整等原因导致的工程量增加或减少。
2. 延期索赔：由于不可抗力、业主原因或其他非承包商原因导致的工程延期。
3. 成本增加索赔：由于市场价格波动、法规政策变化等因素导致成本增加。
4. 损害赔偿索赔：由于业主或其他第三方的原因导致承包商遭受损失。
工程合同外索赔的范本在撰写工程合同外索赔的文档时，可以参考以下范本结构：【标题】《工程项目名称》合同外索赔报告【】尊敬的业主（或甲方）：根据《工程项目名称》合同约定，我方作为承包商（或乙方）在履行合同过程中，遇到了以下超出合同约定范围的情况：（在此详细列出具体事件和情况，例如设计变更、不可抗力事件等，并附上相关证据材料。
）鉴于上述情况，我方提出如下索赔要求：1. 变更索赔：（详细说明变更的内容、原因、影响及计算方法。
）2. 延期索赔：（说明延期的具体时间、原因及相关证明材料。
）3. 成本增加索赔：（列出具体的成本增加项、原因及计算依据。
）4. 损害赔偿索赔：（说明损失的具体情况、估算的损失金额及证据。
）根据合同约定及相关法律规定，我方认为上述索赔要求合理且必要。
为了不影响工程进度和双方的合作关系，我们恳请业主（或甲方）对上述索赔进行审查，并在合理时间内给予答复。
我们期待与业主（或甲方）进行友好协商，以达成双方都能接受的解决方案。
如果有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我方联系。
此致敬礼！承包商（或乙方）签字：日期：关键要点在撰写工程合同外索赔文档时，需要注意以下几个关键要点：- 明确索赔的原因和依据：详细列出导致索赔的具体事件和情况，提供充分的证据支持。
- 清晰的索赔计算：对于每一项索赔，都应该有明确的计算方法和合理的估算金额。
- 法律依据：引用相关的法律条文或合同条款，增强索赔的合法性和说服力。
- 沟通协商的态度：在提出索赔的同时，表达出愿意通过协商解决问题的态度，有助于维护双方的合作关系。
fidic合同条件规定的工程索赔程序
fidic合同条件规定的工程索赔程序下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!标题：深入了解FIDIC合同条件规定的工程索赔程序引言在工程项目中，索赔是一个常见而且重要的问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一般情况下承包商可以索
赔哪些费用
Last revision on 21 December 2020
一般情况下承包商可以索赔哪些费用
一、承包商可以索赔的费用
一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。
承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：
1、人工费。
可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：
a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；
b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；
c、超过法定工作时间的加班劳动费用；
d、法定人工费的增长等。
2、材料费。
可以作为承包商材料费的索赔主要有：
a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；
b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；
c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。
3、施工机械使用费。
可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：
a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费；
b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费；
c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。
4、管理费。
管理费的索赔包括工地管理费、总部管理费和其他直接、间接产生的费用。
具体包括管理人员工资、办公费、通信费、交通费，财务管理费等
5、利润。
如果是由业主方失误造成承包商损失的，可以索赔利润，但如是业主方难以预见的事项造成的损失，承包商一般是不能索赔的，在国际咨询工程师联合会合同条件中，承包商可以得到利润索赔的情形有：
a、工程师或业主提供的施工图或批示错误；
b、业主未能及时提供施工现场；
c、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；
d、不可预见的自然条件；
e、服从工程师的指示进行试验（不包括竣工试验），或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；
f、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同；
g、应属于雇主承担的风险等。
6、利息。
如非因承包商的原因，工程变更或工期延误，承包商增加投资，或业主拖期支付工程款，都有可能会给承包商造成一定的经济损失，因此在承包商提出给付时也会提出利息的索赔。
利息索赔一般包括：
a、业主拖期支付工程进度款或索赔款的利息；
b、由于工程变更和工期延长所增加投资的利息；
c、业主错误扣款的利息。
另外，如果工程部分包给分包商的，分包商的索赔款也适用上述各项费用，当分包商提出索赔时，其索赔要求应列入总包商的索赔要求中一并提交。
二、承包商不能索赔的费用
施工索赔中一般以下费用是不允许索赔的：
1、承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用；
2、承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用；
3、承包商进行索赔工作的准备费用；
4、索赔款处理期间的利息；
5、工程有关的保险费用。
三、承包商可以索赔费用计算
1、人工费的计算：计算索赔的人工费，需要知道人工费的单价和人工的消耗量。
人工费的单价：首先要按照报价单中的人工费标准确定。
如果是额外工作要按照国家或地区统一制定发布的人工费定额计算。
人工的消耗量，要按照现场实际记录、工人的工资单据以及相应定额中的人工的消耗量定额来确定。
2、材料费的计算：计算索赔的材料费，要知道增加的材料用量和相应材料
的单价。
增加材料用量的计算，要依据增加的工程量和相应材料消耗定额规定的材料消耗量指标确定实际增加的材料用量。
材料单价＝（供应价＋包装费＋运输费＋运输损耗费）*（1＋采购保管费率）－包装品回收值。
材料费=工程量*每单位工程量材料消耗量标准*材料单价。
3、施工机械使用费的计算：计算施工机械使用费，分具体情况采用不同的处理方法，1、如果是工程量增加。
按报价单中的机械台班费用单价和相应工程增加的台班数量，计算增加的施工机械使用费。
2、非因承包商的原因导致施工机械窝工闲置。
如是承包商自有机械设备，窝工机械费按照折旧台班费计算，如使用的租赁设备，租赁价格合理的，有租赁收据，可以按照租赁价格计算窝工的机械台班使用费。
3、施工机械降效。
如非承包商原团导致的施工效率降低，造成工期拖后的会增加相应的施工机械费用，确定机械降低效率导致的机械费的增加，以下列公式计算：
实际台班数量＝计划台班数量×（1+（原定效率―实际效率）/原定效率）增加的机械台班数量＝实际台班数量－计划台班数量
机械降效增加的机械费＝机械台班单价×增加的机械台班数量
4、管理费的计算：计算管理费分工地管理费计算和总部管理费计算...
5、工地管理费计算：如非因承包商的原因导致现场施工工期延长，增加的管理费，按原报价中的工地管理费平均计算，如下公式：
索赔的工地管理费总额=合同价中工地管理费总额/合同总工期×工程延期的天数
6、总部管理费计算：
按投标书中总部管理费的比例计算公式为：
总部管理费＝合同中总部管理费率×（直接费索赔款＋工地管理费索赔款）
按照原合同价中的总部管理费平均计取公式为：
总部管理费＝合同价中总部管理费总额/合同总工期×工程延期的天数
7、利润计算:索赔利润款额的计算通常是与原中标合同价中的利润率保持
一致公式为：
利润索赔额＝合同价中的利润率×（直接费索赔额＋工地管理费索赔额＋总总管理费索赔额）
8、利息的计算：承包商对利息索赔额可以采用以下方法计算，但无论采取那种方法，都应当在合同文件专用条款中或投标书附录中加以明确：
a、按当时的银行贷款利率计算；
b、按当时的银行透支利率计算；
c、按合同双方协议的利率计算。