北京2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
2015年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题
2015年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是。
A：分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量B：分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息C：定额项目中所列的工、料、机的数量D：分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1·单选题】在设备购置费中，国产标准设备原价一般按计算。
A：带有备件出厂价B：定额估价法C：系列设备插入估价D：不带备件出厂价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。
A：匀速进度横道图比较法B：S曲线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：前锋线比较法E：自我评定4、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内5、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计入建筑安装工程的。
A：直接工程费B：措施费C：间接费D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段7、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金8、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。
A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元E：专业监理9、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。
2015年下半年上海监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷
2015年下半年上海监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目。
A：实际进度超前的时间B：实际进度拖后的时间C：实际超额完成的任务量D：实际拖欠的任务量E：自我评定2、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为。
A：计划利润B：直接费+间接费C：营业额D：直接费+间接费+利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。
A：成本，但不包括工期和利润B：成本和利润，但不包括工期C：成本和工期，但不包括利润D：成本、工期和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的5、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。
A：可调值总价合同B：成本加酬金合同C：不可调值总价合同D：估计工程量单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理7、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
江西省2015年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
江西省2015年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、FIDIC 道德准则中，“加强按照能力进行选择的观念”，应列为__方面的道德要求。
A．能力B．正直性C．对他人公正D．公正性2、《建设工程监理规范》中所称的__，是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
A．见证B．旁站C．巡视D．平行检验3、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。
A：发包人B：承包人C：监理人D：项目经理E：专业监理4、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：推行CM承发包模式B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定5、《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由提供。
A：发包人B：施工承包人C：监理人D：设计单位E：专业监理6、项目总监理工程师属于监理单位的。
A：执行层B：管理层C：决策层D：操作层E：工程变更单7、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理8、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。
A：合同价格内的暂列金额B：预留的部分工程预付款C：业主的履约保证金D：预留承包商的部分应得工程款E：专业监理9、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。
A：25％B：50％C：30％D：10％E：专业监理10、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。
承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。
工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。
承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。
2015年下半年河南省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题
2015年下半年河南省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。
A：1920万元，2000万元B：1920万元，1920万元C：2080万元，2000万元D：2080万元，1920万元E：专业监理2、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理3、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。
A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E：自我评定4、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。
A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C：招标文件中的暂估价定D：市场价格信息在综合单价中调整E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。
合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。
根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。
A：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C：日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D：最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减E：专业监理6、目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。
2017年上半年北京监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
2017年上半年北京监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。
A：行使权利的时间要求相同B：行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同E：专业监理2、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。
A：要求补充材料B：见证取样试验C：专家分析论证D：退回重新报审E：工程变更单3、【例3·单选题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外．施工企业还欠银行利息200万元．违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元．则拍卖得款的分配应为。
A：全都归银行所有B：返还施工企业550万元C：返还施工企业600万元D：返还施工企业750万元E：专业监理4、【例1·单选题】下列不属于项目监理机构的内部协调的是。
A：建立信息沟通制度B：与政府建设行政主管机构的协调C：及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系D：明确监理人员分工及各自的岗位职责E：工程保险金5、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。
A：提取部分材料，按实际交付数量付款B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C：拒绝提前提货，拒付货款D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款E：专业监理6、下列费用中不属于静态投资的是。
A：设备及工、器具购置费B：建设单位管理费C：建设期贷款利息D：研究试验费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、建设工程文件档案资料由__组成。
2015年下半年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷
2015年下半年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是。
A：建立进度协调会议制度B：编制进度控制工作细则C：对应急赶工给予优厚的赶工费D：推行CM承发包模式E：自我评定2、承包单位经过整改具备恢复施工条件时，应报送复工申请，经__现场复查认为符合继续施工的条件，总监理工程师签署复工报审表。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．总监理工程师代表3、我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有__。
A．较高的学历B．丰富的工程建设实践经验C．良好的职业道德D．充沛的精力4、建设单位直接采购或招标采购设备时，则委托__实施监造工作。
A．监理工程师B．总包单位C．安装单位D．项目经理5、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是__。
A．行政机关B．国家机关隶属机构C．依法成立的组织D．依法成立的协会6、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。
A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查E：专业监理7、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独立D．公开、公正、平行竞争8、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。
A：是终局的，对发包人具有强制约束力B：不是终局的，对发包人具有强制约束力C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力E：专业监理9、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉于扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则。
A：甲、乙都应向发包人索赔B：甲、乙分别承担对方的损失C：甲、乙分别承担各自的损失D：甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担E：专业监理2、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以__。
A．立即发出解除合同通知B．立即停工并发出通知要求支付预付款C．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工3、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。
A：单价经换算B：不易被重视C：量大价高D：采用补充单位估价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、FIDIC《合同条件》规定，承包商负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，则该项损失应由__负责。
A．业主B．工程师C．承包商D．承包商与工程师共同5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。
A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费E：专业监理6、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。
A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率C：甲乙两银行实际利率相同D：甲乙两银行的实际利率不可比E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。
山东省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
山东省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、业主对分包合同的管理主要表现为。
A：对分包商发布指令B：对分包工程的批准C：向分包商支付工程款D：审查分包商的资质E：专业监理2、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
A：申请量和采购量B：采购量和库存量C：库存量和供应量D：供应量和申请量E：自我评定3、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A：1B：14C：28D：56E：专业监理4、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。
A：离岸价B：到岸价C：离岸价+国外运费D：到岸价+外贸手续费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。
A：组建生产管理机构B：征地、拆迁和场地平整C：准备必要的施工图纸D：办理工程质量监督和施工许可手续E：工程保险金6、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。
A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的E：工程保险金7、设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏属于技术风险中的因素。
A：设计B：施工C：人员D：合同E：工程保险金8、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。
A：预算单价法B：扩大单价法C：概算指标法D：类似工程预算法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、采用《建设工程施工合同(示范文本)》的，应当由__投保建设工程一切险。
A．发包人B．承包人C．工程师D．分包人10、下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是。
2015年黑龙江监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题
2015年黑龙江监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任B：该部分设计成果需经原设计人审查批准C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E：专业监理2、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。
A．风险回避B．风险自留C．损失控制D．风险转移3、下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是。
A：基本风险和特殊风险B：基本风险和投机风险C：责任风险和行业风险D：地区风险和自然风险E：工程保险金4、在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统的整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是。
A：相关图法B：树枝图法C：排列图法D：直方图法E：工程变更单5、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理6、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。
A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量E：工程保险金7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，施工降水、排水费应计入。
A：间接费B：工程建设其他费用C：施工机械使用费D：措施费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。
2015年下半年贵州监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
2015年下半年贵州监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A：索赔通知书B：索赔依据C：索赔意向通知D：施工现场的记录E：专业监理2、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理3、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是。
A：应获得业主批准B：应获得工程师的批准C：应获得质量监督机构的许可D：不需再办理任何批准、许可手续E：专业监理4、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门5、上市监理股份有限公司组织机构的特殊要求是。
A：需要设立股东大会B：需要设立董事会C：需要设立监事会D：需要设立独立董事和董事会秘书E：工程保险金6、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：100B：200C：300D：500E：工程保险金7、下列关于工程费用与工期关系的说法中。
正确的是。
A：直接费会随着工期的缩短而增加B：直接费率会随着工期的增加而减小C：间接费会随着工期的缩短而增加D：间接费率会随着工期的增加而减小E：自我评定8、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。
A：不再负责处理有关设计问题B：仍应无偿负责处理有关设计问题C：仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更D：仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费E：专业监理9、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。
北京2017年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷
北京2017年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。
A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单2、项目总监理工程师属于监理单位的。
A：执行层B：管理层C：决策层D：操作层E：工程变更单3、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化4、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中引用的原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理5、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是。
A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C：诉讼解决合同争议D：合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议E：专业监理6、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是__。
A．相邻专业工作队的流水步距相等B．专业工作队数等于施工过程数C．不同施工过程的流水节拍均相等D．专业工作队数等于施工段数7、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。
A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金8、某分项工程实物工程量为，该分项工程人工产量定额为／工日,计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为天。
北京监理工程师考试《合同管理》申请撤销裁决考试试卷
北京监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理2、施工进度计划实施中常用的检查方式是。
A：不定期的现场实地检查和监督B：召开施工单位负责人参加的现场会议C：定期收集施工绩效报表资料D：邀请建设单位管理人员面对面交流E：自我评定3、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。
A：董事长的户口所在地B：主要办事机构所在地C：主要合同履行地D：主要经营场所所在地E：专业监理4、关于定标的说法，正确的是。
A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理5、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。
A：检查产品合格证B：出厂检验报告C：进场复验报告D：物理性质试验报告E：工程变更单6、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是。
A：承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B：工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C：工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D：经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据E：专业监理7、【例1·单选题】质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有，这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。
A：符合性B：确定性C：相容性D：可操作性E：工程变更单8、全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的规范，由签署主席令予以公布的文件属于法律。
A：建设部部长B：国家主席C：总理D：总监理工程师E：工程保险金9、对于承包单位提供的技术修改要求，经相关各方同意后还须经__批准才能实施。
2015年下半年广东省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
2015年下半年广东省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责2、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好3、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法4、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情5、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm6、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师7、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告8、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
2015年上半年浙江监理工程师考试合同管理申请撤销裁决模拟试题
2015年上半年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须委托有资质的进行必要的检测鉴定。
A：法定检测单位B：工程咨询单位C：质量监督单位D：勘察设计单位E：工程变更单2、工程质量控制中，应坚持以为主的原则。
A：公正B：预防C：管理D：科学E：工程变更单3、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。
A：人工费上涨B：定额消耗量变化C：遇雨季导致工期延长D：设计变更E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是。
A：对方当事人降低注册资金B：对方当事人银行贷款数额激增C：对方当事人的法定代表人变更D：对方当事人经营状况严重恶化E：专业监理5、见证取样不涉及行为。
A：施工方B：见证方C：试验方D：设计方E：工程保险金6、建设工程风险损失，最终都可以归纳为_。
A.质量事故B.安全事故C.进度拖延D.经济损失7、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。
合同约定的违约金为货款总值的10%。
同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。
乙公司应依法向甲公司支付_。
A.2万元B. 2.5万元C.3万元D. 3.5万元8、在控制过程的基本环节中，处于投入与反馈之间的环节是_。
A.实施B.转换C.对比D.纠正9、建设工程项目信息形态有下列形式_。
A.文件、数据、报表、图纸等信息B.图纸、合同、规范、记录等信息C.文字图形、语言、新技术信息D.图纸、报告、报表、规范等信息10、投标人对没有工程量，只填单价的项目（土方工程中的挖淤泥、岩石等）采用不平衡报价时，应遵循的原则是。
甘肃省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
甘肃省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计招标应采用方式进行招标。
A：公开B：设计方案竞选C：询价D：邀请E：专业监理2、下列情形中．不属于施工中不利物质条件的有。
A：污染物B：不利于施工的气候条件C：非自然的物质障碍D：不可预见的自然物质条件E：专业监理3、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
A．点位B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．7I．8J．9K．强度/MPaL．30M．35N．32O．37P．39Q．38R．35S．33T．314、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。
A：隐蔽工程验收B：工程预验收C：竣工结算D：工程竣工验收E：工程保险金5、布拉格是哪国的首都（）A．罗马尼亚B．捷克C．匈牙利D．波兰6、招股说明书属于。
A：要约B：承诺C：投标须知D：要约邀请E：工程保险金7、监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制，保证施工质量。
A：施工方案的先进性B：施工措施的针对性C：作业技术准备状态D：施工计划的可行性E：工程变更单8、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效9、为了识别建设工程风险，在风险分解的循环过程中，一旦发现新的风险，就应当__。
A．建立建设工程风险清单B．识别建设工程风险因素、风险事件及后果C．直接将该风险补充到已建立的风险列表中D．进行风险评价10、施工阶段，按照《建设工程监理规范》的规定，项目总监理工程师可将工作委托总监理工程师代表。
2015年下半年甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题
2015年下半年甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。
其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。
该工程的建筑安装工程含税造价为万元。
A：612．05B：616．40C：618．91D：621．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例6·单选题】某机械设备预计使用10年、每年使用220个台班，大修理5次、每次的大修理费用为10000元，则该设备的台班大修理费为元。
A：2200B：50000C：227．27D：22．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。
依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是__。
A．有效B．无效C．效力待定D．可变更或撤销4、关于工程延期审批原则的说法，正确的是。
A：导致工期拖延确实属于承包单位的原因B：工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C：承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D：批准的工程延期必须符合实际情况E：自我评定5、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A：6B：3C：2D：1E：工程保险金6、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。
投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。
A：13.73B：26．67C：38．66D：27．54E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列不属于项目监理机构组织协调方法。
A：会议协调法B：交淡协调法C：书面协调法D：访问协调法E：工程保险金8、【例1·单选题】某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。
河北省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题
河北省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表。
A：组织召开监理例会B：组织审核分包单位资格C：组织编写工程质量评估报告D：复核工程计量有关数据E：工程保险金2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。
A：煤炭B：铁路C：邮政D：商品住宅E：工程保险金3、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为。
A：不可抗力发生日B：发出通知日C：通知到达对方日D：对方同意日E：专业监理4、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可予调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为。
A：全数抽样B：简单随机抽样C：整群抽样D：多阶段抽样E：工程变更单6、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理7、在评标委员会成员中，不能包括__。
A．招标人代表B．招标人上级主管代表C．技术专家D．经济专家8、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。
A：12．00B：120．00C：54．72D：42．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析评价建设场地的，编制建设工程勘察文件的协议。
A：地质地理环境特征B：地质岩土工程条件C：地质地理环境特征和地下水分布情况D：地质地理环境特征和岩土工程条件E：专业监理10、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。
A：投资总额2000万元的学校工程B：投资总额2000万元的科技、文化工程C：投资总额2000万元的社会福利工程D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程E：工程保险金2、开标时判定为无效的投标文件，应当。
A：不再进入评标B：在初评阶段淘汰C：在详评阶段淘汰D：在定标阶段淘汰E：专业监理3、某建设项目，当=25％时，净现值为200万元；当=30％时，净现值为-60万元。
该建设项目的内部收益率为。
A：21．25％B：28．50％C：28．85％D：32．14％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。
A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天B：提交工程竣工验收报告后28天C：移交工程后14天D：通过工程竣工验收后14天E：专业监理5、《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是__。
A．利用国外政府贷款的工程B．中外合资工程C．政府投资兴建的办公楼D．国外赠款建设的工程6、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金7、某进口设备，装运港船上交货价为400万美元，国际运费为30万美元，海上运输保险费率为3‰，银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则该进口设备的海运保险费为万元人民币。
A：7．55B：8．16C：8．77D：8．80E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、不属于建设工程流水施工方式的特点的有。
A：有利于资源供应的组织B：施工现场的组织管理比较简单C：能实现专业化施工D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短E：自我评定9、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过。
A：80万B：100万C：招标项目合同价的2％D：招标项目估算价的2％E：工程保险金10、【例2·单选题】在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用。
A：分层抽样B：等距抽样C：整群抽样D：多阶段抽样E：工程变更单11、某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天，该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天，第19天和第20天，则工作E的总时差是天。
A：1B：2C：3D：6E：自我评定12、风险识别方法中，不属于专家调查法的是。
A：头脑风暴法B：德尔菲法C：访谈法D：风险调查法E：工程保险金13、在工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为3天，则说明工作M的实际进度__。
A．拖后2天，影响工期2天B．拖后5天，影响工期2天C．拖后8天，影响工期3天D．拖后7天，影响工期7天14、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理15、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。
A：20B：40C：50D：100E：专业监理16、【例1·单选题】双代号时标网络计划中，某线路不出现波形线，这意味着。
A：该线路为关键线路B：该线路不受其他工作影响C：本双代号时标网络计划的计算工期小于计划工期D：本双代号时标网络计划的计算工期大于计划工期E：自我评定17、如果注册监理工程师因工程监理事故及相关业务造成经济损失，应承担赔偿责任。
A：聘用单位B：负有过错的注册监理工程师C：总监理工程师D：监理企业和监理工程师共同E：工程保险金18、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。
A：专家调查法B：经验数据法C：初始清单法D：风险调查法E：工程保险金19、在风险型CM模式下，CM合同价格为__。
A．CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B．CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价C．CM费D．CM费+GMP20、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为。
A：不可抗力发生日B：发出通知日C：通知到达对方日D：对方同意日E：专业监理21、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。
A：卖方B：买方C：运输方D：买卖双方E：专业监理22、邀请招标投标阶段是指__。
A．从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B．从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C．从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D．从发出邀请函始到定标为止的期间23、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
则承包商的实际竣工日应为__。
A．3月1日B．3月15日C．3月18日D．3月20日24、建设工程委托监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理25、建设工程质量保修书应由出具。
A：建设单位向建设行政主管部门B：建设单位向用户C：承包单位向建设单位D：承包单位向监理单位E：工程变更单二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、导致非计划性风险自留的主要原因有。
A：风险意识过强B：风险识别失误C：风险分析与评价失误D：风险决策延误E：风险决策实施延误2、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。
A：所在地区社会环境B：周围生态环境C：周围已建工程D：周围生活环境E：所在地区经济环境3、下列属于企业管理费的有。
A：工地保管费B：检验试验费C：工会经费D：劳动保险和职工福利费E：固定资产使用费4、政治法律风险因素的典型风险事件有。
A：骚乱B：战争C：通货膨胀D：经济制裁E：法律法规的变化5、在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是。
A：施工质量不合格B：地方法规要求在某一时段内不允许施工C：发包人延误支付工程进度款D：发生不可抗力E：发包人订购的设备不能按时到货6、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。
A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B：竞争的激烈程度相对较差C：招标时间长D：招标费用高E：评标工作量较大7、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。
A：编制招标工程标底B：提供费用索赔的依据C：进行工程计量D：审查施工图预算E：对工程造价目标进行风险分析8、监理工程师在现场施工准备的质量控制中需要进行等工作。
A：施工现场质量管理检查B：施工图设计的审查C：分包单位资质的审核与确认D：查验施工控制测量成果E：施工试验室的检查9、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有__。
A．办理土地征用B．向工程师提供工程进度计划C．提供保证施工安全需要的围栏设施D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E．提供施工现场的地下管线资料10、下列施工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有。
A：审查施工管理制度B：审查施工组织设计C：计量已完合格工程量D：比选工程变更方案E：审核竣工图11、一组随机抽样检验数据做成的直方图，要能说明生产过程质量稳定、正常且合格，其直方图的构成与特点应反映出。
A：明确的质量标准上、下界限B：直方图为正态分布型C：直方图位置居中分布D：直方图分布中心与标准中心重合E：直方图与上、下界限有一定余地12、建设工程监理文件档案资料管理主要包括__。
A．监理文件档案资料的收、发文与登记B．监理文件档案资料的传阅C．监理文件档案资料的分类存放D．监理文件档案资料的归档、借阅、更改与作废E．监理文件档案资料的移交13、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。
A：盈亏平衡点B：评价指标变动率C：不确定性因素变动率D：变动因素临界点E：敏感度系数14、监理合同终止的条件有。
A：工程竣工并移交B：监理人完成合同约定的全部工作C：施工单位办理完竣工结算D：委托人与监理人结清并支付全部酬金E：施工单位保修期结束15、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时应。
A：在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间B：按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短C：在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案D：在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作E：在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案16、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。
A．钢筋工程B．混凝土工程C．现浇结构工程D．通风与空调工程E．地基与基础工程17、招标文件包括。
A：评标专家B：投标人须知C：投标文件格式D：技术标准和要求E：设计资料18、工程网络计划过程中的关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中时间间隔均为零B：双代号时标网络计划中时距均为零C：单代号网络计划中由关键工作组成D：双代号网络计划中由关键点组成E：双代号时标网络计划中无波形线19、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有__。
A．设计变更B．非承包人原因停电C．分包人的施工干扰D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E．交通部门修理公路影响材料运输进度20、确定施工进度分解目标应考虑。
A：外部协作条件的配合情况和工程项目所在地区地形、水文、气象等方面的限制B：做好资金供应能力、施工力量配备、物资供应能力与施工进度需要的平衡工作C：结合本工程特点，参考同类工程的经验来确定施工进度目标、合理安排土建与设备的综合施工D：对大型工程建设项目，应根据“早提供、可动用”原则，集中力量分期分批建设，尽早投入使用，尽快发挥投资效益E：工人工资福利等21、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。