材料调差补充协议(一标)
材料调差合同范本
材料调差合同范本《材料调差合同》甲方(购货方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(供货方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方因[具体项目名称]需要向乙方采购[材料名称]等材料,为明确双方在材料价格调整方面的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下协议:一、材料品种及规格1. 甲方所需材料的品种、规格、型号等详细信息见附件一《材料清单》。
2. 乙方应按照甲方要求的品种、规格、型号等提供材料,并保证材料的质量符合国家及行业标准。
二、材料价格及定价方式1. 双方约定,本合同签订时材料的基准价格为:[具体价格及单位]。
该基准价格作为计算材料调差的基础。
2. 材料价格的定价方式为:[详细说明定价方式,如市场价格、政府指导价、厂家报价等]。
三、材料调差的条件及范围市场价格波动超过[约定的百分比或金额];国家政策调整导致材料价格发生重大变化;不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致材料价格大幅上涨或下跌。
2. 材料调差的范围仅限于本合同约定的材料品种及规格。
四、材料调差的计算方法1. 材料调差金额 = (调整后的材料价格基准价格)× 材料数量2. 调整后的材料价格以[具体的价格依据,如权威机构发布的价格指数、市场调研数据等]为准。
五、材料调差的确认与支付1. 乙方应在材料价格调整发生后的[约定时间]内,向甲方提交材料调差申请及相关证明材料。
2. 甲方应在收到乙方申请后的[约定时间]内进行审核,并与乙方协商确认调差金额。
3. 双方确认材料调差金额后,甲方应在[约定的支付时间]内将调差款项支付给乙方。
施工合同材料调差模板
施工合同材料调差模板甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工的有关事宜,经充分协商,达成以下施工合同材料调差条款:第一条材料调差范围1.1 本合同材料调差适用于施工过程中所发生的主要材料价格波动。
主要材料包括但不限于:钢材、水泥、木材、沥青、砂石、混凝土及混凝土制品等。
1.2 材料调差依据:以中国政府部门发布的材料价格信息为准,具体参照国家或地方住建、物价部门发布的价格信息。
第二条材料调差计算方式2.1 合同签订后,如遇材料价格波动,乙方应按照合同约定的材料品种及价格变动风险范围,及时向甲方报告材料价格变动情况。
2.2 材料调差费用计算公式:调差费用 = 材料原价× 材料用量× 材料价格波动比例。
2.3 材料价格波动比例 = (材料调差基准日价格 - 材料实际购买价格)/ 材料调差基准日价格× 100%。
2.4 调差基准日价格:合同签订时,双方确认的主要材料价格。
第三条材料调差程序3.1 乙方在采购主要材料时,应向甲方提供材料价格波动情况的报告。
3.2 甲方应在收到乙方材料价格波动报告后7个工作日内,对报告内容进行核实,并将核实结果通知乙方。
3.3 双方应按照本合同约定的材料调差计算方式,计算调差费用。
3.4 甲方应在核实调差费用后7个工作日内,向乙方支付材料调差费用。
第四条材料调差的其他约定4.1 乙方应合理控制材料价格风险,采取有效措施降低材料成本。
4.2 甲方应积极协助乙方解决材料采购过程中遇到的问题,确保施工进度。
4.3 双方应共同关注政策动态,及时了解和掌握材料价格政策,共同应对材料价格波动带来的风险。
4.4 因工期延误导致材料价格上涨的,双方应按照合同约定和有关法律法规的规定,合理分担材料价格变动风险。
第五条争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
施工合同材料调差版本
施工合同材料调差版本一、定义和解释1.1 合同:本合同是指双方为完成某项工程建设,明确双方权利、义务和责任而签订的文件。
1.2 材料调差:由于市场材料价格波动导致合同执行期间材料价格与合同签订期间材料价格发生差异,按照合同约定对合同价款进行调整的行为。
1.3 合同签订期间:指合同签订时市场材料价格的时期。
1.4 合同执行期间:指合同履行过程中市场材料价格的时期。
二、材料调差条款2.1 材料价格波动风险:合同执行期间,如遇市场材料价格波动,双方同意按照本合同约定的材料调差条款进行价款调整。
2.2 材料调差计算:材料调差费用按照合同约定的计算方法进行计算。
具体计算公式为:材料调差费用 =(合同执行期间材料价格 - 合同签订期间材料价格)× 合同材料用量× 调差系数。
2.3 调差系数:调差系数由双方在合同中约定,根据市场材料价格波动情况和工程实际情况确定。
2.4 材料调差程序:(1)合同履行过程中,如遇市场材料价格波动,双方应及时协商确定调差系数。
(2)合同一方应在合同执行期间内,向对方提出材料调差申请,并提供相关证明材料。
(3)对方应在收到材料调差申请后14天内,对申请进行核实,确认调差费用。
(4)双方按照确认的调差费用进行价款调整。
2.5 材料价格上涨风险:合同履行期间,如遇市场材料价格上涨,双方同意按照本合同约定的材料调差条款进行价款调整。
2.6 材料价格下跌风险:合同履行期间,如遇市场材料价格下跌,双方同意按照本合同约定的材料调差条款进行价款调整。
三、其他条款3.1 合同的签订、履行、变更和解除均应遵守中华人民共和国法律法规。
3.2 合同一方未按照约定履行合同义务,应承担违约责任。
3.3 合同一方认为对方侵犯其合法权益,可以向对方提出书面协商要求。
协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.4 合同的签订、履行、变更和解除,除本合同另有约定外,均按照中华人民共和国相关法律法规执行。
建设工程合同材料调差
建设工程合同材料调差我们需要明确何为材料调差。
简而言之,材料调差是指在建设工程施工过程中,由于市场材料价格波动或其他原因导致原定的材料预算与实际购买价格之间出现差异时,根据合同约定对工程造价进行相应调整的过程。
我们来看一份标准的材料调差条款范本:建设工程合同材料调差范本一、材料价格调整的条件1. 若在合同执行期间,国家或地方政策性调整引起材料价格变动;2. 若因市场供求关系变化导致主要材料价格上下浮动超过合同规定的比例阈值;3. 若因自然灾害等不可抗力因素造成材料供应短缺或价格上涨。
二、材料价格调整的程序1. 承包方应在发现材料价格调整条件成立后的5个工作日内,向发包方书面通知材料价格调整请求;2. 发包方收到通知后,应在10个工作日内与承包方协商确认调整后的价格;3. 双方确认新的材料价格后,应签署书面补充协议,并据此调整合同价款。
三、材料价格调整的限制1. 材料价格调整不得降低工程质量要求和施工安全标准;2. 材料价格调整应基于公平合理原则,确保调整幅度与市场价格变动相符;3. 材料价格调整不得作为承包方延误工期的理由。
四、其他相关事宜1. 双方应保留所有关于材料价格调整的书面文件和证明材料;2. 如因材料价格调整引发争议,应按照合同约定的争议解决方式进行处理。
通过以上范本,我们可以看到,材料调差的条款需要明确调差的条件、程序、限制以及其他相关事宜。
这样的规范性文本能够为双方提供一个明确的操作指南,减少因为理解偏差而导致的争议。
在实际工作中,合同双方应当本着公正客观的原则,严格按照合同条款执行材料调差。
这不仅能够保证工程的顺利进行,还能够维护双方的合法权益。
同时,双方应当保持沟通的畅通,及时解决可能出现的问题,以免影响工程进度和质量。
补材料差价合同范本3篇
补材料差价合同范本3篇篇一补材料差价合同范本鉴于甲方在项目施工过程中,由于材料价格波动等原因,导致乙方供应的部分材料价格与甲方预算价格存在差异,双方经充分协商,达成如下补充协议:一、合同主体1.1 甲方:指合同中承担支付材料差价的一方。
1.2 乙方:指合同中供应材料并承担材料差价调整的一方。
二、合同标的2.1 本合同所涉及的补充材料差价,是指甲方在项目施工过程中,因乙方供应的材料价格与甲方预算价格之间的差额。
三、合同金额3.1 乙方根据甲方提供的材料清单及预算价格,计算出实际供应材料的价格与预算价格之间的差额。
3.2 甲方应按照乙方计算的差价金额,向乙方支付补充材料差价。
四、支付方式4.1 甲方应在合同签订后____个工作日内,将补充材料差价支付给乙方。
4.2 乙方收到补充材料差价后,应开具正规发票给甲方。
五、合同期限5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至补充材料差价支付完毕之日终止。
六、双方权利与义务6.1 甲方权利与义务:6.1.1 甲方有权对乙方供应的材料进行质量检验,如发现质量问题,有权要求乙方及时更换。
6.1.2 甲方应按照合同约定及时支付补充材料差价。
6.2 乙方权利与义务:6.2.1 乙方应保证供应的材料质量符合甲方要求,确保工程顺利进行。
6.2.2 乙方应在合同约定的时间内收到补充材料差价。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行,应承担违约责任。
7.2 甲方未按时支付补充材料差价,乙方有权暂停供应材料,直至甲方支付完毕。
7.3 乙方未按时供应合格材料,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
8.2 如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________名词解释:1. 甲方:合同中承担支付材料差价的一方。
关于材料调差的补充协议
关于材料调差的补充协议
甲方:XXX武宁至吉安高速公路建设项目办公室(以下称甲方)
乙方:(以下称乙方)
根据XXX《关于印发我省交通建设主要材料价差调整指导意见的通知》(赣交基建字〔2008〕74号)的精神,以及《江西省武吉高速公路工程项目材差调整实施办法》。
武吉高速公路项目的路基路面工程与房建工程的材料价差调整工作,经各标段经理部的申报、监理代表处(高驻办)的复核、以及项目办的审核现已完成。
经甲乙双方协商,就武吉项目标段的材料价差调整签订补充协议如下:
1.本协议是XXX项目施工合同的组成部分,权利与义务同主合同。
2.仅对用于高速公路实体工程所消耗的主要材料:钢材、水泥、油料进行价差调整,调整价格以XXX公布的材料信息价为准,施工期间的价格波动幅度在水泥为5%、钢材与油料为3%范围内的风险由乙方承担,超出此范围的风险由甲方承担。
3.工程数量以最终实际完成的(包含审计核减的工程数量以及工程变更增加的工程数量)实体工程数量为准。
4.材料调差金额为元(小写¥元)。
5.调差金额按计量支付程序办理计量支付,列“其他应付款”项计量。
6.本协议共6份,甲方执3份、乙方执2份、监理单位执1份。
甲方:XXX武宁至吉安乙方:
高速公路建设项目办公室
法定代表人或法定代表人或
其授权的署理人:其授权的署理人:
地址:地址:
传真:传真:。
工程材料调差补充协议范本
工程材料调差补充协议范本工程材料调差补充协议甲方(供应商):______________,统一社会信用代码:______________,地址:______________,电话:______________,法定代表人:______________。
乙方(需求方):______________,统一社会信用代码:______________,地址:______________,电话:______________,法定代表人:______________。
鉴于甲乙双方签订的工程材料采购合同中,约定了采购的数量和品质,但由于发生了某些情况,需修改该约定,于是,甲乙双方通过协商达成以下协议,以便在合法、公正、诚信的前提下调整双方之间的权利、义务和约定。
第一条甲方特此同意在原有合同的基础上,向乙方增加材料数量为______。
乙方在收到该额外材料后应当尽快进行验收。
第二条乙方在收到全部材料后,应按照原有合同中的品质要求进行验收。
如果发现任何问题,应当向甲方提出并要求处理。
第三条如未提前通知甲方,乙方未按约定时间收取材料或未按其合同要求验收材料的,则视为乙方自愿放弃该材料,并甲方无需进行后续安排或补偿。
同时,如发生了损坏或质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。
第四条该补充协议自签署之日起生效,直到乙方收到全部材料并验收合格之日止。
第五条本协议与原有合同具有同等的法律效力,并受中国相关法律法规的监管。
双方有义务履行所有约定,并互相保障各自权益。
第六条本协议中的任何争议,应通过友好协商解决。
如果无法解决,则应提交至本协议签订地有管辖权的人民法院解决。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
本协议中的所有条款对甲乙双方具有同等约束力,应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。
甲方(供应商)签名盖章:______________ 日期:______________乙方(需求方)签名盖章:______________ 日期:______________。
工程材料调价补充合同
工程材料调价补充合同甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现因市场价格波动等原因,需对原合同中涉及的材料价格进行相应调整。
为此,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下补充协议:一、材料价格调整范围1. 本补充合同所涉及的材料价格调整范围,包括但不限于钢材、水泥、砂石等主要建筑材料。
2. 调整的材料价格应基于市场调研报告和权威机构发布的价格信息,确保价格的公正性和透明性。
二、价格调整原则1. 材料价格调整应遵循市场规律,确保调整后的价格能够真实反映市场供需关系。
2. 调整幅度应根据材料市场价格变动的实际情况确定,避免过度调整导致不合理的价格差异。
3. 乙方应在材料采购前向甲方提供书面的价格调整申请,并附上相应的市场调研报告或价格信息来源证明。
三、价格调整流程1. 乙方根据市场情况提出价格调整申请,并提供相关证明材料。
2. 甲方在收到乙方申请后__个工作日内进行审核,并提出意见。
3. 双方就价格调整事宜进行协商,达成一致后签署本补充合同。
4. 如协商不成,可按照原合同中的争议解决方式进行处理。
四、其他条款1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充合同未尽事宜,按照原合同相关条款执行。
3. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________ 签订日期:____年__月__日。
关于原材料调差的补充协议
关于原材料调差的补充协议尊敬的合作方:根据我们最近的谈判和讨论,我们意识到现有的原材料调差协议可能存在一些不完善的地方,为了提高双方的利益和合作效率,我们决定对原材料调差方面进行进一步的补充协议,以便更好地满足我们的需求和要求。
我们意识到,在我们的原材料采购过程中,有时会出现一些价格变动或其他原因导致的调差情况,这可能会对我们的生产进程和成本造成一些不利影响。
为了解决这个问题,我们制定了以下的补充协议,希望双方能够共同遵守并且不断改进。
1.调差的定义和确定我们将对原材料调差进行明确的定义,并确保在双方达成一致的情况下进行调差的确定。
如果两个月的时间内原材料价格发生变动超过10%,我们将通过协商的方式确定是否发生调差以及调差的具体金额。
2.调差的通知和确认在发生调差的情况下,我们将及时通知对方,并提供有关调差的证明材料和数据分析报告。
对方需在接到通知的7个工作日内确认调差的事实和金额,并当面进行讨论和解决。
3.调差的支付和结算双方同意,在调差确认后的30个工作日内进行支付和结算。
我们将通过电子线上支付或线下支付的方式进行,确保资金的及时到账和安全。
4.调差的改进和优化我们承诺,在原材料调差方面进行不断的改进和优化。
我们将加强原材料市场的研究和分析,定期评估和更新原材料调差策略,以便更好地应对市场的波动和变化。
5.意外情况和不可抗力在遇到不能预见和控制的意外情况和不可抗力时,我们将采取合理的方式协商解决调差的问题,并在双方的合理范围内尽量减少损失和影响。
我们相信,通过对原材料调差的进一步补充协议,我们可以更好地应对市场的变化和挑战,提高我们的合作效率和商业利益。
希望我们的补充协议能够在双方的共同努力下得以落地并实施,以进一步加强我们的合作关系。
谢谢合作!此致。
调整施工合同中材料补差相关条款补充协议
调整施工合同中材料补差相关条款补充协议尊敬的合作方根据我们最近的沟通和协商,我们认识到施工合同中的材料补差相关条款需要进行适当的调整和补充。
经过双方的深入讨论和协商,我们达成了以下条款的补充协议,以便更好地保障双方的权益以及合作顺利进行。
一、补差的定义和要求1.1补差是指当施工过程中材料供应商价格出现变动时,为了确保施工项目能按计划进行,双方同意进行相应的补差调整。
1.2调整的依据是根据材料供应商正式出具的价格变动通知书,并且变动幅度必须超出合同中规定的最低变动百分比阈值。
二、补差的计算和支付2.1补差的计算是基于合同签订时的基准价格和实际发生变动的价格之间的差值,以及双方约定的补差比例。
2.2补差的支付是指双方在补差金额确认后的合理时间内支付相应的款项。
2.3补差相关的计算和支付必须在双方共同签署的补差通知书中确认并记录。
三、价格变动通知书的要求3.1供应商必须在价格发生变动后的三个工作日内出具价格变动通知书,并寄送给施工方。
3.2价格变动通知书必须包含供应商名称、合同编号、具体的价格变动信息、变动百分比和有效期等必要信息。
通知书需加盖供应商公章并由供应商负责人签字确认。
3.3施工方必须在收到价格变动通知书后的三个工作日内确认并向供应商发送补差通知书。
四、补差通知书的要求4.1补差通知书必须明确指出发生了价格变动,并说明基准价格、实际价格、变动差值以及计算出的补差金额。
4.2补差通知书必须包含施工方名称、合同编号、发起补差的具体原因、补差比例、补差金额和收款账户等必要信息。
4.3补差通知书需加盖施工方公章并由施工方负责人签字确认,随后发送给供应商。
五、争议解决5.1如果在补差过程中发生争议,双方同意首先以友好协商方式解决。
如果无法解决,双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
5.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。
在仲裁期间,双方应按照合同中规定的方式,继续履行未受争议的部分。
示范合同关于材料调差的约定
甲方(材料供应方):________________________乙方(材料需求方):________________________鉴于甲方为乙方提供材料,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就材料调差的有关事宜达成如下协议:一、合同背景1.1 甲方根据乙方提供的项目需求,提供相应的材料。
1.2 乙方需按照项目进度和工程要求,及时接收甲方提供的材料。
二、材料调差约定2.1 材料调差原则本合同所指材料调差,是指因市场行情波动、原材料价格变动、运输费用变化等因素,导致材料价格发生变动的情形。
2.2 材料价格调整2.2.1 材料价格调整依据材料价格调整以甲方提供的采购发票、市场行情调查报告、运输费用结算单等有效凭证为依据。
2.2.2 材料价格调整方式(1)如市场行情波动导致材料价格上升,甲方有权按照市场行情上涨的比例,对材料价格进行调整。
(2)如原材料价格下降,甲方有权按照市场行情下降的比例,对材料价格进行调整。
(3)如运输费用发生变化,甲方有权按照运输费用变化的比例,对材料价格进行调整。
2.2.3 材料价格调整通知甲方应在材料价格调整前,以书面形式通知乙方,明确调整价格及调整时间。
2.3 材料调差计算2.3.1 材料调差计算公式材料调差金额 = (调整后材料单价 - 调整前材料单价)× 调整前材料数量2.3.2 材料调差计算时间材料调差计算时间以甲方提供的有效凭证为准,自凭证开具之日起计算。
2.4 材料调差支付2.4.1 材料调差支付方式乙方应在收到甲方提供的材料调差通知后,按照调整后的价格支付材料款。
2.4.2 材料调差支付时间乙方应在材料调差通知规定的支付时间内,将材料调差款项支付至甲方指定账户。
三、违约责任3.1 甲方责任3.1.1 如甲方未能按照合同约定提供材料,导致乙方工程进度受到影响,甲方应承担相应的违约责任。
3.1.2 如甲方提供虚假材料价格调整依据,导致乙方损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
项目调差补充协议书范本
项目调差补充协议书范本协议编号:_______甲方(以下简称“甲方”):_________乙方(以下简称“乙方”):_________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《____项目合同》(合同编号:_______),现因项目实施过程中遇到不可预测的市场行情变化,导致成本上升,为保证项目的顺利进行,双方经协商一致,就合同价款的调整事项达成如下补充协议:一、调差范围1. 本补充协议适用于《____项目合同》中约定的货物及服务。
2. 调差范围包括但不限于:材料价格波动、人工成本上涨、运输费用变动等不可预测的市场行情变化。
二、调差依据1. 材料价格波动:以_______(时间)至_______(时间)期间甲方实际采购的材料价格为准,超过合同签订时市场价格的____%(具体百分比需双方协商确定)部分由乙方承担。
2. 人工成本上涨:以_______(时间)至_______(时间)期间乙方实际支付的人工成本为准,超过合同签订时人工成本的____%(具体百分比需双方协商确定)部分由乙方承担。
3. 运输费用变动:以_______(时间)至_______(时间)期间乙方实际支付的运输费用为准,超过合同签订时运输费用的____%(具体百分比需双方协商确定)部分由乙方承担。
三、调差程序1. 甲方应在调差事项发生后的____个工作日内,向乙方提交调差申请及有关证明材料。
2. 乙方应在收到调差申请后的____个工作日内,对甲方提交的调差申请进行审核,确认调差金额。
3. 双方确认调差金额后,乙方应按照本补充协议约定的支付方式及时支付调差款项。
四、其他约定1. 本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,与《____项目合同》具有同等法律效力。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 如本补充协议的任何条款与《____项目合同》冲突,以本补充协议为准。
4. 本补充协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
补材料差价合同范本3篇
补材料差价合同范本3篇篇一补材料差价合同范本________________________________一、合同背景1.1 甲方作为本项目的甲方代表,负责本项目的总体协调与管理。
1.2 乙方作为本项目的乙方代表,负责本项目的材料供应。
二、合同2.1 材料供应2.1.1 乙方根据甲方提供的材料清单及要求,负责为本项目提供所需材料。
2.1.2 乙方保证所供应的材料质量符合国家相关标准及甲方要求。
2.2 差价计算2.2.1 本项目所需材料的基准价格以甲方提供的《材料价格表》为准。
(1)价格上涨时,差价计算公式:差价 = (新价格基准价格)× 材料数量(2)价格下跌时,差价计算公式:差价 = (基准价格新价格)× 材料数量2.2.3 差价支付:乙方应在每次价格变动后的10个工作日内,向甲方提供差价结算报告。
甲方应在收到报告后的5个工作日内,将差价支付给乙方。
2.3 补充协议2.3.1 本补充协议作为甲方与乙方原合作协议的补充,具有同等法律效力。
2.3.2 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
三、合同条款3.1 合同生效本补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
3.2 合同解除(1)一方违反合同规定,导致合同无法履行;(2)一方因不可抗力原因无法履行合同;(3)双方协商一致解除合同。
3.2.2 解除合同后,甲乙双方应按照合同约定处理已发生的经济往来。
3.3 争议解决本补充协议履行过程中发生的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。
协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、名词解释4.1 甲方:指本项目的投资方、建设方或管理方,负责本项目的总体协调与管理。
4.2 乙方:指本项目的材料供应商,负责为本项目提供所需材料。
4.3 差价:指因市场行情变化导致的材料价格与基准价格的差额。
4.4 材料清单:指甲方提供的本项目所需材料的详细清单,包括材料名称、规格、数量等。
4.5 基准价格:指甲方提供的《材料价格表》中规定的材料价格。
合同范本材料调差
合同范本材料调差合同范本材料调差条款一、定义1. 材料:指用于合同工程建设的各种原材料、构配件、半成品等。
2. 材料价格:指材料的采购单价,包括材料的原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。
3. 调差周期:指确定材料价格是否需要调整以及调整幅度的时间周期。
4. 调差基准价:指合同中约定的材料价格基准,作为调差的基础。
5. 调差公式:用于计算材料价格调整金额的计算公式。
二、材料价格调差的原则1. 公平合理原则:调差应基于客观、公正的原则,反映材料价格的实际变动情况。
2. 及时性原则:应及时确定材料价格的调整,避免因价格变动而给合同双方带来不必要的损失。
3. 可操作性原则:调差条款应具有明确的操作流程和计算方法,便于双方执行。
三、材料价格调差的条件1. 材料价格发生变动国家有关部门发布的材料价格指导文件中规定的材料价格调整;合同约定的材料采购地市场价格发生显著变动;其他不可抗力因素导致材料价格大幅波动。
2. 调差周期届满合同中应约定调差周期的具体时长,周期届满后应进行材料价格的调整。
四、材料价格调差的方法1. 调差基准价的确定调差基准价一般为合同签订时确定的材料价格,或双方约定的其他基准价。
2. 材料价格的采集在调差周期内,双方应共同采集材料价格的相关信息,包括材料的市场价格、供应商报价、采购合同等。
3. 调差公式的运用根据调差公式,计算出材料价格的调整金额。
调整金额的计算公式如下:调整金额 = (调差周期末材料价格调差基准价)×调差系数其中,调差系数根据合同约定确定,一般为材料价格变动的百分比。
4. 合同价款的调整将计算出的调整金额加入到合同价款中,调整后的合同价款即为最终的结算价款。
五、违约责任1. 若一方未按照本条款的规定及时采集材料价格信息或提供虚假信息,导致调差结果不准确,应承担相应的违约责任。
2. 若一方未按照调差后的合同价款支付款项,应按照合同约定支付违约金。
六、争议解决在材料价格调差过程中,如双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程材料调差合同条款
工程材料调差合同条款第一条:合同目的本条款旨在规定工程项目中材料价格发生变动时,双方应遵循的价格调整机制,确保项目顺利进行,保障甲乙双方的合法权益。
第二条:材料范围本条款所指“材料”包括但不限于钢材、水泥、砂石料、木材等一切构成工程实体的主要建筑材料。
第三条:价格调整基准1. 材料价格调整应以合同签订时的市场价为基准价。
2. 若市场价格发生变动,根据权威机构发布的价格信息进行调整。
3. 价格调整应基于不含税的净价进行计算。
第四条:调价条件与时机1. 当某一材料市场价格较基准价上涨或下降超过5%时,可提出调价申请。
2. 调价申请应在价格变动后的第一次支付周期内提出。
3. 双方应根据市场情况及时协商确定新的价格并签署补充协议。
第五条:调价程序1. 甲方应及时向乙方通报市场价格变动情况,并提供相应的证明材料。
2. 乙方在接到通知后,应在5个工作日内对材料价格变动情况进行核实。
3. 双方确认后,依据本合同约定的调价原则进行调整,并签署书面补充协议。
4. 补充协议签署后,按照新价格执行后续的材料采购和结算。
第六条:风险分担1. 材料价格的风险由甲乙双方共同承担,具体比例由双方协商确定。
2. 若因不可抗力导致材料供应中断或价格剧烈波动,双方应根据实际情况协商解决。
第七条:违约责任1. 任何一方未能按本合同条款履行调价义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因一方原因导致调价无法实施,该方应承担由此造成的所有额外费用。
第八条:争议解决因执行本合同条款而产生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第九条:其他事宜本合同条款如有未尽事宜,由双方协商补充,作为本合同不可分割的一部分。
第十条:生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何变更或补充均需以书面形式作出,并经双方同意后方可生效。
工程材料调差合同条款
工程材料调差合同条款一、定义与解释1. 本合同中,“工程材料”指的是用于本工程项目的所有原材料、辅材、设备等。
2. “调差”是指由于市场供需变化、原材料价格波动等因素导致的材料成本变化。
3. “合同约定价格”是指甲乙双方在本合同中约定的材料价格。
二、材料价格调整原则1. 甲方应按照合同约定的价格支付乙方材料费用。
若市场价格发生变动,导致乙方实际采购成本与合同约定价格出现差异,双方应根据以下条款进行价格调整。
2. 材料价格调整应以国家或地方建设主管部门发布的官方价格信息为准。
三、价格调整程序1. 乙方应在发现材料价格波动时,及时通知甲方,并提供相应的市场价格证明文件。
2. 甲方在接到乙方通知后,应在5个工作日内进行核实。
若确认价格确有变动,双方应协商确定新的价格并签订书面补充协议。
3. 若甲方未在规定时间内作出回应,视为默认接受乙方的价格调整要求。
四、价格调整计算方法1. 材料价格调整应采用下列公式计算:新价格 = 原合同约定价格 ± 价格变动幅度 × 材料用量2. 价格变动幅度是指市场价格与合同约定价格之间的差额百分比。
五、其他条款1. 除本条款规定的调差情形外,任何一方不得擅自变更合同约定的价格。
2. 若因不可抗力导致材料无法供应,双方应根据实际情况协商解决。
3. 本合同项下的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
六、生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的任何修改、补充均需以书面形式进行,并经双方签字确认后方可生效。
工程材料调差合同条款的制定,是为了在市场经济条件下,合理分摊材料价格波动带来的风险,保障工程项目的顺利实施。
通过明确定义、调整原则、程序和计算方法等,为甲乙双方提供了一个公平合理的合作基础。
在实际操作中,双方应本着诚信合作的原则,严格按照合同条款执行,以确保工程项目的顺利完成。
工程项目材料调差合同金额
工程项目材料调差合同金额【工程项目名称】【合同编号】【签订日期】【甲方(业主)】:【乙方(承包商)】:鉴于甲乙双方于【签订日期】签订了《【工程项目名称】建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因【具体原因,如市场价格波动、设计变更等】导致原定工程材料成本发生变化,经双方协商一致,同意对原合同中的材料费用进行调整,特订立本补充协议。
一、材料调差范围1. 本补充协议所涉及的材料调差范围包括但不限于【列出具体材料名称及规格型号】。
2. 上述材料的实际采购价格与原合同约定的价格存在差异,双方同意根据本补充协议的规定进行调整。
二、调差原则1. 材料调差应基于公平、公正的原则进行,确保双方权益不受损害。
2. 材料调差的计算应以实际采购发票或有效凭证为依据,由乙方提供相关证明材料。
3. 材料调差金额应根据实际采购价格与原合同价格之间的差额计算,并由甲乙双方共同确认。
三、调差程序1. 乙方应在发现材料价格变动时及时通知甲方,并提供相关证明材料。
2. 甲方在收到通知后【指定时间】内进行核实,并与乙方协商确认调差金额。
3. 双方确认无误后,签署书面确认文件,并按照本补充协议的规定调整合同金额。
四、合同金额调整1. 根据本补充协议确认的材料调差金额,甲乙双方同意对原合同总金额进行调整,增加/减少【具体金额】。
2. 调整后的合同总金额为【调整后的总金额】。
3. 除本补充协议另有约定外,原合同的其他条款继续有效,双方应继续履行各自的义务。
五、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 对于本补充协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):授权代表签字:授权代表签字:日期:日期:。
关于原材料调差的补充协议
关于原材料调差的补充协议
日期:[填入日期]
地点:[填入地点]
受甲方和乙方之双方合意,为进一步明确双方就原材料调差事
项的权利义务关系,特订立本补充协议。
以下为协议的具体内容:
1. 调差范围
根据双方的协商,调差范围包括但不限于原材料成分、品质、
数量和价格等方面的调整。
2. 调差程序
甲方应在调差事项发生后三个工作日内向乙方递交调差申请书,申请书应详细说明调差的原因、调整的内容及要求。
乙方收到甲方的调差申请书后,应在五个工作日内进行审核,并向甲方提供书面回复,说明是否同意甲方的调差要求及相应的调整方案。
3. 调差效力
经双方签字盖章后,本补充协议即刻生效,并具有法律效力。
双方应按照协议约定履行各自的权利义务,如有争议,应通过友好协商解决。
4. 其他事宜
本补充协议的效力与原合同具有同等效力,并对原合同的适用产生补充和修订。
5. 法律适用与管辖
本补充协议受中华人民共和国法律管辖。
如发生争议,应提交至协议签订地有管辖权的人民法院解决。
本补充协议正本一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
(盖章)
(签名)日期:
乙方:
(盖章)
(签名)日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
南水北调中线一期工程总干渠黄河北~羑河北段(中线建管局直管和代建项目)汤阴段施工Ⅰ标
价差调整补充协议
(合同编号:ZXJ/SG/TYD-001-补02)
发包人:山西省万家寨引黄工程总公司
承包人:中国水利水电第十工程局有限公司
二〇一一年十一月
目录
一、价差调整补充协议书
二、授权书
三、中线局计[2011]33号《关于南水北调中线干线在建工程土建
施工标材料价差处理的通知》
四、中线局计[2011]103号《关于南水北调中线干线在建工程土建
施工标人工和材料价差调整的通知》
五、已批复设计单元工程项目管理预算中价格因子权数表
价差调整补充协议书
(编号:ZXJ/SG/TYD-001-补02号)
鉴于汤阴段主体工程开工后,人工及建筑材料价格上涨幅度较大,超出承包人承受能力,导致现场资金缺口较大,给工程建设带来了不利影响,而原合同未明确价差调整方法。
为保证工程建设顺利进行,实现本工程建设目标,根据中线局计[2011]33号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标材料价差处理的通知》及中线局计[2011]103号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标人工和材料价差调整的通知》,经山西省万家寨引黄工程总公司(以下简称“发包人”)与中国水利水电第十工程局有限公司(以下简称“承包人”)协商一致,就人工和主要材料价差调整事宜签订本补充协议。
一、调差范围和计算方法
1、调差范围
调差范围为人工和水泥、钢筋、柴油、粉煤灰、炸药主要材料。
本次调差时间段为自本标段开工至2011年6月30日,每半年作为一个调价周期。
2、价差计算方法
计算方法按照中线局计[2011]33号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标材料价差处理的通知》及中线局计[2011]103号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标人工和材料价差调整的通知》执行。
调价因子权重按设计单元工程项目管理预算中建筑工程分类权重
确定。
调价因子价格指数参照穿漳段数测算成果确定。
已完成合同金额根据承包人实际完成的工程量和合同单价计算,以每月对应项目的结算数为准,不包括总价承包项目、索赔项目和已按市场价计算的变更项目。
3、调价金额及支付
经计算,本次价差调整金额为12,144,418元(大写:壹仟贰佰壹拾肆万肆仟肆佰壹拾捌元),随工程进度款支付。
二、若将来有上级主管部门发布或批复的其他价差调整规定,应按新的规定对本调差金额予以调整。
在上级主管部门发布或批复其他价差调整规定前,2011年7月以后人工和主要材料价差,亦按上述方法执行。
最终调价金额不超过上级主管部门批复价差金额。
三、其他有关事项按双方签订的主体工程施工合同(合同编号:ZXJ/SG/TYD-001)约定和其他有关规定执行。
四、本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
五、本合同书一式十二份,发包人执八份,承包人执四份。
发包人:(公章)
山西省万家寨引黄工程总公司承包人:(公章)
中国水利水电第十工程局有限公司
法定代表人
或委托代理人:
法定代表人
或委托代理人:
签订日期:年月日
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】。