沙庆英地块合作开发商场写字楼项目协议
五星级酒店及城市综合体项目投资合同协议范本模板详细版
编号：五星级酒店及城市综合体投资合同甲方： __________________________乙方： __________________________签订日期： _____ 年 ___ 月____ 日甲方: 法定代表人：乙方：法定代表人：根据________ 县人民政府关于加快__________ 县城市建设、提升城市品位、大力推动旅游产业发展的战略决策，按照“ _________ ”城市规划的整体要求，甲方决定在 ___________ 新区新建城市综合体项目（含五星级酒店）。
乙方经实地考察，有意投资该城市综合体项目建设，并通过参与甲方按程序组织的竞争性谈判，在公开、公平、公正的竞争中胜岀，依法取得该项目的投资权。
据此，双方依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在自愿互利、平等协商、诚实信用的基础上达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：_________ 县________ 区五星级酒店及城市综合体投资项目。
1.2投资规模：总投资 __________ 亿元人民币以上。
1.3项目建设内容：按照竞争性谈判比选确定方案建设商务五星级酒店及高档城市综合体项目，总建设用地净地________ 亩左右（以红线图实测）。
其中酒店建设用地约_____________ 亩，酒店建筑面积_平方米以上（含配套设施用房），楼高____________ 米以上，酒店客房数量 _________ 间以上；城市综合体建设用地约________ 亩，建设内容包括大型购物商场、时尚商业步行街、生活家居广场、五星级影院、高端KTV会所及高档商务公寓等。
1.4项目建设期：五星级酒店自乙方取得土地使用权证之日起________ 个月有效工期内建成并投入运营，绝对工期最迟不超过__________ 年；城市综合体项目最迟不超过 ___________ 年建成。
1.5项目投资方式：乙方独立投资经营，甲方按约定的优惠政策予以扶持。
里程碑及一级节点
项目概况：项目总占地84121㎡，容积率0.79，地上建筑面积66456㎡，地下建筑面积16340㎡，总体建筑面积82796㎡。项目预计分为二期开 发：一期拟开发规模约20240㎡，涉及楼号九章中心一栋、会所16栋；其余为二期。开发周期2014年8月-2017年10月 序 期 号 别 1 2 3 4 计划节点名称 交地（拆迁）完成 取得国有土地使用权证 项 取得建设用地规划许可证 目 整 体 完成项目产品定位报告评审 主责单位 土地中心 项目公司 项目公司 市场策划部 配合单位 项目公司 完成标准 完成时间 2010-9-26 2011-9-16 2011-3-22 2014-4-30
2014-4-30
2014-5-31
2014-6-15 2014-5-31 2014-7-15 2014-7-31
11
项目工程开工 一 期 工程结构全部到+0.00 工 工程进度达到办理预售证条 程 件 取得商品房预售许可证 工程主体全部封顶 工程竣工验收完成 取得竣工验收备案表 交房或开业 两点一线正式开放【售楼处+ 样本间+景观示范大道】（如 当期首次开盘销售 当期首次推售量月度销售率 达80%
项目公司
2014-8-15
12 13 14 15 16 17 18 19
项目公司 项目公司 项目公司 项目公司 项目公司 项目公司 项目公司 项目公司
技术部 房产中心 市场策划部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
2014-10-15 2014-10-31 2014-12-31 2015-4-15 2015-10-31 2015-12-31 2016-3-15 2015-6-30
5
完成项目方案设计内部评审
2024年商业大厦土建施工合作协议草案
2024年商业大厦土建施工合作协议草案本合同目录一览第一条合作协议概述1.1 合作双方的名称和地址1.2 合作目标和原则第二条施工范围和内容2.1 施工项目列表2.2 施工标准和质量要求2.3 施工进度计划第三条合同价格和支付方式3.1 合同总价3.2 支付条款3.3 价格调整机制第四条施工责任和义务4.1 施工方的责任和义务4.2 委托方的责任和义务第五条工期延误和违约责任5.1 工期延误的处理5.2 违约责任的具体规定第六条质量控制和验收6.1 质量控制措施6.2 验收标准和程序第七条安全管理和环境保护7.1 安全管理措施7.2 环境保护措施第八条变更和解除合同的条件8.1 变更条件8.2 解除合同的条件第九条争议解决方式9.1 争议解决方式的选择9.2 仲裁或诉讼的地点和法院第十条保密条款10.1 保密信息的定义和范围10.2 保密义务的期限和限制第十一条法律适用和争议解决11.1 合同适用的法律11.2 争议解决的方式和法律适用第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同的生效条件12.2 合同的变更程序12.3 合同的终止条件第十三条其他条款13.1 合同的翻译和副本13.2 通知和通讯的方式13.3 合同的继承和转让第十四条附件和附录14.1 合同附件的清单14.2 附录内容的说明第一部分：合同如下：第一条合作协议概述1.1 合作双方的名称和地址甲方：X商业大厦开发有限公司地址：省市区路号乙方：X建筑工程有限公司地址：省市区路号1.2 合作目标和原则双方共同合作完成商业大厦的土建施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定，按照合同约定的工期完成工程，共同维护双方合法权益。
第二条施工范围和内容2.1 施工项目列表商业大厦的主体结构、建筑外墙、屋面、地下室、室内外装修、给排水、供电、供暖、通风、空调、消防等土建施工项目。
2.2 施工标准和质量要求施工应严格按照国家相关法律法规、行业标准和地方规定进行，确保工程质量达到优良标准。
万达合作项目协议书(标准版)clean
合作协议甲方：【】公司通讯地址：【】法定代表人：【】乙方：大连万达商业地产股份有限公司通讯地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座写字楼法定代表人：丁本锡鉴于：1、甲方依法取得【根据土地出让合同或土地证所载内容据实填写】用地（下称“项目地块”），合法拥有项目地块的国有建设用地使用权。
2、乙方具有丰富的城市综合体投资开发经验及商业资源，具有丰富的房地产项目开发、运营经验和实力，已开发运营的万达广场是中国商业地产第一品牌，已经形成了良好的品牌效应。
3、甲方希望将项目地块建设成集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体（下称“项目”或“本项目”），并拟就项目地块中大型商业物业（下称“合作大商业”）的设计、建设、招商与运营等方面与乙方开展合作。
鉴于上述情况，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议并共同遵照执行。
一、项目概况1、项目暂定名为“【】万达广场”。
2、项目地块位于【】，四至为：【】（详见本协议附件一《项目地块的具体位置及四至》）。
土地使用权面积为【】平方米，用地性质为【】用地，土地使用年限为【】年，至【】年【】月【】日终止。
3、双方确认，项目地块现状为：【】。
二、项目建设内容1、项目地块规划总建筑面积约【】万平方米，其中地上建筑面积约【】万平方米、地下建筑面积约【】万平方米。
2、双方明确，项目地块经营业态包括合作大商业、【室外商业街（商铺）】及【】，其中：（1）合作大商业的范围包含【地上建筑面积（购物中心）约【】万平方米、地下建筑面积约【】万平方米和专为合作大商业配套的机动车位【】个】，具体位置及面积等内容以甲方与乙方或乙方指定的其他设计单位（下称“万达规划单位”）共同书面确认的合作大商业分层平面图为准。
（2）【室外商业街（商铺）】总建筑面积约【】万平方米；【】总建筑面积约【】万平方米。
本条所述的项目业态、面积数据等为暂定，最终均应以双方共同书面确认并经规划部门审批同意的总平图和规划指标表为准。
商业广场开发合作协议书
商业广场开发合作协议书---甲方（投资方）：_________公司乙方（开发方）：_________公司鉴于甲乙双方拟合作开发位于_________（具体地址）的商业广场项目，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作宗旨与原则1. 合作宗旨：通过甲乙双方的合作，共同打造一个集购物、餐饮、娱乐、文化等功能于一体的现代化商业广场，满足消费者需求，促进地区经济发展。
2. 合作原则：平等互利、风险共担、合作共赢。
二、合作内容1. 项目规划：乙方负责提供项目用地，甲方负责资金投入及项目的整体规划设计。
2. 建设开发：乙方负责项目的具体建设工作，包括施工、监理等，确保工程质量符合国家标准。
3. 运营管理：甲方负责商业广场的招商及后期运营管理工作，乙方给予必要的支持和协助。
三、投资与收益分配1. 投资方式：甲方以现金方式投资人民币________万元，用于项目建设及初期运营资金。
2. 收益分配：项目运营后的净利润，按照甲方60%、乙方40%的比例进行分配。
四、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 有权监督项目的建设和运营情况；- 负责提供足够的资金保障，确保项目顺利进行；- 负责商业广场的品牌建设、市场推广等工作。
2. 乙方权利与义务：- 负责项目用地的合法性，确保土地使用权清晰无争议；- 负责项目建设的质量和安全，按期完成建设任务；- 在项目运营期间提供必要的支持和协助。
五、风险管理与争议解决1. 风险管理：双方应建立风险预警机制，及时沟通项目中可能出现的风险，共同制定应对措施。
2. 争议解决：如合作过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、协议的变更与终止1. 协议变更：本协议一经双方签字盖章后，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
2. 协议终止：因不可抗力或双方协商一致，可提前终止本协议。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
商业街项目合作开发协议书
商业街项目合作开发协议书甲方：＿____法定代表人：＿____地址：＿____乙方：＿____法定代表人：＿____地址：＿____鉴于甲方拥有具体地段名称的土地使用权，并有意开发建设商业街项目，乙方具备丰富的商业项目开发经验和资金实力，双方经友好协商，本着平等、互利、共赢的原则，就合作开发商业街项目达成如下协议：一、项目概况1、项目名称：商业街项目具体名称2、项目地点：项目所在详细地址3、项目规模：占地面积约具体面积平方米，总建筑面积约具体面积平方米。
4、项目内容：包括商业店铺、餐饮娱乐设施、停车场等相关配套设施。
二、合作方式1、甲方以土地使用权作价出资，乙方以货币资金出资，共同成立项目公司（以下简称“项目公司”），负责商业街项目的开发建设和运营管理。
2、项目公司的股权比例为：甲方占甲方股权比例%，乙方占乙方股权比例%。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有权按照本协议的约定获得相应的收益。
2、甲方负责提供项目用地的相关合法手续，并确保土地无任何权属纠纷和法律障碍。
3、甲方协助乙方办理项目开发建设所需的各项审批手续，包括但不限于规划、建设、环保等。
4、甲方有权对项目的开发建设进行监督，但不得干涉乙方正常的经营管理活动。
（二）乙方的权利和义务1、乙方有权按照本协议的约定获得相应的收益。
2、乙方负责项目的全部资金投入，包括但不限于土地出让金、建设费用、运营管理费用等。
3、乙方负责项目的规划设计、建设施工、招商运营等工作，并承担相应的费用和风险。
4、乙方应按照国家和地方的相关法律法规和标准进行项目开发建设，确保项目质量和安全。
四、项目公司的组建与管理1、双方应在本协议签订后的具体时间日内，共同制定项目公司的章程，并办理项目公司的工商注册登记手续。
2、项目公司的组织机构按照《公司法》的规定设立，包括股东会、董事会、监事会等。
3、项目公司的重大决策事项，如项目的规划设计、建设施工方案、招商运营策略等，需经股东会或董事会审议通过。
广场二期商业中心外装饰幕墙施工图设计协议
协议编号：FW-XX- XX广场二期商业中心外装饰幕墙施工图设计协议委托方（甲方）： XX商业广场有限企业承接方（乙方）： XX铝业工程有限企业甲方委托乙方承担XX广场二期商业中心外装饰幕墙施工图设计，工程地点为重庆市南岸区南坪珊瑚村，经双方协商一致，签定本协议，共同执行。
第一条本协议签定根据1.1《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》；1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；1.3 建设工程同意文献；第二条本协议设计项目名称、阶段、设计内容及原则第三条设计根据2.1 甲方提供应乙方设计委托书；2.2 甲方提供应乙方有关技术资料及文献；见第四条2.3 乙方采用重要技术原则：1. 《工程建设强制性条文》（房屋建筑部分）2. 《建筑幕墙》（JG3035—1996）3. 《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102—）4. 《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133—）5. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—）6. 《粘合剂有害物质限量》（GB18583—）7. 国家及地方现行其他规范、原则等第四条甲方向乙方提交有关技术资料及文献第五条乙方向甲方交付设计文献第六条设计工期本协议签订后，甲方正式向乙方提交本协议“第四条”所规定有关技术资料及文献之日起__60__天内完毕施工图。
第七条协议暂定金额及付款状况7.1 甲乙双方签定协议设计总费用为_人民币_30_万元（大写：叁拾万元整）；如乙方在本项目幕墙工程施工招标时中标，则乙方同意免收设计费，乙方同意甲方在拟支付给乙方工程款项中扣除设计费；如乙方未中标，乙方同意甲方将该部分设计费从中标单位中标费用中扣除，并转给乙方。
7.2 协议款支付：必须同步满足如下两个条件，甲方才予以支付所有设计费。
7.2.1 甲、乙双方签定协议后，乙方完毕施工图设计并按照甲方审查规定及时间规定进行图纸修改，至完全满足甲方规定；7.2.2 甲方完毕幕墙工程施工招标、确定中标单位并签定施工协议后，且甲方收到乙方出具正式发票15日内。
商业广场与文化传媒中心联合开发协议
商业广场与文化传媒中心联合开发协议一、协议背景商业广场与文化传媒中心作为两个不同领域的开发项目，通过联合开发协议，旨在将两者的优势相结合，打造一个综合性的商业文化中心，提供多样化的服务和体验，满足不同群体的需求。
二、协议内容1. 目标与范围商业广场与文化传媒中心联合开发协议旨在合作开发、建设和运营一个综合性的商业文化中心，包括但不限于商业场所、文化传媒设施、娱乐体验等。
2. 双方责任和权益（1）商业广场负责提供建设和运营商业场所，包括商业铺面、停车场等设施。
（2）文化传媒中心负责提供建设和运营文化传媒设施，包括剧院、影院、展览馆等。
（3）双方共同承担商业文化中心的推广和宣传责任，确保其知名度和市场影响力。
3. 合作方式（1）商业广场与文化传媒中心形成联合开发公司，共同出资建设商业文化中心。
（2）双方共同制定开发计划和策略，确保商业广场与文化传媒中心之间的协同发展。
（3）商业广场与文化传媒中心实行共同经营模式，共享收入和承担风险。
4. 财务规划与风险控制（1）商业广场与文化传媒中心共同制定财务规划和预算计划，确保项目能够获得可持续的财务收益。
（2）商业广场与文化传媒中心共同承担项目运营中的风险，包括但不限于市场风险、经营风险等，以保障项目的可持续发展。
5. 项目管理与运营（1）商业广场与文化传媒中心共同组建项目管理团队，负责项目的规划、建设和日常运营管理。
（2）商业广场与文化传媒中心共同制定运营策略和服务标准，以提供优质的商业和文化传媒体验。
（3）商业广场与文化传媒中心之间建立有效的沟通协调机制，共同解决项目运营中的问题和挑战。
6. 合作期限与终止本协议的合作期限为五年，如双方协商一致，可以延长合作期限。
如任一方违反协议约定，经过书面通知后仍未改正，则对方有权以书面形式终止合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
7. 不可抗力如因不可抗力因素，如战争、自然灾害等不可预测的事件导致协议执行不可能或不合理，双方将合理协商解决方案，以免造成不必要的损失。
购物中心地产联合开发合作协议书
购物中心地产联合开发合作协议书1.协议背景2.合作内容2.1 土地资源共享：双方按比例共同出资购买和开发土地资源，确保项目的正常进行。
2.2 设计规划：双方将共同参与购物中心地产项目的设计规划工作，确保项目符合市场需求和双方共同目标。
2.3 资金投入：双方按约定的比例投入资金，用于购买土地、开发建设、购置设备、购买商品等开支。
2.4 市场推广：双方将共同开展购物中心地产项目的市场推广活动，提升项目知名度和吸引力。
2.5 运营管理：双方将共同负责购物中心地产项目的运营管理工作，包括但不限于租赁管理、售后服务等。
3.权益分配3.1 投资比例：双方按约定的投资比例共同投资购物中心地产项目。
3.2 利润分配：购物中心地产项目的净利润按照投资比例进行分配。
3.3 资金回报：投资方可按约定的时间和比例获得对本次投资的资金回报。
4.合作期限本次合作的期限为____年，自双方签署本协议之日起生效。
5.合作方式5.1 合作方式：双方采取合资公司的方式进行合作，共同投资购物中心地产项目。
5.2 公司注册：双方按约定比例共同出资注册合资公司，并在合资公司中担任相应的职务。
5.3 公司管理：合资公司的管理机构由双方共同组成，并按照相关法律法规进行管理。
6.风险与责任6.1 风险承担：双方共同承担购物中心地产项目的投资风险和经营风险。
6.2 违约责任：任何一方违反本协议的约定，应承担相应的法律责任。
7.保密条款7.1 保密义务：双方应对涉及购物中心地产项目的商业机密和商业信息进行保密。
7.2 保密期限：保密义务期限为本协议终止之日起的____年。
8.争议解决本协议的解释和争议解决适用相关法律法规，并由双方协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9.协议变更和终止9.1 变更方式：本协议的任何变更、补充需以书面形式进行，并经双方协商一致后生效。
9.2 终止方式：本协议终止需经双方书面一致同意，并按照相关法律法规进行相应的结算和清偿。
商场提供场地合作协议书范本
商场提供场地合作协议书范本甲方（商场方）：_____________________乙方（合作方）：_____________________鉴于甲方拥有位于_____________________的商场场地，乙方希望在该场地进行商业活动，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方提供场地给乙方使用事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方同意将其位于_____________________的商场场地提供给乙方使用。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件使用该场地进行商业活动。
第二条合作期限2.1 本协议合作期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条场地使用费及支付方式3.1 乙方应按照下列标准向甲方支付场地使用费：3.1.1 每月场地使用费为人民币（大写）_____________________元整。
3.1.2 场地使用费按月支付，乙方应于每月的第____日前支付给甲方。
3.2 乙方逾期支付场地使用费的，每逾期一日，应向甲方支付逾期支付金额的千分之____作为违约金。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方应保证提供的场地符合乙方使用要求，并在合作期限内不得无故收回。
4.2 甲方应保证乙方在合作期限内正常使用场地，不得干涉乙方的正常经营活动。
4.3 甲方应协助乙方办理与场地使用相关的行政审批手续。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权在合作期限内按照本协议约定的条件使用场地。
5.2 乙方应按照本协议约定支付场地使用费，并承担因使用场地所产生的水、电、物业管理等相关费用。
5.3 乙方应保证其商业活动合法合规，不得从事违法活动。
第六条场地维护与修缮6.1 甲方负责场地的定期维护和修缮工作，确保场地的正常使用。
6.2 乙方在使用过程中发现场地存在损坏，应及时通知甲方进行修缮。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
中沙企业合作协议书范本
中沙企业合作协议书范本甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方为一家依法注册成立的企业，拥有在___________________领域的专业经验和资源；乙方为一家依法注册成立的企业，拥有在___________________领域的专业经验和资源。
双方基于互惠互利的原则，经过友好协商，就___________________项目达成以下合作协议：第一条合作目的甲乙双方同意通过合作，共同开发___________________市场，实现资源共享，优势互补，共同发展。
第二条合作范围1. 甲方负责提供___________________技术支持和服务。
2. 乙方负责提供___________________市场渠道和客户资源。
3. 双方共同负责___________________项目的实施和管理。
第三条合作期限本合作协议自___年___月___日起至___年___月___日止。
第四条权利与义务1. 甲方的权利与义务：a. 甲方应按照协议约定提供技术支持和服务。
b. 甲方有权获得协议约定的合作收益。
c. 甲方应保证所提供的技术和服务符合相关法律法规的要求。
2. 乙方的权利与义务：a. 乙方应按照协议约定提供市场渠道和客户资源。
b. 乙方有权获得协议约定的合作收益。
c. 乙方应保证所提供的市场渠道和客户资源的真实性和有效性。
第五条收益分配1. 双方同意按照___________________的比例分配合作收益。
2. 收益分配的具体方式和时间由双方另行协商确定。
第六条保密条款1. 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允许第三方使用上述秘密。
第七条违约责任1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应支付违约金，违约金的数额由双方根据实际损失协商确定。
文旅地产项目合作协议书
文旅地产项目合作协议书乙方：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 联系电话：XXXXXXXXXXXX鉴于双方对文旅地产项目的共同发展需求，经充分协商，达成以下合作协议：第一条合作内容与范围1.1 双方同意共同开发、建设并运营位于XX市的文旅地产项目（以下简称“项目”）。
该项目包括但不限于酒店、商业街、文化展览馆等设施。
1.2 甲方负责提供土地资源，并确保土地使用权合法有效。
乙方负责项目的规划设计、建设施工及后期运营管理等工作。
1.3 双方共同制定项目的总体规划方案，并按照该方案进行实施。
第二条合作方式与期限2.1 本项目采用合资的方式进行合作。
甲方出资比例为XX%，乙方出资比例为XX%。
2.2 合作期限为XX年，自本协议签订之日起计算。
在合作期满后，如双方愿意继续合作，可另行签订续约协议。
第三条资金投入与分配3.1 甲乙双方应根据各自的出资比例按时足额缴纳投资款。
投资款的具体金额和支付方式由双方另行商定。
3.2 项目收益按照甲乙双方的出资比例进行分配。
具体分配方式由双方另行商定。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：（1）提供符合法律法规要求的土地资源；（2）协助乙方办理相关手续；（3）参与项目决策和管理；（4）享有项目收益。
4.2 乙方的权利与义务：（1）负责项目的规划设计、建设施工及后期运营管理等工作；（2）遵守国家法律法规和相关政策规定；（3）保证工程质量达到国家标准；（4）享有项目收益。
第五条保密条款5.1 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。
5.2 本条款在本协议终止后仍然有效。
第六条违约责任6.1 若一方违反本协议的任何条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
6.2 若因不可抗力因素导致无法履行本协议，双方应及时协商解决。
如协商不成，可依法解除本协议。
第七条争议解决7.1 本协议的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
大商场合作协议书
大商场合作协议书一、协议双方信息甲方：（商场名称）地址：（商场地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（品牌商名称）地址：（品牌商地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）二、合作内容1. 甲方同意将其商场内的（具体位置）租赁给乙方用于经营（品牌名称）产品。
2. 乙方承诺在甲方商场内提供符合国家标准的（产品类型）商品，并保证商品的更新与市场同步。
3. 双方共同协商确定商品的销售价格区间，确保价格公正合理。
三、合作期限本协议自（起始日期）起生效，至（终止日期）止，期满后可根据双方意愿和合作情况续签。
四、租金及支付方式1. 乙方应向甲方支付租金，租金为人民币（金额）元整。
2. 租金支付方式为每月（日期）前通过银行转账一次性支付。
五、权利与义务1. 甲方负责提供符合商业运营标准的场地及相关设施，并保障乙方正常经营活动。
2. 乙方负责日常经营管理，确保商品质量，遵守甲方的管理规定。
3. 双方应共同努力维护商场的整体形象和顾客利益。
六、违约责任如任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议经双方授权代表签字盖章后生效。
甲方代表（签字）：___________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________日期：____年__月__日以上是一份大商场合作协议书的基本范本，实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。
需要注意的是，合作协议书的内容必须符合国家法律法规的规定，保护双方的合法权益，同时也要注重合作的长远发展。
在签订合作协议之前，建议双方充分沟通，明确各自的责任和义务，以便合作顺利进行。
商业广场合作开发协议
商业广场合作开发协议一、背景商业广场是城市中心的重要商务区域，具有极高的商业价值和发展潜力。
为了更好地开发和利用商业广场的资源，各方决定签署本合作开发协议，共同合作开发商业广场，实现互利共赢。
二、合作目的本合作开发协议的目的是通过各方的合作，充分发挥商业广场的资源和优势，共同实施开发项目，提升商业广场的经济效益和品牌形象，提供更好的商业服务。
三、合作内容1. 项目规划各方共同商讨商业广场的发展方向和规划，并通过合作协商确定具体的项目建设方案。
2. 资金投入各方根据协商一致的投资比例，共同出资用于项目的开发和建设，投资额度、分期付款计划等由各方协商确定。
3. 项目管理各方委托专业机构或共同成立项目管理机构，负责项目的运营管理、招商引资等工作，确保项目的顺利进行。
4. 招商引资各方共同协助项目管理机构进行招商引资活动，吸引各类商家入驻商业广场，提高商业广场的业态结构和品牌价值。
5. 经营合作各方可以通过出租、合作经营等方式，共同开展商业广场内商业活动，提供多元化的商业服务，实现资源共享。
6. 品牌推广各方共同协助商业广场进行品牌宣传和推广活动，增加商业广场的知名度和美誉度，提高客流量和销售额。
7. 合作结束合作期限届满或项目开发达到一定目标后，各方根据协商一致的情况决定是否终止合作，如终止合作，将按照协议约定进行分配和清算。
四、权益和义务1. 各方权益本合作开发协议通过明确各方的权益和义务，确保各方在合作中享有相应的权益和分配。
2. 合作义务各方在合作期间要共同履行协议约定的各项义务，包括但不限于共同出资、共同运营、共同推广等。
3. 保密义务各方对于商业广场合作开发项目相关的商业机密、商业信息等，应予以保密，不得泄露给其他未经授权的第三方。
4. 争议解决各方在合作中出现的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
五、合作期限和终止1. 合作期限本合作开发协议的合作期限为（具体期限），自协议签署之日起生效。
商业地产选址合作协议书
商业地产选址合作协议书甲方（需求方）：________乙方（供应方）：________鉴于甲方拟进行商业拓展，需寻找合适的商业地产进行开发，乙方作为专业的地产服务机构，拥有丰富的市场资源和专业的选址经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就商业地产选址合作事宜达成以下协议：第一条合作内容1. 乙方根据甲方的需求，提供专业的商业地产选址服务，包括但不限于市场调研、商圈分析、人流量统计、竞争对手分析等。
2. 乙方应至少提供三个符合甲方需求的地产选项，并对每个选项进行详细的评估报告。
第二条合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至甲方选定最终地产并完成购买手续之日止。
第三条费用支付1. 甲方应支付乙方服务费总额为人民币____元。
2. 服务费分两期支付，第一期为协议签订后一周内支付50%，余款在甲方选定地产并签署购买合同后支付。
第四条双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业、高效的服务，并有权对乙方的服务进行监督和评价。
2. 乙方有义务按照约定的时间和质量标准完成服务，并对其提供的信息的合法性、真实性负责。
3. 双方应保守在合作过程中获知的对方商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
第五条违约责任若任何一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第六条争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条生效条件本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日。
商业广场开发施工协议
商业广场开发施工协议一、引言商业广场作为现代城市的重要组成部分，承载着商业、娱乐和社交等多重功能。
其建设与发展不仅对城市经济发展起到重要推动作用，也对城市形象和居民生活质量产生深远影响。
商业广场的开发施工协议是确保项目顺利进行、各方权益得到保障的重要文件。
本文将就商业广场开发施工协议的内容和要点进行探讨。
二、协议主体商业广场开发施工协议主要由开发商和施工方作为主体签订。
开发商作为项目的权利人，负责整个项目的规划、设计、投资和销售等工作。
施工方则负责按照开发商的要求进行实际的施工工作。
协议应明确双方的权利和义务，以确保项目的顺利进行。
三、协议内容1. 项目规划与设计商业广场的规划与设计是项目的基础，直接关系到项目的可行性和市场竞争力。
协议应明确规定项目的整体规划和设计标准，并约定由开发商提供相关资料和技术支持。
同时，施工方也应按照规划和设计要求进行施工，确保项目的质量和效果。
2. 施工进度和质量商业广场的开发周期通常较长，因此施工进度的合理安排和监督是协议中重要的一环。
协议应约定施工方按照规定的时间节点完成各项工程，并约定违约责任和赔偿方式。
同时，协议还应规定施工方应确保施工质量符合相关标准和要求，以保证项目的可持续发展。
3. 资金支付和结算商业广场的开发需要大量的资金投入，因此协议中应明确资金支付和结算的方式和时间。
协议应约定开发商按照施工进度和质量完成情况支付相应的款项，并约定施工方提供相应的财务报告和结算单据。
同时，协议还应规定双方在支付和结算过程中的争议解决机制。
4. 安全生产和环境保护商业广场的施工过程中，安全生产和环境保护是重要的考虑因素。
协议应约定施工方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保工人的安全和施工现场的环境卫生。
同时，协议还应规定施工方应购买相应的保险和承担相应的责任，以应对可能发生的意外事件。
5. 交付和验收商业广场的交付和验收是项目的最后阶段，也是项目的重要节点。
协议应约定施工方应按照规定的时间节点完成工程，并提供相应的验收报告和材料。
某国际公馆单位合作协议
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载某国际公馆单位合作协议地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容鑫海圣都国际公馆单位合作协议甲方：呼和浩特市鑫海圣都康体餐饮有限责任公司地址：呼和浩特市金桥开发区世纪五路西50米乙方：地址：本公司是金程房地产集团其下的分公司。
仅装修耗资8000万，总建筑面积23000平方米，营业面积16000平方米，停车场能容纳轿车150—180辆。
二楼设有大、中、小各种餐饮雅间，自助餐热菜50多种，凉菜30多种，及各种精致果盘。
公司有准四星级客房82间，定价是经济型酒店的价位。
七楼有配套齐全的娱乐设施。
八楼设有小型会议室。
康体部有百人浴池，干蒸/湿蒸/香蕈房，玛瑙/木炭/黄泥/水晶四种火浴房，健身房、瑜珈室、棋牌室，室内乒乓球与台球，网吧，豪华休息厅，VIP会员区，是您亲朋好友聚会休闲的首选之地。
双方权益：享有优先订房权和订雅间权在不影响本店正常营业的情况下，可以延长到14：00退房享有本店活动优先告知权享有市场部初级VIP贵宾权月累积消费在元以上可以升级为B类客户；月累积消费在元以上可以升级为A类客户享有团体消费门票6折；其他消费7.5折个人消费客房折；会议折；餐饮折；洗浴折；娱乐折A类与B类单位权利单位最高领导与协议代表在生日当天来店消费赠送精美生日蛋糕一个为本店带来巨大利益者，享有本人一个月免费净桑，同来享有8折优惠单位最高领导与协议代表能得到“鑫海圣都国际公馆优秀客户代表奖”被邀请参加本店大型活动，比如：店庆、职工活动定期被邀请参加本店举办的客户代表大会针对A类、B类提高相应不同的折扣幅度A类提高到折B类提高到折注：有订房、订餐一小时未到，没有电话通知，按自动退订处理折扣不含烟酒、饮料、海鲜等外卖品四、生效日期及有效期：本协议壹式贰份，双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效（有效期为＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日），修改或解除本协议须经过甲乙双方协商一致并以书面形式确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合作开发商场写字楼项目协议
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
为了规范合作项目各方当事人的行为，保护合作双方的合法利益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，签订本协议。
第一条合作宗旨
甲、乙双方本着互利互惠、共同开发、共同经营、共同发展的原则，共同开发沙庆英地块商场写字楼项目。
第二条合作项目概况
合作项目名称：
合作项目地址：沙庆英光明路地块(原泗水县燃料公司家属院) 合作方式：沙庆英出具地块，乙方出具建设资金及各项费用。
第三条合作期限
合作期限暂定为两年，乙方保证工程竣工期限在项目开始建设后不得超过十二个月（因不可抗力因素导致工程延期除外，如水灾、地震等）。
第四条出资方式
沙庆英出具地块折合人民币玖佰万元，乙方以现金投入并保证建设资金及各项费用，以实际现金投入为准。
合作期间合作双方的出资为共有财产，不得随意请求分割。
合作终止后，合作项目亏损的，按出资比例分摊亏损，项目清算完毕后，合作协议自动解除。
双方在本项目外的个人财产和债务问题由其本人负责，与本项目无关。
合作项目存续期间，合作双方的出资和所有以合作项目名义取得的收益均为在此基础上成立的项目公司的财产，其合法权益受法律保护。
第五条出资期限
甲方以土地出资，乙方负责后续全部费用。
如延误工期造成损失由乙方负责。
如乙方后续资金紧张而导致工程停工或者延期超过一月，甲方有权接手项目所有
权并继续开发建设及销售，待项目完成售出房屋甲方按照乙方前期投入资金补偿给乙方。
第六条合作项目公司登记
合作双方同意指定为代表或者共同委托的代理人作为申请人，向登记机关申请企业名称预先核准登记和设立登记。
申请人应保证向登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
第七条财务、会计
依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定，建立本合伙企业的财产、会计制度。
双方共同派人监管及使用项目资金。
任何财务支出和工程建设项目需由双方共同签字或委托代理人签字方可生效。
第八条盈余分配
1、合伙双方共同经营、共同开发，共担风险，共负盈亏。
2、盈余分配按下列顺序进行；
（1）预售款全部投入建设及各项建设需要费用。
（2）留足建设及各项建设需要费用后按各自投入资金金额的比例逐步抽回本金。
（3）满足前两条后最后剩余利润双方按各占50%分红，如有未售出房屋双方按各50%分房。
3、企业的利益分配、亏损如另有变动的，其具体方案由合作双方协商决定。
第九条委托执行人
由双方合伙人决定委托方（一名或数名）执行相应企业事务，并出具合伙的委托书。
第十条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十一条合同的效力
1、本合同自各方或其授权代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式三份，甲方、乙方各一份，山东省泗水县公证处留存一份，均具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
年____月____日。