建设工程施工合同书简易版_1
简易施工合同(实用9篇)
简易施工合同(实用9篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同(实用9篇)合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。
施工合同书样本简易版5篇
施工合同书样本简易版5篇签订施工合同,必须遵守国家法律,符合国家政策,并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算,承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划,当事人双方均有履行合同的能力等基本条件,以保证施工合同切实可行。
下面小编给大家带来施工合同书,更多施工合同范本请点击“施工合同”查看。
施工合同书样本简易版1甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,本着互惠互利的原则,依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定,签订合同,特定如下:一、工程名称:二、结构形式:框架三、承包方式:包工不包料四、承包范围:主体内的木工包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程)其它不含在内。
五、承包价格:按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算,阳台、雨篷按全面积计算,每平方米128元。
六、质量标注:合格。
七、有关条款:1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。
2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)3、乙方配备专职的施工工长,甲方做好抄平放线技术管理。
4、工程如果甲方原因停止施工,甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。
7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。
8、乙方工人不得偷到工地一切财物,否则根据发生的情节给予处罚。
9、乙方进工地前交2万元,基础干出甲方退还乙方押金2万元。
八、付款办法:主体干到两层付工程款20万,主体封顶付主体面积的97%。
九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方,三天内甲方承担利息(月息2分)。
十、未尽事宜,不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商,十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方:乙方:年月日施工合同书样本简易版2甲方:乙方:甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224。
7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
施工合同范本简易版(16篇)
施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版篇1 甲方代表:_____乙方代表:_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况1、工程名称:__________________________________________________2、工程地点:__________________________________________________3、承包范围: ____________________4、承包方式:___________________________________________________5、工程:_______年________月________日进行开工,________年_______月_______日竣工6、工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)第二条甲方工作1、合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定第三条:乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜(按公司相关规定“工程与合同管理”)3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条:关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:A、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写:_______________________________)B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方,人民币元,大写。
简易建设工程施工合同范本3篇
简易建设工程施工合同范本3篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程规模:________________二、工程期限1. 工程开工日期:本工程定于________年____月____日开工。
2. 工程竣工日期:本工程定于________年____月____日竣工。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币________元(大写:________________)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付工程款,具体支付时间和金额如下:(1)工程开工前支付工程总造价的________%;(2)工程进度过半时支付工程总造价的________%;(3)工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的工程款。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后组织验收,验收标准按照国家和地方的相关标准和规范进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求的,乙方应负责无偿返工或整改。
五、工程变更1. 工程施工过程中,如甲方需对原工程设计进行变更,应书面通知乙方,并签订书面变更协议。
2. 乙方在接到甲方的变更通知后,应按照变更协议进行施工。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付工程总造价的________%作为违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工,每逾期一日,应向甲方支付工程总造价的________%作为违约金。
3. 如因一方违约导致合同无法继续履行,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。
建设工程施工合同 (小型工程本)5篇
建设工程施工合同(小型工程本)5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行的小型建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:简要描述工程大小、施工内容等。
二、合同工期与进度1. 工程开工日期:双方约定的开工日期。
2. 工程竣工日期:双方约定的完工日期。
3. 进度款支付:明确进度款的支付方式和时间节点。
三、工程质量要求与验收标准1. 乙方必须按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量达标。
2. 工程验收标准、方法:明确验收的程序、标准和具体方法。
3. 质量保证金及支付方式:若需设置质量保证金,应明确其金额、支付方式和返还条件。
四、合同价款与支付1. 工程总造价:明确工程总价及包含的详细内容。
2. 支付方式:现金、转账或其他方式。
3. 支付节点:按工程进度分阶段支付。
4. 工程变更及调整价款的约定:如遇工程变更,应明确变更的处理方法和价款调整方式。
五、工程安全施工及环境保护要求1. 乙方应遵守安全生产法律法规,制定安全生产措施,确保施工安全。
2. 施工现场环境保护要求:扬尘治理、噪音控制等应符合相关规定。
六、双方责任与义务1. 甲方的责任与义务:提供施工条件、按时支付工程款等。
2. 乙方的责任与义务:确保施工质量、按时完工、遵守安全规定等。
七、违约责任与解决争议方式1. 违约情形:列举双方违约的各种情形。
2. 补救措施和赔偿损失:明确违约时的补救措施和赔偿损失的计算方法。
3. 解决争议的方式:约定出现争议时的解决方式,如诉讼或仲裁。
八、其他约定事项1. 工程保修:明确工程的保修期限和保修范围。
简易施工合同(15篇)
简易施工合同简易施工合同(15篇)随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家整理的简易施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
简易施工合同1发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点:麻城宋埠三、承包方式:包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程施工合同范本(简易版)7篇
工程施工合同范本(简易版)7篇篇1甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行,明确甲乙双方的权利义务关系,现经甲乙双方充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程期限:二、承包方式及范围2.1 承包方式:2.2 承包范围:三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款:3.2 支付方式:3.3 付款期限:四、工程工期及质量要求4.1 工程工期:4.2 质量要求:五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务(1)按合同约定向乙方支付工程款项;(2)负责协调施工过程中的外部关系;(3)负责提供施工所需的设计图纸、技术资料等;(4)对乙方的施工进度、质量进行监督。
5.2 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的工期和质量要求进行施工;(2)确保施工现场的安全,遵守施工安全规范;(3)对甲方提供的施工图纸、技术资料等进行确认;(4)施工完成后,负责清理施工现场。
六、违约责任6.1 甲方违约责任(1)未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,按应付金额的千分之五向乙方支付违约金;(2)因甲方原因造成工程停工、窝工等损失,由甲方承担相应的赔偿责任。
6.2 乙方违约责任(1)未按合同约定的工期和质量要求完成工程,每逾期一日,按工程总价的千分之五向甲方支付违约金;(2)因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应的修理、返工等费用,并赔偿甲方因此造成的其他损失。
七、争议解决7.1 本合同的签订和履行应受中华人民共和国法律的管辖,双方之间因本合同产生的或与本合同有关的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项8.1 本合同未尽事宜,可由双方另行协商,签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
工程施工合同简易范本(通用17篇)
工程施工合同简易范本(通用17篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工合同简易范本(通用17篇)建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。
工程施工合同范本简易版(通用8篇)
工程施工合同简易版工程施工合同范本简易版(通用8篇)随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家整理的工程施工合同范本简易版(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程施工合同简易版1发包方(以下简称甲方)__________________承包方(以下简称乙方)__________________根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:__________________.2、工程地点:__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。
三、合同工期______天。
四、工程造价工程造价为:__________________元整五、质量标准1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
简易版施工合同范本(精选10篇)
简易版施工合同简易版施工合同范本(精选10篇)在人们的法律意识不断增强的社会,合同在生活中的使用越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道合同的格式吗?下面是小编帮大家整理的简易版施工合同范本(精选10篇),希望对大家有所帮助。
简易版施工合同1发包方:______________(以下简称甲方)承包方:______________(以下简称乙方)质量是生命,安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:一、承包方法1、承包形式:单包,即包工不包料。
2、工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格,按国家招标建筑平方每平方米_____元。
按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二、工程进度按甲方及业主要求,总工期_____天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理六、文明卫生1、现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。
建筑工程施工合同简易版(3篇)
建筑工程施工合同简易版发包方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在平等协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,结合工程实际情况,订立如下协议以便共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:______________________________________。
2、工程地点:______________________________________。
3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。
详见施工图和预算编制说明书。
4、工程面积:约二、承包方式:工程总承包。
三、工程质量:合格。
乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。
单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。
四、工程承包总价本工程承包总价确定为元(大写整)。
承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%,可进行相应调整(价格必须由甲、乙、监理三方签证)。
五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。
2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。
3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。
4、进度付款每个月____日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。
5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。
6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的,____日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的____日内付清。
简易建筑工程施工合同范本(精选6篇)
简易建筑工程施工合同范本(精选6篇)简易建筑工程施工合同范本(精选6篇)随着法律观念的日渐普及,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的简易建筑工程施工合同范本(精选6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
简易建筑工程施工合同1发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:5、合同价款:合同总价每公里万。
单位造价每平方米元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面,宽米。
2、天然级配砂砾石垫层,厚度cm天然级配砂砾石,宽度6M。
3、cm厚灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表:姓名:职务;职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作:负责场地三通一平;3、承包人的权利和义务项目负责人姓名:项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作:负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:五、工程价款的支付本合同签订之日付%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。
工程质量保证金为总造价的%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
建设工程施工合同简洁版(8篇)
建设工程施工合同简洁版第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。
简单施工合同协议书5篇
简单施工合同协议书5篇篇1简单施工合同协议书甲方(承包方):___________乙方(需方):___________鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力,乙方有相应的建筑施工需求,为明确双方的权利义务,经双方友好协商,就甲方承担乙方建筑施工任务,达成协议如下:一、项目名称及工程地点1. 项目名称:___________2. 工程地点:___________二、施工范围1. 施工内容:___________2. 施工标准:按照国家有关规定以及双方协商一致的标准进行施工。
三、施工期限1. 开工日期:___________2. 完工日期:___________3. 施工周期:___________(自开工之日起至完工之日止)四、质量要求1. 施工质量保证书:甲方保证施工质量符合国家规定并承担相应的责任。
2. 质量保证期限:___________(自完工之日起至质量保证期限止)五、合同价款及支付方式1. 合同价款:___________(大写)元整2. 价款支付方式:按照以下方式支付:(1)______%作为预付款,于合同签订之日起_________天内支付;(2)______%作为工程完工后支付,于工程验收合格之日起_________天内支付。
六、施工责任1. 甲方应按照工程设计要求,严格按时按质完成施工任务。
2. 乙方应提供必要的协助和配合,保障施工的顺利进行。
3. 双方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
七、违约责任1. 若任何一方未按约定履行义务,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所受的损失。
2. 若因不可抗力导致一方不能履行合同,应及时通知对方,并在克服不可抗力的情况后继续履行合同义务。
八、争议解决本合同如有争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有关仲裁机构申请仲裁,也可提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他1. 本合同自双方签字盖章后生效,并生效期限为自工程完工至质量保证期限止。
工程施工合同范本(简易)5篇
工程施工合同范本(简易)5篇篇1工程施工合同范本(简易)甲方:________________(以下简称"甲方")法定代表人/负责人:________________联系地址:________________联系电话:________________乙方:________________(以下简称"乙方")法定代表人/负责人:________________联系地址:________________联系电话:________________鉴于甲方拟委托乙方承担_______(工程名称),特订立本合同如下:第一条工程概况项目名称:_______工程地址:_______工程内容:_______工程造价:_______开工日期:_______竣工日期:_______第二条工程质量1. 乙方保证所提供的全部工程材料、设备及技术符合国家有关标准,并对工程质量承担全部责任。
2. 甲方有权对工程质量进行检查,如发现质量问题,乙方应立即整改,否则将承担由此产生的全部责任和损失。
第三条工程进度1. 乙方应按照约定的开工日期和竣工日期进行工程施工,如有特殊情况需延期,应提前书面告知甲方并取得同意。
2. 工程延期导致的一切后果由乙方承担。
第四条工程款项1. 工程总造价为_______,按照工程进度分期支付,具体支付比例为:(1)工程开工前支付_______;(2)工程竣工前支付_______;(3)工程竣工后支付_______;2. 乙方须提供相应资料和票据,确保款项支付合法合规。
第五条备品备件1. 乙方应按照实际需要,事先准备足够的备品备件,以确保工程顺利进行。
2. 备品备件的采购费用由乙方承担。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应邀请甲方进行竣工验收,认为合格后方可交付使用。
2. 如竣工验收不合格,乙方应承担修复责任,直至合格为止。
第七条违约责任1. 若一方未按约定履行合同义务,应承担相应的违约责任。
简易工程施工合同范本4篇
简易工程施工合同范本4篇范本一:基础施工合同甲方(业主):_________乙方(承包商):_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方就_________项目的基础施工达成以下协议:1. 工程内容和范围:乙方负责该项目的基础施工工作,包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑等。
2. 工期:自合同签订之日起,乙方需在___天内完成全部施工任务。
3. 质量要求:乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合设计要求。
4. 付款方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程款项,具体支付方式为_________。
5. 违约责任:如乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格,应承担相应的违约责任。
6. 争议解决:如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他条款:_________。
8. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
范本二:装修施工合同甲方(业主):_________乙方(承包商):_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方就_________项目的装修施工达成以下协议:1. 工程内容和范围:乙方负责该项目的室内装修工作,包括但不限于墙面刷漆、地板铺设等。
2. 工期:自合同签订之日起,乙方需在___天内完成全部装修任务。
3. 质量要求:乙方必须按照国家相关标准和规范进行装修施工,确保工程质量符合设计要求。
4. 付款方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程款项,具体支付方式为_________。
5. 违约责任:如乙方未按时完成装修任务或工程质量不合格,应承担相应的违约责任。
6. 争议解决:如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他条款:_________。
8. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
简易工程施工合同(通用8篇)
简易工程施工合同简易工程施工合同简易工程施工合同(通用8篇)随着人们法律意识的建立,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。
知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的简易工程施工合同(通用8篇),希望对大家有所帮助。
简易工程施工合同1建设单位(甲方):施工单位(乙方):鉴于甲方修建组道路工程,为确保通组道路建设质量,经甲乙双方共同协商,现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。
一、工程建设规模通组道路长米,水泥混凝土路面厚度为厘米,水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa,工程造价(大写)。
二、工程质量乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工原材料和施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督,确保工程质量通过区交通局验收合格。
工程施工结束,乙方必须完善工程建设资料,并装订成册,以备验收。
工程质量保修期2年,保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。
三、工期施工工期自年月日至年月日。
由乙方因素造成的工期延误,每延期一天处罚1000元,直至工程结束。
四、付款方法工程采取分期付款方式,具体为五、安全责任乙方应加强安全生产管理,施工现场应设置明显的施工警告,做到文明施工。
施工期间若发生一切安全责任事故,由乙方负责处理,与甲方无关。
六、廉政责任甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定,按章办事。
甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。
七、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
八、本合同一式四份,双方各执二份。
甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表签字:乙方代表签字:日期:日期:简易工程施工合同2甲方:乙方:甲乙双方经友好协商,在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上,就甲方发包给乙方的工程一事达成一致,签订以下合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工,详见附件一。
建筑工程施工合同范本简单版
建筑工程施工合同范本简单版在建筑工程施工之前,前写的合同中有哪些需要注意的呢?一起来学习了解一下吧!下面是由小编为大家整理的“建筑工程施工合同范本简单版”,仅供参考,欢迎大家阅读。
建筑工程施工合同范本简单版(一)发包发(甲方):_______________________承包方(乙方):_______________________经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同:一、承包方:本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等),包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围:_________________________________三、工程承包单价__________________。
四、付款方式进度款按完成工程量__________按月支付,竣工退场支付__________。
五,甲乙双方责任1、甲方责任:提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任:(1)按图施工,以甲方交底执行,并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工,做好工程自检,确保工程质量必须优良。
如工程质量不符合施工图纸及质量标准,造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
(2)砌砖工程:砖必须湿水后方能砌筑,砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整,垂直误差正负3-5mm,灰缝厚度10-15mm,且平直均匀饱满,墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖,断切时要平直,用锯用刀砍。
预留之前叉口时必须一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。
建筑垃圾及时清理并再利用,必须做到当天工完场清。
(3)内墙抹灰工程:硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。
柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝,顶缝必须挂网,先定点,现成管理人员验收合格后方能批灰,批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整,垂直通长误差不草果3mm,且无空股裂缝,落地灰及时清理再利用,施工现场工完场清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订:XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
建设工程施工合同书简易
版
建设工程施工合同书简易版
温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法
规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订
立本合同。
一、工程概况
工程名称:黄金堡学府花园D栋工程地
点:重庆市渝北区龙溪镇
工程内容:建筑面积31200M2、结构类型:
框架、剪力墙结构、地上二十九层,地下一
层,全高99.6米。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:资金来源: 自筹。
二、工程承包范围
承包范围:土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和环境工程。
三、合同工期
开工日期:20xx年2月5日。
竣工日期:20xx年8月6日。
合同工期总日历天数548天。
四、质量标准
工程质量标准:优良。
五、合同价款
金额(大写):暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ¥:2360万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相
同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:20xx年月日合同订立地点:重庆市
本合同双方约定双方签字签章后生效。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):
_____
法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____
_____年____月____日_____年____月____日
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position。