山西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、实施监理的某工程项目．在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是。
A：进行原因分析B：要求有关单位提交质量问题调查报告C：及时向建设单位和监理公司汇报D：施工单位进行质量缺陷调查E：工程变更单2、关于建设工程监理的说法，正确的是。
A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同E：工程保险金3、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。
A：和解B：调解C：行政决定D：仲裁E：专业监理4、某项目的建设工期为3年。
其中，第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12％。
若采用复利法计算建设期间的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为万元。
A：1525．17B：1361．76C：1489．17D：1625．17E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理6、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作__。
A．总时差和自由时差必然相等B．自由时差必然为零C．总时差必然为零D．一定为关键工作7、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试题
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：推行CM承发包模式B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定2、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。
A：预备费B：基本预备费C：涨价预备费D：建设期利息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是。
A：指定分包商的施工自行管理，不需要协调B：应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C：应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D：应由业主负责指定分包商施工的协调管理E：专业监理4、下列属于建设工程目标控制经济措施的是。
A：明确目标控制人员的任务和职能分工B：提出多个不同的技术方案C：分析不同合同之间的相互联系D：投资偏差分析E：工程保险金5、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是。
A：对工程造价目标进行风险分析B：对拟建项目进行财务评价C：对已完工程进行计量D：进行工程变更价款审查E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、工程作业开始前，承包单位应向监理机构报送实验室(或外委实验室)的。
A：正式委托书B：基本情况C：资质证明文件D：设备数量情况E：工程变更单7、根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。
A：履约保证金不得超过中标合同金额的10％B：招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息C：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果E：工程保险金8、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
山西省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
山西省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、债权人领取提存物的权利。
自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金2、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
A：7B：14C：28D：30E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。
A：凭据法B：估价法C：均摊法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是__。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延5、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。
A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D：按照成本加利润原则，由监理人商定E：专业监理6、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行7、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
山西省2015年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题
山西省2015年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。
已知利润率为5．4％．综合税率为3．41％，则该项目应缴纳的税金为万元。
A：4016．45B：4122．48C：4361．49D：4467．52E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列不属于对招标文件核查范围的是__。
A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C．招标文件的形式是否合乎要求D．是否有限制竞争的条件3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是。
A：由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B：由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C：承包人应在设备到货时与发包人共同核验D：承包人应在设备到货时与工程师共同核验E：专业监理4、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．必须由总承包单位自行完成B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位5、一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用是指。
A：工程造价B：建筑工程费C：建设工程总投资D：建筑安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有__年以上同类工程监理工作经验的人员承担。
A．1B．2C．3D．57、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。
其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：除外责任考试试卷
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：除外责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任2、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担3、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内4、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体5、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录6、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险7、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门8、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制9、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目10、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：签订施工合同考试题
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：签订施工合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告2、在措施清单中，采用分部分项工程量清单的方式编制的是。
A：大中型机械进出场及安拆B：安全文明施工C：混凝土浇筑的模板工程D：二次搬运E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、提供管理与实施环境和质量审核指南。
A：GB／T19000--2005B：GB／T19001--2008C：GB／T19004--2009D：IS019011E：工程变更单4、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金5、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。
A：固定总价B：可调总价C：可调单价D：固定单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、工程监理企业资质证书的有效期为。
A：1年B：3年C：5年D：10年E：工程保险金7、监理员需要有学历，并经过监理业务培训。
A：高中B：大专C：本科D：中专及以上E：工程保险金8、合同解除__而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A．必须经双方的协议B．必须因为当事人一方的意思C．是因不可抗力D．是因当事人一方的意思或双方的协议9、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理10、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于监理合同生效说法正确的是。
A：建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同B：合同双方当事人依法订立后合同即生效C：监理人有权获得因合同解除导致损失的补偿D：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字后合同生效E：工程保险金2、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。
A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。
按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。
A：索赔报告B：索赔意向通知C：索赔依据和资料D：工期和费用索赔的具体要求E：专业监理4、监理规划编制完成后，须经审批。
A：总监理工程师B：监理单位经营部门负责人C：监理单位技术负责人D：监理单位负责人E：工程保险金5、凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目提交《工程材料／构配件／设备报审表》。
A：承包单位B：建设单位C：监理机构D：项目经理部E：工程变更单6、【例2·单选题】工程进度控制的技术措施有。
A：完善职责分工B：协助完善质量保证体系C：对工期提前者实行奖励D：建立多级网络计划体系E：工程保险金7、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。
2015年山西省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题
2015年山西省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、关于建设工程监理的说法，正确的是。
A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同E：工程保险金2、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。
A：竣工结算B：下一次进度款中C：本次进度付款中D：以上都不正确E：专业监理3、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是。
A：分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量B：分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息C：定额项目中所列的工、料、机的数量D：分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定6、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金7、【例1·单选题】某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元和，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元和。
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。
A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
山西省2015年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷
山西省2015年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制工程质量评估报告的时间是。
A：分部工程验收合格后B：工程竣工验收合格后C：工程竣工预验收合格后D：保修期过后E：工程保险金2、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式为。
A：补偿费用，不顺延合同工期B：顺延合同工期，不补偿费用C：费用和工期损失均给予补偿D：费用和工期损失均不补偿E：专业监理3、下列关于代理的叙述，不正确的是__。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C．无权代理的法律后果由被代理人承担D．代理人只能在代理权限内实施代理行为4、应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理单位技术负责人D：监理员E：工程变更单5、【例1·单选题】铺底流动资金一般按流动资金的计算。
A：20％B：30％C：40％D：35％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、工程师在施工阶段进行进度控制的依据是__施工进度计划。
A．承包商编制的B．业主编制的C．监理单位制定并由承包商认可的D．承包商提交并经工程师批准的7、当采用建筑工程管理方法时。
A：监理工程师只需负责设计方面的管理与协调工作B：监理工程师只需负责施工方面的监理职能C：监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能D：监理工程师只需负责设计方面的协调工作E：自我评定8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
2015年上半年山西省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题
2015年上半年山西省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理2、【例2·单选题】在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。
这属于。
A：强制确定法B：头脑风暴法C：哥顿法D：德尔菲法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。
A：邀请招标B：公开招标C：挂牌D：拍卖E：工程保险金4、【例1·单选题】监理工程师在工程质量控制过程中。
自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
A：质量第一B：以人为核心C：以预防为主D：质量标准E：工程变更单5、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。
A：投标报价2000万元，评标价1950万元B：投标报价2050万元，评标价1940万元C：投标报价1980万元，评标价1970万元D：投标报价1950万元，评标价1960万元E：专业监理6、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。
A：措施费B：企业管理费C：研究试验费D：材料费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。
各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为天。
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：签订施工合同试题
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：签订施工合同试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由__批准。
A．专业监理工程师B．安装单位项目负责人C．设备供应商D．总监理工程师2、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工B．监理工程师对工程延期的批准C．作为承包人进行工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准3、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是。
A：施工投标保证B：施工履约保证C：施工预付款保证D：质量保证金保证E：专业监理4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。
A：提交工程师决定B：提交争端裁决委员会决定C：诉讼D：仲裁E：专业监理5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。
A：从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B：从签订合同日起，至颁发履约证书日止C：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D：从工程开工日起，至颁发履约证书日止E：专业监理6、某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。
贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。
A：44．06C：88．13D：116．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金8、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.759、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
山西省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷
山西省2015年下半年监理工程师《合同管理》: 合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、下列招标项目中, 不能采用评标价法评标的是__。
A．施工招标B．材料招标C．设备招标D. 设计招标2、经返修或加固处理的分项、分部工程, 满足安全及使用功能要求时, 可按技术处理方案和的要求予以验收。
A：设计单位意见B：协商文件C：建设单位意见D：质量监督部门意见E: 工程变更单3、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A. 内部B. 外部C. 组织D. 内部和外部4、在建设项目各类招标中, 不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：设计B：施工C：设备采购D：材料采购E: 专业监理5、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额, 属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某施工项目, 发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同, 合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。
A：人工费上涨B：定额消耗量变化C：遇雨季导致工期延长D：设计变更E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工7、国际工程中, 不属于间接费的是。
A：公司总部管理费B：现场管理费C：贷款利息D：业务费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、”纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的。
A: 主控项目B: 一般项目C: 基本项目D: 保证项目E: 工程变更单9、监理人收到承包人变更报价书后的天内, 根据合同约定的估价原则, 商定或确定变更价格。
A：7B：14C：15D：28E: 专业监理10、某设计合同履行过程中, 发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限, 不能在要求的时间内完成, 发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人, 则。
2015年上半年山西监理工程师考试合同管理申请撤销裁决考试试卷
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建立最终的风险清单应采用_。
A.风险调查法B.专家调查法C.流程图法D.经验数据法2、—负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A.国务院建设行政主管部门B.国务院C.国家发展与改革委员会D.工商行政管理部门3、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为—和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策4、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的—负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A.部门负责人B.技术负责人C.档案室负责人D.档案管理员5、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程_。
A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理6、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是一阶段。
A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收7、在组织系统内，应充分利用—原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A.要素有用性B.动态相关性C.主观能动性D.规律效应性8、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用—的方法来识别风险。
A.专家调整法B.流程图法C.经验数据法D.初始清单法9、主动控制也可以表述为_。
A.反馈控制B .前馈控制C.闭环控制D.事后控制10、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和—的义务和责任。
A.施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师11、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的—，确定具体的监理工作。
A.工作目标B.总监理工程师C.工作内容D .工作方法12、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是_。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制2、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务3、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm4、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款5、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避6、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定7、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程8、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。
A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期9、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法10、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门11、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．512、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理13、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告14、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员15、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员16、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系17、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法18、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性19、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月20、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元21、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款22、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任23、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性24、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制25、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。
A．工程量清单计价格式由投标人填写B．封面应按规定内容填写、签字、盖章C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写2、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。
A．工程量的审查B．采用的定额或指标的审查C．概算文件组成的审查D．各项费用的审查E．材料预算价格的审查3、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。
A．多个起点节点B．多个终点节点C．存在循环回路D．工作代号重复E．节点编号有误4、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。
A．工作A的EF为2天B．工作D的FF为2天C．工作C的EF为Z天D．工作B的FF为1天E．计算工期为8天5、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。
A．现场调查取证B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施C．事故原因分析D．组织必要的技术鉴定E．监督施工单位实施技术处理方案6、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。
A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求7、Partnering模式的特征有__。
A．出于自愿B．高层管理的参与C．信息的开放性D．Partnering协议不是法律意义上的合同E．较少出现甚至完全避免争议和索赔8、综合单价法编制标底的表格有（）。
A．分部分项工程费用计算表B．措施项目价格表C．工程量清单价格表D．标底编制说明E．分部分项工程工料价格计算表9、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。
A．关键线路上的工作都是关键工作B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移D．总持续时间最短的线路是关键线路E．关键线路只有一条10、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。
A．资源强度最低B．总费用最低C．资源需用量尽可能均衡D．资源需用量最少E．计算工期满足要求工期11、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（）。
A．施工进度控制目标分解图B．工程进度款支付时间与方式C．进度控制人员的职责分工D．施工机械进出场安排E．进度控制目标实现的风险分析12、质量检验的主要方法有（）。
A．目测法B．量测法C．猜测法D．横道图法E．试验法13、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。
A．按子项目分解B．按投资构成分解C．按时间分解D．按净现值分解E．按终值分解14、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。
A．工程技术环境B．工程作业环境C．工程周边环境D．工程经济环境E．工程地区环境15、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包价与承包价的计算方法有__。
A．工料单价法B．综合单价法C．预算单价法D．概算单价法E．实物单价法16、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析B．收集实际数据C．进行项目计划值与实际值的比较D．不断地与质量目标进行对比E．采取控制措施以确保投资目标的实现17、施工段是用以表达流水施工的空间参数。
为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。
A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面18、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计19、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。
A．树枝图B．鱼刺图C．特性要因图D．推导演绎表E．层次分析图20、建设单位管理费包括（）。
A．工程招标费B．建设单位采购及保管材料费C．合同契约公证费D．工程质量监督检测费E．竣工验收费21、下列属于设备及安装工程概算的有（）。
A．通风空调工程概算B．照明工程概算C．给排水管理工程概算D．机械设备及安装工程概算E．电气设备及安装工程概算22、下列各种说法中，不符合监理规划的说法是__。
A．制定监理规划是开展监理工作的第一步B．监理作为一项系统工程，它相当于这项工程的初步设计C．由监理单位技术负责人主持制定D．它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件E．监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件23、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。
A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗C．检查紧急情况的应急处理规定D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗E．检查相关制度的落实情况24、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。
A．生产准备费B．建设单位管理费C．研究试验费D．土地使用权出让金E．工程监理费25、质量管理体系认证过程中的审核是围绕企业的（）来进行。