深圳市房地产认购书范本(2021年)
住房认购申请书范本
住房认购申请书范本尊敬的XXX房地产开发公司：您好！我是一名热衷于购房的消费者，经过对贵公司开发的XXXX项目进行详细了解和实地考察，我决定认购该项目的住房。
在此，我向贵公司提交我的住房认购申请，并诚恳希望能得到您的认可和支持。
一、个人信息申请人：XXX性别：男/女出生日期：XXXX年XX月XX日身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX家庭住址：XXXXXXXXXXXXXXXX二、认购住房信息1. 项目名称：XXXX2. 楼栋号码：XXXX3. 单元号码：XXXX4. 房号：XXXX5. 户型：XXXX6. 面积：XXXX平方米7. 单价：XXXX元/平方米8. 总价：XXXX元三、付款方式及金额1. 付款方式：首付+按揭2. 首付金额：XXXX元3. 按揭银行：XXXX银行4. 按揭年限：XX年5. 每月还款金额：XXXX元四、认购原因1. 项目优势：XXXX项目地处优越地理位置，交通便利，周边配套设施完善，具有很高的投资价值和居住价值。
2. 户型设计：认购的户型为我心仪已久的经典设计，空间布局合理，功能分区明确，满足了我对舒适生活的需求。
3. 价格合理：经过对市场房价的深入了解，我认为XXXX项目的价格具有较高的性价比，符合我的购房预算。
4. 开发商信誉：贵公司作为知名的房地产开发企业，有着良好的口碑和信誉，让我对购房充满信心。
五、申请承诺1. 我承诺所提供的个人信息真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。
2. 我承诺按照约定的时间和金额支付购房款项，如有违约，愿承担违约责任。
3. 我承诺遵守购房合同的各项规定，维护双方的合法权益。
在此，我真诚地希望贵公司能审批我的住房认购申请，并协助我完成购房手续。
我相信，在贵公司的专业服务和悉心关怀下，我一定能拥有一套称心如意的住房。
感谢贵公司对我的关注和支持，期待您的回复！此致敬礼！申请人：（签名）XXXX年XX月XX日。
深圳市房地产认购书样本一
深圳市房地产认购书样本一一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、认购房源信息楼盘名称：楼盘地址：建筑面积：户型：楼层：总价：认购房号：三、认购条件1. 认购价格：认购人同意以协商一致的价格购买上述房源。
2. 认购方式：认购人选择全款/分期付款（请在下方划勾）。
3. 认购定金：认购人同意在签署本认购书后三个工作日内支付定金，定金金额为人民币（以下简称“元”）。
4. 分期付款方式：认购人同意按照开发商提供的分期付款方案进行支付，具体支付时间和金额详见附件。
5. 其他约定事项：（请在下方详细描述）四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在三个工作日内支付定金。
2. 开发商收到认购书和定金后，确认认购人的认购意向，并向认购人提供认购确认函。
3. 认购确认函签署后，认购人根据约定的付款方式支付首期款项。
4. 开发商在收到首期款项后，办理房屋预售合同签订手续。
5. 认购人按照预售合同约定的时间和方式支付剩余款项。
6. 开发商办理房屋交付手续，并将房屋交付给认购人。
五、风险提示1. 认购人在签署本认购书前应仔细阅读楼盘相关文件和合同条款，了解相关政策和规定。
2. 认购人应自行核实楼盘信息的真实性和准确性，如有疑问可咨询开发商或相关部门。
3. 认购人应自行承担因信息不准确或不完整而导致的风险。
4. 如认购人违约或不能按时支付款项，开发商有权解除认购合同并扣除相应违约金。
六、其他约定事项（在此处详细描述认购人与开发商之间的其他约定事项，如特殊要求、补充条款等）七、附件1. 分期付款方案2. 其他相关文件（如楼盘宣传册、预售合同等）八、法律适用和争议解决1. 本认购书的签署、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本认购书过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效与签署本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、双方基本信息甲方（认购方）：____________（详细地址、联系电话等）乙方（开发商）：____________（详细地址、联系电话等）二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：项目名称：____________楼栋号：____________房号：____________建筑面积：____________平方米套内面积：____________平方米参考单价：____________元/平方米总价：____________元付款方式：____________其他信息：____________2. 房屋交付标准：房屋交付时间：____________房屋装修标准：____________设备设施配置：____________其他约定：____________三、认购条款1. 认购价格及支付方式：（1）认购价格为房屋总价____________元；（2）认购定金____________元，于签约之日支付；（3）首期款____________元，于开发商交付房屋前支付；（4）剩余款项____________元，在房屋交付时一次性支付。
2. 房屋交付：甲方应按约定时间支付房款，乙方按约定时间交付房屋，并确保房屋交付标准符合约定。
3. 房屋维修责任：在房屋交付后，乙方对房屋的质量和维修承担相应的责任，甲方享有合法的维修保修权利。
4. 房屋使用权：房屋产权证办理期限为__________，产权证发放后，甲方享有房屋的合法使用权，并承担相关的税费。
5. 其他约定：____________免责条款：1. 因甲方的原因导致无法签约或交付的，乙方不承担任何责任。
2. 因乙方原因导致无法按时交付房屋或造成房屋质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。
生效条件：1. 双方签章有效；2. 甲方支付认购定金。
解决争议：本协议自签订之日起生效。
房屋认购协议书范本5篇
房屋认购协议书范本5篇篇1甲方（出售方）：____________________乙方（认购方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方认购房屋事宜，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，以维护双方的合法权益。
二、房屋基本情况1. 房屋坐落：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 建筑面积：____________________。
4. 房屋结构：____________________。
5. 其他附属设施：____________________。
三、认购条件1. 乙方在签署本协议时，已充分了解并接受房屋的现状及产权情况。
2. 乙方应在签署本协议后___日内向甲方支付认购定金人民币____元（大写：____元整）。
3. 乙方应在支付定金后的___日内与甲方正式签署《房屋买卖合同》。
4. 认购期间，乙方不得擅自改变认购意向或撤销认购。
四、认购价格与支付方式1. 房屋总价为人民币____元（大写：____元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）定金支付：乙方在本协议签署后___日内支付定金；（2）首付款支付：双方签署《房屋买卖合同》后___日内，乙方支付房屋总价的___%；（3）贷款支付：剩余房款由乙方申请贷款支付。
五、房屋交付与产权登记1. 房屋交付：甲方应当在乙方付清全部房款后，将房屋交付给乙方。
2. 产权登记：甲方应协助乙方办理产权登记手续，相关税费按国家法律法规规定执行。
六、违约责任1. 若乙方未按本协议约定支付定金或购房款，视为违约，甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。
2. 若甲方未能按本协议约定交付房屋或办理产权登记手续，视为违约，乙方有权解除本协议并要求甲方双倍返还定金。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书1. 引言本文档为一份深圳市房地产认购书的样板，用于明确买方与卖方之间的交易细节和责任。
通过认购书，买方表明了对房地产项目的购买意愿，而卖方则将在接受认购后根据约定的条件进行交易。
2. 买方信息姓名： [买方姓名][买方][买方]3. 卖方信息公司名称： [卖方公司名称]地址： [卖方地址]联系人： [卖方联系人][卖方]4. 房地产项目信息项目名称： [项目名称]项目地址： [项目地址]开发商： [开发商名称]设计单位： [设计单位名称]5. 房产信息房产类型： [房产类型]面积： [房产面积]楼层： [房产楼层]单价： [房产单价]总价： [房产总价]6. 交易条款1. 买方认购房产项目：买方确认自愿认购上述房产项目，并向卖方支付认购金。
认购金金额为 [认购金金额]，支付方式为 [支付方式]。
2. 认购金支付确认：卖方在收到买方认购金后 [确认时间] 内进行确认并出具收款凭证。
3. 支付尾款：买方在房产交付之前，按照双方约定的支付方式和时间表支付尾款。
4. 房产交付：卖方应在 [交付房产时间] 之前将房产正式交付给买方。
5. 买方违约责任：买方如在约定时间内未支付尾款或违反其他交易条款，买方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
6. 卖方违约责任：卖方如在约定时间内未交付房产或违反其他交易条款，卖方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
7. 合同变更：双方协商一致可以对本认购书进行变更，变更需以书面形式进行，并由双方签署确认。
8. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的法院处理。
7. 生效条件本认购书自双方签署之日起生效。
双方应尽快完成相关手续和文件的办理，并按本认购书约定的时间和方式履行各自的义务。
8. 签名买方（签字）： ____________________ 日期：__________________卖方（签字）： ____________________ 日期：__________________请注意：本认购书仅为样板，具体内容需根据实际情况进行修改和调整。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。
一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。
2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。
3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。
五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。
2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。
3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。
请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。
如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。
购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息认购方（甲方）：____________________联系号：____________________________________________________销售方（乙方）：____________________ __________________________开发商：___________________________二、认购房屋信息房屋地址：__________________________房屋户型：__________________________建筑面积：__________________________总拟购买面积：______________________房屋总价：__________________________首付金额：__________________________贷款金额：__________________________三、认购条款1. 甲方同意购买房屋所示房屋，并支付定金作为认购房款的证明。
2. 乙方同意出售该房屋给甲方，并保证房屋的合法所有权归乙方所有。
3. 甲方需在_________日内支付首付款，并签署正式的购房合同。
4. 若甲方违约，支付的定金将不予返还；乙方违约，需支付双倍定金作为违约金。
5. 购房合同一经签署生效，双方均须按照合同约定履行各自义务，不得随意变更或解除合同。
四、其他约定1. 本认购书仅作为双方签署正式购房合同的依据之一，不具备法律效力。
2. 甲乙双方同意将纠纷提交深圳市X仲裁委员会裁决。
以上是深圳市房地产认购书的范本，仅供参考使用。
具体认购书的内容及条款应根据实际情况进行调整和修改。
在签署任何合同之前，建议双方详细阅读合同内容，并在有需要的情况下，咨询相关专业人士的意见。
深圳市房地产认购书样板
深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。
2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。
3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。
4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。
5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。
6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。
五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。
3. 本认购书自双方签署之日起生效。
4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。
六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。
认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。
为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。
请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。
一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。
五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。
六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。
特此认购书，供双方共同遵守。
甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。
深圳市房地产认购书样本一(通用3篇)
深圳市房地产认购书样本一（通用3篇）深圳市房地产认购书样本一篇1特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1.土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》;2.《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》;3.《房地产预售许可证》;4.主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图;5.卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》;6.《临时业主公约》;7.正式的房地产买卖合同文本及其补充协议;8.一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________联系人： _____________________联系电话：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________联系电话：______________________公司或机构名称：_______________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________电话：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_ ______号房(以下称“本房地产”)，用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□____ ___;套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
深圳市房地产认购书(完整版)
深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。
2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。
3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。
五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。
2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。
3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。
六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。
2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。
七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。
出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。
深圳市 深圳市商品房认购书示范文本
深圳市商品房认购书示范文本本示范文本旨在规范深圳市商品房认购书的内容和格式，保护购房者的合法权益，维护房地产市场秩序。
深圳市商品房认购书甲方 (开发商):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________乙方 (购房者):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议: 第一条房屋基本情况1.1 房屋名称:_____________________________1.2 房屋位置:_____________________________1.3 房屋面积:_____________________________1.4 房屋用途:_____________________________1.5 房屋产权归属:_____________________________第二条认购方式2.1 乙方采用一次性付款方式认购该房屋，认购价格为人民币______元整 (大写:_______________________元整)。
2.2 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
第三条签订合同3.1 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，与甲方签订《深圳市商品房买卖合同》。
3.2 如果乙方未在本协议签订之日起______个工作日内签订《深圳市商品房买卖合同》,则本协议自动解除，甲方有权将该房屋出售给其他购房者。
第四条付款方式4.1 乙方应在签订《深圳市商品房买卖合同》之日起______个工作日内，将房屋全部款项支付至甲方指定的银行账户。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、甲方（开发商）信息甲方（开发商）：____________（以公司全称填写）统一社会信用代码：____________（非个人填写）注册地址：________________________二、乙方（认购人）信息乙方（认购人）：________________________联系地址：________________________三、认购房源信息1. 房源基本情况项目名称：____________楼栋/幢号：____________单元：____________楼层：____________房号：____________建筑面积：____________（单位：平方米）套内面积：____________（单位：平方米）房屋用途：____________房屋类型：____________2. 房源价格及支付方式总价：____________（单位：万元）认购定金：____________（单位：万元）首付款：____________（单位：万元）贷款金额：____________（单位：万元）贷款期限：____________（单位：年）首次支付时间：____________其他支付方式：____________（如首期款、尾款等） 3. 交付及验收标准交付时间：____________交付标准：____________（如毛坯交付、精装修交付等）交付装修情况：____________（如墙地砖、卫浴洁具等）四、其他要求及注意事项1. 乙方认可以上所述的房源信息、价格及支付方式，并确认购房意向。
2. 乙方在签订本认购书前，已详细了解和清楚相应的房地产政策和法规，并自行承担由此产生的相关责任。
3. 乙方在签订本认购书后，应按照合同约定的时间和方式按时足额支付相应的款项。
4. 本认购书生效后，双方应按照合同约定履行相应的义务，不能擅自变更或解除认购书。
房屋认购协议书通用范本6篇
房屋认购协议书通用范本6篇篇1甲方（出售方）：__________________________乙方（认购方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购房屋一事达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。
二、房屋基本情况1. 房屋位置：__________________________2. 房屋类型：__________________________3. 房屋面积：__________________________4. 房屋配套设施及状况：详见附件《房屋状况说明书》。
三、认购条件及价款1. 乙方自愿认购本协议所述房屋，并承诺按照本协议约定支付认购款项。
2. 认购价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。
3. 乙方选择付款方式：一次性付款/分期付款。
具体付款时间和金额详见本协议第五条。
四、协议签订及履行期限1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 乙方应在签订本协议后___日内与甲方签订《房屋买卖合同》。
3. 乙方应按照本协议约定时间支付认购款项。
若乙方逾期未支付认购款项，甲方有权解除本协议并保留追究乙方违约责任的权利。
4. 本协议约定的房屋交付时间以《房屋买卖合同》约定为准。
五、甲乙双方权利和义务1. 甲方应保证所售房屋权属清晰，无争议。
若因甲方原因导致房屋无法办理产权过户，甲方应承担违约责任。
2. 乙方应按时支付认购款项，履行本协议约定的义务。
若乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 甲、乙双方应在协议约定的时间内签订《房屋买卖合同》，并按照合同约定履行义务。
若一方违约，另一方有权追究其违约责任。
4. 甲乙双方应共同配合办理房屋过户手续。
深圳市房地产认购书(完整版)
(合同范本)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YW-HT-023830深圳市房地产认购书(完整版) Shenzhen real estate subscription深圳市房地产认购书(完整版)特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；6．《临时业主公约》；7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；8．一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________联系人：_____________________联系电话：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________联系电话：______________________公司或机构名称：_______________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________电话：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
认购房产委托书范本
认购房产委托书范本尊敬的开发商：我（以下简称为委托人）自愿认购贵公司开发的位于【项目名称】的房产项目，并授权我的代理人（以下简称为受托人）代为办理相关认购手续。
现将有关事项明确如下：一、认购房产的基本情况1. 房产项目名称：【项目名称】2. 房产项目地址：【项目地址】3. 房产类型：【住宅/商业】4. 房号：【房号】5. 建筑面积：【建筑面积】平方米6. 认购价格：【认购价格】元/平方米7. 总价为：【总价】元二、认购方式及付款方式1. 委托人通过受托人与贵公司签订《商品房买卖合同》，并按照合同约定的付款方式进行付款。
2. 受托人有权代为办理付款事宜，包括但不限于刷卡、转账等方式。
三、受托人的权利和义务1. 受托人应全面、忠实履行委托人的委托事项，并按照委托人的指示办理相关认购手续。
2. 受托人应妥善保管委托人提供的相关证件和资料，确保其安全完整。
3. 受托人应遵守相关法律法规，不得以任何方式损害委托人的合法权益。
四、委托人的权利和义务1. 委托人应按照约定向受托人提供相关证件和资料，以便受托人办理认购手续。
2. 委托人应按照合同约定履行付款义务，确保受托人能够及时、顺利地完成付款事宜。
3. 委托人应对受托人在办理认购手续过程中所签署的文件予以认可，并承担相应的法律责任。
五、委托期限本委托书的有效期自签署之日起至【委托期限】止。
委托人在此期限内对受托人的授权和委托事项不变。
六、其他事项1. 本委托书一式两份，委托人和受托人各执一份。
2. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本委托书未尽事宜，双方可另行协商补充。
特此委托。
委托人（签名/盖章）：身份证号码：联系电话：家庭住址：日期：年月日受托人（签名/盖章）：身份证号码：联系电话：家庭住址：日期：年月日附件：1. 委托人身份证复印件2. 受托人身份证复印件3. 房产项目相关资料。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本深圳市商品房认购书甲方（出售方）：____________________地址：____________________电话：____________________乙方（认购方）：____________________身份证件号码：____________________地址：____________________电话：____________________第一条认购房屋基本情况1. 乙方所认购的房屋为甲方开发的位于深圳市______区______街道______号______栋______层______号的商品房，建筑面积为______平方米，户型为______室______厅______卫。
2. 该房屋的销售单价为人民币______元/平方米，总价款为人民币______元（大写：______元整）。
第二条定金及付款方式1. 乙方在签署本认购书时，应向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）。
一次性付款：乙方应在签署本认购书之日起______日内，将剩余房款一次性支付给甲方。
第三条认购条件第四条其他约定1. 本认购书自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本认购书未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
补充协议与本认购书具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（签字）：____________________日期：____________________。
深圳市房地产认购书一
深圳市房地产认购书一一、引言房地产认购书是购买新开发的房地产项目时必须填写的重要文件，其包含了购房者与开发商之间的权利关系、责任、义务等内容。
而在深圳这样一个房价一直居高不下的城市，房地产认购书更是备受关注。
本文将介绍深圳市房地产认购书一的相关内容，以帮助购房者更好地了解房屋认购的过程和内容。
二、认购书的基础内容1.认购人信息认购书首先需要填写认购人的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、通讯地址等。
购房者需要注意填写准确，确保信息与个人证件保持一致。
2.认购房屋信息接着需要填写认购的房屋信息，包括房屋所在楼盘名称、房屋所在位置、房屋面积、房屋格局等。
购房者应注意填写准确，住房面积填写需按照《住房面积计算规定》的要求填写。
3.认购房屋价格房屋认购书中还需依据开发商的定价将房屋价格加以填写，同时还需按照国家相关法规或政策计算应缴纳的税费。
4.认购条件及限制认购书还需填写购房者所必须遵守的条件和限制，比如对房屋的使用、变更、转让、装修等方面的规定。
5.购房者权利保护在认购书中购房者的权利也应得到保护，比如规定了开发商应该履行的销售承诺、交付标准、质量、安全等方面的法律责任和义务。
三、认购书填写注意事项1.确认房屋信息购房者在填写认购书时需认真核对房屋相关信息，并在购买过程中明确了解房屋的周边环境、配套设施、居住人群及交通等情况，确保对自己的购房需求和房屋信息的理解一致。
2.认购书签署购房者在填写认购书之前，也应先与开发商进行相关协商，并将认购书签署完毕后保管好自己的认购书和相关文件，认真审核开发商提供的各项文件和资料。
3.权利保护购房者在签署认购书之前，一定要清楚了解自己的权利和义务，确保自己的利益受到保障。
如遇到问题需及时保留证据并寻求专业人士支持。
四、结语房地产认购书是购买新开发房地产项目时必须填写的文件之一，其内容涉及到购房者与开发商的权利、责任、义务等众多方面。
购房者在填写认购书前需认真核对相关信息，并注重个人权利的保护。
深圳新楼盘认购合同模板
深圳新楼盘认购合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方是深圳市__________（以下简称“项目公司”）推出的新楼盘_____________（以下简称“项目名称”），现甲、乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，就甲方认购项目公司______________房产的相关事宜达成如下协议：第一条房屋描述1.1 项目名称：______________1.2 户型：______________1.3 建筑面积：___________平方米1.4 使用面积：___________平方米1.5 购买单价：___________元/平方米1.6 售价合计：____________元第二条认购方式2.1 甲方自愿认购项目公司在_______________所售房产，甲方应在认购日起3日内向项目公司支付认购定金_______________元。
2.2 甲方支付认购定金后，项目公司即为甲方签署《商品房认购书》，双方约定认购房款、房屋移交、物权变更等相关事宜。
2.3 甲方在认购日起15日内向项目公司签订《商品房购销合同》，并支付购房款的________%。
2.4 项目公司应于合同签署日起30日内完成房屋移交手续。
第三条房款支付方式3.1 甲方应按照以下方式支付认购房款：（1）认购定金___________元；（2）认购合同签订后，支付房款的__________%；（3）签订《商品房预售合同》后，支付剩余房款。
第四条房屋交付标准4.1 项目公司应按照合同规定时间将房屋交付给甲方，房屋交付标准按_________标准进行验收。
4.2 如甲方对房屋交付标准有异议，应在签字验收日起3日内向项目公司提出书面异议，项目公司应在接到甲方异议通知后处理。
4.3 如因强制性规定或不可抗力因素，导致项目公司无法准时交付房屋的，项目公司须在事发后15日内向甲方提供书面解释，并按法律规定处理。
第五条保修期5.1 项目公司应对房屋质量负责，保修期为自交付房屋使用日起1年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市房地产认购书范本
(2021年)
Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract is the basis for safeguarding their own rights
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-014440
深圳市房地产认购书范本(2021年)
特别提示
一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：
1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；
2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；
4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；
6．《临时业主公约》；
7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；
8．一手楼购房指引。
认购书正文
卖方：_________________________ 资质证书编号：_________________ 联系人：_______________________ 联系电话：_____________________ 委托代理机构：_________________ 备案证书编号：_________________ 联系人：_____________________ 联系电话：_____________________ 买方：_________________________ □身份证/□护照号码：__________ 联系电话：______________________ 公司或机构名称：_______________ 联系人：_______________________ 联系电话：_____________________
委托代理人：___________________
□身份证/□护照号码：__________
电话：_________________________
第一条
买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋
_______单元_______ 层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
土地使用期限自_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止。
第二条
本房地产总价款为□人民币/□港币_______亿_______仟_______ 佰_______ 拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元（小写_______元）。
按套内建筑面积计算，单价为每平方米□人民币/□港币_______元。
第三条
买方愿意采取下列第_______ 种方式付款：
（一）一次性付款；
（二）分期付款；
（三）向银行借款方式付款。
第四条
签订本认购书时，买方应向卖方支付定金□人民币/□港币_______ 佰_______ 拾_______万_______仟_______佰（小写_______元）。
签订正式的房地产买卖合同（以下称“买卖合同”）后，买方已付的定金自动转为购房款的一部分。
第五条
自签订本认购书之日起_______日内，买卖双方应签订正式的买卖合同。
买卖合同一旦签订，本认购书的效力即行终止。
若买卖双方未在约定的时间内签订买卖合同，除非买卖双方书面同意本认购书时效延期，否则本认购书的效力即行终止，本房地产可另行出售。
如因买方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，买方已付定金
不予退还。
如因卖方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，卖方应双倍返还买方已付定金。
本认购书在履行过程中发生纠纷时，由买卖双方协商解决；协商不成的，循法律途径解决。
第六条
本认购书自买卖双方签订时起生效。
本认购书一式_______份，买方执_______份，卖方执_______份，代理机构执_______份。
卖方（签章）：______________
卖方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
买方（签章）：______________
买方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
代理机构（签章）：__________
经纪人员（签章）：__________
_________年______ 月______日
这里填写您的名字
本文档文字均可以自由修改。