工期顺延工程联系单B
甲方工程联系单008关于工期顺延
工程联系单（编号：008）朔州市万鑫房地产开发有限公司：
我方自本年度3月7日起，按照《万鑫地产一期项目工程金沙国际一标段建筑安装工程施工补充合同》和施工进度计划的要求，多次与贵公司沟通、协调准备组织大批材料进场。
贵公司执意要求所有材料均要询价、定价，并于4月5日召开“材料价格专题会议”单方面决定此事。
导致我方无法购买材料，工期滞后30天。
最后于4月26日经我公司领导与贵公司沟通对材料价格这个问题有了共识，在文件还未下发的时候我方为顾全大局赶工期，于5月1日组织1#、2#楼的管道井材料进场。
但贵方材料检验组单方面说我方材料不合格，导致我方材料于2013年5月7日退场，且在退场后的第三天，我方再次组织材料进场，贵公司专业验收人员不在场，导致进度又滞后10天。
截止2013年5月20日，按施工进度计划已经拖后73天,工期应予以顺延。
户内强电配电箱、多媒体弱电箱、等电位端子箱，我方在三月初已经上报材料计划，并于过程中多次请求材料进场，直到5月10日，户内强电配电箱（我方多次强调只要箱体，不要内部设备，造成我方必须派专人看管配电箱内部设备）才进场。
弱电箱、等电位箱既不明确是甲供还是施工单位自购，将直接影响后续抹灰工程的进行。
山西二建第十分公司朔州金沙国际项目部
2013年5月20日。
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工期顺延工程联系单B3-1308
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
附件：1.2013年7月昆山天气预报记录表
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监理单 位
专业技术人员:
(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设单 位
项负责人:
江苏省建设厅监制
工期延缓联系单
施工单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
监理意见：
监理单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
建设单位意见：
建设单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
注：变更事项发生前必须上报联系单，联系单审批通过后方可实施。
附件：施工现场照片
工程名称
施工部位
图片编号
001简要描述Biblioteka 描述图片中影响的因素结果等说明
（2）加油站旁主干道位置为泵车通行道路，若泵车运输路线存在限高杆影响，无法进行改道，经与街道沟通协商后，得到商混公司回复需在4天左右，该段道路暂时无法进行施工；
（3）根据现场开挖情况，描述存在影响的施工工序及部位和影响情况，需进行保养一定时间后才能进行路面恢复。
由于以上影响因素，我方施工现申请xxxxxx建设项目进行工期延长，最终竣工时间以上级单位通知为准，希望上级领导及相关单位给予延期审批，现申请就该事项予以商谈，请相关单位予以明确。
工作联系单
工程名称：建设项目名称 编号：BS-LYQ-DHLY-2021-12-20
致：（建设单位）
（监理单位）
事由：应（建设单位）上级领导要求，原定工期结束节点为xxxx年12月31日，由于受施工现场以下条件影响，申请工期延缓：
（1）由于本工程剩余工程主要为项目建设位置，其交通复杂，为重型车辆及商混泵车主要通行路线，牌坊位置道路狭窄，该部位需要进行封闭施工，但作为主要入镇道路，需待其他路线施工完成后才能进行封闭，该段道路需延后施工；
摄影者
廖仲普
工程名称
施工部位
图片编号
002
简要描述
描述图片中影响的因素结果等说明
摄影者
廖仲普
工作联系单(工期延误)
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工作联系单(工期延误)
日古洞口电站发电。
日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日 期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
业主代表：
日 期：
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段） 编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
日图纸会审。
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：日 Fra bibliotek：工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工作联系单工期延期
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工作联系单工期延期
工程联系单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；ห้องสมุดไป่ตู้
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工期顺延工程联系单
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监 理 单 位
Hale Waihona Puke 专业技术人员:(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设 单 位
项目负责人:
江苏省建设厅监制
工程联系单
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
工程延误施工单位工程联系单
年月日
建设单位意见：
年月日
监理单位意见：
年月日
施工单位工程联系单
编号：A00
工程名称
北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目II标段
建设单位
农工商房地产集团置业
监理单位
正和监理
施工单位
建安实业集团股份
事由
致：农工商房地产集团置业（建设单位）
正和监理（监理单位）
因高层桩基检测出现三类桩等情况，土方开挖断断续续无常施工。现场无施工道路，我司施工进行困难，材料进场全靠人力倒运。施工班组没有连续施工作业面，导致工人因无活施工而撤场。项目部为满足施工现场要求，高价调动施工人员进场。严重扰乱了我司原有施工计划的安排。请甲方协商解决。尽快回复我司。
施工单位负责人：
年月日
建设单位意见：
年月日
监理单位意见：
年月日
施工单位工程联系单
编号：2017-01-01
工程名称
北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目II标段
建设单位
农工商房地产集团置业
监理单位
正和监理
施工单位
建安实业集团股份
事由
别墅区栏杆扶手拆除与重做的相关事宜
致：农工商房地产集团置业（建设单位）
正和监理（监理单位）
施工单位工程联系单
编号：A00
工程名称
北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目II标段
建设单位
农工商房地产集团置业
监理单位
正和监理
施工单位
建安实业集团股份
事由
致：农工商房地产集团置业（建设单位）
正和监理（监理单位）
根据甲方要求，我司已于2014年7月25日基本完成生活区临时设施工作。现正在进行工程施工方案的编制及前期准备工作。请甲方及时督促山体破除单位尽快完成工作，以便我司能进行下一步的施工工序垫层浇筑。
工期顺延工程联系单B
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
附件：1.2013年7月昆山天气预报记录表
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施工单位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监ห้องสมุดไป่ตู้单位
专业技术人员:
(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建设单位
项目负责人:
江苏省建设厅监制
工程合同工期顺延联系单
工程合同工期顺延联系单【工程合同工期顺延联系单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（延期原因），经双方协商一致，同意对原合同规定的工期进行顺延。
现就工期顺延事宜达成如下协议：一、工期顺延原因：1. _________________（详细描述延期的具体原因）。
2. _________________（如有多项原因，继续列举）。
二、顺延期限：根据上述原因，甲乙双方确认，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现顺延至____年__月__日。
三、责任与义务：1. 乙方应采取合理措施，尽量减少工期延误对工程进度的影响，并确保工程质量不受影响。
2. 甲方应协助乙方解决可能导致工期顺延的问题，并提供必要的支持。
3. 双方应共同监督工期顺延的实施情况，确保工程顺利进行。
四、经济条款：1. 由于工期顺延导致的直接经济损失，由____方承担。
2. 若工期顺延超出本协议约定的期限，由此产生的额外费用由____方承担。
五、争议解决：对于因工期顺延引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项：1. 本联系单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本联系单自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工期延期联系单
工期延期联系单工程联系单项目名称：全州县15+1乡镇污水处理项目编号：工期01 联系事由和内容：关于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇工期延期内容：由于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇都存在1.施工现场未进行三通一平；2.部分土地有征地争议；3.周边村民群众阻挠施工；4.施工合同无法签订不能支付工程进度款；5.设计图纸与施工现场有差异，变动较大；6.现场地质条件复杂等原因，导致各厂区工期受到不同程度的影响，以下为各厂区工期延期时间：1.枧塘镇、凤凰镇、安和镇、两河镇、咸水镇、才湾镇污水厂开工时间：2017年7月15日，申请延期时间537 天，延期后竣工时间2019年8月1日；2.蕉江乡污水厂开工时间：2018年3月28日，申请延期时间281 天，延期后竣工时间2019年8月1日；3.石塘镇污水厂开工时间：2017年9月28 ，申请延期时间462 天，延期后竣工时间2019年8月1日；以上延期申请，请领导批准!承包单位（章）项目经理日期监理单位意见：总监理工程师：签章：日期：县污垃办意见：项目代表：签章：日期业主单位意见：项目代表：签章：日期：工程联系单项目名称：全州县15+1乡镇污水处理项目编号：工期02 联系事由和内容：关于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇工期延期内容：由于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇都存在1.施工现场未进行三通一平；2.部分土地有征地争议；3.周边村民群众阻挠施工；4.施工合同无法签订不能支付工程进度款；5.设计图纸与施工现场有差异，变动较大；6.现场地质条件复杂等原因，导致各厂区工期受到不同程度的影响，以下为各厂区工期延期时间：1.龙水镇、大西江镇、文桥镇、庙头镇、永岁乡、白宝乡污水厂开工时间：2017年7月15日，申请延期时间537 天，延期后竣工时间2019年8月1日；2.全州县城第二污水处理厂开工时间：2017年5月15日，申请延期时间598 天，延期后竣工时间2019年8月1日；3.东山乡污水处理厂开工时间：2017年11月20日，申请延期时间409 天，延期后竣工时间2019年8月1日；以上延期申请，请领导批准!承包单位（章）项目经理日期监理单位意见：总监理工程师（签章）：日期：县污垃办意见：项目代表（签章）：日期：业主单位意见：项目代表（签章）：日期：。
工期顺延联系单
工期顺延联系单(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除工程业务联系单表A.0.1－19工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号： SDSL-A监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司事由：关于道路工程韩家营子村民阻工造成停工的相关事宜。
内容：我单位于2014年1月25日进场施工，2014年1月27日28日韩家营子村民不断进入施工场地阻挠我方机械施工，造成我方于2014年1月28日停工等待协调。
经过业主协调我方于2014年2月19日复工。
因阻工期间停工影响工程工期(合计停工22天)，特向业主申请工期顺延22天。
妥否，请批示！承包人：（章）负责人：日期：监理机构审核意见：（章）监理工程师：日期：总监理工程师：日期：业主意见：（章）业主负责人：日期：本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
工程业务联系单表A.0.1－19工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号： SDSL-B事由：关于道路工程道路走向设计变更造成停工的相关事宜。
内容：我单位施工至2014年2月23日业主提出道路走向需要变更，我单位需等待设计方案变更后方可施工，导致我单位停工等待。
业主于2014年9月10日通知我单位变更方案确定可进场施工，我单位于2014年9月11日进场复工。
因道路走向发生设计变更，我单位于2014年2月24日至2014年9月11日停工，等待变更后的方案，造成停工，影响工程工期（合计停工199天）特向业主申请工期顺延199天。
妥否，请批示！承包人：（章）负责人：日期：监理机构审核意见：（章）监理工程师：日期：总监理工程师：日期：业主意见：（章）业主负责人：日期：本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
工程业务联系单表A.0.1－19工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号： SDSL-C事由：关于道路工程大村养殖区村民阻工造成停工的相关事宜。
工作联系单(工期延误)之欧阳理创编
日期：
时间：2021.03.05
创作：欧阳理
工作联系单
时间：2021.03.05
创作：欧阳理
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
10.14日图纸会审。
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经理：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
工作联系单(工期延误)之欧阳文创编
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目工程师：
日期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
工作联系单
时间：2021.03.12
创作：欧阳文
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
业主代表：
日期：
时间：2021.03.12
创作：欧阳文
工作联系单(工期延误)之欧阳家百创编
日期：
工作联系单
欧阳家百（2021.03.07）
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
10.14日图纸会审。
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经理：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
附件：1.2013年7月昆山天气预报记录表
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项பைடு நூலகம்经理:
技术负责人:
专职质检员:
监理单 位
专业技术人员:
(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设单 位
项目负责人:
江苏省建设厅监制