电气工程施工合同模板
电气安装合同范本
电气安装合同范本5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
电气工程施工承包合同范本4篇
电气工程施工承包合同范本4篇篇1电气工程施工承包合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人/负责人：联系电话：传真：电子邮件：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人/负责人：联系电话：传真：电子邮件：鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容及范围1.1 乙方应按照甲方提供的相关施工文件和设计图纸，对电气工程进行施工。
1.2 电气工程包括但不限于：电气线路敷设、电力设备安装、电气系统调试等内容。
二、工程期限2.1 乙方应按照工程计划和进度表，保证在约定的工期内完成工程施工。
2.2 如因不可抗力等不可抗因素影响工程正常施工，乙方应及时通知甲方，并共同商定延期或其他解决方式。
三、质量要求3.1 乙方应确保电气工程施工符合相关国家标准和规范要求，保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应按照约定的质量检验标准，接受甲方的验收。
四、工程款支付4.1 工程款支付方式：甲方在工程施工过程中按照工程进度支付款项，最终结算在工程竣工后进行。
4.2 工程款支付金额：工程款金额为（具体金额），双方通过友好协商确定支付细节。
五、违约责任5.1 如乙方未按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方全额退还已支付的工程款，并赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
5.3 凡因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担责任。
六、保密条款6.1 双方应对本合同涉及的商业机密和技术资料保密，未经对方书面许可，不得向第三方透漏。
6.2 对于因保密不当导致的损失，责任由泄露方承担。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
7.3 本合同未尽事宜，双方可通过友好协商解决。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：本合同正本持有双方，具有法律效力。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气安装工程施工合同5篇
电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
电气工程合同范本6篇
电气工程合同范本6篇电气工程合同范本 (1) 发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包范围：4、开竣工时间：5、合同价款：二、工程费用按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米= 元。
三、付款方式：甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：(一)、甲方责任1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修本合同预留总造价 %的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇篇1电气工程施工合同范本甲方（甲方单位全称）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________乙方（乙方单位全称）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________鉴于乙方具备从事电气工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方负责本项目的电气工程施工，并达成如下合同：一、项目名称和地址本合同的项目名称为________，施工地点为__________。
二、项目内容和范围1. 本项目的电气工程范围包括但不限于：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。
2. 相关技术要求和标准：（1）电气设备的选择、安装要符合国家相关标准和规定；（2）工程施工过程中需要遵守相关安全规范和标准；（3）遵守现场卫生环保规定，保证施工场所的整洁和环境保护。
三、施工进度和期限1. 施工工期为__________，工期的计算方式为__________，如有延误需提前告知甲方并经甲方同意。
2. 施工进度安排应与工程的整体计划相适应，确保按期竣工。
四、合同价款及支付方式1. 本项目总合同价款为______元，支付方式为（大写）：______________。
2. 甲方将根据工程实际完成情况分阶段支付合同价款，支付比例为：__________。
五、质量保证1. 乙方承诺保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程安全可靠。
2. 工程造成的一切质量问题，乙方将负责修复，直至符合合同要求为止。
六、保证金1. 乙方应在签订合同后15个工作日内向甲方交付______元作为保证金，保证金应作为合同履行期间的信用保证，乙方不得以保证金作为合价凭据。
七、合同变更在工程实施过程中，如有对合同的任何修改或变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
变更后的条款应与原合同具有同等法律效力。
电气改造工程合同范本3篇
电气改造工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[电气改造工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述电气改造的具体工作内容，包括线路更换、设备安装等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。
如甲方逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
五、双方责任1. 甲方责任按合同约定支付工程价款；为乙方施工提供必要的条件，如施工场地、水电接入等；及时协调解决施工过程中出现的问题。
2. 乙方责任按合同约定的工期和质量要求完成工程施工；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如因施工造成的安全事故，由乙方承担全部责任；负责工程竣工后的质保服务，质保期为[质保期限]。
建筑电气安装劳务合同5篇
建筑电气安装劳务合同5篇篇1建筑电气安装劳务合同甲方（承包方）：____________乙方（发包方）：____________根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确双方权利义务，保障工程质量，特订立本合同。
第一条项目名称承包方应为发包方提供建筑电气安装服务，具体项目名称为____________，地点为____________。
第二条服务内容1. 承包方应根据工程设计要求和技术规范，完成建筑电气安装工程的施工及调试工作。
2. 承包方应配合其他相关工程的进度，按时按质完成工作。
3. 承包方应按照本合同约定的技术标准和质量要求，保证工程质量。
第三条安全管理1. 承包方应加强安全教育培训，确保施工作业人员遵守安全生产规章制度，减少事故发生。
2. 承包方应配备必要的安全设备，保证施工现场安全。
3. 每日施工结束后，承包方应对施工现场进行检查，确保安全规范。
第四条施工期限1. 本合同自双方签订之日起生效，工程应在约定的期限内完成。
2. 如因不可抗力等客观因素延长工期，双方应协商解决，延期期限不得超过______天。
第五条服务费用1. 本项目总服务费为______元人民币，具体支付方式为____________。
2. 如发包方需要增加或减少服务项目，双方应重新协商确定费用并签订书面补充协议。
第六条质量保证1. 承包方保证所提供的服务符合国家相关标准和规范，且具备合格证书。
2. 在服务使用期内，承包方承担服务质量保修责任，对出现的质量问题进行免费修复。
第七条知识产权1. 承包方提供的服务中涉及的技术、图纸等知识产权，属于发包方所有。
2. 发包方对承包方提供的技术和设计保密，未经发包方许可不得向第三方透露。
第八条违约责任1. 如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 如发包方违约，应支付相应违约金给承包方。
3. 双方均有权解除本合同，若解除本合同，违约方应承担违约责任。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
电气施工合同范本_合同范本
电气施工合同范本电气施工是建筑工程中一项重要的施工项目,其可以有效的保证建筑使用的安全性,而且这项工程项目技术水平的发挥,也极大的影响着建筑的功能。
电气怎么写呢?以下是小编为大家整理的电气施工合同范文，欢迎参考阅读。
电气施工合同范文1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范围：包工包料、包安全。
三、合同工期工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。
四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)五、合同价款：六、双方一般权利和义务1、甲方(1)提供必要的施工场地和施工便利;(2)应配合乙方做好安全文明施工工作;(3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作;(4)负责工程质量的验收工作;(5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
2、乙方(1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等;(2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工;(3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;(4)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定，妥善保护好施工现场的设施设备;(5)该工程施工竣工后，如出现质量问题，属乙方施工原因，或是乙方提供的设备问题，三个月之内，乙方负责免费维修;(6)配合甲方办理有关交工验收事宜。
七、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的随时检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
简单的电气工程施工合同范本
简单的电气工程施工合同范本1. 合同定义本合同由承包商（以下简称"甲方"）和业主（以下简称"乙方"）共同订立，双方在平等互利的基础上，就电气工程施工进行合作。
2. 工程内容甲方将按照乙方要求，承担以下电气工程施工任务：- 安装电气设备及配线；- 进行电力供应和照明系统的布置；- 配置电气控制器和保护设备等。
3. 工程费用乙方将按照以下方式支付工程费用：- 预付款：工程开始前，乙方需支付总合同金额的30%作为预付款；- 进度款：工程进行到一定阶段，甲方有权向乙方提出进度款支付申请；- 完工款：工程完工后，乙方需支付尚未支付的工程余款。
4. 工期和交付- 工期：甲方将在双方达成协议后，按照乙方要求合理安排工程的施工时间。
- 交付：甲方完成工程后，乙方有权进行验收。
如出现质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或更换。
5. 保修期甲方在交付后的六个月内，对于因施工质量问题导致的设备故障，将提供免费的维修和更换服务。
6. 违约责任当一方违反本合同的约定时，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此所遭受的经济损失，并支付法律费用。
7. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
如无法达成协议，双方同意将争议提交至所在地法院解决。
8. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工后的保修期限内。
9. 其他事项本合同未尽事宜由双方协商决定，并通过书面协议作出补充。
10. 合同解除双方在合同履行过程中，如因不可抗力等不可预见的原因，无法继续履行合同，可通过协商一致解除合同。
建筑电气工程施工(合同)
建筑电气工程施工合同一、合同的背景和目的本合同旨在规定建筑电气工程施工的各项细节、责任、义务和权益，明确双方的权责关系，确保工程按照双方的约定正常进行，保证工程质量和工期的达到预期目标。
二、合同的参与方本合同由参与方共同签订：甲方：（建设单位名称）乙方：（电气工程施工单位名称）三、合同的工程内容1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.工程规模：（填写工程规模）四、合同的工程价款1.工程价款总额为：（填写工程价款总额）2.支付方式：（填写支付方式）3.支付时间和节点：–（填写支付时间和对应的支付比例）–（填写支付时间和对应的支付比例）–…五、合同的工期1.工期：本工程的工期为（填写工期），自合同生效之日起计算。
2.工期的延误：–若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求相应的补偿。
–若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
六、合同的质量要求1.工程质量：工程应按照相应的国家标准和相关规定进行施工，确保工程质量符合要求。
2.质量保证：对于施工过程中存在的质量问题，乙方应承担整改责任，并保证工程的合格验收。
七、合同的责任和义务1.甲方责任：甲方应提供必要的施工条件，及时支付工程款项，并按合同约定提供必要的技术和监督支持。
2.乙方责任：乙方应按照本合同的约定完成工程施工，并保证工程质量，确保按合同规定的时间节点完成工程。
3.双方违约责任：–若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于迟延履约、质量问题等。
–若一方违约导致另一方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。
八、合同解决争议的方式对于因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可通过诉讼等合法方式解决。
九、合同的生效和变更1.合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。
2.合同的变更：任何对合同内容的变更均需双方书面协议并签署补充协议。
十、合同的其他约定1.本合同采用中文书写。
2.双方确认本合同的一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
电气工程合同模板
电气工程合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行电气工程建设，乙方作为专业的电气工程服务提供商，具备相应的资质和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，依据相关法律法规，签订本合同：一、工程概述1.1 工程名称：_____________________。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电气线路敷设、配电箱安装、照明设备安装等。
二、合同金额及支付方式2.1 合同总金额为人民币_______元。
2.2 支付方式：甲方在合同签订后____天内支付合同金额的30%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余70%的工程款。
三、工程期限3.1 工程开始日期为____年____月____日，预计完工日期为____年____月____日。
3.2 乙方应保证工程按期完成，如有延期，需提前向甲方说明原因并获得同意。
四、质量要求4.1 乙方负责确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。
4.2 工程验收时，甲方有权要求对任何不符合标准的工作进行重新施工。
五、安全生产5.1 乙方必须遵守国家关于安全生产的规定，采取有效措施保障施工安全。
5.2 发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额为合同总金额的____%。
6.2 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付逾期款项总额的____%作为滞纳金。
七、争议解决7.1 本合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任一方可向甲方或乙方所在地的人民法院提起诉讼。
八、合同的变更与终止8.1 本合同的任何修改和补充需以书面形式经双方确认。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
电气工程施工合同样本8篇
电气工程施工合同样本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电气工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、动力系统、消防报警系统等电气设施的施工、安装及调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税）：人民币______元整。
具体价格根据工程实际清单项目及工程量确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总价款的______，自工程验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家及地方的相关电气工程施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方应按照设计要求和施工规范进行验收，并对验收结果负责。
3. 若工程质量不符合设计要求或施工规范，乙方应负责无偿修理或返工。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守施工现场安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 乙方应遵守施工现场文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，乙方应向甲方支付工期延误违约金。
电气施工项目合同书模板：多层建筑(2024年)版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX电气施工项目合同书模板：多层建筑（2024年）版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同所指的多层建筑项目概况第二条合同范围及工作内容2.1 乙方的工作范围2.2 乙方应提供的服务内容2.3 乙方的工作时间第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式及时间表第四条工程质量及标准4.1 工程质量要求4.2 质量验收标准第五条工期及进度5.1 工程预计开工日期5.2 工程预计竣工日期5.3 乙方应按照约定的工期完成工程第六条材料及设备6.1 乙方应提供的材料及设备6.2 材料的质量标准及要求第七条乙方责任及义务7.1 乙方应遵守的相关法律法规7.2 乙方对工程的安全保障责任7.3 乙方的保密义务第八条甲方责任及义务8.1 甲方应提供的条件及设施8.2 甲方对工程的质量确认责任8.3 甲方对乙方的支付义务第九条违约责任9.1 乙方的违约行为及责任9.2 甲方的违约行为及责任第十条争议解决10.1 双方应通过友好协商解决合同争议10.2 协商不成的，应提交约定的仲裁机构仲裁第十一条合同的变更和解除11.1 合同的变更条件11.2 合同的解除条件第十二条合同的终止12.1 合同终止的条件12.2 合同终止后的处理事项第十三条合同的生效13.1 合同的签订日期13.2 合同的生效条件第十四条其他约定14.1 双方认为需要约定的其他事项14.2 附件：合同的补充协议或附件内容清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：X电气施工有限公司地址：X省X市X区X路X号1.2 乙方名称及地址乙方全称：X建筑工程有限公司地址：X省X市X区X路X号1.3 合同所指的多层建筑项目概况项目名称：X多层建筑电气施工项目项目地点：X省X市X区X路X号项目规模：X层项目概述：本项目为X多层建筑的电气施工，包括但不限于供电系统、照明系统、防雷及接地系统等。
酒店电气工程安装合同范本
酒店电气工程安装合同范本乙方（承包商）：_____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行酒店电气工程安装事宜达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 乙方负责甲方酒店的电气工程设计、施工、调试及验收工作。
1.2 乙方需按照甲方提供的设计方案和要求，完成以下电气工程任务：（1）照明系统；（2）插座系统；（3）空调配电系统；（4）消防报警系统；（5）电梯配电系统；（6）其他相关电气设备安装。
第二条工程质量标准2.1 乙方必须按照国家现行的相关电气工程规范和标准进行设计和施工，确保工程质量符合国家法律法规的要求。
2.2 乙方需对所承担的工程进行质量自检，并接受甲方或甲方委托的第三方机构的质量监督和检查。
第三条工程进度及交付时间3.1 乙方需在签订本合同后____天内开始施工，并在____天内完成全部电气工程安装工作。
3.2 乙方需按照甲方要求的时间节点，分阶段提交工程进度报告，并接受甲方的监督和指导。
第四条工程价格及支付方式4.1 本工程的总价为人民币____元整（大写：人民币____万元整），具体明细如下：（1）设计费用：人民币____元整；（2）施工费用：人民币____元整；（3）材料费用：人民币____元整；（4）其他费用：人民币____元整。
4.2 付款方式：（1）预付款：甲方在签订本合同后____天内支付乙方预付款人民币____元整；（2）进度款：乙方每完成一个阶段的工程任务，经甲方验收合格后，甲方支付相应阶段的进度款人民币____元整；（3）竣工款：乙方完成全部电气工程安装工作并通过甲方验收后，甲方支付剩余的竣工款人民币____元整。
第五条保修期限及服务承诺5.1 乙方对所承担的电气工程提供____年的保修服务，保修期从甲方验收合格之日起计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板
After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed
commitment results within the specified time.
甲方：____________________
乙方：____________________
签订时间：____________________
本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板
备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议：
一、合同双方：
甲方：
乙方：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。
乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。
如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。
每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。
甲方有
义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
_____年___月___日
这里填写您的企业名字
Name of an enterprise。