2015三级西藏自治区建造师法规重点资料考试题库

合集下载

2015一级西藏自治区建造师市政理论考试试题及答案

A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
8、合同跟踪以( )等方面为对象。P206
A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
B.工程质量、工程进度、工程成本
C.工程质量、工程数量、工程成本
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
D.将该标作废标处理
答案：B
2、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
3、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。P204
A.技术方案
B.实际成本
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
11、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
12、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。P195
答案：A
9、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
10、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
D.承包人承担
答案：B

西藏2015年下半年一级建造师法律法规考试题

西藏2015年下半年一级建造师法律法规考试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建筑屋顶上的避雷带避雷带应热镀锌，一般使用（）制作。

A.40mm×4mm镀锌扁钢B.Φ10mm镀锌圆钢C.G25mm镀锌钢管D.L40mm×4mm镀锌角钢答案A参见教材P1122、涡轮流量计放大器与变送器的距离不应超过（）。

A.3mB.5mC.10mD.15m答案A参见教材P823、水准仪测量原理是根据（）原理测量两点高差的测量方法。

A.水平视线B.平行C.等高D.高差答案A参见教材P164、自动化仪表调校室的室内温度维持在（）之间，空气相对湿度不大于85%。

A.5?30℃B.5?35℃C.10?30℃之间D.10?35℃之间答案D参见教材P805、通风系统的组成一般包括（）等。

A.进气处理设备B.风机C.风道系统D.空气处理设备E.排气处理设备答案ABCE参见教材P1176、地脚螺栓对安装精度的影响主要是（）。

A.地脚螺栓紧固力不够B.地脚螺栓中心线偏移过大C.地脚螺栓标高超差D.预埋地脚螺栓孔深度不够答案A参见教材P427、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于（）的预埋管或防护套管，风管与套管之间应采用不燃柔性材料密封。

A.1.0mmB.1.2mmC.1.4mmD.1.6mm答案D参见教材P1218、启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（）。

A.直流电动机B.永磁同步电动机C.三相异步电动机D.单相异步电动机答案A参见教材P139、自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是（）。

A.电缆敷设B.取源部件安装C.仪表单体调整D.仪表电源设备安装答案B参见教材P8110、利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现（）巡更。

A.无线式B.分线式C.离线式D.在线式答案D参见教材P12511、30层（层高3m）的住宅高层建筑在结构施工中，应设置（）均压环。

2015三级西藏自治区建造师法规重点资料(必备资料)

1、承包单位是合同( )的主体。

P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C2、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。

P208A.业主B.政府部门C.设计单位D.承包商答案：A3、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。

施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。

P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D4、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。

P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B5、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。

A.发包人B.承包人C.责任方D.发包人与承包人分担答案：C6、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。

P190A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)C.公路工程国内招标文件范本D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)答案：D7、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

P194A.工程竣工验收日B.提交工程竣工验收报告C.工程竣工验收报告经发包人认可D.办理竣工验收备案手续答案：C8、某工程项目施工过程中，发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议，双方经协商，一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定，则所需要的费用应由( )。

P192A.发包人承担B.责任方承担C.发包人与承包人各承担50%D.承包人承担答案：B9、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。

2015一级西藏自治区建造师法规最新考试试题库

A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
31、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．施工任务管理
A．施工机械安、拆费
B．施工机械使用费
C．燃料动力费
D．施工机械场外运费
44、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A．14
B．28
C．21
D．7
45、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。
A．控制性、实施性
B．指导性
C．指导性、控制性
D．控制性、指导性、实施性
25、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。
A．如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等
C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化
50、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
A．资金
B．成本
C．施工
D．预算
51、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。
A．编制资源需求计划
B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任
C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任
D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见
36、承包人在( )天内对核算资料进行核实确定。

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题A卷(含答案)

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题A卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行2、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。

自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.6 个月B.1 年C.2 年D.5 年3、因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。

A.当事人产生重大误解B.损害合同相对人利益C.当事人意思表示不真实D.损害国家利益4、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。

A.非施工单位原因产生的质量问题B.工期未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕5、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。

A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范6、下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是( )。

A.强化合同管理B.改进施工方法C.调整任务分工D.改变施工管理7、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。

A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效8、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院9、下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是（）。

A．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容B．应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C．应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D．工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定10、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。

西藏建筑安全员考试试题及答案

西藏建筑安全员考试试题及答案一、单选题（每题1分，共20分）1. 施工现场的安全管理责任人是（）。

A. 项目经理B. 安全员C. 施工队长D. 工程监理2. 施工现场的“三宝”指的是（）。

A. 安全帽、安全带、安全网B. 灭火器、消防栓、消防水带C. 施工图纸、施工日志、施工计划D. 施工许可证、施工合同、施工方案3. 施工现场的“四口”指的是（）。

A. 井口、洞口、坑口、窗口B. 门、窗、楼梯口、电梯井口C. 井口、洞口、坑口、电梯井口D. 门、窗、楼梯口、通风口4. 施工现场的“五临边”指的是（）。

A. 临水、临电、临火、临风、临高B. 临水、临电、临火、临风、临边C. 临水、临电、临边、临高、临空D. 临水、临电、临边、临高、临火5. 施工现场的“五防”指的是（）。

A. 防火、防爆、防毒、防雷、防电B. 防火、防爆、防毒、防雷、防洪C. 防火、防爆、防毒、防电、防洪D. 防火、防爆、防毒、防雷、防风...（此处省略15题）二、多选题（每题2分，共20分）11. 施工现场的安全管理措施包括（）。

A. 定期进行安全检查B. 制定应急预案C. 建立安全教育培训制度D. 配备足够的安全防护设施12. 施工现场的“三不伤害”原则包括（）。

A. 不伤害自己B. 不伤害他人C. 不被他人伤害D. 不损害公共设施...（此处省略8题）三、判断题（每题1分，共20分）21. 施工现场的所有人员都必须佩戴安全帽。

（）22. 施工现场的特种作业人员必须持有特种作业操作证上岗。

（）23. 施工现场的临时用电设备可以不经过专业电工的检查。

（）...（此处省略17题）四、简答题（每题5分，共20分）31. 简述施工现场安全管理的重要性。

32. 施工现场发生火灾时，应采取哪些应急措施？33. 施工现场的“四不放过”原则是什么？五、案例分析题（每题10分，共20分）41. 某施工现场发生坍塌事故，造成2人死亡，3人受伤。

2015年西藏注册建造师执业考试试题

2015年西藏注册建造师执业考试试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、塑料、玻璃钢、涂料等衬里的管道组成件，应存放在温度为（）的室内，并避免阳光和热源辐射。

A.-10?-5℃B.-5?0℃C.0?5℃D.5?40℃答案D参见教材P562、起重滑车使用要求正确的有（）。

A.多轮滑车仅使用部分滑轮时，滑车的起重能力应进行折减B.动、定滑轮的最小距离不得小于滑轮轮径的5倍C.跑绳进入滑轮的偏角宜大于5°D.滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿和双抽头穿法E.当滑车的轮数超过5个时应采用花穿答案ABD参见教材P233、任何单位和个人不得在距电力设施周围（）m范围内进行爆破作业。

A.300B.400C.500D.600答案C参见教材P2854、管道上附件保冷层长度应大于等于保冷层厚度的（）倍或敷设至垫木处。

A.1B.2C.3D.4答案D参见教材P925、吊装工程专项方案专家论证会应由（）组织召开。

A.建设单位B.施工总承包单位C.相关专业承包单位D.监理单位答案B参见教材P286、无垫铁设备安装采用无收缩混凝土浆料达到设计强度（）%以上时，可以撤出调整工具。

A.75B.80C.50D.60答案A参见教材P377、电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于（）。

A.100Ω/VB.200Ω/VC.500Ω/VD.1000Ω/V答案D参见教材P1448、动态炉窑砌筑是从（）。

A.工作温度的热端处B.离传动最近的焊缝处C.检修孔（门）处D.支撑位置处答案A参见教材P979、建筑设备自动监控系统的监控对象为（）。

A.空调设备B.给水设备C.照明电器D.电梯E.音响设备答案ABC参见教材P12610、下列石化设备中，属于热换设备的有（）。

A.蒸发器B.聚合釜C.集油器D.冷凝器E.洗涤器答案AD参见教材P15一、单项选择题11、关于取源部件安装叙述不正确的有()。

A.在高压、钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法B.安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行C.管道上的取源部件应在管道安装的同时安装D.在同一管段，压力取源部件应装在温度取源部件的下游答案D参见教材P8312、电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门)，并应保证有足够的强度，保护围封下部应有（），并应采用左或右开启方式，不能向上开启。

2015一级西藏自治区建造师最新考试试题库

1、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。

A．施工机械安、拆费B．施工机械使用费C．燃料动力费D．施工机械场外运费2、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。

A．职业建康安全方针B．监督机制C．实施和运行D．检查和纠正措施3、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。

A．管理和控制B．管理和协调C．管理和监督D．管理和指挥4、在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。

A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格5、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括( )。

A．上下班打卡和现场作息时间有关规定B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D．总监理工程师和工程师代表负责制6、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。

A．经监理工程师认可B．在合同中约定C．经双方协商一致D．经业主同意7、下列说法错误的是( )。

A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动B．质量管理是质量控制的一部分C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果8、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。

A．质量目标B．质量方针C．质量战略D．质量体系9、施工总承包合同一般实行( )。

A．单价合同B．成本加酬金合同C．可调单价合同D．总价合同10、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。

A．施工措施费B．办公费C．材料费D．施工机械使用费11、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。

2015三级西藏自治区建造师考资料

1、施工总承包合同一般实行( )。

A．单价合同B．成本加酬金合同C．可调单价合同D．总价合同2、对建设工程项目管理进行( )，应首先分析的是成本问题。

A．检查B．验收C．判断D．总体诊断3、工程管理信息资源不包括：( )。

A．组织类工程信息B．技术类工程信息C．合同类工程信息D．法规类工程信息4、施工项目的安全检查应由( )组织，定期进行。

A．公司最高领导B．项目经理C．主管生产的负责人D．作业班组长5、下列不属于安全生产“六关”的是( )。

A．措施关B．交付关C．教育关D．惩罚关6、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。

A．14B．28C．21D．77、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。

A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员8、( )是实现安全生产第一的是最重要手段。

A．改进为主B．检查为主C．调整为主D．预防为主9、( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划A．单代号时标B．双代号时标C．双代号搭接D．单代号搭接10、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。

A．5D．10C．15D．2011、在编制资源进度计划时，应将重点放在( )上。

A．大宗资源B．人力资源C．附属资源D．主导资源12、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。

A．变动单价合同B．固定总价合同C．固定单价合同D．变动总价合同13、建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括( )。

A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划14、( )规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

2015三级新疆维吾尔自治区建造师《法律法规》考资料

B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
A．《建筑法》
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程质量验收统一标准》
D．《合同法》
24、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
A．《招投标法》
B．《建筑工程质量管理条例》
C．《中华人民共和国建筑法》
D．《安全生产法》
51、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
52、在我国，项目经理是一个( )的名称。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定
B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D．总监理工程师和工程师代表负责制
10、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。
A．施工阶段
B．设计准备阶段
C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
25、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。
A．３天内
B．7天内
C．5天内
D．10天内
26、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
A．３天内
B．7天内
C．5天内
D．10天内

西藏2015年下半年二级建造师建设工程施工管理试题

西藏2015年下半年二级建造师建设工程施工管理试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、安装单位提供的电梯安装资料有（）等。

A.安装许可证B.安装告知书C.试验合格证书D.安装使用维护说明书E.电梯施工方案答案ABE参见教材P1422、低压架空进户管宜采用镀锌钢管，其管口应装有（）。

A.绝缘护口B.防水弯头C.进线盒箱D.绝缘瓷件答案B参见教材P483、电梯设备中的（）必须与其型式试验证书相符。

A.选层器B.召唤器C.限速器D.缓冲器E.门锁装置答案CDE参见教材P144计量法4、机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于（）。

A.优质碳素钢B.高合金结构钢C.高碳钢D.低合金结构钢答案D参见教材P25、电力设施与其他设施相互妨碍的处理，实行（）原则。

A.自卫B.优先C.结合D.安全措施E.协商答案BDE参见教材P287-288特种设备6、下列耐火材料中，属于高级耐火材料的是（）。

A.耐火度为1560℃B.耐火度为1700℃C.耐火度为1800℃D.耐火度为2100℃答案C参见教材P967、锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查→（）试验→联箱找正划线→管子就位对口、焊接。

A.压力B.气密性C.灌水D.通球答案、D参见教材参见教材P708、纯铝按纯度可分为高纯铝和工业纯铝两类。

高纯铝主要用于科学研究及（）等。

A．制作控制器B．理论研究C．制作电容器D．材料研究答案C第4页第5行9、管道与设备连接前，应在自由状态下检验法兰的（），偏差应符合规定要求。

A.同心度B.同轴度C.平行度D.垂直度E.倾斜度答案BC参见教材P5610、应提交论证报告的下程包括：采用非常规起重设备、方法。

且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；起重量（）的起重设备安装工程;高度200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。

A.300kN及以上B.200kN及以上C.300kN及以下D.200kN及以下答案、A参见教材参见教材P2811、关于块材衬里施工技术要求的说法中，正确的有（）。

2015年上半年西藏二级建造师建设工程施工管理试题

2015年上半年西藏二级建造师建设工程施工管理试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、铂温度传感器至现场控制器之间的接线电阻应小于（）。

A.1ΩB.2ΩC.3ΩD.4Ω答案A参见教材P1302、汽轮机本体主要由静止和转动两部分组成。

其中转动部分有（）。

A.动叶栅B.叶轮C.主轴D.联轴器E.轴承答案ABCD参见教材P623、分析取源部件的取样点的周围不应有（）和物料堵塞或非生产过程的化学反应。

A.紊流B.空气渗入C.层流D.死角E.涡流答案BCDE参见教材P844、按《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，不在机电工程注册建造师执业工程范围的是（）等安装工程。

A.火电设备B.体育场地设施C.海洋石油D.城市及道路照明答案：D3085、转子安装技术要点叙述不正确的是（）。

A.转子安装可以分为转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心三个部分B.转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索C.转子吊装若无专用横梁和吊索，应进行1小时的150%的工作负荷试验D.转子测量应包括轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量、转子水平度测量答案C参见教材P63-646、管道系统吹扫与清洗方案应包括的内容有（）。

A.吹洗的工作量、吹洗人员的操作技能要求B.吹洗程序、方法、介质、设备的布置C.吹洗介质的压力、流量、流速的操作控制方法D.检查方法、合格标准E.安全技术措施答案BCDE参见教材P607、耐火砖砌筑时，膨胀缝的位置应避开（）。

A.高温部位B.受力位置C.炉体骨架部位D.砌体中的孔洞E.焊缝部位答案BCD参见教材P998、电力电缆交接试验注意事项正确的有（）。

A.电压等级6～10kV，不设防护栏时安全距离为0.8mB.高压试验结束后，直流试验设备及大电容设备的放电时间至少1min以上C.凡吸收比小于1.4的电动机都应先干燥后进行交流耐压试验D.交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行E.直流耐压试验时试验电压按每级0.2倍额定电压分阶段升高，每阶段停留1分钟答案BD参见教材P469、综合布线系统的双绞线布线以不低于（）的比例进行随机抽样检测。

2015三级西藏自治区建造师法规重点资料(必备资料)

1、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。

A．如果计划完整，工程变更可以避免B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化D．工程变更不能作为施工成本控制的依据2、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。

A．软件公司B．咨询公司C．科研机构D．软件工程师3、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。

A．职业建康安全方针B．监督机制C．实施和运行D．检查和纠正措施4、建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括( )。

A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划5、在编制资源进度计划时，应将重点放在( )上。

A．大宗资源B．人力资源C．附属资源D．主导资源6、对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。

A．专业管理部门B．施工单位C．业主D．监理单位7、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。

A．返修处理B．让步处理C．降级处理D．不作处理8、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。

A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见9、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。

2015三级新疆维吾尔自治区建造师《法律法规》(必备资料)

1、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。

A、5B、4C、3D、22、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。

A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。

工费总额的80%3、某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平，并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故A、操作责任B、社会责任C、自然灾害D、指导责任4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故和调查中，由监察机关对有关责任人员依法给与处分的违法行为是（）A、迟报或漏报事故B、销毁有关证据C、指使他人作伪证D、拒绝事实对事故责任人的处理意见5、某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。

该措施属于纠偏措施中的（）。

A、技术措施B、经济措施C、合同措施D、组织措施6、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。

A、专业协调计划B、设计工作量计划C、出图计划D、设计人员配置计划7、下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（）。

A．利用全站仪复查轴线偏差B．利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C．利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D．利用小锤检查表面砖铺贴质量8、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。

A、承包人B、监理人C、建设主管部门D、发包人9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的10、某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平，并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故A、操作责任B、社会责任C、自然灾害D、指导责任11、关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题A卷含答案

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题A卷含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。

企业不承担返修义务2、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的，由有关部门 ( )。

A.警告B.责令改正C.责令停业整顿D.对违法所得予以没收3、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。

A.原企业的资质等级B.实际达到的资质条件C.降低一级原企业的资质等级D.合并前较低的企业资质等级4、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误5、根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（）A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同6、中标通知书（）具有法律效力。

A．对招标人和投标人 B．只对招标人C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不7、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时8、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）。

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷(附答案)

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷(附答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，（）属于保修范围。

A．1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的质量缺陷B．因使用不当造成的质量缺陷C．第三方造成的质量缺陷D．不可抗力造成的质量缺陷2、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证3、法人在建设工程中的地位，表现在（）。

A、具有民事权利能力和民事行为能力B、独享民事权利和承担民事义务C、在建设工程中扮演的角色上D、建设参与方分工协作的关系中4、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。

A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构5、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。

A．施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B．施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C．施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D．施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持6、下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更C.主体.内容均变更D.形式.主体均变更7、关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷附答案

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：“收到甲定金1万元。

”3天后，甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况，故拒绝签订合同。

则下列说法正确的是（）。

A．甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失B．甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失C．甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失D．甲有权要求乙承担违约责任2、下列各项中，关于代理说法错误的是（）。

A.代理人以自己的名义进行民事法律行为B.代理人应为被代理人的利益进行民事行为C.代理人应在代理权范围内进行民事法律行为D.被代理人对代理行为直接承担责任3、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议4、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大5、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。

需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

2015年下半年西藏二级建造师法律法规试题

2015年下半年西藏二级建造师法律法规试题一、单项选择题（共20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、大型锅炉的汽包运进施工现场后，安装的正确工艺程序是（）。

A.汽包卸车→倾斜提升吊装→汽包就位→翻身转正→找正B.汽包翻身转正→卸车→倾斜提升吊装→汽包就位→找正C.汽包卸车→翻身转正→倾斜提升吊装→汽包就位→找正D.汽包卸车→倾斜提升吊装→翻身转正→汽包就位→找正答案C参见教材P692、根据被焊钢材的焊接性试验结果来确定的焊接工艺评定所用的焊接参数有（）。

A.焊接环境温度B.热输入C.预热温度D.后热温度E.层间温度答案BCD参见教材P303、新购入的钢卷尺必须有（）。

A.CMC计量器具生产许可证标志B.批准生产编号C.尺盒应无残缺D.出厂合格证E.生产日期答案ABCD参见教材P2794、室内排水主管安装后均应作通球试验，通球球径不小于排水管径的三分之二，通球率达到（）为合格。

A.85%B.90%C.95%D.100%答案D参见教材P1045、下列说法中，错误的是（）。

A.每个绳头组合必须安装防螺母松动的装置B.随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象C.轿厢钢丝绳严禁有死弯D.随行电缆长度应与底坑地面接触答案D参见教材P1446、恢复原状并赔偿损失。

A.电力管理部门B.安全生产管理部门C.司法部门D.当地公安部门答案A参见教材P2897、管道保温层施工中，水平管道的保温层纵向接缝位置不得布置在（）。

A.管道垂直中心线45°范围内B.管道垂直中心线60°范围内C.管道水平中心线45°范围内D.水平位置答案A参见教材P918、栏杆等应用（）与均压环连接。

A．Φ5mm圆钢B.Φ6mm圆钢C.Φ8mm圆钢D.Φ10mm圆钢答案D参见教材P1129、洁净空调系统风管的所有（）均必须涂密封胶。

A.法兰连接处B.咬口缝C.翻边处D.焊接缝E.铆钉处答案BCE参见教材P12310、锅炉受热面施工中采用横卧式组合形式，相对于直立式组合的缺点是（）。

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案

西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、动合同可以约定试用期。

试用期最长不得超过（）。

A.3个月B.6个月C.12个月D.18个月2、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。

A、特殊防护B、专项防护C、强制性保护D、法定保护3、在解决劳动争议的方法中，简便易行、最有效、最经济，能及时解决争议，消除分歧，提高办事效率，节省费用，也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是（）。

A．协商 B．调解C．劳动仲裁 D．诉讼4、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A．国家标准B．行业标准C．地方标准D．企业标准5、数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决，债务人可以（）。

A.免除债务B.提存C.终止履行债务D.中止履行债务6、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。

A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C.一般性盗窃和抢劫D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失7、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：“收到甲定金1万元。

”3天后，甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况，故拒绝签订合同。

则下列说法正确的是（）。