大连理工大学2015年春学期《工程招投标及合同管理》在线测试3满分答案
工程招投标答案
、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
三、名词解释（每题5分，共25分）1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。
2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。
4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用等内容。
四、简答题（每题7分，共计35分）1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则。
3、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）诚实信用原则；5）公平合理原则。
5、建设工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据四、论述题（每题20分，共20分）1、论述三种招标方式的优缺点及适用范围答：1）公开招标。
(完整版)建筑工程招投标与合同管理试卷(答案)
2015~2016学年第二学期建筑工程招投标与合同管理期末考试试卷学校班级姓名学号一、单选题（每个2分，15题，30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
大工春《工程招投标及合同管理》在线作业满分
大工18春《工程招投标及合同管理》在线测试3(单选题) 1: 下列关于指定分包与一般分包的说法,错误的是(A)。
A: 一般分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中（事先在招标文件中明确），指定分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分B: 一般分包人的工程款项由承包人根据与分包人的协议支付，而指定分包人的工程款项在承包人无正当理由而扣留或拒绝按分包合同向其支付的情况下可由业主根据工程师的支付证明直接支付C: 指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同D: 指定分包人是由业主或工程师选定，或在合同中指定，而一般分包人则是由承包人选定，然后由工程师批准(单选题) 2: 工程计量的方法中,(B)适用于凭据报销或核算的项目。
A: 估价法B: 凭据法C: 断面法D: 分项计量法单选题) 3: 一般承包人应在变更的设计确定后(C)提出变更价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
A: 7日内B: 10日内C: 14日内D: 30日内(单选题) 4: 若甲方供应的材料设备与一览表不符时,下列处理方法错误的是(D)。
A: 当材料设备的种类、规格、型号和质量等级等与一览表不符时，乙方可拒绝接收和保管，由业主运出现场并重新采购B: 甲方供应的材料设备进场后需要重新检验或试验的，由乙方负责，但费用由甲方承担C: 到货时间早于一览表约定的时间，由甲方承担由此发生的保管费用D: 到货地点与一览表不符时，乙方负责运至一览表指定地点(单选题) 5: 根据工程进展和合同约定,工程师应提前提醒业主供货并约定进场时间,应在货物进场之前不少于(A)通知承包人派人参加验收和接货。
A: 24小时B: 36小时C: 48小时D: 12小时(单选题) 6: 承包人应对隐蔽工程或中间验收部位进行自检,在自检合格后至少在验收时间(B)之前填单向工程师申报验收。
A: 36小时B: 48小时C: 24小时D: 12小时单选题) 7: 在合同实施中,日常索赔争执的调整人为(C)。
大工15年春《工程招投标及合同管理》在线测试三100分答案
大工15 春《工程招投标及合同管理》在线测试 3 单选题多选题判断题
一、单选题（共10 道试题，共30 分。
）
1. 双方收到DRB 建议后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
A. 7 天内
B. 14 天内
C. 30 天内
D. 45 天内
-----------------选择：B
2. AIA 制定和发布的合同条件共有五个系列，其中B 系列是（）。
A. 用于业主与建筑师之间的标准合同文件，其中包括专门的用于建筑设计、室内装饰工程等特定情况的标准文件
B. 用于业主与承包商的标准合同文件，不仅包括合同条件，还包括承包商资格申报表、保证标准格式等
C. 用于建筑师与专业咨询机构之间的标准文件
D. 建筑师在企业及项目管理中使用的文件
-----------------选择：A
3. 按FIDIC 合同条件规定，进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程施工或提供任何货物、材料、设备或服务的所有专业人员、商人及其他人员等被称为（）。
A. 指定分包人
B. 发包人
C. 一般分包人
D. 总承包人
-----------------选择：A
4. （）是指合同履行中一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到的损失，向对方提出赔偿的要求。
A. 工程索赔
B. 工程变更。
(完整版)建筑工程招投标与合同管理试卷(答案)
2015~2016 学年第二学期建筑工程招招标与合同管理A 、10B 、20C 、50D 、10011、招标人采纳邀请招标的方式，应该向（ B ）个以上的具备肩负招标项目的能力、资信优秀的特定法人或其余期末考试一试卷组织发出招标邀请。
A 、二B 、三C 、四D 、五学校班级姓名学号12、依据我国《招标招标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或改正时，应该在招标文件要求提交招标文件的截止时间起码（ B ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A 、10B 、15C 、20 D、30一、单项选择题（每个 2 分，15 题，30 分）13、某建设项目采纳评标价法评标，此中一位招标人的招标报价为3000 万元，工期提早获取评标优惠100 万元，1 、《中华人民共和国招招标法》于（ D ）起实行。
评标时未考虑其余要素，则评标价和合同价分别为（ A ）。
A、 B 、 C 、 D 、 A 、2900 万元，3000 万元 B 、2900 万元，2900 万元2、《中华人民共和国招招标法》规定，依法一定招标的项目，自招标文件开始发出之日起至招标人提交招标文件 C 、3100 万元，3000 万元 D 、3100 万元，2900 万元截止之日止，最短不得少于（A）。
14、某招标项目采纳评标价法进行评标，有四家单位招标有效，此中（ B ）的招标书为最优招标书。
A、20 B 、30 C 、10 D 、15 A、招标报价1000 万元，评标价950 万元3、以下对于合同文件的表述，不正确的选项是（ D ）。
B、招标报价1050 万元，评标价940 万元A、专用条款的内容比通用条款更明确、详细C、招标报价980 万元，评标价970 万元B、合同文件中专用条款的解说优先于通用条款D、招标报价950 万元，评标价960 万元C、合同文件之间应能互相解说、互为说明15、“评标价”是指（ D ）。
D、专用条款与通用条款是相对峙的A、标底价钱 B 、估量价钱 C 、招标报价4、评标委员会成员中，成员人数为（ C ）人以上单数，此中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业3答案大连理工大学38379
9.国际工程合同是指一国的当事人为取得酬金，以自己的人力、物力和技术，在他国境内承包兴建 该国政府或业主投资兴建的工程项目或为其提供咨询和管理服务所签订的协议。 A.错误 B.正确 答案：B
10.新版《施工合同条件》与《土木工程施工合同条件》相比，内容进行较大的改动与补充，条款顺 序也重新进行了调整。 A.错误 B.正确 答案：B
判断题 1.一般分包的承包人应对分包人的分包行为负责，任何分包合同不能改变承包人在原合同中承担的 责任和义务。 A.错误 B.正确 答案：B
2.工程分包一般有两种形式，即：一般分包和指定分包。 A.错误 B.正确 答案：B
3.若是由承包人原因导致的暂时停工，承包人除应妥善保护好工程外，损失和责任都应由承包人承 担。 A.错误 B.正确 答案：B
4.暂时停工期间，承包人应积极采取措施妥善保护好工程或者工程师认为必须保护好的任何工程部 分。 A.错误 B.正确 答案：B
大工 19 秋《工程招投标及合同管理》在线作业 3 答案大连理工大学 38379
5.工程款支付管理是工程师根据已确认的工程量，按照合同约定的程序和计算方法，对承包人的支 付申请进行审核、确认支付数额，报业主批准并付款给承包人的过程。 A.错误 B.正确 答案：B
4.下列选项中属于因承包商原因引起的工期延误的有()。 A.施工组织不当，如出现窝工或停工待料现象 B.质量不符合合同要求而造成的返工 C.资源配置不足 D.承包商雇佣的分包商或供应商引起的延误 答案：ABCD
大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试3答案
大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试3答案大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试3一、单选题（共10 道试题，共30 分。
）V1. （）是AIA合同文件的核心。
A. A系列B. 施工合同一般条件A201C. FIDIC施工合同条件D. E系列满分：3 分 B2. 根据（）国际工程承包合同可分为主包合同、分包合同。
A. 承包内容的不同B. 计价方式的不同C. 发包人的身份不同D. 支付方式的不同满分：3 分才C3. 根据FIDIC《施工合同条件》的一般规定，规范和图纸应由（）保管。
A. 承包商B. 业主C. 监理工程师D. 设计工程师满分：3 分 B4. FIDIC《施工合同条件》第一部分为通用条件，共编写了（）条。
A. 7B. 14C. 18D. 20满分：3 分 D5. 根据FIDIC合同条件，在工程延期事件发生的（）内承包人应向工程师提出工程延期的意向通知，并在“意向通知”发出后的28天内向监理工程师提交详细的申述报告。
A. 28天B. 14天C. 10天D. 7天满分：3 分 A6. 新版《施工合同条件》相比《土木工程施工合同条件》，承包商向雇主索赔的条款明显增多，并且工程师对承包商索赔要求答复的日期有了明确的时间限制，为（）。
A. 14天B. 28天C. 42天D. 72天满分：3 分A7. （）是指承包商为完成工程项目和合同中规定的其他任务所实际发生的成本再加上业主向承包商支付的一笔酬金和应得的利润而确定的合同价格的一种合同形式。
A. 单价合同B. 总价合同C. 阶段发包式合同D. 成本加酬金合同满分：3 分 D8. 根据FIDIC《施工合同条件》一般规定中的说明，下列合同文件中应优先执行的是（）。
A. 合同协议书B. 中标函C. 投标函D. 专用条件满分：3 分 A9. 若业主不按约定给付预付款，承包人在约定预付款时间的（）后向工程师发出要求业主给付预付款的通知。
A. 28天B. 14天C. 10天D. 7天满分：3 分 D10. AIA出版的系列合同文件中，C系列是用于（）的标准文件。
工程招投标与合同管理综合练习题
工程招投标与合同管理综合练习题
一、选择题
1. 工程招投标过程中，下列哪一项不属于招标文件的内容？
A. 工程量清单
. 投标邀请书
C. 投标人资质要求
D. 中标通知书
2. 在合同管理中，变更订单通常由谁发起？
A. 发包方
. 承包方
C. 设计方
D. 监理方
3. 关于工程合同的类型，以下描述正确的是：
A. 固定总价合同适用于工程量变化较大的项目
. 成本加酬金合同适用于工程量和成本都难以确定的项目
C. 单位价格合同适用于工程量可以准确估计的项目
D. 时间-材料合同适用于紧急工程项目
二、判断题
4. 在招投标过程中，所有投标人都必须提交相同数量的投标保证金。
(对/错)
5. 合同一旦签订，任何一方都不能提出变更或解除合同的要求。
(对/错)
6. 工程量的增减是导致合同变更的主要原因之一。
(对/错)
三、简答题
7. 请简述工程招投标的基本流程。
8. 如何理解合同管理在工程项目中的重要性？
9. 列举三种常见的工程合同类型，并简要说明其特点。
四、案例分析题
10. 某建筑公司参与了一项商业综合体项目的投标，并成功中标。
在施工过程中，由于设计变更，原合同中的部分工程量发生了增减。
请问该公司应如何处理这种情况？
11. 一家工程公司与业主签订了一项固定总价合同。
在施工过程中，由于市场材料价格的波动，导致实际成本超出了预算。
该公司应如何应对这种风险？。
《招投标与合同管理习题库》有答案(可编辑).doc
《招投标与合同管理习题库》有答案(可编辑)精选资料工程合招投标与合同管理习题库第一章、发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
A、正确B、不正确、建设工程合同的承包人分为： A、勘察人B、建设单位C、设计人D、施工人、建设工期是全部工程开工和竣工日期 A、正确B、不正确、勘查、设计合同的基本条款包括： A、提交有关基础和文件的期限B、质量要求C、费用以及其他协作条件D、工程造价、对中间交工工程的开工和竣工日期不必在建设施工合同中约定约定建设工期就可。
A、正确B、不正确、工程建设的最后一道程序： A、结算B、拨款C、竣工验收D、交付技术资料、建设工程合同具有的特点 A、标得的额大B、履行的时间长C、及时清算D、不能及时清算、当合同文件出现含糊不清或不相一致的情况时通常按合同文件的优先顺序进行解释 A、正确B、不正确、建设工程的建设过程大体经过： A、勘查B、设计C、施工D、验收、按照承包方式分类合同可以分为: A、勘查、设计或施工总承包合同B、单位工程施工承包合同C、工程总承包合同D、CM合同E、BOT合同、施工总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式 A、正确B、不正确、建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位再由后者将其分包给若干设计、施工单位并对它们进行项目管理的承包方式： A、BOT合同B、CM合同C、勘查、设计或施工总承包合同D、单位工程施工承包合同、按照工程计价方式分类合同可以分为： A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、成本加成合同、下列哪种合同报价较高 A、固定总价合同B、可调总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同、下列哪种合同承包人将承担最大风险 A、固定总价合同B、可调总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同、若一大型公建项目工期为三年则该项目合同宜采用可调总价合同。
A、正确B、不正确、某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用： A、总价合同B、单价合同C、混合合同D、成本加酬金合同、实施分包工作的承包人称为“总包商”而直接与发包人签订合同和承包人叫“分包商”。
大工15秋工程招投标和合同管理在线测试
大工15秋《工程招投标及合同管理》在线测试2一、单选题（共10 道试题，共30 分。
）1. 在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
. 规费. 措施费. 直接工程费. 企业管理费正确答案：2. 中标人与招标人签订合同时，应按照规定提交履约保证金的，若采用银行履约保函，一般为合同价的（）。
. 1%至2%. 3%至5%. 10%至20%. 5%至10%正确答案：3. 设计定金一般为设计费的（），在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
. 20%. 15%. 10%. 5%正确答案：4. 下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
. 综合评分法. 低标价法. 专家评议法. 合理最低投标价法正确答案：5. （）是招标文件事先规定的一个投标报价不能突破的最高限额。
. 最高限价. 标底. 综合单价. 工料单价正确答案：6. 下列属于建设工程勘察合同委托方的义务的是（）。
. 根据场地地形、地质条件和技术规范要求，提出增减工程量或改变勘察手段的意见. 按照规定的标准、规范规程和技术条例进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作. 按合同规定的进度、质量要求提供勘察结果，并对其质量负责. 勘察人员进入现场作业时，委托方应负责提供必要的工作和生活的条件正确答案：7. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止日前（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
. 至少15天. 至少20天. 30日内. 45日内正确答案：8. 评标时，在对投标文件进行符合性审查，发现了下列情况，其中说法正确的是（）。
. 报价计算错误，若阿拉伯数字表示的金额与文字大写金额不一致，应以阿拉伯数字表示的金额为准. 标书副本与正本不一致的，以正本为准. 计算错误的修改一般由投标人负责，评标委员会审核即可. 报价计算错误，若单价与数量的乘积之和与总价不一致的，应以总价计算为准正确答案：9. 施工中，发包人需对原工程设计进行变更，应（）。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理练习题(带答案) （用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
大工《工程招投标及合同管理》在线测试1
（单选题）1:按照国家法律或主管机关规定，某类合同或一定金额以上合同，必须经主管机关或上级机关批准，这称为（）。
A:合同批准B:合同鉴证C:合同公证D:合同成立正确答案：（单选题）2:具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权撤销权消灭。
A:半年B: 一年C:三年D:五年正确答案：（单选题）3:债务人放弃债权、无偿转让财产或以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销，这种权利称为（）。
A:先履行抗辩权B:代位权C:撤销权D:后履行抗辩权正确答案：（单选题）4:标的物提存后，毁损、灭失的风险由（）承担。
A:债务人B:代理人C:标的物存放地管理者D:债权人正确答案：（单选题）5:对外公开，案件开庭时间、地点对外公布，允许公民旁听、允许新闻记者采访、结果对外，这种诉讼制度称为（）。
A:公开审判制度B:回避制度C:合议制度D:两审终审制正确答案：（单选题）6:下列不属于权利质押内容的是（）。
A:依法可以转让的股份、股票B:动产C:汇票、支票、本票、债券D:依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权正确答案：（单选题）7:在约定的合同价格基础上，如果合同执行过程中，由于通货膨胀而使所使用的工料成本增加，可根据合同约定的调价方法对合同价格进行相应的调整，这种合同称为（）。
A:固定单价合同B:固定总价合同C:可调价格合同D:成本加酬金合同正确答案：（单选题）8:使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，总投资低于3000万元人民币，但施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A: 10万元B: 50万元C: 100万元D: 200万元正确答案：（单选题）9:下列属于公开招标的缺点的是（）。
A:所需时间较长且要投入较多的人力、物力B:业主选择余地大C:有利于保证工程质量D:有利于缩短工期、降低造价正确答案：（单选题）10:建设工程合同管理中，不属于项目管理者应做好的工作的是（）。
大工17秋《工程招投标及合同管理》在线测试3
1: 单选题(3分)下列关于索赔的技巧和艺术的说法中，正确的是（）。
A: 只讲关系、义气和情意，忽视应有的权利B: 不顾关系、过分重视索赔，斤斤计较C: 应注意方式、方法，措辞婉转、说理透彻、以理服人D: 索赔是关乎利益的事情，不能有丝毫让步2: 单选题(3分)下列关于采用DRB解决争议的优点的说法中，错误的是（）。
A: DRB成员可以从项目开始就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题B: DRB可以从中立方的角度，在充分考虑双方利益的基础上，而不仅仅从法律的角度，提出自己的看法C: DRB提出的意见一般比较容易被双方接受D: DRB的费用比仲裁和诉讼要多3: 单选题(3分)按（）分类，索赔可分为工期索赔、费用索赔。
A: 索赔的依据B: 索赔目标C: 索赔条件D: 索赔处理方式4: 单选题(3分)双方收到DRB建议后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
A: 7天内B: 14天内C: 30天内D: 45天内5: 单选题(3分)（）是指合同履行中一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到的损失，向对方提出赔偿的要求。
A: 工程索赔B: 工程变更C: 工程承包D: 民事诉讼6: 单选题(3分)（）是指承包商为完成工程项目和合同中规定的其他任务所实际发生的成本再加上业主向承包商支付的一笔酬金和应得的利润而确定的合同价格的一种合同形式。
A: 单价合同B: 总价合同C: 阶段发包式合同D: 成本加酬金合同7: 单选题(3分)工程款按（）可分为工程量清单内支付和清单外支付。
A: 支付时间B: 支付原则C: 支付的内容D: 合同执行情况8: 单选题(3分)根据（）国际工程承包合同可分为工程设计承包合同、工程施工承包合同及总体承包合同。
A: 计价方式的不同B: 支付方式的不同C: 发包人的身份不同D: 承包内容的不同9: 单选题(3分)按（）可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案5
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.合同的附随义务一般包括()等。
A.及时通知B.协助C.保密D.防止损失扩大2.无标底招标的投标人自主报价，价格合理与否以统一定额的计算结果为依据。
()A.正确B.错误3.争端审议委员会(DRB)由()位在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成。
A.3B.5C.7D.104.按照资质标准中的规定，甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应()。
A.不少于5人B.不少于25人C.不少于15人D.不少于20人5.下列关于合同转让的说法中错误的是()。
A.债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外B.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张C.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外D.债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，即使债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期，债务人也不可以向受让人主张抵销6.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其质量保修期限为5年。
()A.错误B.正确7.下列监理人为委托人提供的监理服务中，属于额外工作的是()。
A.由于委托人或第三方原因使正常的服务工作受到阻碍或延误，导致增加的工作量或持续时间B.监理人应业主的要求提出更改服务内容建议而增加的工作内容C.原应由委托人承担的义务，后由双方达成协议改由监理人来承担的工作D.由于非监理人应承担责任原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作8.固定总价合同招标文件的特点有()。
A.各部分表述清晰、关联严密B.工程范围、图纸、规范表述详尽C.可提供有子目名的工程量清单表，也可提供工程量清单表格式D.工程量清单表的工程量和单价均由投标人按工程量清单格式填写和计算，最后汇出总价，作为开标评标的依据9.FIDIC《施工合同条件》第一部分为通用条件，共编写了()条。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大工15春《工程招投标及合同管理》在线测试3
一、单选题：
1.双方收到DRB建议后，一般在( )，如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
(满分:3)
A. 7天内
B. 14天内
C. 30天内
D. 45天内
正确答案:B
2.AIA制定和发布的合同条件共有五个系列，其中B系列是( )。
(满分:3)
A. 用于业主与建筑师之间的标准合同文件，其中包括专门的用于建筑设计、室内装饰工程等特定情况的标准文件
B. 用于业主与承包商的标准合同文件，不仅包括合同条件，还包括承包商资格申报表、保证标准格式等
C. 用于建筑师与专业咨询机构之间的标准文件
D. 建筑师在企业及项目管理中使用的文件
正确答案:A
3.按FIDIC合同条件规定，进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程施工或提供任何货物、材料、设备或服务的所有专业人员、商人及其他人员等被称为( )。
(满分:3)
A. 指定分包人
B. 发包人
C. 一般分包人
D. 总承包人
正确答案:A
4.( )是指合同履行中一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到的损失，向对方提出赔偿的要求。
(满分:3)
A. 工程索赔
B. 工程变更
C. 工程承包
D. 民事诉讼
正确答案:A
5.下列关于分项法的说法错误的是( )。
(满分:3)
A. 反映实际情况，比较合理、科学
B. 比总费用法简单，处理起来较容易
C. 应用面广，逻辑上容易接受
D. 比总费用法复杂，处理起来困难
正确答案:B
6.将固定总价合同转化为成本加酬金合同，以承包商的额外成本为基点加上管理费和利润等附加费作为索赔值，此种费用损失计算方法称为( )。
(满分:3)
A. 分项法
B. 详细估算法
C. 算数平均法
D. 总费用法
正确答案:D
7.按( )可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。
(满分:3)
A. 延误发生的时间
B. 工程延误的可能结果
C. 延误事件之间的时间关联性
D. 延误原因
正确答案:C
8.下列选项中，( )属于发包人可以提出索赔的事件。
(满分:3)
A. 发包人未按合同约定完成基本工作
B. 承包人不正当地放弃工程
C. 发包人未按合同规定支付预付款及工程款等
D. 工程师要求工程加速
正确答案:B
9.下列情况中，承包商可以提出人工费的索赔的是( )。
(满分:3)
A. 因业主增加额外工程，或因业主或工程师原因造成工程延误，导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长
B. 由于业主或工程师要求追加额外工作，造成承包商的材料耗用量增加
C. 在工程变更或业主延误时，可能会造成承包商材料库存时间延长、材料采购滞后或采用代用材料等，从而引起材料单位成本的增加
D. 由于业主或工程师变更工作性质、改变施工方法等，造成承包商的材料耗用量增加
正确答案:A
10.争端审议委员会（DRB）由( )位在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成。
(满分:3)
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
正确答案:A
二、多选题：
1.指定分包与一般分包有以下( )等不同。
(满分:4)
A. 指定分包人是由业主或工程师选定，或在合同中指定，而一般分包人则是由承包人选定，然后由工程师批准
B. 指定分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中（事先在招标文件中明确），一般分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分
C. 一般分包人的工程款项由承包人根据与分包人的协议支付，而指定分包人的工程款项在承包人无正当理由而扣留或拒绝按分包合同向其支付的情况下可由业主根据工程师的支付证明直接支付
D. 指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同
正确答案:ABCD
2.下列可以作为索赔证据的有( )。
(满分:4)
A. 招标文件、合同文本及附件
B. 来往信件、电话记录、指令、信函、通知、答复等
C. 会议纪要、协议及其他各种签约、谈话资料等
D. 施工进度计划和实际施工记录
正确答案:ABCD
3.工程款支付应遵循下列( )等原则。
(满分:4)
A. 支付必须以合同为唯一标准
B. 支付必须以工程计量为基础
C. 支付必须以技术规格书和报价单为依据
D. 支付必须坚持合同条款和现场记录（签证）相结合
正确答案:BCD
4.工程变更的含义包括两个方面，既包括工程本身的( )等方面的变更，同时也包括合同方面的任何形式的、内容的、数量的变更。
(满分:4)
A. 进展形式
B. 工程数量
C. 工程质量要求及标准
D. 承包人
正确答案:ABC
5.利用总费用法计算费用索赔金额的条件包括( )。
(满分:4)
A. 总费用核算准确，实际总成本与报价总成本内容一致
B. 承包商报价合理
C. 费用损失的责任完全不在承包商
D. 不适宜采用其他方法
正确答案:ABCD
6.按索赔的依据，索赔可分为( )。
(满分:4)
A. 合同内索赔
B. 工期索赔
C. 道义索赔
D. 合同外索赔
正确答案:ACD
7.下列情况可推定为发包人或工程师要求工程加速的有( )。
(满分:4)
A. 工程施工遇到了可原谅的错误，按合同规定应该获准延长工期
B. 承包人已经特别提出了要求延长工期的索赔申请
C. 工程师拒绝或未能及时批准延长工期
D. 工程师已以某种方式表明工程必须按合同时间完成
正确答案:ABCD
8.工期索赔的计算方法有( )。
(满分:4)
A. 网络分析法
B. 直接法
C. 头脑风暴法
D. 比例分析法
正确答案:ABD
9.FIDIC《施工合同条件》的组成包括( )。
(满分:4)
A. 通用条件
B. 专用条件
C. 争端裁决协议书格式
D. 投标函、投标函附录及合同协议书格式
正确答案:ABCD
10.工程分包的原因包括( )。
(满分:4)
A. 某些专业性很强的工程
B. 承包人原因导致工程进度严重拖后，依靠自己的力量无法保证合同工期
C. 承包人的设备不足或损坏
D. 当地条件的限制或业主单位的要求
正确答案:ABCD
三、判断题：
1.ICE在土木工程合同方面具有很高的权威性，它编制的土木工程合同条件在土木工程界具有广泛的应用。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
2.根据我国的规定，当设计变更超过原设计标准和规模时，须经原计划审批部门批准，取得追加投资和计划指标。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
3.投标函是由承包商填写并签署的并被雇主（业主）接受的投标报价书。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
4.索赔事件的发生一定在合同文件中有约定，违约责任不一定是合同文件约定。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:A
5.因业主或工程师原因造成分包商的额外损失，分包商应直接向业主索赔，不必经过承包商。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:A
6.凡是在工程师指令下工程发生的暂时停工，其原因不属于承包人的，工程师应给予适当的延长工期，并补偿承包人由于停工造成的费用的增加。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
7.索赔报告的用词应使用强硬的、不友好的、抗议式的语言。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:A
8.当质量与体积需要换算时，如将已经计量的质量需要换算成体积单位计量支付时，应由工程师批准。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
9.总部管理费是承包商企业总部发生的、为整个企业的经营运作提供支持和服务所发生的管理费用。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
10.索赔必须是当事人一方引起的，任何第三方不能引起索赔。
(满分:3)
A. 错误
B. 正确
正确答案:A。