海宁开元名都大酒店智能化弱电工程施工合同红章
智能化弱电工程合同模板
智能化弱电工程合同模板
乙方（承包商）：________________
鉴于甲方拟进行智能化弱电工程，乙方具有相关资质并愿意承担该工程的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：智能化弱电工程
1.2 工程地点：________________
1.3 工程内容：包括但不限于综合布线系统、安防监控系统、门禁控制系统、信息发布系统等。
1.4 工程规模：总建筑面积约为________平方米。
1.5 工程期限：自合同签订之日起计算，工期为____天。
第二条工程质量标准及验收标准
2.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。2.2 工程竣工后，甲方有权组织相关部门对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。
第三条工程价款及支付方式
3.1 工程总价款为人民币____元整（大写：____________________________元整）。
3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：
（1）预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方预付款人民币____元整（大写：
____________________________元整）；
（2）进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方工程款，每月支付金额不超过当月完成工程量的80%；
（3）竣工款：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方剩余工程款。
第四条施工组织与管理
4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求组织施工，并对施工现场的安全、文明施工负责。
4.2 乙方应按照国家有关规定办理施工许可证、安全生产许可证等相关手续。
智能酒店施工合同
智能酒店施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化酒店工程的施工事宜，经协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：XXXX智能化酒店工程
1.2 工程地点：XXXX
1.3 工程简介：智能化酒店工程，项目总建筑面积约XXXX平方米，包括但不限于
智能客房系统、智能安防系统、智能照明系统、智能通讯系统等。
1.4 承包方式：乙方采用包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的方式，按综合包干单价承包本工程。
第二条承包范围及工程内容
2.1 承包范围：乙方负责本项目智能化系统的规划、设计、设备采购、安装、调试、培训、验收等全部工作。
2.2 工程内容：包括但不限于以下系统：
（1）智能客房系统：包括客房内的智能控制面板、智能照明、智能空调、智能音
响等。
（2）智能安防系统：包括监控系统、门禁系统、报警系统等。
（3）智能照明系统：包括客房、大堂、会议室等区域的智能照明控制。
（4）智能通讯系统：包括电话系统、网络系统、无线覆盖等。
（5）其他智能化系统：如智能餐饮、智能会议室、智能音响等。
第三条合同价格
3.1 本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），包括但不限于工程设
计费、设备采购费、安装费、调试费、培训费、验收费等。
3.2 乙方应按照合同约定的单价和工程量，向甲方提供完整的服务。
海宁开元名都大酒店智能化弱电工程施工合同红章
海宁开元名都大酒店
智能化（弱电）工程
施工合同
1.工程名称：海宁开元名都大酒店智能化（弱电）工程
2.工程地点：海宁市海宁大道以西江南大道以北
3.合同编号：
4.签约地点：
5.签约时间：
发包方：海宁开元名都置业有限公司承包方：上号茂昂智能科技股份有限公司地址：海宁市江南大道2388号地址：上海市虹口区曲阳路701号
邮编：314400 邮编：法定代表人：陈灿荣法定代表人：陆向东
委托代理人：徐秀林委托代理人：
开户行：工商银行嘉兴分行海宁支行开户行：
发包方（甲方）：海宁开元名都置业有限公司
承包方（乙方）：上海茂昂智能科技股份有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第1条工程概况
1.1 工程名称：海宁开元名都大酒店智能化（弱电）工程
1.2 工程地点：海宁市海宁大道以西江南大道以北
1.3 本工程招标范围：完成招标人提供的施工图纸中所有智能化工程的施工任务，主要包含且不限于以下系统：建筑设备管理系统、综合布线系统、计算机网络系统、程控交换机系统、有线电视及卫星电视接收系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统、无线巡更系统、停车场管理系统、信
息发布系统、视频会议系统及音响扩声系统、背景音乐及紧急广播系统、电梯五方对讲系统、机房工程、管路工程、智能电视系统等（详见施工图纸和工程量清单）。承包范围包括设备材料的采购、运输、保管、安装、系统集成及联动、调试及基础、支架的制作安装，并保护至竣工移交、人员培训及工程保修服务等所有内容。详见附件清单。
弱电智能化施工合同范本
弱电智能化施工合同范本
一、合同双方
甲方：（委托方）
法定代表人：
地址：
联系电话：
邮箱：
乙方：（承包方）
法定代表人：
地址：
联系电话：
邮箱：
二、合同背景
甲方希望进行弱电智能化施工，为此需要与乙方签订合同，明确双方的权利和义务，确保施工顺利进行。
三、合同内容
1. 项目描述
甲方委托乙方进行弱电智能化施工，具体项目描述如下：
（在此处详细描述项目的具体内容，包括工程范围、施工要求、工期等）
2. 合同价款
2.1 甲方向乙方支付的合同价款为（具体金额）人民币，包括材料费、人工费、设备费等。
2.2 乙方应按照约定的工程进度，向甲方提供相应的工程进度报告，并根据实
际完成情况向甲方申请支付相应的款项。
3. 工期
3.1 乙方应按照合同约定的工期完成弱电智能化施工。
3.2 如果乙方无法按照合同约定的工期完成施工，应提前书面通知甲方，并说
明延期的原因和预计的完成时间。
4. 材料和设备
4.1 乙方应按照合同约定的要求采购和使用符合国家标准的优质材料和设备。
4.2 乙方应确保所采购的材料和设备符合甲方的要求，并提供相应的质量保证。
5. 质量保证
5.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保施工质量符合合同
约定的要求。
5.2 在施工完成后，乙方应提供相应的质量保证期，保修期为（具体时间）。
6. 违约责任
6.1 任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
6.2 如果乙方未能按照合同约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方支付相应
的违约金。
6.3 如果甲方未能按时支付合同价款，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
智能化工程施工合同
智能化工程施工合同
甲方：__________
乙方：__________
鉴于甲方需要进行智能化工程施工，乙方具备智能化工程施工资质和经验，经双方协商，就智能化工程施工事项达成如下合同：
一、工程概况
1.1工程名称：__________智能化工程
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：包括但不限于智能化系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等。
(2)工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；
(3)剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下支付给乙方。
五、违约责任
5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2乙方未按照约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，并有权要求乙方支付违约金。
3.2工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料和产品说明书，并负责为期一年的免费保修。
3.3如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内到达现场进行处理，直到达到甲方的要求为止。
四、工程费用
4.1工程总价：人民币__________元。
4.2付款方式：
(1)合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作Байду номын сангаас预付款；
1.4工程预算：人民币__________元。
弱电智能化工程施工合同模板
“XXX项目”智能化（弱电）
工程合同
工程名称：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日
智能化（弱电）工程合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、承包范围：
（1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。
（2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。
4、合同工程内容（包含但不限于）：
（1）承包范围内各弱电子系统的方案设计；
（2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计；
（3）承包范围内各弱电子系统的设备供应；
（4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装；
（5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装；
（6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装；
（7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装；
（8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装；
（9）承包范围内各弱电子系统的系统调试；
（10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收；
大酒店弱电工程承包合同
大酒店弱电工程承包合同
一、合同主体
甲方（发包方）：____________大酒店
乙方（承包方）：____________弱电工程公司
二、工程内容及范围
1. 工程名称：____________大酒店弱电工程
2. 工程地点：____________大酒店所在地
3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、安防监控系统、背景音乐及广播系统、会议系统、客房智能控制系统等弱电系统的设计与施工。
4. 工程范围：涉及整个酒店的弱电系统建设与维护。
三、工程质量要求
1. 乙方应按照国家相关标准及行业规范进行设计与施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 乙方应对所提供设备、材料的质量负责，确保其性能稳定可靠。
3. 乙方应配合甲方进行工程验收，对不合格部分及时整改至合格为止。
四、工期及进度安排
1. 本工程自合同签订之日起____个月内完成。
2. 乙方应根据工程进度制定详细的施工计划，并按计划组织施工。如有变更，应及时通知甲方并取得书面同意。
五、合同价款及支付方式
1. 本工程合同价款为人民币____元整（大写：____________元整）。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：预付款____%，进度款____%，竣工款____%，质保金
____%。具体支付时间及金额以双方签订的支付协议为准。
六、违约责任
1. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此而造成的损失。
2. 如因甲方原因导致工程延期或无法正常施工，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此而造成的损失。
七、争议解决
本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
智能化弱电工程清包工合同
智能化弱电工程清包工合同
在当今社会，随着科技的飞速发展，智能化弱电工程已经成为建筑领域不可或缺的一部分。为了保障工程质量和双方权益，签订一份详尽的智能化弱电工程清包工合同显得尤为重要。下面，我们为您提供一份标准的智能化弱电工程清包工合同范本，供参考使用。
甲方（业主）：_________
乙方（承包商）：_________
鉴于甲方拟对位于_________的建筑物进行智能化弱电系统的设计与施工，现委托乙方承担
该项工程的清包工任务。经双方友好协商，就以下条款达成一致：
一、工程范围与内容
1. 乙方应按照甲方提供的智能化弱电系统设计图纸和技术要求，完成包括但不限于网络布线、监控安装、门禁系统等在内的所有弱电工程任务。
2. 乙方需确保所使用材料符合国家及行业标准，不得使用假冒伪劣产品。
二、工期与进度
1. 工程总工期为____天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行，确保工程按期完成。如遇特殊情况需
延期，应提前与甲方协商。
三、质量要求
1. 乙方必须保证工程质量达到国家规定的合格标准，并通过甲方或甲方委托的第三方机构
的验收。
2. 若工程存在质量问题，乙方应在接到通知后立即无偿修复直至达标。
四、价格与支付方式
1. 双方约定工程总价为人民币________元，包含所有人工费用、管理费用等。
2. 甲方应按合同约定支付预付款、进度款及竣工款，具体支付时间和比例详见合同附件。
五、违约责任
1. 若乙方未能按合同规定时间完成工程或工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金。
智能酒店施工合同范本
智能酒店施工合同范本
甲方（发包方）：____________________
法定代表人：____________________
联系地址：____________________
联系电话：____________________
乙方（承包方）：____________________
法定代表人：____________________
联系地址：____________________
联系电话：____________________
鉴于甲方拟对其智能酒店建设工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：智能酒店建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于智能系统安装、建筑施工等，具体内容以双方确认的施工图纸和技术要求为准。
二、工程承包范围
乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，承担本工程的全部施工任务。
三、合同工期
开工日期：______年____月____日
竣工日期：______年____月____日
总工期：______日历天。
四、质量标准
工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范的合格标准。
五、合同价款及支付方式
1. 合同价款：本合同为固定总价合同，金额为人民币________元（大写：
____________________元整）。
2. 支付方式：
（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；
（2）工程进度达到______%后，甲方向乙方支付合同总价的______%；
酒店弱电工程合同书
酒店弱电工程合同书
甲方（业主）：_____________________
乙方（承包方）：_____________________
鉴于甲方拟对其酒店进行弱电系统建设或改造，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就酒店弱电工程项目的施工达成如下合同条款：
一、工程概况
1. 工程名称：_____________________________
2. 工程地点：_____________________________
3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统、监控系统、门禁控制系统、无线网络覆盖、背景音乐及公共广播系统等。
4. 工程标准：按照国家相关标准及行业规范执行。
二、合同金额
合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
三、工程期限
工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
四、质量要求
乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保系统稳定可靠，满足甲方的使用要求。
五、付款方式
1. 首期付款：合同签订后，甲方支付合同总额的30%作为预付款。
2. 进度付款：工程进度达到50%时，甲方支付合同总额的40%。
3. 竣工付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的20%。
4. 质保金：剩余10%作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性支付给乙方。
六、违约责任
如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决
因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
酒店智能化工程合同
酒店智能化工程合同
一、合同背景
本合同是由甲方（酒店）与乙方（智能化工程公司）就酒店智能化工程项目进
行的合作协议。甲方希望通过智能化工程的实施，提升酒店的管理效率、客户体验以及节约能源成本。乙方作为专业的智能化工程服务提供商，具备丰富的经验和技术能力，双方达成以下协议。
二、合同内容
1. 工程范围：
乙方将负责酒店智能化工程的设计、安装、调试和培训等全过程服务。具体
包括但不限于以下内容：
- 酒店客房智能化系统：包括智能门锁、智能照明控制、智能窗帘控制等；
- 酒店公共区域智能化系统：包括智能照明控制、智能空调控制、智能安防
监控等；
- 酒店后台管理系统：包括智能能源管理、智能设备监控、智能预警系统等；
- 其他根据酒店实际需求的智能化系统。
2. 工程进度：
双方将根据工程实际情况制定详细的工程进度计划，并在合同签订后的5个
工作日内提交给甲方审批。乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量达到甲方要求。
3. 工程费用：
工程费用总额为XXX万元，双方同意按照以下方式支付：
- 预付款：甲方应在合同签订后的10个工作日内支付工程总费用的30%作为
预付款；
- 进度款：根据工程进度计划，甲方应在乙方完成工程的相应阶段后支付相
应的进度款；
- 尾款：甲方应在乙方完成工程并经甲方验收合格后的10个工作日内支付工
程总费用的剩余部分。
4. 工程质保：
乙方对所提供的智能化设备和系统负责提供一年的免费质保期。在质保期内，如设备或系统出现故障，乙方将免费维修或更换。质保期过后，乙方将提供有偿维护服务。
5. 保密条款：
智能酒店施工合同范本
智能酒店施工合同范本
甲方（委托方）：_______
乙方（承包方）：_______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行智能酒店施工事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_______智能酒店施工工程
2. 工程地点：_______
3. 工程范围：包括但不限于智能酒店的设计、施工、安装、调试及售后服务等。
二、合同价款
1. 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：
（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；
（2）进度款：乙方完成工程进度的_______%时，甲方支付乙方已完工程量的
_______%；
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；
（4）质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后无息退还乙方。
三、工期
1. 工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，合理组织施工，确保工程按期完成。
四、质量标准
1. 工程质量符合国家及行业标准，满足甲方提出的智能酒店功能需求。
2. 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、售后服务
1. 乙方提供_______年的免费质保期，质保期内免费提供维修服务。
智能化工程施工合同范本
智能化工程施工合同范本
甲方：（委托人名称）
地址：（委托人地址）
联系方式：（联系电话）
乙方：（承包商名称）
地址：（承包商地址）
联系方式：（联系电话）
鉴于甲方拟委托乙方进行智能化工程施工，双方经友好协商一致，达成如下合同：
一、项目名称：智能化工程施工
二、项目地点：（具体地点）
三、工程内容：根据甲方的要求，乙方将完成以下工程内容：
1. 参与项目的规划设计和方案研究；
2. 设计智能化系统的整体架构和功能；
3. 采购和安装智能化设备；
4. 进行系统调试和优化；
5. 提供系统使用培训服务。
四、工程期限：工程施工期限为（具体时间），双方商定延期需要提前书面沟通并签订相关补充协议。
五、工程费用：甲方应按照合同约定的支付方式支付工程费用，具体金额为（具体数额）。
六、质量保证：乙方承诺工程施工符合相关法律法规和标准要求，如出现质量问题，乙方应承担修复责任。
七、知识产权：乙方在工程中所提供的设计方案和技术成果，归甲方所有。
八、保密条款：双方应对涉及到的商业机密和技术资料保密，未经对方授权不得泄露给第三方。
九、违约责任：如任何一方未履行合同约定，应承担相应的违约责任。
十、其他事项：双方在工程施工过程中发生的其他事项，应及时协商解决并签订相关协议。
十一、合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
智能酒店施工合同范本
智能酒店施工合同范本
一、工程概况
1.1 工程名称：____________________智能酒店施工项目
1.2 工程地点：____________________
1.3 工程内容：包括但不限于酒店智能化系统、弱电系统、计算机网络系统、监控系统、智能照明系统、智能空调系统等。
1.4 工程面积：____________________平方米
1.5 工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：
____________________元。
二、合同工期
2.1 工程开工日期：____________________
2.2 工程竣工日期：____________________
2.3 工程总工期：____________________天
三、工程质量及标准
3.1 乙方应按照国家及行业相关规范、标准和甲方提供的施工图纸进行施工。
3.2 乙方应确保工程质量和安全，不得使用假冒伪劣材料，一经发现，甲方有权要求乙方拆除并重新施工。
3.3 乙方在施工过程中应遵守环保法规，确保施工现场环境卫生。
四、合同价款
4.1 合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：
____________________元。
4.2 付款方式：
（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；
（2）乙方完成工程量达到合同总价款的50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；
（3）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50%。
五、双方权利义务
5.1 甲方权利：
宾馆弱电工程合同
宾馆弱电工程合同
甲方（业主）：__________
乙方（承包商）：__________
一、工程内容与范围
乙方负责对甲方宾馆进行弱电系统的设计与施工，包括但不限于网络布线、监控系统、门禁系统、广播系统、电视系统等。所有设备及材料需符合国家相关标准和行业规范。
二、工程质量
乙方必须保证工程质量达到国家及行业的相关标准，确保系统稳定、可靠、安全运行。对于出现的问题，乙方应在接到通知后及时进行修复。
三、工程期限
乙方应按照约定的时间完成工程，并保证工程的质量。如因不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方，并协商解决。
四、工程费用
乙方应根据甲方的需求提供详细的工程预算，并在合同中明确列出。工程费用应在工程完成后按照约定的方式支付。
五、违约责任
如甲乙双方中的任何一方违反合同约定，应承担违约责任。具体违约责任应在合同中明确列出。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他条款
合同的其他条款应由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确列出。
八、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并付清全部款项之日止。
九、合同修改和终止
本合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自修改或终止。如需修改或终止，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
十、法律适用
本合同的签订、执行和解释均适用中华人民共和国的法律。
以上只是一份简单的宾馆弱电工程合同范本，具体内容应根据甲乙双方的实际情况进行调整。在签订合同时，双方应仔细阅读合同内容，确保自己的权益得到保障。
智能化施工合同
智能化施工合同
甲方（委托方）：_____________________
乙方（施工方）：_____________________
鉴于甲方需要进行智能化施工项目，乙方具有相应的资质和能力，双
方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就智能化施工项目的相
关事宜达成如下合同条款：
1. 项目概况
1.1 项目名称：智能化施工项目
1.2 项目地点：_____________________
1.3 项目内容：包括但不限于智能化系统的设计与安装、智能设备的
采购与调试等。
2. 工程范围与技术要求
2.1 乙方应根据甲方提供的需求，完成智能化施工项目的设计、施工、调试等工作。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。
3. 工程期限
3.1 工程开工日期：____年____月____日
3.2 工程竣工日期：____年____月____日
3.3 乙方应保证按时完成工程，如遇不可抗力因素，双方应协商解决。
4. 工程价款与支付方式
4.1 工程总价款为人民币____元（￥____）。
4.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款。
5. 质量保证与验收
5.1 乙方应保证工程质量，对施工过程中出现的质量问题负责。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。
6. 违约责任
6.1 如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的____%。
6.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付款项的____%。
7. 合同变更与解除
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
海宁开元名都大酒店
智能化（弱电）工程
施工合同
1.工程名称：海宁开元名都大酒店智能化（弱电）工程
2.工程地点：海宁市海宁大道以西江南大道以北
3.合同编号：
4.签约地点：
5.签约时间：
发包方：海宁开元名都置业有限公司承包方：上号茂昂智能科技股份有限公司
地址：海宁市江南大道2388号地址：上海市虹口区曲阳路701号
邮编：314400 邮编：
法定代表人：陈灿荣法定代表人：陆向东委托代理人：徐秀林委托代理人：
开户行：工商银行嘉兴分行海宁支行开户行：发包方（甲方）：海宁开元名都置业有限公司
承包方（乙方）：上海茂昂智能科技股份有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第1条工程概况
1.1 工程名称：海宁开元名都大酒店智能化（弱电）工程
1.2 工程地点：海宁市海宁大道以西江南大道以北
1.3 本工程招标范围：完成招标人提供的施工图纸中所有智能化工
程的施工任务，主要包含且不限于以下系统：建筑设备管理系统、综合
布线系统、计算机网络系统、程控交换机系统、有线电视及卫星电视接
收系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统、无线巡更
系统、停车场管理系统、信息发布系统、视频会议系统及音响扩声系
统、背景音乐及紧急广播系统、电梯五方对讲系统、机房工程、管路工程、智能电视系统等（详见施工图纸和工程量清单）。承包范围包括设备材料的采购、运输、保管、安装、系统集成及联动、调试及基础、支架
的制作安装，并保护至竣工移交、人员培训及工程保修服务等所有内
容。详见附件清单。
1.4 承包方式：乙方负责包工、包料、包工期、包质量、包安全、
包文明施工、包系统集成、包调试联动、包一次性通过验收、包甲方人
员培训、包所有施工风险及 2 年免费保修服务等的智能化（弱电）工程承包方式；
1.5 合同价款：本合同暂定总价为人民币（含税）：8100000元，大写：捌佰壹拾万元整(使用承兑汇票)，综合单价包干，工程量按实结算，具体单价见附件。
经甲方确认的有效设计变更签证部分及暂定价、暂定工程量部分在决算时按签证价及中标口径按实调整结算。乙方超出设计图纸自行增加的工程量，乙方自行承担。
合同清单中建筑设备管理系统设备、计算机网络系统设备、程控交换机系统设备、视频安防监控系统设备、信息发布系统设备、视频会议系统及音响扩声系统设备、智能电视系统设备7个系统设备，甲方有权在合同执行时，将以上7个系统的设备进行甲定乙供（包括品牌、价格），如以上系统的设备甲定乙供，乙方同意按甲方询价(已含设备税金)收取10%的配合费(其中包括采保费、利润、现场装卸、搬运费等费
用)，其他按中标口径取费（其中包括安装调试费、税金、总包配合费及水电费费率按原投标价基础上同比下浮17.175%）。
1.6 质量要求：质量标准除满足设计文件要求外，还必须满足相关的国家、地方规范和标准；达到国家现行相关工程质量检验评定标准合格及以上，同时需要通过当地技防办验收，即工程质量标准除满足设计文件要求外，还必须满足现行的相关国家、地方及行业规范和标准；如有创杯要求,确保不受影响。
第2条合同文件及解释顺序
2.1 除本合同另有约定外，其组成及解释顺序如下：
[1] 本合同条款及明确本合同条款的补充协议；
[2] 招标文件及招标答疑、询标纪要；
[3] 投标文件
[4] 施工图纸
[5] 国家、地方、行业现行相关标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
2.2上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。
但假如合同图纸之间，或工程规范之间，或合同图纸与工程规范之间彼此矛盾，除非工程规范或合同图纸中另有明示，否则两者之中以建筑方法说明较详尽或要求较高者为准。乙方则被视作已在承包金额中预留需要完成工程的较高价款。
第3条工期
3.1 智能化工程总工期为562日历天；计划2016年1月5日进场开工，2017年7月20日竣工。具体开工日期以甲方签发的开工令或甲方批准的开工报告中载明的时间为准，竣工日期以甲方和政府部门验收合格
的日期为准（如甲方和政府部门验收合格的时间不一致的，则以后面的时间为准）。乙方需配合总包工期，不得延误总包工程进度。
上述工期已充分考虑了天气、节假日、停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素对工程进度可能造成的影响，但经发包人签证同意顺延的除外。
3.2 因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延：
[1]甲方未能按协议的约定提供图纸及开工条件；
[2]一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工连续超过8小时；
[3]不可抗力；
3.3 乙方在3.2款情况发生后14天内，就延误工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后14天内审查所有情况并就事件性质确定总的延长时间。乙方逾期未向甲方提出报告的，视为工期不受影响。
3.4 非上述原因，工程不能按合同工期竣工或不能达到系统设计使用效果，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金及赔偿由此而带来的损失。延误天数在10天以内（含10天），每延误一天乙方按该标段合同总额0.1 %的比例向甲方支付违约金；20天以内（含20天），每延误一天乙方按该标段合同金额0.5 % 的比例向甲方支付违约金；延误天数在30天以内（含30天），每延误一天乙方按该标段合同金额1%的比例向甲方支付违约金；以此类推。上述延误违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任（最终总工期能如期完工，可返还工期延误违约金总额的80%）；但是延误工期天数超过30天的，甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方工程总造价的10%作为违约金，同时赔偿由此给甲方造成的所有损失。
第4条双方驻工地代表
4.1.1甲方驻工地工程师叶碧荣，甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。