第7章案例题1
第7章 客舱服务案例分析《客舱设施与服务》
案例四
（二）当某航班降落在成都机场，该旅客的前排旅客未等飞机停稳就起身打开头顶行李箱， 这时突然一件行李掉下砸在该旅客头部右侧及面部，他立即被砸晕过去，脸上血流不止。 被人推醒后，旅客感到头昏、恶心呕吐。乘务员立即采取紧急措施并与地面联系抢救。急 救中心要求旅客停止旅行进行治疗，但旅客要求继续旅行。乘务员对此事故做了书面证明。
案例三
飞机抵达后，等候在机场的急救车立即将女婴送到了市妇女儿童医院，但梁先生夫妻俩最 终收到的还是一份死亡证明。梁先生夫妇认为，在航行途中，女儿因不适出现呕吐等症状， 此时机上乘务人员手忙脚乱，未能提供及时有效的救助措施，是有过错的； 女儿与航空公司之间的旅客运输合同是合法有效的，航空公司在承运过程中未尽到“提前 告知有关婴儿乘机注意事项及事后护理”的义务，导致乘客在运输过程中死亡，航空公司 的行为已构成违约，依法应承担违约责任。他们请求法院判令航空公司赔偿女儿的死亡赔 偿金、丧葬费和交通费、住宿费、精神损害抚慰金合计 147024 元。
问题：航空公司是否应对婴儿的死亡承担责任？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四
案例四
案例四
（一）一执行航班任务的飞机在起飞过程中15－16排C座上方的行李架突然打开，行李掉 下砸在一位68岁的旅客身上。乘务员及时询问旅客身体情况并为其调换了座位，客人表示 没有不适的感觉。随后旅客要求乘务员写一份在飞机上被砸的证明，乘务员满足了旅客提 出的要求写了证明材料。当乘务员希望旅客也写份材料证明身体状况良好时，旅客表示自 己年纪大了不想动笔。飞机抵达东京后，乘务长将此事报告了办事处。事后，该旅客到医 院检查，结果为颈椎挫伤，律师发来投诉：“因乘务员违反安全放置规则，造成旅客被砸 伤，特向航空公司提出索赔。”
商务谈判(第7章)---商务谈判的目标定位
相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2021年1月15日星期 五3时10分55秒Friday, January 15, 2021
爱情，亲情，友情，让人无法割舍。21.1.152021年1月15日 星期五 3时10分55秒21.1.15
谢谢大家！
二、谈判目标特征
1、赢—输定位 （1）进取性 （2）对抗性 （3）唯我性
[举例2]
柯恩买冰箱——380美元 款式、颜色、性 （2）透明性 （3）灵活性 （4）依存性
二、谈判目标特征
3、输—输定位 （1）苛刻性 （2）僵硬性 （3）偶然性
加强自身建设，增强个人的休养。2021年1月 15日上 午3时10分21.1.1521.1.15
精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。2021年1月 15日星 期五上 午3时10分55秒03:10:5521.1.15
让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2021年1月上午 3时10分21.1.1503:10Januar y 15, 2021
[课堂案例2](续)
参考题解: 2、 上述谈判从情感定位看，H公司是一路“输”下来，相
对W厂是属“单赢”的谈判定位。鉴于W厂有还款协议， 又是要改制上市的企业，它有护短的弱点，作为H公司可 以利用。若H公司以“单赢一双输一双赢”定位，谈判效 果将更好。具体讲：自己是债权人，已交了货，自当理直 气壮谈还钱事宜。若怕要不到钱，债权落空，那么就应与 W厂一拼。动用法律手段，让W厂名誉受损，进而破坏其 改制上市的计划。这一拼损失最大的还是W厂，不仅仍要 还钱，还多搭上企业信誉，甚至上市困难，让W厂丢掉幻 想之后，双方公平合理地解决债务就有可能，此时H公司 再取双赢定位。
这些年的努力就为了得到相应的回报 。2021年1月15日星期 五3时10分55秒03:10:5515 January 2021
《资产评估》第七章案例分析题
•[案例分析1]甲企业进行评估，有关资料如下：•①账面债券投资50 000元，是另一企业发行三年期一次性还本付息债券，年利率15%，单利记息，评估时点距到期日两年，当时国库券利率为12%。
经评估人员分析调查，发行企业经营业绩较好，两年后有还本付息的能力，风险不大，故取2%风险报酬率，以国库券利率作为无风险报酬率，折现率为14%•②甲企业拥有A企业非上市普通股10 000股，每股面值1元。
在持股期间，每年红利一直很稳定，收益率保持在20%左右，经评估人员了解分析，股票发行企业经营比较稳定，管理人员素质及能力较强，今后收益预测中，保持16%的红利收益是有把握的。
对折现率的确定，评估人员根据发行企业行业特点及宏观经济情况，确定无风险利率为8%(国库券利率)，风险利率为4%，则折现率为12%。
•③甲企业拥有B厂100万股累积性、非分享性优先股，每股面值100元，股息率为年息17%，评估时，国库券利率为10%，评估人员在B厂进行调查过程中，了解到B厂的资本构成不尽合理，负债率较高，可能会对优先股股息的分配产生消极影响。
因此，评估人员对甲企业拥有的B厂的优先股票的风险报酬率定为5%，加上无风险报酬率10%，该优先股的折现率(资本化率)为15%。
•④甲企业两年前曾与C企业进行联营，协议约定联营期10年，按投资比例分配利润。
甲企业投入现金10万元，厂房建筑物作价20万元，总计30万元，甲占C企业总资本的30%。
期满时返还厂房投资，房屋年折旧率为5%，残值率5%。
评估前两年利润分配情况是：第一年净利润15万元，该企业分得4.5万元；第二年实现净利润20万元，甲企业分得6万元。
目前C企业生产已经稳定，今后每年收益率20%是能保证的，期满厂房折余价值10.5万元，尚有8年经营期。
经调查分析，折现率定为10%。
•要求：计算甲企业的评估值。
•解:(1)债券到期值=50 000×(1+3×15%)=72 500(元)•债券评估值=72 500×(1+14%)-2=72 500×0.7695=55.789(元)•(2)非上市普通股评估值=16%×10 000÷12%=13 333(元)•(3)优先股评估值=100×100×17%÷(10%+5%)=11 333(万元)•(4)对C企业投资评估值=300 000×20%×5.3349+105 000×0.4665=369 076.5(元) •(5)甲企业评估总值=55 789+13 333+113 330 000+369 076.5=113768198.5(元)•[案例分析2]甲企业许可乙企业使用其生产可视对讲电话的专利技术，已知条件如下：甲企业与乙企业共同享用可视对讲电话专利，甲乙企业设计能力分别为150万部和50万部：该专利为甲企业外购，账面价值100万元，已使用4年，尚可使用6年，假设前4年技术类资产累计价格上涨率为15%；该专利对外许可使用对甲企业生产经营有较大影响，由于失去垄断地位，市场竞争会加剧，预计在以后6年，甲企业减少收益按折现值计算为50万元，增加研发费用以提高技术含量、保住市场份额的追加成本按现值计算为20万元。
第七章 案例
第七章组织中的职权配置与人员配置案例分析：李佳的调动三年以前，某计算机公司招聘录用两名计算机专业刚刚毕业的大学生张强和李佳。
公司人事经理决定让他们从事市场营销工作。
虽然两个人都愿意从事该项工作，但张强个性外向、热情、开朗，善于交际且主动；而李佳则与之相反。
一年后，张强完全适应了销售工作，且成绩出色，被提升为部门副经理；而李佳表现一般，仅能完成上级交给的任务。
过了一段时间后，李佳找人事主管谈话，说他准备辞职，对营销工作早已不感兴趣。
人事主管经私下了解，得知李佳有极强的创新精神，高中时就获得过科技发明奖。
人事主管和公司总经理找李佳作了一番长谈后，将李佳调到公司研究开发部工作。
李佳到新的工作部门不到一年，两项发明就为公司创利二十多万元。
问题：1.为什么张强能适应营销性工作，而李佳就不能？2.如果你是公司管理者，你如何解决李佳提出辞职的问题？3.从这一案例中，你得到什么启示？分析： 1、张强的性格较好地适应营销工作特点，而李佳的性格与之不一致是导致他们的成败不一的重要原因。
2、作为管理者，面对部下的辞职，应深入了解其辞职原因，了解其个性、兴趣、气质和志向等心理因素。
在此基础上，将其调到相应的工作岗位，以激励他的创造性、主动性。
3、组织管理者应了解组织中个体差异，以最大限度地因人而异地安排工作任务，使人、事相适应，提高工作绩效，完成组织目标。
案例分析：王先生的难题王先生作为一名有能力的工程师，开创了一个小型生产企业。
他的朋友帮他得到了一些印刷电路板的订货。
这个公司位于一个平房厂房之中，员工大约有50个左右。
公司是一人管理体制，王先生几乎处理他公司的所有业务，包括从计划、采购、市场、人事到生产监督的每一项工作。
由于已经完全投入企业，王先生自然想全盘掌握他的公司。
王先生制定所有的决策，其他人开展日常工作并随时向他汇报。
王先生处理以下问题：（1）企业计划；（2）建立和保持与现有和潜在顾客的联系；（3）安排财务筹资并处理日常的财务问题；（4）招募新员工；（5）解决生产中的问题；（6）监管库存.货物接收和发运；（7）在秘书的帮助下管理日常的办公事务。
第七章：刑法学—案例分析题(综合)
第七章：刑法学—案例分析题(综合)第七章：刑法学——案例分析题【案例一1】被告人甲某,男,25岁,系 A 国公民。
被害人乙某, 系 B 国公民。
被告人甲某与被害人乙某均为我国某大学 1998 级留学生,两人同住一室。
1999 年 10月15 日晚,两人因生活中的琐事发生争吵以致斗殴。
在扭打中, 被告人甲某随手操起一把水果刀朝被害人乙某腹部刺了一刀,刺破肝脏。
被害人乙某经抢救无效, 于当晚死亡。
[问题]本案的被告人甲某系 A 国人,被害人乙某系 B 国人,而犯罪发生在我国领域内,本案应适用哪国刑法?【案例－2】大学生甲某 ,在校园里用鸟枪打鸟 ,事先没有验枪 ,自认为枪膛里没有子弹头便随手扣动扳机 ,结果将一个过路的同学打成重伤。
[问题]对此, 甲某实施行为时所持的主观心理状态如何? 是否要负刑事责任? 负何种刑事责 ?【案例－3】某搬运站板车工人江某身强力壮,技术熟练,从未出过事故。
有一次换了一辆新板车,未加刹车装置,他就用新板车运铁块去货场。
当下坡时,同行拉车的人怕他出事故,要帮他拉车。
他说了声“没问题”, 就单独驾车下坡。
终因车重路滑失去控制,将一行人撞倒,扎断双腿。
[问题]对于这个被扎断双腿的伤害行为,某甲的主观心理状态如何? 某甲是否要负刑事责任? 应负何种刑事责任 ?【案例－4】甲某在一天深夜, 到离村 5 里外的松林中砍伐松树。
他砍树的声音被一个过路的人听到, 此人因月色昏暗, 看不到砍树的人, 便寻声走去。
当他走到离树两丈多远时, 松树刚刚被砍断, 此人被倒下的松树砸中头部, 当即死亡。
[问题]对于此人的死亡, 某甲的主观心理状态如何? 某甲是否要负刑事责任? 应负何种刑事责任 ?案例5－6－7“正当防卫”案例【案例－5】一天，范某抓住曾经在其承包的果园内偷拖拉机用汽油的邓某，范某伙同其所雇的工人刘某，将邓某反绑在果园内的一棵树上，用皮带连续抽打将近3个小时，致使邓某多次昏迷不醒。
第7章 联想思维及其训练
第2节 联想思维的类型
五、类比联想 •是把陌生的对象与熟悉的对象、把未知的东西与已知 的东西进行比较，从中获得启发而解决问题的方法。 •（1）直接类比 •（2）仿生类比 •（3）因果类比 •（4）对称类比
第2节 联想思维的类型
六、强制联想 •也称超序联想。就是把乍看起来无法联系到一起的事 物强行糅合在一起，以求找到转换想法的机遇，获得 意想不到的成果的一种思维方法。 •【案例】电影机的发明
•有两个秀才进京赶考，途中遇到了一支出殡的队伍 ，其中一个秀才眉头紧锁，心里咯噔了一下，心想： 真是倒霉，赶考竟然遇到棺材，完了完了，中榜没希 望了。当他走进考场，那黑黑的棺材始终在他的脑海 里挥之不去，结果文思枯竭，果然名落孙山。
•另一个秀才一开始心里也咯噔了一下但转念一想： 棺材，棺材，官财！不就是有官又有财吗。好兆头！ 一定高中！结果考试时，他文思泉涌，金榜题名！
搓板——
• 吉他——
城墙——
• 月亮——
计算机——
第3节 联想思维训练
•14．人的下列动作各应采取哪些姿势使身体不受 伤害: • 下山—— • 肩扛重物上楼—— • 跳伞—— • 看书——
第3节 联想思维训练
一、提高联想速度训练 •给定两个词或两个物，然后通过联想在最短的时间里 由一个词或物想到另一个词或物。 •【例】钢笔--月亮 •钢笔--书桌--窗帘--月亮 •【训练题】 •（l）猫-人； •（2）茅草-西瓜 •（3）算盘-地球。
第3节 联想思维训练
二、提高联想数量训练 •给定一个词或物，然后由这个词或物联想到其它 更多的词或物，在规定的时间内，想得越多越好。 •【例1】请在1分钟内说出家电产品的名称。 •【例2】请在1分钟内尽可能多的说出形容“美” 的词。
《财务分析学》(宋常第5版) 课后习题参考答案 第7章 风险信用分析
第七章二、计算题1.(1)DOL=(S-VC)/(S-VC-F)= (100-30) / (100-30-24) =1.52这个经营杠杆系数说明了该公司销售额的增减会引起息税前利润1.52倍的增减。
说明该公司经营风险较低。
但是较低的经营杠杆系数也说明了该公司没有很好的利用杠杆获得更多收益。
(2)EBIT=100-30-24=461=46-12/75%=30DFL=EBIT/(EBIT-1)=46/(46-30)=2. 875这个财务杠杆系数说明该公司每股税后利润的变动率相当于息税前利润变动率的2.675倍，属于较为正常的范围内。
2.其中：平均应收账款天数（原信用政策户10*40%+3。
*40%+40*20%=24（天）平均应收账款天数（新信用政策）=10*50%+40*40%+50*10%=26（天）利润二年销售收入-变动本钱-应收账款机会本钱-收账费用•现金折扣-坏账损失利润（原信用政策）=500-350-24/360*500*10%-6-500*3%-500* 1 %*40%= 123.67利润（新信用政策）=600-420-26/360*600* 10%-3-600*7%-600*2%*50%= 124.67 所以应该选择新方案。
4.（1） A的预期收益率:（1 + 1）/20=10%, B的预期收益率:（6+4）/40=25%（2）设m为购买A公司股票股数,n为购买B公司股票股数根据题意可得:20m+40n=20950,（ 1+l）m+（4+6）n=20950* 16%得m=628.5,n=209.5A 股票投资占比二628.5*20/20950=60%B股票投资占比=1-60%=40%（3）由（2）得，A公司股票的份额为：628.5*20= 12570（元）每笔交易金额=20X 100=2000,所以可以买600份A公司股票。
B公司股票的份额为：209.5*40=8380（元）每笔交易金额=40X 100=4000,所以可以买200份B 公司股票;(4)无风险利率也代表借款利率，即投资者借入的10000元的利率为7%,全部投资于B公司的股票的股票收益率为20%,故整体的投资组合的预期收益率为20%-7%X 10000/30950=17.64% o片淤芋1 f7%X 10000/30950； ? 仆/标准差为V=16.16%。
同步优化设计2021年高中数学第七章统计案例1一元线性回归课件北师大版选择性必修第一册2021061
436
=54.5,
8
∴
^
165×48+165×57+157×50+170×54+175×64+165×61+155×43+170×59-8×165.25×54.5
=
266
=313.5
^
1652 +1652 +1572 +1702 +1752 +1652 +1552 +1702 -8×165.252
探究一
直线拟合
例1下面4个散点图中,不适合用直线拟合其中两个变量的是(
)
答案 A
解析 根据题意知,适合用直线拟合其中两个变量的散点图,必须是散点分
布比较集中,且大体接近于某一条直线,分析选项中的4个散点图可得,A中
的散点杂乱无章,最不符合条件.
反思感悟 一般地,直观地判断线性相关性就是观察散点图是否近似成一条
系.故选D
微思考
相关关系与函数关系有什么异同点?
提示相同点:两者均是指两个变量的关系.
不同点:①函数关系是一种确定的关系,如圆的面积S与半径r的关系,它可
以用函数关系式S=πr2来表示;相关关系是一种非确定的关系,如人的体重y
与身高x有关,一般来说,身高越高,体重越重,但不能用一个函数关系式来严
格地表示它们之间的关系.②函数关系是一种因果关系,而相关关系不一定
所以线性回归方程为Y=0.7X+1.05.
当堂检测
1.已知变量X,Y之间具有线性相关关系,其散点图如图所示,则其线性回归
方程可能为(
)
A.y=1.5x+2
B.y=-1.5x-2
C.y=1.5x-2
中国税制第七章
第七章个人所得税【例7-1】A国人史密斯、汤姆、爱德华是某国际公司的一般雇员，在我国没有住所，三人于2012年4月3日来华。
此后，史密斯于2013年4月2日离境；汤姆于2013年12月31日离境；爱德华于2014年2月1日离境。
其中爱德华在2013年5月1日至6月15日期间离境。
请问；三人是我国的居民纳税人还是非居民纳税人？【例7-2】A国人汤姆是某公司的一般雇员，2013年全年来华工作30天，中国境内企业支付10 000元人民币，境外企业支付50 000元人民币，如何确定其纳税义务范围？【例7-3】A国人汤姆是某公司一般雇员，2013年全年来华工作190天，在此期间，境内企业支付10 000元人民币，境外企业支付50 000元人民币，如何确定其纳税义务范围？【例7-4】小张大学毕业后在某杂志社任专栏记者，2014年3月在该杂志社上发表专栏文章，取得报酬1 000元；小王人某出版社专业作者，2013年3月在该出版社出版专著一部，取得报酬10 000元。
试分析小张和小王的报酬是否属于个人所得税的稿酬所得。
【例7-5】中国公民王先生被甲公司派遣到乙公司工作。
2014年2月，王先生分别从甲、乙公司取得工资收入1 000元和5 000元，王先生2014年2月应如何纳税？【例7-6】中国公民王先生同时在国内的A公司和国外的B公司工作，并能提供境内、境外同时任职的文件。
2014年2月，王先生分别从A、B公司取得工资收入5 000元和15 000元，则王先生在申报个人所得税时，可以分别扣除多少费用？【例7-7】中国公民王先生为某远洋运输公司船员，2013年1-6月，每月工资收入为3000元，7-12月每月工资为7 000元，则王先生2013年应缴纳的个人所得税为多少？【例7-8】中国公民王先生任职于甲公司，2014年3月王某的工资收入为3 500元、当月奖金收入3 000元，计算王某2014年3月应缴纳的个人所得税。
管理学-习题-第7章
第七章(一)判断题1. 人员配备是现代组织进行人才建设的基础，关系到组织的长远发展。
( )2. 人员配备，一般是指组织中基于组织岗位要求对人员的配备，既包括组织行政管理岗位的人员配备，也包括非行政管理岗位的人员配备。
( )3. 科学合理地确定组织成员的选拔标准和聘任程序是组织聘任优秀人才的重要保证。
只有严格按照规定的程序和标准办事，才能选聘到真正愿为组织发展做出贡献的人才。
( )4. 外部选聘的最大优点是能提高组织选聘的效益。
( )5. 内部选聘主要通过职务选聘海报、口头传播、从组织的人员记录中选择、以业绩为基础的晋升表等方法进行，其中常用的是职务选聘海报。
( )6. 公开选聘适合急于填补某一关键岗位人员的选聘需要。
( )7. 传统人事管理中，主要凭直觉、印象以及简单的成绩记录来对员工工作情况做出判断。
( )8. 员工培训有不同的类型，既可以有员工的岗位技能培训，也可以有员工的素质修养培训。
( )(二)填空题1. 内部人员介绍推荐，即组织内部人员以口头方式传播选聘信息，推荐和介绍职位申请人到组织中来。
此方法的优点是：引进的员工相对_______________________ 和_________ 。
2. 外部招聘的优点体现在，它能给组织带来 __________ ，________ ， _______ 和_________ 。
是指一些专门为组织选聘高级人才或特殊人才的职业选聘机构。
决定着组织人力资源的数量、质量和结构，是人力资源管理的前提和基础，是组织绩效和目标的重要保证。
5. 人员录用流程包括四个阶段: ________ ，_________ ，________ ，_________ 。
6. 在组织发展的不同阶段，组织的战略重点不同，不断地为组织战略的实施做好准备是的首要任务。
7. 人员培训的方法有三种分类: ________ ，_________ 和________ 。
8. 对于不同岗位的人员，由于工作性质和工作内容的不同，所以考核要素的设定也应该分门别类，只有这样，考核才具有________________ 。
第7章 票据法案例
案例分析4
1996年1月23日，一个自称名叫王伟华的人持漯河市农 行源汇区支行签发的Ⅳ100162661号银行汇票，到被告正阳 麻纺厂处购 买麻袋和麻绳，汇票载明的收款人是正阳麻纺 厂，汇票金额为7000元。正阳麻纺厂的经办人员经审查收下 了汇票，将王伟华所购价值为7000元的一千条麻袋和100公 斤麻绳交王伟华提走。此时的正阳麻纺厂却对收到的汇票产 生了想法，正阳麻纺厂正好欠一公司7万元外债，人家催款 正急，正阳麻纺厂资金非常紧张。于是，1月25日，正阳麻 纺厂将该Ⅳ100162661号银行汇票稍加处理，就背书转让给 自己的债权人某县农资公司，正阳麻纺厂在汇票上背书栏内 加盖了印签，某县农资公司经过必要审查后，未发现问题， 便在被背书栏内加盖了印签。 1月26日，某县农资公司到原 告正阳农行处办理解付手续。
第七章 票据法案例分析
案例1：甲受乙的欺诈，以乙为收款人，开出一张面
额为50万元的形式要件具备的汇票；乙为支付货款， 将汇票背书给丙
问题： 1. 甲的出票行为效力如何？该汇票是否有效？ 为什么？
2. 如果甲在出票时忘了写明出票日期，依法律 规定对出票行为和票据有什么影响？为什么？
3. 如果乙在背书时忘了写明背书日期，其行为 对背书行为和票据有什么影响？
3. 由于背书日期为任意记载事项，所以乙的行 为不影响背书行为和票据的效力。
4. 甲、乙、丁
案例2：有关本票内容与效力
甲市的A 向某农行申请了一张本票，准备拿到 乙市去做生意。该本票上记载的内容有：1）出票 日期2007年3月5日；2）金额5000元；3）“本票” 字样；4）无条件支付的承诺；5）出票地为甲市某 农行所在地。
4. 若丙将汇票背书给丁但没有签章，丁取得汇 票后又背书给戊。此时谁是汇票上的债务人？
第7章案例题1.doc
第7章案例题1——索赔案例索赔例一某建筑工程由12层主楼和3层附楼组成，施工单位与建设单位签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周，合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）2500元。
乙方提交了如图所示的施工网络计划，并得到甲方的批准。
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。
根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元，因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。
事件二：附楼施工时，某设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，附楼主体工作拖延1周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成增加人工8个工日，该工作工期延长4d。
事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符【问题】1、建筑工程合同按承包工程计价方式不同，可以分为哪几种？2、该网络计划中那些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少？3、针对上述每一事件，那些可以提出索赔，并讲述工期及费用索赔的理由。
4、该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？5、合同约定人工费标准是30元/天，窝工人工费补偿标准是18元/天，该项工程相关于直接费的间接费、利润、税金等综合费率为30％。
在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少？【答案】1、建筑工程合同按承包工程计价方式不同，可以分为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，其中固定价格合同又可分为固定总价合同和固定单价合同。
2、该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。
计划工期为41周3、事件一：可提出费用和工期索赔，因为地质条件变化是甲方应承担的责任，由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔事件二：可提出费用索赔，因为设计变更是由甲方原因造成的，可提出费用索赔，而该项工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔事件三：不应提出任何索赔，施工机械故障是施工单位的自身原因。
商务谈判与沟通第7章 商务谈判技巧
谈判专家荷伯·科恩的亲身经历证明了这一点。荷伯的妻子打算另买一处 房子，所以每到周六、周日她都约上荷伯去看房子。最后，不胜其烦的荷伯告 诉他妻子，买房子事宜由你全权处理，只要买好了，告诉我一声，我与孩子搬 进去就是了。荷伯自己很得意，认为“把球打到了她的场上。”几周之后，妻 子打电话给他，说她买了一所房子。荷伯以为听错了，修正她说，“你是看中 了一所房子。”她妻子说；“已经写了合同，但得你同意才行，”荷伯便放下 心来，与妻子一同去看房子。在路上，妻子告诉他，邻居朋友们都知道他们要 搬家了，他们双方的父母也都通知了，甚至连新房的窗帘都已经做好了，孩子 们都选择了自己的房间，告诉了他们的老师，新家具也已订购了。结果怎么样 呢?正如荷伯所说：“我妻子告诉我的是一个已经完成了的事实，为了维持我 的面子，我只得同意，而且毫无怨言。”
（4）出其不意的时间
这种谋略最初运用于军事，以达到战役或战斗的突然性。谈判无限期进 行的情况是不多见的，尤其商务谈判的时间往往有一定的限制，因此，居于 东道主地位的一方，在谈判时间安排上有可能耍一些手段，令对方猝不及防， 草草签约。
2、 造成既成事实
既成事实可以理解为先斩后奏，先做后商量。俗话说：生米已经做成熟饭 了。在谈判中运用这一战术是指不顾对方，先为自己取得有利的地位，或争取 某种作法，然后考虑对方可能的反应和反击。当然，采取这一策略，必须充分 考虑如果行动失败可能导致的后果。
商务谈判是一场高智力的较量,在这个过程中,谈判人员 如果能恰到好处地运用一些策略和技巧,就会对整个谈判结 局产生重要乃关键性的影响。因此,谈判人员必须对常用的 谈判略和技巧练掌握。对我方有利型的谈判的技巧；对双方 有利型的谈判的技巧；处理冲突和争端的谈判技巧以及终止 谈判的技巧等。ຫໍສະໝຸດ 7.1 对我方有利型的谈判技巧
第7章 环境保护中的伦理问题
“三废”问题
各种工业企业所排放的有害物质，就其性 质种类是多种多样的。但无论它们差别多 大，从其物理形态上划分，大体可分为气 体、液体、固体。一般称为废气、废液、 废渣，即工业“三废”。
生物多样性下降
生物多样性包括遗传（基因）多样性、 物种多样性和生态系统多样性三个层次。
生物资源支撑着人类的生存和发展，并 且使人们能够适应环境的需求的变化。
人类与环境的关系
新的观点：人类不应再是世界的主宰， 他们只能作为地球生态系统的一分子，参 与整个生态系统的活动，人类与其所在的 环境共同构成一个相互关联的整体，人类 的活动必然要依据整体的法则而进行，同 时也要受到其所在整体的制约。
代际间的公平性
未来各代人都享有同当代人同样的权利， 同样要提出他们对资源和环境的要求， 而且，根据公平性原则，任何一代人都 不能在资源和环境问题上处于支配地位。
第7章 环境保护中的伦理问题
学习目标
理解人类与环境的关系 分析环境的代际间、国内及国际间的
公平性 了解人类面临的环境问题 理解企业的环境保护责任
案例讨论
案例：S厂的困境 讨论题 1.S厂的老板该怎么办？ 2.该案例的启示是什么？
人类与环境的关系
传统的观点：人类的意志决定着一切， 人类的行为都以自己的意志为主，而其 他的一切包括环境资源以及其他生物都 处于从属的地位，都要被人类利用或改 造，为人类服务。
世界卫生组织2018年发布的数据显示，每年全 球据估计有多达700万人死于室外环境和室内 空气污染；世界上每10个人中就有9个正在呼 吸含有高浓度污染物的空气。目前主要的空气 污染集中在亚洲和非洲，其次是东地中海区域、 欧洲和美洲。
温室效应与臭氧层破坏
大气中某些痕量气体（主要有二氧化碳、 甲烷、臭氧、氧化亚氮、氟利昂等）的含 量增加，引起地球表面平均气温上升的现 象即为温室效应。温室效应导致气候变暖。
第7章-国境卫生检疫法律制度案例
二、入出境交通工具传染病检疫
二、国境卫生检疫的范围及病种 （一）国境卫生检疫范围
1.入境、出境人员
2.交通工具和运输设备
3.行李、货物、邮包、快件 4.尸体、骸骨 5.微生物、血液等特殊物品 6.人类遗传资源
（二）、国境卫生检疫所涉及的传染病※
检疫传染病 监测传染病 鼠疫、霍乱、黄热病
回归热、流行性斑疹伤寒、登革热、脊髓
案例分析(1) 陕西第一例家庭艾滋病的发现过程
1992年6月27日，广东罗湖口岸，47岁的西安某单位派 驻泰国某公司的工作人员张某结束回国探亲，从罗湖口岸 准备出境去泰国。因为张某在出境时未持有效“国际旅行 健康证明书”，根据相关规定，张某被罗湖卫生检疫局采 血检测。 检测结果令人震惊：张某HIV抗体阳性。血清经深圳 卫生检疫局艾滋病检测中心确证，并得出结论：张某是 HIV感染者。
出境的交通工具和人员，必须在最后离开的
国境口岸接受检疫 。
第三节
出入境检疫※
一、出入境人员传染病检疫
⒈ 入境旅客检验检疫
旅客填写《入境健康检疫申明卡》→检疫查验→测 量体温→查验携带物品→合格放行
⒉ 出境旅客检验检疫
有症状的旅客需填写《出境健康检疫申明卡》→检 疫查验→测量体温→合格放行
出入境人员卫生检疫
第二节 国境卫生检疫法律制度
一、国境卫生检疫法概念
是为了防治传染病由国外传入或者国 内传出，保护人体健康，实施国境检验、 传染病监测和卫生监督等活动中产生的 各种社会关系的法律规范的总称
狭义：
《国境Байду номын сангаас生检疫法》 广义： 《国境卫生检疫法》 《国境卫生检疫法实施细则》 《外国人入境出境管理法》 《中华人民共和国传染病防治法》
《金融学基础(第2版)》第7章：通货膨胀与通货紧缩
4
一、通货膨胀概述
(三)通货膨胀的类型 三 通货膨胀的类型 1. 按通货膨胀的程度不同分 2. 按通货膨胀的表现形式分 3. 根据通货膨胀是否有预期分 4. 根据通货膨胀的形成原因分
5
二、通货膨胀的效应
(一)通货膨胀对产出的效应
1. 通货膨胀促进经济增长 2. 通货膨胀阻碍经济增长 3. 通货膨胀对产出既无正效应也无负效应
(三)通货紧缩的特征
1. 商品和劳务价格的持续下跌 2. 货币供应量的相对下降 3. 货币流通速度趋缓 4. 经济增长乏力
11
二、通货紧缩的经济效应
(一)通货紧缩使经济衰退 (二)通货紧缩会加重债务人的负担 (三)通货紧缩会抑制消费 (四)通货紧缩会增加银行业的不良资 产
12
三、通货紧缩的治理
(一)实行扩张性政策 1. 积极的财政政策 2. 积极的货币政策 3. 增强汇率制度的灵活性 (二)金融政策 (三)产业结构调整政策
3
第一节 通 货 膨 胀
一、通货膨胀概述
(一)通货膨胀的含义 一 通货膨胀的含义
第一，通货膨胀是一种经济现象，它与货币经济本 身相联系。 第二，通货膨胀与物价上涨紧密相关，但不等同。 第三，通货膨胀是指物价普遍、持续地上涨。
(二)通货膨胀的测量指标 二 通货膨胀的测量指标
1. 消费物价指数 2. 批发物价指数 3. 国民生产总值平减指数
9
第二节 通 货 紧 缩
一、通货紧缩概述
(一)通货紧缩的定义 一 通货紧缩的定义
第一，通货紧缩是一种实体经济现象。 第一，通货紧缩是一种实体经济现象。 第二，通货紧缩的特征表现为物价水平持续与普遍 地下跌。 第三，通货紧缩从本质上来说是一种货币现象，它 在实体经济中的根源是总需求对总供给的偏离，或 现实经济增长率对潜在经济增长率的偏离。 第四，通货紧缩与反通货膨胀之间既有联系，又有 第四，通货紧缩与反通货膨胀之间既有联系， 区别。 区别。 第五，通货紧缩同时也是一种普遍的经济现象。 第五，通货紧缩同时也是一种普遍的经济现象。
第七章共产主义是人类最崇高的社会理想案例1：美好的“大同”理想...
第七章共产主义是人类最崇高的社会理想案例1：美好的“大同”理想“《礼记·礼运》篇借孔子与其弟子子游的问答，向人们展示了一幅儒家向往、追求的理想社会——“大同”之世的蓝图。
“大同社会理想”，对中国社会主义思潮的发展，产生了积极的影响。
千百年来成为无数仁人志士为之奋斗的崇高理想。
“大道之行也，与三代之英，丘未之逮也，而有志焉。
大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。
男有分，女有归，货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。
是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。
今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世及以为礼，城郭沟池以为固，礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为已。
故谋用是作而兵由此起。
禹、汤、文、武、成王、周公由此其选也。
此六君子者未有不谨于礼者也。
以著其义，以考其信。
著有过，刑仁讲让，示民有常。
如有不由此者，在执者去，，众以为殃，是谓小康。
”《礼记·礼运》篇里对“大同”之世的构想，有以下几方面的特点：首先，这种大同社会是建立在财产公有制基础之上的。
财产不必有一家一己之私藏，而归社会所共有。
其次，这种大同社会的观念形态是建立在“天下为公”的思想基础之上的。
在用人问题上，没有宗法血缘、等级观念，“选贤与能”以管理社会。
人人为他人、社会尽力，而无一己之藏。
再次，在社会关系上，人人和睦相处，相互帮助，具有高尚的道德情操，社会之爱取代了亲情之爱。
社会太平安定，无礼义刑罚等社会政治道德法律规范。
最后，每一位社会成员都有其合理的社会分工，“男有分，女有归”，“壮有所用”。
并且享有充分的社会福利养护权益，“矜寡孤独废疾者皆有所养”。
毫无疑问，这种大同世界是一个没有私有制，从而也没有剥削压迫的，人人自由、平等、享有幸福生活的社会。
北师版高中数学选择性必修第一册精品课件 第7章 统计案例 1 一元线性回归
二、一元线性回归方程
1.(1)最小二乘法:对于给定的两个变量X和Y,可以把其成对的观测值
(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn)表示为平面直角坐标系中的n个点.现在希望找到一
条直线Y=a+bX,使得对每一个xi(i=1,2,…,n),由这个直线方程计算出来的值
a+bxi与实际观测值yi的差异尽可能小.为此,希望
第七章
§1 一元线性回归
内
容
索
引
01
自主预习 新知导学
02
合作探究 释疑解惑
自主预习 新知导学
一、直线拟合
1.(1)散点图:每个点对应的一对数据 (xi,yi) ,称为成对数据.这些 点 构成的
图称为散点图.
(2)曲线拟合:从散点图上可以看出,如果变量之间存在着某种关系,这些点
会有一个大致趋势,这种趋势通常可以用一条光滑的曲线来近似地描述,这
的产量X(单位:吨)与相应的生产能耗Y(单位:吨标准煤)的几组对照数据:
产量X/吨
生产能耗Y/吨标准煤
3
2.5
表7-1-4
4
3
(1)画出散点图;
∧
5
4
6
4.5
∧
(2)用最小二乘法求线性回归方程 Y= + bX;
(3)已知该厂技改前100吨甲产品的生产能耗为90吨标准煤.试根据(2)求出
的线性回归方程,预测生产100吨甲产品的生产能耗比技改前降低多少吨
(2)由Y=-2.3+0.7X知,当X=9时,Y=-2.3+0.7×9=4,故预测当学生的记忆力为
9时,判断力为4.
1.本例条件不变,如果某学生的判断力为4,请预测该学生的记忆力是多少.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第7章案例题1——索赔案例索赔例一某建筑工程由12层主楼和3层附楼组成，施工单位与建设单位签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周，合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）2500元。
乙方提交了如图所示的施工网络计划，并得到甲方的批准。
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。
根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元，因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。
事件二：附楼施工时，某设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，附楼主体工作拖延1周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成增加人工8个工日，该工作工期延长4d。
事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符【问题】1、建筑工程合同按承包工程计价方式不同，可以分为哪几种？2、该网络计划中那些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少？3、针对上述每一事件，那些可以提出索赔，并讲述工期及费用索赔的理由。
4、该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？5、合同约定人工费标准是30元/天，窝工人工费补偿标准是18元/天，该项工程相关于直接费的间接费、利润、税金等综合费率为30％。
在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少？【答案】1、建筑工程合同按承包工程计价方式不同，可以分为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，其中固定价格合同又可分为固定总价合同和固定单价合同。
2、该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。
计划工期为41周3、事件一：可提出费用和工期索赔，因为地质条件变化是甲方应承担的责任，由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔事件二：可提出费用索赔，因为设计变更是由甲方原因造成的，可提出费用索赔，而该项工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔事件三：不应提出任何索赔，施工机械故障是施工单位的自身原因。
事件四：不应提出任何索赔，材料质量不合格是施工单位的自身原因。
事件五：不应提出任何索赔，乙方采取赶工措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
4、根据批准的工期延长要求（事件一得到3d工期补偿），总工期可延长3d；在关键线路上，基础工程延长得到批准，主体工程延长3d，装饰装修缩短7d，其余非关键线路的工期拖延未对总工期产生影响，故总工期缩短了4d，应奖励2500×4＝10000元。
5、乙方应得到得索赔额为：（50000＋30×40＋18×15＋20000）×（1＋30％）＝92911元。
索赔例二某装饰装修工程公司签订了高等公寓的装饰装修合同，合同工期6个月。
施工过程中发生如下事件：事件一：该装饰装修公司进入现场后，临时设施已搭设，材料、机具设备尚未进场。
在工程正式开工之前，施工单位按合同约定对原建筑物的结构进行检查中发现，该建筑物结构需要加固。
事件二：在施工中，由于公共供电线路老化，供电部门维修导致一周内累计停电6h。
事件三：在该工程的施工过程中，由于设计变更，又使工期延长了2个月，并且延长的2个月正值冬季施工，比原计划增加了施工难度。
为此，在竣工结算时施工单位向建设单位提出补偿冬季施工增加费的索赔要求。
事件四：工程按期进入安装调试阶段，由于雷电引发了一场火灾，火灾结束后48h内，施工企业向建设单位通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；施工单位烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。
另外，大火扑灭后施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。
损失情况属实。
问题：1、事件一中，施工单位除另约定其工程费外，还提出以下索赔要求：（1）预计结构加固施工时间为1个月，故要求将原合同工期延长为7个月；（2）由于上述的工期延长，建设单位应给施工单位补偿额外增加的现场费（包括临时设施费和现场管理费）；（3）由于工期延长，建设单位应按银行贷款利率补偿施工单位流动资金积压损失。
逐项论述上述索赔要求是否合理。
2、事件二中，施工单位提出工期索赔要求是否会得到支持？为什么？3、事件三中，冬季施工增加费的索赔要求是否会得到支持？为什么？4、事件四中，各项损失在施工合同范畴内应由谁承担？（不考虑保险因素）答：1、索赔要求第（1）项中，结构加固施工时间延长1个月是非承包方原因造成的，属于工程延期，故承包方有权要求索赔，其要求合理。
索赔要求第（2）项中，现场管理费一般与工期长短有关，故费用索赔要求合理；但临时设施费一般与工期长短无关，施工单位不宜要求索赔。
索赔要求第（3）项的费用索赔不合理。
因为材料、机具尚未进场，工程尚未动工，不存在资金积压问题，故施工单位不应提出索赔。
2、一周内累计停水、电8h才可提出索赔要求。
3、索赔冬季施工增加费不合理，因为：应在事件发生后28d内向监理方发出索赔意向通知，竣工结算时承包方已无权再提出索赔要求。
4、（不可抗力损失）工程本身损失150万元由建设单位承担。
总价值100万元的待安装设备彻底报废由建设单位承担。
施工单位烧伤所需医疗费及补偿费计15万元由施工单位承担。
租赁的施工设备损坏赔偿10万元由施工单位承担。
其他单位临时停放现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担。
大火扑灭后施工单位停工5天应相应顺延工期。
其他施工机械闲置损失2万元由施工单位承担。
必要的管理保卫人员费用支出1万元由建设单位承担。
工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。
索赔例三某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图4-1所示。
图4.1 施工网络进度计划(时间单位：月)工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件：事件1：A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：设计变更使A1工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：(1)部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元;(2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏，造成损失1万元：(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元;(4)施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元：(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月;(6)灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。
事件3：A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人员窝工和机械闲置费用4万元(有签证)问题：1.不考虑施工过程中发生各事件的影响，在答题纸中的图4.1(施工网络进度计划)中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月?2.分别指出事件1中承包商的索赔是否成立并说明理由。
3.分别指出事件2中承包商的索赔是否成立并说明理由。
4.除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?答案：问题1：(2分)如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。
问题2：(1分)工期索赔成立。
(1分)因地质资料不准确属业主的风险，(1分)且A1工作是关键工作。
(1分)问题3：(12分)(1)索赔成立。
(0.5分)因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由业主支付。
(1.5分)(2)承包商用于施工的机械损坏索赔不成立，(0.5分)因不可抗力造成各方的损失由各方承担。
(1分)用于工程上待安装设备损坏、索赔成立，(0.5分)虽然用于工程的设备是承包商供应，但将形成业主资产，所以业主应支付相应费用。
(1分)(3)索赔不成立，(0.5分)因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。
(1.5分)(4)承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，(0.5分)业主使用的临时用房修复索赔成立，(0.5分)因不可抗力造成各方损失由各方分别承担(1分)(5)索赔成立，(0.5分)因不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。
(1分)(6)索赔成立，(0.5分)清理和修复费用应由业主承担。
(1分)问题4：(3分)(1)索赔费用：30+1+1+3+4书9(万元)(1.5分)(2)合同工期可顺延1.5个月。
(1.5分)评分说明：问题1中前锋线只要有一处画错不得分。
索赔例四：某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图2.1所示。
由于施工工艺要求，该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械；B、D、H 三项工作施工需使用同一台吊装机械。
上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工．不能同时平行进行。
（2）承包入在投标报价中填报的部分相关内容如下；①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I九项工作的入工工日消耗最分别为：100、400、400、300、200、60、60、90、1000个工日；②工入的日工资单价为50元／工日，运输机械台班单价为2400元／台班；吊装机械台班单价为1200元／台班；③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法．其中的间接费费率为18％；利润率为7％；税金按相关规定计算．施工企业所在地为县城。
（3）合同中规定：人员窝工费补偿25元／工日；运输机械折旧费1000元／台班；吊装机械折旧费500元／台班。
在施工过程中，由于设计变更使工作E增加了工程量．作业时间延长了20天，增加用工100个工日，增加材料费2.5万元，增加机械台班20个．相应的措施费增加1.2万元．同时，E、H、I的工人分别属于不同工种，H、I工作分别推迟20天。
问题：1．对承包入的初始网络进度计划进行调整，以满足施工工艺和施工机械对施工作业顺序的制约要求。