2016年四川自考1月统考建设工程合同04231
2016年四川自考统考1月工程工程量清单计价实务04228
四川省2016年1月高等教育自学考试(课程代码04228)一、单项选择题（本大题共16小题，每小题1分，共16分）在每小题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．工程量清单计价模式是【】A．将管理费分开B．将利润分开C．将实物和费用分开D．将工程实体与非工程实体分开2．工程量清单报价中可以自主确定的是【】A．人工费B．材料费C．管理费D．规费3．综合单价包含了【】A．3项内容B．4项内容C．5项内容D．6项内容4．各类墙体的“主墙’’是指结构厚度在【】A．115mm以上B．120mm以上C．180 mm以上D．240mm以上5．以下计算标准砖墙厚度正确的是【】A．120墙按120mm计算B．180墙按178mm计算C．240墙按235mm计算D．490墙按490mm计算6．锅台可按外形尺寸以A．个计算B．台计算C．立方米计算D．平方米计算7．计算木屋架的跨度应以【】A．轴线尺寸为准B．上弦尺寸为准C．下弦尺寸为准D．上、下弦中心线两交点之间的距离为准8．屋面刚性防水工程量不扣除，【】A．风帽底座所占面积 B．烟囱体积C．屋面小气窗所占面积． D．老虎窗所占面积9．间壁墙是指墙厚【】A．5115mm的墙 B．<120mm的墙C．<180mm的墙 D．<240mm的墙10.下列属于墙面装饰抹灰的是【】A．混合砂浆 B．聚合物水泥砂浆C．麻刀石灰浆 D．水刷石11.回风口工程量按【】A．套计算 B．组计算C．个计算 D．IIl2计算12.利用坡屋顶内空间时，高度超过多少要计算建筑面积？【】A．高度超过2.10m B．净高超过2.10mC．高度超过2.20m D．净高超过2.20m13.不计算建筑面积的是【】A．自动扶梯 B．室外楼梯C．挑阳台 D．垃圾道14.“临时设施费”属于【】A．其他项目费 B．规费C．环境保护费 D．措施项目费15.风险因素是【】A．材料费的内容 B．机械费的内容C．人工费的内容 D．综合单价的内容16.“办公费”属于【】A．综合费 B．综合单价C．管理费 D．规费二、多项选择题（本大题共5，j、题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
四川省高等教育自学考试2016年4月(16·1次)
09:00-11:3014:30-17:0009:00-11:3000147 人力资源管理(一)00018 计算机应用基础00182 公共关系学00163 管理心理学00107 现代管理学00277 行政管理学00292 市政学00341 公文写作与处理03350 社会研究方法12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论03706 思想道德修养与法律基础00051 管理系统中计算机应用00054 管理学原理00070 政府与事业单位会计00053 对外经济管理概论04184 线性代数(经管类)00078 银行会计学00058 市场营销学04183 概率论与数理统计(经管类)00067 财务管理学00068 外国财政00139 西方经济学03708 中国近现代史纲要00051 管理系统中计算机应用00054 管理学原理00078 银行会计学00053 对外经济管理概论00061 国家税收04183 概率论与数理统计(经管类)00058 市场营销学00076 国际金融00067 财务管理学00150 金融理论与实务00068 外国财政04184 线性代数(经管类)03708 中国近现代史纲要00051 管理系统中计算机应用00045 企业经济统计学00102 世界市场行情00097 外贸英语写作00149 国际贸易理论与实务04183 概率论与数理统计(经管类)00100 国际运输与保险04184 线性代数(经管类)07750 国际投资学03708 中国近现代史纲要05844 国际商务英语00042 社会经济统计学原理00054 管理学原理00153 质量管理(一)00051 管理系统中计算机应用00061 国家税收00154 企业管理咨询00067 财务管理学00149 国际贸易理论与实务04183 概率论与数理统计(经管类)00151 企业经营战略00150 金融理论与实务03708 中国近现代史纲要04184 线性代数(经管类)00042 社会经济统计学原理00061 国家税收00159 高级财务会计00051 管理系统中计算机应用00149 国际贸易理论与实务00160 审计学备注：1.代码以A开头的为自考专科，B.D开头的为本科。
04231建设工程合同自考
04231建设工程合同自考甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方代表姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方代表姓名]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的[工程名称]工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程具体内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程质量标准：[工程质量标准]第二条工程承包范围1. 乙方承包范围：[具体承包范围]2. 乙方工作内容：[具体工作内容]第三条合同价款1. 合同总价：[总价金额]元人民币。
2. 支付方式：[支付方式描述]。
第四条工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 工期：[总工期]天。
第五条图纸和技术资料1. 图纸提供：甲方应在[时间]前向乙方提供[数量]套图纸。
2. 技术资料：甲方应提供所有与工程相关的技术资料。
第六条工程质量与验收1. 工程质量应达到[质量标准]。
2. 验收标准：[验收标准描述]。
第七条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：[甲方权利与义务描述]。
2. 乙方权利与义务：[乙方权利与义务描述]。
第八条安全生产与环境保护1. 安全生产：[安全生产要求]。
2. 环境保护：[环境保护要求]。
第九条工程变更1. 变更通知：任何一方需变更工程内容，应提前[时间]天书面通知对方。
2. 变更费用：因变更引起的费用增减，双方应协商确定。
第十条违约责任1. 违约处理：[违约处理方式]。
2. 赔偿范围：[赔偿范围描述]。
第十一条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]解决。
第十二条其他约定1. [其他约定1]2. [其他约定2]第十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2016年上半年四川省一级建造师：项目管理的模式和精髓考试试题
2016年上半年四川省一级建造师：项目管理的模式和精髓考试试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。
一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
本大题共30小题，每小题2分，60分。
)1、下列经济活动产生的现金中，不属于筹资活动产生的现金流量是。
A：处置子公司收到的现金净额B：取得借款收到的现金C：分配股利支付的现金D：偿还债务支付的现金E：玻璃幕墙2、某企业持有一项投资性房产，账面价值100万元，资产负债表中公允价值150万元，如果计税基础以维持100万元不变，假定企业使用33％所得税率，递延所得税资产和递延所得税负债无期初余额，已知负债产生10万元可抵扣暂时性差异，则递延所得税为万元。
A：3．3B：13．2C：16．5D：19．8E：玻璃幕墙3、关于路基工程石方施工安全要点，下列叙述错误的是。
A：进行露天爆破作业，严禁使用明火点燃B：导火索起爆应采用一次点火法点火C：同次爆破中可使用不同燃速的导火索D：爆破器材库的选址应请当地公安部门进行指导和监督E：招标文件规定的其他条件4、在进度控制中，分析项目实施过程中各工作环节之间的关系及确定关键路线等，都是十分重要的。
A：组织措施B：管理措施C：经济措施D：技术措施E：速度比率5、当沉井混凝土强度达到设计要求，大型沉井达到（）、小型沉井达到（）时，方能进行拆除承垫木工作。
A．100%；70%B．90%；70%C．100%；65%D．95%；70%6、关于有限国际招标，下列说法中正确的是（）。
A：有限国际招标是世界银行贷款项目的工程招标方式之一B：<div>有限国际招标是最经济、最有效的采购方式</div>C：采用有限国际招标时仍需通过公开刊登广告的方式邀请投标人参与投标D：当供货商的数量较多时可以采用有限国际招标7、地面变电所的安装必须有。
工程招标与合同管理-2016自考答案
工程招标与合同管理（81009）一、单选题1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可参考答案：A2、建设工程项目一般应采用（?）。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标参考答案：C3、资格预审程序中应首先进行（）。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件参考答案：B4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人参考答案：C5、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2.00000B.3.00000C.5.00000D.6.00000参考答案：A6、建设工程合同的最基本要素是（）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点参考答案：D7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同参考答案：D8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款参考答案：B9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A.关于工程交付B.工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地参考答案：D10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A.勘察B.设计C.施工D.造价参考答案：A11、Bot合同又称（）。
A.特许权协议书B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察.设计或施工总承包合同参考答案：D12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）。
2016年1月四川自考统考房屋建筑工程概论真题
四川省2016年1月高等教育自学考试房屋建筑工程概论试卷（课程代码08984）一、选择题（本大题共15，J、题，每小题1分，共15分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．按建筑物的使用功能进行分类，以下全部为居住建筑的是【】A.办公楼、医院、公寓B.医院、商店、住宅C．住宅、医院、商店、图书馆 D.住宅、公寓、宿舍2．楼面或地面与上部楼板底面成吊顶底面之间的距离叫【】A.建筑总高度B.净高C.开间D.层高3．地基中直接承受建筑物荷载的土层称为【】A.基础B.持力层、C．地基 D.下卧层4．当新建建筑物基础埋深大于原有建筑物基础的埋深时，两基础间应保持的水平距离一般为相邻两基础底面高差的【】A．1/2 B.2倍C.3倍D. 4倍5．以下选项不属于墙体的作用的是【】A.承重作用B.围护作用C.分隔作用D.传递作用6．以下关于墙体实际厚度与简称的表达完全正确的是【】A. 485mm（49墙)B. 365mm (37墙)C. 235mm (24墙)D. 120mm (12墙)7．四边支承的板，当长边与短边之比大于或等于3.0时，称为【】A.单向板B.双向板C．井式楼板 D.无梁楼板8．在楼板层中，由梁、板等承重构件组成的部分称为【】A.面层B.构层C．顶棚 D.功能层9．楼梯段净高一般不小于【】A．2200mm B．2100mmC．2000mm D．1800mm10.室外楼梯栏杆扶手高度应不小于【】A. 1200mmB. 1100mmC．1000mm D．900mm11.以下选项中，不属于按窗的开启方式进行分类的是【】A.平开窗B.推拉窗C.塑钢窗D.立转窗12.门的高度模数，一般情况和特殊情况各取多少？【】A. 400mm, 100mmB. 300mm, 200mmC. 300mm, 100mmD. 200mm, 100mm13．阳台的承重方式如果采用搁板式，那主要适合于【】A.凸阳台B.半凸阳台C．凹阳台 D.阴台14.坡屋顶的屋面坡度一般是【】A. 5%以上B.10%以上C. 15%以上D.20%以上15.七层及七层以上房屋的阳台栏杆净高不应低于【】A．l.OOm B．1.05mC．l.10m D．1.20m二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）16.浅基础17.承重砌块墙18.无梁楼板19.楼梯平台20.卷材防水屋面三、判断改错题（本大题共5小题，每小题4分，，共20分）判断正误，在题后的括号内，正确的划上“√”，错误的划上“×”，并改正错误。
2016年上半年四川省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷
2016年上半年四川省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某城市的广播电视塔是一个。
A：单位工程B：分部工程C：分项工程D：检验批E：工程变更单2、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。
A．方圆标志B．PRC 标志C．长城标志D．3C 标志3、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．554、进入城建档案馆的工程档案移交程序为：__。
A．施工、监理单位等在工程竣工验收后一周内将各自的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后在3个月内向当地城建档案馆办理移交B．工程竣工验收前，建设单位、施工单位向监理单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，一周内向城建档案馆办理工程档案移交C．工程竣工验收前，监理单位，施工单位向建设单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后3个月内向城建档案馆办事工程档案移交D．工程完工后，勘察、设计、监理、施工单位向建设单位移交各自的工程文件，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后向城建档案馆办理工程档案移交5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。
A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同E：专业监理6、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为事故。
工程建设监理概论真题及答案
四川省2016年1月高等教育自学考试工程建设监理概论试卷（课程代码01564 ）、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1•我国推行建设工程监理制度的时间是【】A. 1992 年B. 1995 年解析：第一章：我国建设监理制度从1988年起步，历经了20年的创新发展,C. 1996 年D. 1997 年已经形成了中国特色的工程管理制度从1988年开始在工程建设领域实行工程监理制试点后，到1997年（建筑法）起开始。
在全国范围内全面推行工程监理2•建设部按照国务院规定的职权范围，独立或由立法机关授权并强制制定、实施的规范工程建设活动的各项规章为A •建设工程法律C •建设工程部门规章B •建设工程行政法规D •建设工程单行条例解析：第二章：主体是建设部制定，故为部门规章3•我国建设工程监理的特点之一是作为【】A •政府管理职能的补充B •政府管理职能的转变C •国家强制推行的制度D •国家鼓励发展的制度解析：我国建设工程监理的特点包括：服务对象的单一性；建设工程监理属于强制推行的制度，具有监督功能；市场准入的双重控制。
4•我国建设工程监理目前主要用于【】A •工程投资决策阶段B.建设工程施工阶段C •项目建议书阶段D.可行性研究阶段解析：我国建设工程监理目前主要用于施工阶段（从事专业化的服务）5•监理工程师执业内容的基础是【】A •法律、法规B .监理大纲C •合同管理D •监理规划解析：监理工程师执业内容的基础是合同管理，主要工作内容是建设工程目标控制和协调管理，执业方式包括监督管理和咨询服务。
6•监理工程师初始注册有效期为【】A • 2年 B. 3年C . 4年 D. 5年解析：监理工程师初始注册有效期为3年7•建设工程投资、进度、质量三大目标两两之间的关系是【】A .对立B .统一C .既对立又统一D.独立的解析：建设工程的投资、进度（或工期）、质量三大目标的两两之间存在既对立又统一的关系。
四川省自考2015年4月建设工程合同(含FIDIC)条款真题+答案
四川省2015年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码 04231）（文末详见答案）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）Array在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.合同法规定建设工程合同为要式合同，是指其订立应【】A.经过有关部门批准B.经过有关部门备案C.采用书面形式D.必须使用推荐文本2.应当先履行债务的当事人，如果有确切证据证明对方无偿转让财产，导致可能丧失履约能力，该当事人可以【】A.变更合同B.中止履约C.转让合同D.终止履约3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是【】A.招标公告B.商品价目表C.拍卖公告D.投标文件4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应【】A. 提前24h书面通知工程师来参加验收B. 提前24h电话通知工程师来参加验收C. 提前48h书面通知工程师来参加验收D. 提前48h电话通知工程师来参加验收5.成本加酬金合同中，工程项目风险的承担对象是【】A.发包人.B.承包人C.投资人D.发包人和承包人6.承包人负责采购的材料设备与标准要求不符时，承包人应按工程师要求重新采购符合要求的产品，由此发生的费用和延误的工期的处理方法是【】A. 费用由发包人承担，工期给予顺延B. 费用由承包人承担，工期不予顺延C. 费用由发包人承担，工期不予顺延D. 费用由承包人承担，工期给予顺延7．由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是【】A. 总承包人违约，发包人亦违约B. 总承包人违约，发包人不违约C. 总承包人不违约，发包人亦违约D. 总承包人不违约，发包人亦不违约8.在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A.承包人明确表示不再履行合同义务的B.已完成的建设工程质量不合格，但同意修复C.将承包的建设工程违法分包的D.因不可抗拒力导致合同目的不能实现的9.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
2016年四川自考1月统考工程质量与进度控制02460
四川省2016年1月高等教育自学考试（课程代码02460）小题，每小题1分，共15分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．屋面防水工程的最低保修年限为【】A．2年 B.3年C．4年 C.5年2．负责组织施工图审核的人员是【】A．建设单位代表B．项目总监C．专业监理工程师D．设计单位技术负责人3．支付见证取样费用的单位是【】A．建设单位B．设计单位C．监理单位D．施工单位4．施工准备和施工全过程的指导性文件是【】A．监理大纲 B．施工组织设计C．施工图纸 D．监理实施细则5．工程正式竣工验收的组织单位是【】A．建设单位 B．设计单位C．监理单位 D．施工单位6．发生工程质量事故后，总监理工程师首先应当【】A．上报各级行政主管部门B．调查事故原因C．签发《工程暂停令》，停止进行质量缺陷部位和关联部位及下道工序施工D．对事故责任人进行处理7．在直方图质量数据分析法中，如果其图形分布出现孤岛型，最可能原因是【】 A．数据分组不当或组距确定不当B．原材料发生变化或临时他人顶班作业C．数据收集不正常，可能有意识去掉下限以下数据或检测过程中有人为因素造成的D．由于操作中对上限（或下限）控制太严8．在我国，质量管理体系认证合格标志【】A．可以用于宣传B．可以用于具体产品C．既可用于宣传，也可用于具体产品D．既不能用于宣传，也不能用于具体产品9．下列属于进度控制合同措施的是【】A．建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制C．对工期提前给予奖励D．加强索赔管理，公正地处理索赔10.下列不属于加快成倍节拍流水特点的是【】A．同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等B．不同施工过程在同一施工段上的流水节拍成倍数关系C．施工作业队数等于施工过程数D．各专业工作队连续，施工段没有空歇11.双代号网络图中虚工序的作用是【】A．表达不需要时间的工序 B．表达不需要资源的工序C．表达某种逻辑关系 D．节省节点和箭线12.如果工作实际进展点落在检查日期前锋线的左侧，表明【】A．该工作实际进度拖后 B．该工作实际进度与计划一致C．该工作实际进度提前 D．该工作实际进度提前，提前时间等于二者之差13.进度计划执行过程中，要判断对计划工期的影响，应重点分析该工作的【】 A．进度拖延与相应费用的关系 B．进度拖延是否大于该工作的自由时差C．进度拖延与质量的关系 D．进度拖延是否大于该工作的总时差14.工程延期的审批原则不包括【】A．合同条件B．按非施工单位原因造成时间延长增加工期C．对工期是否影响D．延期符合实际情况15.进度计划初始方案编制好后，不属于检查优化内容的是【】A．总工期是否满足合同规定B．主要工种工人是否能满足连续、均衡施工要求C．主要材料、机具需要量是否平衡D．各工序施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
建设工程合同(含FIDIC)条款四川省2016年1月自学考试(试题+答案)
四川省2016年1月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题l.下列合同中属于单务合同的是A.施工承包合同B.勘察设计合同C.赠与合同D.监理委托合同2.建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同,该合同关系的内容是指A.拟建办公楼B.甲与乙C.该工程施工合同D.甲的权利和乙的义务3.某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。
则该施工合同的签订违反了合同法原则中的A.自愿原则B.诚信原则C.合法原则D.鼓励交易原则4.下列情形中，不属于要约失效的是A.要约人依法撤销要约B.拒绝要约的通知到达要约人C.受要约人对要约内容作非实质性变更D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担A.缔约过失责任B.过错责任C.损害责任D.违约责任6.根据《合同法》的规定,下列关于合同生效的要件中，不正确的是A.合同必须具备书面形式B.当事人意思表达真实C.不违反法律和社会公共利益D.行为人具有相应的民事行为能力7.甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.甲可行使代位权B.甲可行使撤销权C.乙可行使代位权D.乙可行使撤销权8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收后由谁全部负责?A.发包人B.设计方C.承包人D.监理人9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工B.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时C.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件D.承包人的施工机械出现意外故障10.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应A.在4h内以书面形式通知工程师B.在8h内以书面形式通知工程师C.在12h内以书面形式通知工程师D.在24h内以书面形式通知工程师11.监理合同履行中，监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师代表12.某工程施工合同履行中，因监理工程师的工作失误，给施工方造成2万元损失，则应当向施工方赔偿损失的是A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.施工项目经理13.新版FIDIC施工合同文本结构的编制格式通常为A.通用条件、专用条件和合同条件B.通用条件、专用条件和其他标准化文件C.合同协议、专用条件和投标文件D.通用条件、专用条件和投标文件14.下列关于工期索赔的说法中，不正确的是A.因承包商的施工组织不当造成工期延误，承包商不可索赔工期B.因发包商拖延支付工程款而造成工期延误，承包商可以索赔工期C.因工程师指令造成的工期延误，承包商可以索赔工期D.因第三方原因造成的工期延误，承包商不可索赔工期15.已知某施工合同总价为200万元，合同工期10个月，现因发包人原因造成额外增加工程量80万元，则承包人可索赔的工期为A.2月B.3月C.4月D.5月16.依据FIDIC施工合同条件的规定，暂列金应由谁来控制使用?A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商17.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是A.计划变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更18.下列关于工程变更的说法中，错误的是A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序B.承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担19.担保合同是一种A.实践合同B.主合同C.从合同D.无偿合同20.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过A.和解解决争议B.调解解决争议C.诉讼解决争议D.仲裁解决争议二、名词解释题21.固定价格合同22.指定分包商23.交叉延误24.仲裁协议三、判断改错题25.实行施工总承包时，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
2016年上半年四川省建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试卷
2016年上半年四川省建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下2、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性3、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置4、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部5、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门6、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长7、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点8、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系9、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性10、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员11、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
四川省自考2014年4月建设工程合同(含FIDIC)条款真题+答案
四川省2014年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码 04231）（文末详见答案）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）Array在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.下列关于缔约过失责任的构成要件的叙述中，正确的是【】A.缔约过失发生在履约过程中B.一方违反了诚实信用的原则C.一方违反了平等自愿的原则D.双方的社会信誉遭受损害2.下列关于要约于承诺的表述中,错误的是【】A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销3.合同保全发生在【】A.合同未生效时B.合同被撤销后C.合同生效期间D.合同被判定无效后4.合同转让不包括【】A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.合同权利义务的概括转移D.合同权利义务内容的改变5.依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是【】A.实际履行和损害赔偿可以同时使用B.违约金和定金不能同时使用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和损害赔偿可以用时使用6.下列各项所发生的承诺情形中有效的是【】A．受要约人超过承诺的期发出的承诺B．承诺人对要约的主要内容醉了实质性的变更C．撤回承诺的通知与承诺的同时达到要约人D．承诺被延误要约人未及时通知瘦要约人7.下列关于隐蔽工程验收的说法中正确的是【】A.验收后48小时，工程师不在验收记录上签字也能继续施工B.承包人应在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知工程师验收C.工程师不能按时参加验收，应在验收前48小时向承包人提出书面延期要求D.隐蔽工程验收合格了，工程师必须在验收记录上签字后才能继续施工8.承包人采购的材料，当承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款【】A.由发包人承担B.由承包人承担C.由双方以书面形式议定D.不予调整9.按照《建筑工程施工合同(示范文本)》的规定，预付工程的时间应不迟于约定的开工日期前【】A.5天B.7天C.14天D.15天10．分包单位发生质量给发包人造成经济损失，应当【】A.由分包单位承担赔偿责任，总承包单位不承担任何责任B.由总承包单位承担赔偿责任，分包单位不承担任何责任C.由总承包单位和分承包单位按比例承担赔偿责任D.由总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任11.在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A.代理与被代理关系B.监理与被监理关系C.委托与被委托关系D.雇佣与被雇佣关系12.FIDIC施工合同各文件的解释优先顺序为【】A.合同协议书-投标书-中标函B.投标函-合同协议-中标函C.合同协议书-中标函-投标函D.中标函-合同协议书-投标函13.FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A.公开招标B.国际工程采购C.国内工程施工D.国际工程施工14.在我国，索赔事件发生多少天内，应向工程师发出索赔意向通知书？【】A.7B.14C.28D.4215.按照我国施工合同示范文本，合同实施过程中承包人提出工程变更，批准人须是【】A.设计方B.监理工程师C施工项目经理D.建设行政主管部门16.在FIDIC合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间，承包人【】A.可以延后相应工作B.不应延误相应工作C.可以停止相应工作D.可以停止任何工作17.我国房屋和基础设施工程招标的投标保证金为投标价的2％，但最高不超过【】A.20万元B.40万元C.80万元D.100万元18.担保合同是一种【】A.从合同B.主合同D.无偿合同19.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】A.和解解决争议B.调节解决争议C.诉讼解决争议D.仲裁解决争议20.建设工程合同信息管理具有的特点不包括【】A.时效性B.综合性C.准确性D.复杂性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在提后的括号内。
以下选项属于建设工程施工合同的特点的为
篇一：【建设工程合同】建设工程施工合同的概念、特征及主要内容要求【建设工程合同】建设工程施工合同的概念、特征及主要内容要求1.建设工程施工合同的概念。
如前所述，建设工程施工合同是建设工程合同体系中最重要，也是最常见的一种,是指建设单位与施工单位为完成商定的土木工程，设备安装，管道线路敷设,装饰装修和房屋修缮等建设工程项目明确双方相互间的权利义务（完成工程建设、支付价款等）关系的协议。
，2.特征。
建设工程施工合同，除了具备合同的一般特征外，还具有自身的特征：(1)有着特殊的“标的物"。
该类合同为完成特定的建设项目需要大量的建筑产品。
这些建筑产品除具有一般商品的特性外,还应根据不同的工程选用特殊的材料。
(2）建设工程施工合同条款多。
现在通常包含很多通用条款和专用条款,对于招、投标的许多文件及补充文件，也是合同的重要组成部分.因涉及双方的权利义务内容非常丰富，所以除必备的书面形式要件外，其涉及的内容十分繁杂，条文少则数十条，多则上百条。
（3)该类合同涉及法律、法规多。
工程项目建设是十分重要的经济活动，对国家和社会的生产生活具有重大影晌，其中建设工程质量更是直接关系到人民群众的生命财产安全,因此,国家发布大量的法律，法规及部门规章，来加强对工程项目建设的严格监督和管理。
（4）建设工程施工合同具有严格的计划性要求。
(5）签订建设工程施工合同，除符合法律有关一般性合同成立的要件外，还需符合一些特定条件。
根据《建设工程施工合同管理办法》(建建[1993］78号）的规定，签订建设工程施工合同必须符合以下条件：第一，初步设计已经批准；第二，工程项目已经列入年度建设计划;第三，有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；第四，建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实;第五，投标工程的中标通知书已经下达。
3.此类合同的主要内容要求《合同法》第275条在借鉴原有立法经验的基础上，根据施工合同（即建筑安装合同）今后的发展要求，规定了这类合同的内容，包括以下几个方面：(1）工程范围。
四川省2016年下半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷
四川省2016年下半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种储备。
此项费用是。
A：不可预见准备金B：应急费用C：未明确项目准备金D：建设成本上升费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是。
A：工程项目进度平衡表B：单位工程施工进度计划C：工程项目前期工作计划D：工程项目总进度计划E：自我评定3、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。
美元兑人民币的汇率为6．15。
则该进口设备的离岸价为万元人民币。
A：1230．00B：1310．87C：1331．48D：1351．47E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是__。
A．现场地上障碍物的拆除工作B．勘察现场设备机具的布置和架设C．完成通水、通电及道路平整作业D．提供水上作业用船5、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。
A：施工控制测量成果报验表B：分部工程报验表C：工程复工令D：报验、报审表E：工程保险金6、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定7、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。
A：不分专业B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册E：工程保险金8、建设工程施工完成以后，监理单位应。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省2016年1月高等教育自学考试
建设工程合同（含FIDIC）条款试卷
(课程代码．04231)
总分题号四五
核分人题分 20 12 20 24 24
复查人得分
一．单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．下列合同中属于单务合同的是【】
A.施工承包合同 B．勘察设计合同
C．赠与合同 D.监理委托合同
2．建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同，该合同关系的内容是指【】
A.拟建办公楼B．甲与乙
C．该工程施工合同 D.甲的权利和乙的义务
3．某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。
则该施工合同的签订违反了合同法原则中的【】
A.自愿原则 B．诚信原则
C．合法原则 D.鼓励交易原则
4．下列情形中，不属于要约失效的是【】
A.要约人依法撤销要约 B．拒绝要约的通知到达要约人
C．受要约人对要约内容作非实质性变更
D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
5．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担【】
A.缔约过失责任 B．过错责任
C．损害责任 D.违约责任
6．根据《合同法》的规定，下列关于合同生效的要件中，不正确的是【】
A.合同必须具备书面形式B．当事人意思表达真实
C．不违反法律和社会公共利益 D.行为人具有相应的民事行为能力
7．甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时【】
A.甲可行使代位权 B．甲可行使撤销权
C．乙可行使代位权 D.乙可行使撤销权
8．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收
后由谁全部负责？【】
A.发包人 B．设计方
C．承包人 D．监理人
9．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是【】
A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
B．-周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时
C．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
D.承包人的施工机械出现意外故障
10.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应【】
A.在4h内以书面形式通知工程师 B．在8h内以书面形式通知工程师
C．在12h内以书面形式通知工程师 D.在24h内以书面形式通知工程师
11.监理合同履行中，监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是【】
A.监理工程师 B．总监理工程师
C．监理员 D.总监理工程师代表
12.某工程施工合同履行中，因监理工程师的工作失误，给施工方造成2万元损失，则应当向施工方赔偿损失的是【】
A.建设单位B．监理单位
C．监理工程师 D.施工项目经理
13.新版FIDIC施工合同文本结构的编制格式通常为【】
A.通用条件、专用条件和合同条件
B．通用条件、专用条件和其他标准化文件
C．合同协议、专用条件和投标文件
D.通用条件、专用条件和投标文件
14.下列关于工期索赔的说法中，不正确的是【】
A.因承包商的施工组织不当造成工期延误，承包商不可索赔工期
B．因发包商拖延支付工程款而造成工期延误，承包商可以索赔工期
C．因工程师指令造成的工期延误，承包商可以索赔工期
D.因第三方原因造成的工期延误，承包商不可索赔工期
15.已知某施工合同总价为200万元，合同工期10个月，现因发包人原因造成额外增加工
程量80万元，则承包人可索赔的工期为【】
A.2月 B．3月
C．4月 D.5月
16.依据FIDIC施工合同条件的规定，暂列金应由谁来控制使用？【】
A.雇主 B．工程师
C．承包商 D．分包商
17.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是【‘ 】
A.计划变更 B．重大变更
C．重要变更 D.一般变更
18.下列关于工程变更的说法中，错误的是【】
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序
B．承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利
C．施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更
D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担
19.担保合同是一种【】
A.实践合同 B．主合同
C．从合同 D．无偿合同
20.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】
A.和解解决争议 B．调解解决争议
C．诉讼解决争议 D．仲裁解决争议
二、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）
21.固定价格合同
22.指定分包商
23.交叉延误
24.仲裁协议
三、判断改错题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
判断正误，在题后的括号内，正确的划上“√”，错误的划上“×”，并改正错误。
25.实行施工总承包时，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
( )
26.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由勘察人自己承担民事责任。
( )
27.合同中定义的基准日期是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。
( )
28.依据施工合同示范文本的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交索赔报告。
( ) 29.承包方在双方确定变更后28天内不向监理提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
( )
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）
30.效力待定合同的主要类型有哪些？
31.依据施工合同示范文本，承包人违约的情况主要有哪些？
32.在FIDIC合同条件下，工程变更的范围主要包括哪些？
33.承包人进行合同风险管理时，采用的对策有哪些？
五、综合题（本大题共2小题，每小题12分，共24分）
34.某合同总价1200万元，其中包括利润占5%，公司管理费100万元，现场管理费180万元，由于设计变更新增工程直接费500万元，合同约定利润不能索赔，但管理费可以索赔，计算应索赔的管理费为多少7
35.某工程采用FIDIC合同条件签订了施工合同。
合同履行中发生下列事件：
事件1：施工中发生特大洪水，导致工期延误20天，施工方费用损失10万元。
事件2：某次支付工程进度款额为800万元，合同规定按FIDIC通用条款的调价公式进行调价，其中管理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可作相应调整，经测算各项费用的比例详见下表中。
支付时，人工、材料、机械费的价格指数分别增长了10%、15%。
问题：
(1)对于事件l，施工方能否提出索赔？为什么？
(2)对于事件2，试确定支付价款的综合调整系数，并计算下次应付的金额。