机电工程案例汇总
机电8个案例
案例一某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同，在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元，通过双方协调编制了网络计划，其计划的工作逻辑关系及持续时间表，并经业主同意，在计划执行过程中，出现了如下情况：（1）因为业主不能及时提供设备，使B 延误3 天，E 延误2 天，H 延误3 天。
（2）因为机械发生故障检修，使F 延误2 天，N 延误2 天，M 延误1 天。
（3）因为土建设备基础部分重捣，使C 延误3 天。
（4）因为电源停电，使N 延误1 天。
（5）安装单位在L 施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1 万元），使L 施工缩短了4 天。
问题：（1）为施工单位项目部绘制双代号网络计划图。
参考答案：（暂略），详细的见课堂讲解过程。
（2）计算每项工作的时间参数，找出关键线路并确定工期。
参考答案：（暂略），详细的见课堂讲解过程，关键线路A-E-L-N。
工期为180。
（3）施工单位就上述5 件事件中那些可以向业主提出工期补偿。
参考答案：工期补偿，由于非施工单位原因造成的工期顺延，因予以补偿：1）由于业主原因B 工作补偿3 天，E 工作补偿2 天，H 工作补偿3 天。
2）因为土建设备基础部分重新振捣C 工作补偿3 天。
3）因为停电N 工作补偿3 天。
（4）可以顺延的工期为多少天？工程的实际工期多少？参考答案：由于非施工单位原因造成各项工作延误并未改变原网络计划的关键线路。
B 工作和H 工作不在关键线路上，时间延误不影响工期，E、N 工作在关键线路上，时间顺延影响工期，可顺延2+1=3 天。
工期为80+3=83 天。
实际工期为：关键线路因为F 增加2 天，M 增加1 天；L 减少4 天而改变为：A-D-F-M实际工期为：22+16+（19+2）+（22+1）=82 天（5）安装单位得到的提前奖是多少？参考答案：(83-82)*10000=10000(元)双代号网络图工序关系如下表：工序代号紧前工作持续时间A ——22B ——12C ——26D A 16E AB 18F D 19H EC 12L EC 24K C 26M FH 22N LK 16案例二南方电子电气有限公司（建设单位）新建LED 生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A 施工单位承包安装。
一级建造师机电实务经典案例汇总
一级建造师机电实务经典案例汇总1.空调工程案例：大型办公建筑的空调系统安装。
该建筑面积较大，需部署多个中央空调机组。
在进行系统设计和设备选型时，需要考虑到建筑的使用情况、室内外温度差异、风量需求等因素。
同时，还需要合理安排和布置空调通风管道和风口，保证整个系统的安装质量和效果。
2.电力工程案例：公司新建厂房电力供应系统。
在该案例中，需要考虑建筑用电需求、电力设备的选择和布置、电缆线路的敷设等问题。
同时，还需要确保电力系统的安全可靠性和符合国家相关标准。
3.输配电工程案例：地区新建变电站工程。
在变电站的设计和施工过程中，需要考虑变电站规模、变电设备的选型和布置、开关柜的配电方案等问题。
另外，还需要注意变电站的接地系统设计和防雷设施建设，确保变电站的安全运行。
4.给排水工程案例：小区的给排水系统改造工程。
在该案例中，需要对小区的供水和排水系统进行改造和升级。
这包括水管线路的更换、水质处理设备的安装、下水道管线的清理和修复等工作。
同时，还需要严格控制施工质量，防止出现漏水或排水不畅等问题。
5.消防工程案例：商场的消防系统建设。
在商场消防系统的设计和建设过程中，需要考虑到商场的使用情况、人流量、楼层高度等因素。
同时，还需要合理布置火灾报警设备、灭火器材和疏散通道，确保商场的消防安全。
6.通风工程案例：工厂车间的通风系统改造。
在工厂车间通风系统的改造过程中，需要考虑车间内的废气、烟尘排放情况，合理设计通风设备和排风管道。
此外，还需要选择合适的通风方案，确保车间的环境质量和员工的舒适度。
以上是一些机电实务的经典案例，这些案例涵盖了不同类型的建筑和工程项目，对一级建造师机电实务考试的备考和实践具有重要意义。
通过学习和分析这些经典案例，可以加深对机电工程的理解和应用能力，提升一级建造师的专业水平。
机电事故案例
机电事故案例机电事故是指在机械和电气设备运行过程中发生的意外事件，可能导致人员伤亡和财产损失。
下面我们就来看一些真实的机电事故案例，以期引起大家的重视和警惕，避免类似的事故再次发生。
案例一，电梯故障。
某高层建筑的电梯在运行过程中突然出现故障，导致乘客被困。
经过调查发现，该电梯长期没有进行定期检查和维护，导致部分零部件老化损坏。
最终，消防人员花费了数小时才将被困乘客成功救出。
案例二，机械设备事故。
某工厂的机械设备在运行过程中突然发生故障，导致工人受伤。
经过调查发现，该设备长期没有进行润滑保养，导致部分零部件磨损严重。
事故发生后，工厂不得不停工整顿，给企业造成了巨大的经济损失。
案例三，电气火灾。
某办公楼的电气线路存在严重安全隐患，由于长期没有进行检修和更换，最终导致电气火灾的发生。
虽然事故发生时没有造成人员伤亡，但办公楼的部分区域被烧毁，给企业带来了不小的损失。
以上案例反映了机电设备在长期使用过程中，如果没有得到及时的检修和维护，很容易发生事故，给人们的生命财产造成严重威胁。
因此，我们要高度重视机电设备的安全运行，定期进行检查和维护，及时发现并排除安全隐患，确保设备的正常运行。
在日常工作中，我们要加强对机电设备的维护保养意识，定期进行设备检查，及时更换老化零部件，确保设备的安全可靠运行。
同时，加强对机电设备操作人员的培训和教育，提高他们的安全意识和操作技能，减少事故的发生。
总之，机电事故的发生给我们敲响了警钟，我们要引以为戒，不断加强对机电设备安全的重视和管理，营造一个安全、稳定的工作环境，共同维护好我们的生命财产安全。
希望以上案例能引起大家的重视，避免类似的事故再次发生。
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案案例1: 建筑电气工程案例描述某建筑项目需要进行电气工程施工，包括电力供应、配电系统、照明系统等。
请根据案例描述，回答以下问题。
1. 电气工程的施工流程是怎样的？2. 电力供应系统应满足哪些要求？3. 配电系统的设计原则有哪些？4. 照明系统的设计要点是什么？答案1. 电气工程的施工流程一般包括以下几个步骤：- 确定电气工程的施工方案和设计图纸。
- 进行电缆敷设和走线安装。
- 安装电力设备和配电装置。
- 进行电气线路的接地和绝缘测试。
- 完成电气设备的调试和运行测试。
2. 电力供应系统应满足以下要求：- 提供稳定可靠的电力供应。
- 满足建筑物各种用电设备的需求。
- 保证电力系统的安全性和可扩展性。
- 符合国家电力标准和相关法规要求。
3. 配电系统的设计原则包括：- 合理确定主配电房和分配电房的位置和规模。
- 设计合理的电缆走线和布线方案。
- 选择适当的开关设备和保护装置。
- 设置合理的电流互感器和电压互感器。
4. 照明系统的设计要点包括：- 根据建筑物的功能和使用要求，确定照明设备的种类和数量。
- 设计合理的照明布局和灯具安装位置。
- 选择节能高效的照明设备和灯具。
- 合理设置照明控制系统，包括开关、调光和定时功能。
案例2: 建筑给排水工程案例描述某建筑项目需要进行给排水工程施工，包括供水系统、排水系统、消防供水系统等。
请根据案例描述，回答以下问题。
1. 给排水工程的施工流程是怎样的？2. 供水系统的设计原则有哪些？3. 排水系统的设计要点是什么？4. 消防供水系统的设计要求是什么？答案1. 给排水工程的施工流程一般包括以下几个步骤：- 确定给排水工程的施工方案和设计图纸。
- 进行给水管道和排水管道的敷设和连接。
- 安装水泵和水箱等供水设备。
- 安装排水设备，如下水道、化粪池等。
- 进行给排水系统的试压和试水测试。
2. 供水系统的设计原则包括：- 确定合理的供水点和供水方式。
经典机电工程案例__精华版(小抄)
重点之一：招标与投标、合同管理、施工组织设计【案例1】某火力发电厂需要安装两台大型锅炉，业主通过公开招标方式选定了承包商。
签订合同时，业主为了约束承包商以保证工程质量，要求承包商支付履约保证金50 万元，业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。
施工合同在履行过程中，在基础工程施工时，碰到地下有较大的古墓和文物，使整个工期停工20 天；主体工程施工中，由于施工用的吊车没能及时运抵现场，使进度计划中关键线路上的部分工作停了10 天；两次停工承包商都及时向业主提出了工期索赔申请，并及时提供了施工记录和有关资料。
问题：（1）公开招标时，要对投标单位进行资质审查，那么资质审查的主要内容有哪些？（2）履约保证金与预付款有什么区别？（3）承包商向业主提出索赔，判定索赔能否成立应具备的条件是什么？（4）从承包商的角度，判定承包商的二次索赔申请能否成立？【参考答案】：（1）资质审查的内容：（问答题）1) 企业营业执照和资质证书等资质文件；2) 企业技术、管理人员的素质及工人操作技术水平；3) 施工设备装备情况；4) 财务资金状况；5) 近几年承担类似工程的情况和经验；6) 企业的社会信誉等。
（2）履约保证金与预付款的区别1) 两者目的不同。
履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。
2) 性质不同。
履约保证金是担保形式，是法律行为；而预付款是合同双方约定的行为，不是法律行为，而是一种惯例。
3) 处理方式不同。
履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果：1）合同按约定正常履行，则履约保证金到期返还；2）合同不履行，双方都无过错，履约保证金返还；3）支付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同，视情节轻重，对方可扣留相应的履约保证金；4）收取履约保证金的一方不履行合同，双倍返还履约保证金。
二建机电工程案例汇总
二建机电工程案例汇总一、案例一：某大型商业综合体机电工程项目项目概况：该项目位于某大城市的商业中心地带，总建筑面积约10万平方米，包含购物中心、写字楼、酒店等多个功能区域。
机电工程是该项目的重要组成部分，涉及电力系统、给排水系统、暖通空调系统等。
项目需求：1. 电力系统：提供稳定可靠的电力供应，满足各功能区域的用电需求。
2. 给排水系统：设计合理的供水和排水系统，确保正常运行和节水节能。
3. 暖通空调系统：为各功能区域提供舒适的室内环境，保持适宜的温度和湿度。
解决方案：1. 电力系统：采用双回路供电方案，确保电力供应的可靠性。
设计合理的配电系统，包括主配电室、分配电室和终端配电箱，实现用电的分区控制。
2. 给排水系统：采用节水型设备，如水量自动控制阀、节水型卫生洁具等，实现供水和排水的高效率运行。
同时，设计合理的管网布局，减少管道阻力和压力损失。
3. 暖通空调系统：采用中央空调系统，结合变频调速技术，实现能源的节约和室内温度的精确控制。
同时，采用新风系统，保持室内空气的清新。
实施过程：1. 方案设计：由专业的机电工程设计团队进行方案设计，充分考虑项目的需求和技术要求。
2. 材料采购：根据设计方案，采购符合质量标准的机电设备和材料。
3. 施工安装：由专业的机电工程施工队伍进行设备安装、管道敷设等工作，确保质量和进度。
4. 调试验收：对机电设备进行调试和验收，确保各系统的正常运行和性能达标。
成果效益：1. 电力系统稳定可靠，确保各功能区域的正常用电。
2. 给排水系统高效运行，实现节水节能的目标。
3. 暖通空调系统提供舒适的室内环境，满足用户的需求。
4. 项目建设周期短，质量可控，节约了人力和物力资源。
二、案例二：某工业园区机电工程项目项目概况：该项目位于某工业园区，总建筑面积约30万平方米，包含厂房、办公楼、仓库等多个功能区域。
机电工程是该项目的关键工程，涉及电力系统、给排水系统、消防系统等。
项目需求：1. 电力系统：提供稳定可靠的电力供应，满足各功能区域的用电需求。
机电典型案例题
【案例1】某建设单位新建一工业项目，经招标，机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装工程公司总承包。
其中，车间内的消防工程、锅炉房工程、变电所工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B 公司。
合同规定，施工现场管理由A公司总负责，工程项目主材由A公司提供，工程设备由建设单位指定厂家，A公司负责采购并与制造厂商签订合同。
A、B两个公司都分别组建了项目部。
在施工过程中，发生如下事件：事件1：监理公司发现B公司在锅炉安装施工前，没有办理书面告知手续就进行施工，施工作业人员没有持证上岗，便指令B公司停工。
事件2：由于A公司采购的变压器延期一个月到现场，致使B公司发生窝工和停工，造成经济损失，B公司向A公司提出索赔。
事件3：消防工程验收时，B施工单位提交的有关验收技术资料不完整，公安消防监督机构不予验收。
消防工程竣工后，建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请，填写了《建筑工程消防验收申报表》，要求公安消防监督机构进行消防验收并投入使用，但公安消防监督机构不受理。
事件4：由于B公司在安装蒸汽管道的补偿器不符合要求，监理公司不予验收。
问题：1、在事件1中，说明监理公司指令B公司停工的理由。
锅炉安装工程应配备哪些主要的特种作业人员？2、在事件2中，B公司向A公司提出索赔，是否合理？说明理由。
3、工程设备由建设单位指定厂家后，A公司在采购时，应重点考虑哪些问题？4、在事件3中，消防工程验收时，B施工单位应提交哪些有关验收技术资料？说明公安消防监督机构不受理验收申请的理由。
5、安装蒸汽管道的补偿器有哪些要求？【案例2】某厂计划拟建一条长途330kV高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。
为了加快施工进度，总包单位将塔基分包给B送变电建设公司施工，并在施工过程中对其加强了管理、适时协调。
一级建造师机电实务案例精选分析
一级建造师机电实务案例精选分析机电工程是建筑工程中一个十分重要的部分，一级建造师机电实务的考试难度也相对较高。
为了更好地备考和提升自己的机电实务能力，下面将对一些机电实际案例进行分析。
案例一：某大型商场供暖工程某大型商场的供暖工程采用了燃气供暖方式，但在施工过程中发现燃气管道连接不当，导致燃气泄露，存在极大的安全隐患。
针对该问题，施工方需要立即采取措施进行修复。
首先，修复安全隐患应该是第一要务。
施工方应立即停止燃气供暖，换用电采暖方式，并进行燃气管道检测和修复工作。
同时，施工方应该积极配合有关部门进行安全检查，确保商场供暖安全可靠。
其次，施工方应对工程管理不到位的问题进行反思。
需要建立健全施工管理制度，完善质量管理、安全管理、进度管理，为工程建设提供有力的保障和支持。
案例二：某卫生院空调安装工程某卫生院空调安装工程在安装过程中发现某些设备疏忽未安装，导致整个工程延期交付。
针对该问题，施工方应该采取一系列措施确保工程进度不再延误。
首先，施工方应当开展严格的管理制度，加强工程资源的统筹协调。
应建立工程进度计划表，分解工作任务，对工作进度进行监督，确保工程建设按时完成。
同时，应细化施工管理流程，加强工人的协作和交流，减少错排、漏排、重复排等错误，节省工期和人力成本。
其次，施工方应该加强质量管理，提高施工质量控制水平。
应制定严格的施工质量控制计划和检查评定标准，加强现场质量检验和监督，严格按照设计要求安装空调设备，确保工程建设质量达到预期要求。
总结：以上案例均体现出了机电工程建设过程中存在的不足和问题，需要我们不断加强对机电工程施工管理和质量管理的认识和掌握。
作为一级建造师，需要具备一定的技术能力和管理能力，才能在实践中不断提高自身水平，更好地服务项目。
二建机电案例题汇总
二建机电案例题汇总
在二级建造师机电工程考试中，案例题是考试中的重要部分，通过案例题的学习和练习，可以更好地掌握知识和技能，提高解决问题的能力。
下面将对二建机电案例题进行汇总，希望能够对大家的备考有所帮助。
1. 电气设计案例题。
题目，某大型商场的电气设计方案。
内容，根据某大型商场的建筑结构和用电需求，设计合理的电气布局和配电方案，确保供电安全稳定。
2. 给排水设计案例题。
题目，某住宅小区的给排水设计方案。
内容，根据某住宅小区的建筑布局和居民用水情况，设计合理的给排水系统，保障居民日常生活用水和排水的顺畅。
3. 暖通空调设计案例题。
题目，某办公楼的暖通空调设计方案。
内容，根据某办公楼的建筑特点和办公人员的舒适需求，设计合理的暖通空调系统，保持室内空气清新和温度舒适。
4. 监控通信设计案例题。
题目，某工业园区的监控通信设计方案。
内容，根据某工业园区的安全监控和通信需求，设计合理的监控摄像和通信网络，保障园区的安全和信息畅通。
5. 电梯设计案例题。
题目，某写字楼的电梯设计方案。
内容，根据某写字楼的楼层高度和日常客流量，设计合理的电梯数量和布局，确保楼内的垂直交通顺畅。
以上是二建机电案例题的汇总，希望大家在备考过程中能够针对性地进行学习和练习，提高解决实际问题的能力。
祝大家顺利通过二级建造师机电工程考试！。
2024年二级建造师《机电工程管理与实务》案例汇编及答案解析
二级建造师《机电工程管理与实务》案例汇编机电工程技术【案例1】在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。
【问题】1.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求？【案例2】监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时，发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷，要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次检查，项目部进行整顿和培训，作业人员的技术水平达到要求，项目进展顺利并按时交工。
【问题】1.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷？【案例3】专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底，在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整，重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等，保证了压缩机安装质量。
【问题】1.依据解体设备安装一般程序，压缩机固定后在试运转前有哪些工序？压缩机的装配精度包括哪些方面？【案例4】安装公司项目部在汽轮发电机组设备安装过程检查中发现垫铁组布置位置存在问题，布置如图4。
【问题】1.图4中垫铁布置位置存在什么问题？应如何改正？【案例5】安装后期，在制冷机组油管冲洗前，项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量，均符合要求。
按计划冲洗后，除一路直管外，其余油管路全部冲洗合格，针对一路冲洗不合格的油管，项目部采取的冲洗措施：将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板，加大不合格支管的冲洗流量，采取措施后，冲洗合格。
【问题】1.制冷机机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目？分别用什么方法测量？【案例6】在设备螺纹连接件装配时，施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹的连接，经技术交底和反复实践，施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能，圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。
【问题】1.有预紧力规定要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪几种？【案例7】电杆及附件安装（见图2）、导线架设后，在线路试验前，某档距内的一条架空导线因事故造成断线，B公司用相同规则导线对断线进行了修复（有2个接头）复后检查，接头处机械强度只有原导线的80%，接触电阻为同长度导线电阻的1.5倍，被A公司要求返工，B公司对断线进行返工修复，施工临时用电工程验收合格。
机电安装工程施工管理 综合案例
综合案例题【案例1】某办公楼工程由办公区、多功能会议区、新闻发布中心、指挥中心以及地下停车场组成，建筑面积近6万平方米。
A单位通过投标承接了该项目的机电安装工程，因为该项目智能化要求高，业主指定了具有建筑智能化工程专业资质且施工经验丰富的B公司施工智能化工程，合同中明确是A单位的分包单位，其中包括消防系统。
问题：⑴智能化系统的施工组织设计是否由B公司负责编制？⑵ B单位除与总承包单位A协调外，还要进行哪些外部协调管理？其内容是什么？⑶项目部对工程材料如何进行进货检查和检验的控制？⑷消防验收程序是什么？⑸《质量验收统一标准》对单位工程质量验收合格后还有哪些规定要求？答案：⑴智能化系统的施工组织设计由B公司负责编制。
⑵ B单位除与总承包单位A协调外，还要进行下列外部协调管理：①与土建的协调：如：电缆、电线的入户施工；卫星和公用电视天线的基础等；②与其他相关方的协调：如与通讯部门的协调、与电讯（宽带网）部门的协调等；③与监管部门的协调：如与消防监管部门的协调等。
（148页）⑶项目部对工程材料进行进货检查和检验的控制方法是：①首先确定对材料质量的检验方式（如：免检、抽检、全检），进而确定检验方法（书面检验、外观检验、理化检验、无损检验等）；②根据材料的检验标准和确定的检验方法，项目部材料管理人员对材料进行进货检验并邀请监理人员参加并确认；③根据具体情况，对不合格材料进行退货、隔离、标识等处理，确保投入施工材料的质量符合设计要求。
（118页）⑷消防验收程序是：验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交。
（49页）⑸单位工程质量验收合格后，按《质量验收统一规范》的规定，建设单位应在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政主管部门备案。
否则不准投入使用。
（174页）【案例2】某综合大楼工程建筑面积2.5万平方米，地上24层，地下两层，其中1——14层为酒店部分（三星级标准），15——24层为办公部分。
机电工程案例汇总
会员限时特惠最后一天，文档免下载券特权立即送15目标成本是多？总共成本降低额为多少？答：（1）计划成本=1500×（1-5%）=1425万元；（2）人工费降低额=1425×10%×2%=2.85万元；（3）材料费降低额=1425×60%×4.7%=40.185万元；（4）机械费降低额=1425×15%×5%=10.6875万元；（5）其他直接费降低额=1425×5%×10%=7.125万元；（6）间接费降低额=1425×10%×10%=14.25万元。
计算项目计划成本为1425万元；总共成本降低额为75.0975万元。
4、机电安装工程的成本管理一般需要哪些步骤？答：成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核。
案例二：背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。
其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t，安装在标高为＋10.00m平台上。
且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.同于工期紧和需要节约杨本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。
由于该项目此理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展三同步检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
问题：1、机电安装工程在进行项目成本实施工作时应考虑哪些原则？为控制成本，在施工阶段应进行哪些工作？答：项目成本控制的原则包括：开源与节流相结合的原则；全面控制原则；中间控制和适时原则；目标管理和例外管理原则；成本目标风险分担的原则；责、权、利相结合的原则。
项目成本的控制是指以计划成本为标准，为控制成本在施工进程中，应对所发生的费用支出进行指导、监督、调节，以使各项费用控制在计划成本的范围内，保证成本目标的实现。
机电事故案例
机电事故案例近年来，机电事故频频发生，给人们的生命财产安全带来了严重威胁。
机电事故的发生往往给企业和个人带来不可估量的损失，因此我们有必要深入了解一些机电事故案例，以便更好地预防和避免类似的事故再次发生。
一、电气事故案例。
在某工厂，一名工人在进行电气设备维修时，因为操作不当导致触电身亡。
经过调查，发现该工人没有按照操作规程进行操作，也没有戴好绝缘手套，导致触电身亡的悲剧发生。
这一案例提醒我们，电气设备的维修和操作必须严格按照规程进行，同时要做好个人防护工作，避免触电事故的发生。
二、机械事故案例。
在某建筑工地，一台塔吊因为超载操作导致倾覆，造成多人伤亡。
经过调查发现，塔吊操作人员没有严格按照额定载荷操作，也没有及时检查设备的安全状况，导致了这起严重的机械事故。
这一案例告诉我们，机械设备的操作必须严格按照规定进行，同时要保证设备的正常运行和安全性，避免机械事故的发生。
三、火灾事故案例。
在某仓库，由于堆放杂物过多，加之电线老化引发短路，最终导致了火灾的发生。
火灾不仅造成了仓库内物品的损失，还给周围居民带来了严重的安全隐患。
这一案例提醒我们，要定期清理仓库内的杂物，保持通道畅通，定期检查电线的使用情况，及时更换老化电线，避免火灾事故的发生。
四、综合事故案例。
在某工厂，一名工人在操作机械设备时因疏忽大意，导致手指被机器夹伤。
经过调查发现，这名工人在操作设备时没有戴好防护手套，也没有按照操作规程进行操作，最终导致了这起机械事故的发生。
这一案例告诉我们，无论是电气设备还是机械设备，操作人员都必须严格按照规程进行操作，并做好个人防护工作，避免类似的事故再次发生。
总结：通过以上案例，我们深刻认识到机电事故的严重性和危害性。
为了避免类似的事故再次发生，我们必须加强对机电设备的操作和维护管理，严格按照规程进行操作，做好个人防护工作，保证设备的安全运行。
只有这样，我们才能有效预防和避免机电事故的发生，保障人们的生命财产安全。
机电工程案例分析
•
B.活动式地锚
•
C.半埋式地锚
•
D.固定式地锚
• 问题：
•
1.在项目开工前，总包单位项目部进行项目管理实施规划和施工
组织设计交底时，分包单位是否需要派人参加?
•
2.燃气管道安装前，应通过什么方式向什么部门申报告知?
•
3.在燃气管道焊接工程中，现场监理工程师发现一名正在焊接的
焊工所持有焊工操作证已到期，应如何处理?同时该焊工原有此项目
的合格证也已到期，应该如何处理?
机电工程案例分析
• 例一：某电信大厦的机电安装工程，由业主以公 开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资 质的某单位承接，同时将制冷站的空调所用的制 冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专 业施工资质和压力管道安装许可证的星源公司负 责安装，设备由业主提供。在签订的施工合同中 明确规定该单位为总包单位，星源公司为分包单 位。
应超过振动棒作用部分长度的1.25倍，当用平板振动器时，其厚度不应超过200mm。
故选D。
•
6.D【解析】在耐火浇注料养护技术要求中，水玻璃浇注料应保持在干燥的环境中
自然养护，不得加水。故选D
•
7.C【解析】依据国家标准《建筑施工现场噪声限值》和《建筑施工场界噪声测量
方法》规定，在夜间砌筑施工用机械造成的噪声限值为55dB。故选C。
• 例二：某工厂三台工业锅炉的砌筑工程由某专业承包公司 承包。为确保工程施工的安全质量，在锅炉砌筑前进行了 工序交接，并签订了工序交接证明书;制订了工程安全技 术措施并进行了安全技术交底，组织施工人员学习安全生 产制度、安全用电及高处作业安全措施，了解工程中的劳 动保护措施;同时还就砌筑施工对环境的影响进行了评估 ，制订了保护环境的措施。
建筑学中的建筑机电案例解析
建筑学中的建筑机电案例解析建筑机电工程是现代建筑中不可或缺的一环，对于一个建筑项目而言机电工程涉及到的范围极其广泛，包括：供水、排水、输电、配电、通风与空调等等。
在建筑业中，机电工程是建筑质量的重要保证。
因此，在一个好的建筑项目中将会使用高品质的材料，利用先进的技术进行实施，以最小化机电工程的故障率。
以下是对几个典型建筑机电案例的解析。
一、国家大剧院国家大剧院，又称“鸟巢”，是向世界展现21世纪中国现代化建筑的精髓之作。
作为一座巨型的穹形建筑，鸟巢的机电工程密切关乎其对内对外的表现力。
为了满足建筑本身的功能需求，鸟巢的机电工程强调了以下几个方面：（1）灵活性：机电设备可以满足舞台布景随意变换、同步控制音响与照明的需要。
（2）节能性：由于鸟巢是一个开放的建筑，地下的水利设备可以收集沙尘和水分，再由工程师进行回收或者重新使用。
（3）环保性：在大剧院的配电系统中使用了微电网技术，大量节约了电能。
此外，还设计了高年节能、低水压消防系统，减少了不必要的水和电的使用。
在国家大剧院的机电工程设计过程中，为了保证机电系统的功能和性能，设计师们使用了最新的计算方法和三维计算机辅助设计技术，同时对机电设备进行多次试验和实际运行测试，最终保证了机电系统安全、可靠并且高效。
二、上海中心上海中心是世界上目前最高的自由落体建筑，高632米，其机电工程实现的是纵向无限延伸的空调系统。
在设计上，来自全球顶级企业的2万个高品质的三级防爆呼吸气动旋转空调设备通过纵向、横向和斜向的多点分布安装在大楼里面，这些设备安装的部位包括每个饭店楼层、观景层和办公层。
除此之外，建筑物设计中还包括多项高科技系统，包括智能航空灯、数字广告屏幕和自动楼宇控制系统。
在上海中心的机电工程中，设计师们特别考虑了以下几点：（1）能源效率：在空调系统设计中，使用了高效节能的变频控制技术，减少了能源的浪费。
（2）环保节能：在建筑物的灯光设计中，使用了可太阳能供电的LED灯和红外感应开关，以及节水的高级洁厕系统等多种技术，以达到更好的环境保护效果。
机电工程伦理案例
机电工程伦理案例
某公司负责开发并生产一款机电产品，该产品用于加工和生产胶片。
在产品研发初期，公司的研发团队发现了一种新材料，可以大幅提高产品的性能和品质，但使用该材料会带来一定的环境污染问题。
此时，公司面临一个伦理抉择：是选择继续研发和生产新材料，从而提升产品性能和竞争力，但同时也加大了环境污染的风险，或者放弃使用新材料，维持现有的生产方式，但可能会失去市场竞争力。
在这种情况下，公司需要平衡经济利益和环境责任之间的关系，同时也要考虑社会公众的期望和法律法规的要求。
一个合适的解决方案是采取以下措施：
1. 进一步研究和评估新材料的环境影响：公司应该进行全面的环境影响评估，包括处理废弃物、减少排放等方面。
确保新材料的使用不会造成严重的环境污染。
2. 寻求环境友好的解决方案：公司可以积极寻找和引入环境友好的替代材料或技术，以减少对环境的负面影响。
通过研发和创新，找到更加可持续和环保的生产方式。
3. 加强环保意识和法规遵守：公司应设立相应的环境管理机构或岗位，以监测和管理生产过程中的环境影响。
同时，培训员工关于环保意识和法规要求，确保他们了解并遵守相关的环保要求和法规。
4. 积极回应社会舆论：公司应积极与社会各界沟通，向公众介绍公司的环保工作和努力，并接受公众的监督和建议。
积极主动地回应社会关切，树立良好的企业形象。
通过以上措施，公司可以在追求经济利益的同时，也兼顾环境责任，确保产品的竞争力和符合法律法规要求，以及满足社会对环境保护的期望。
机电安装综合案例(一)
「案例1」某公司中标承包1 5万m.机电安装工程，其中包括变配电、备用发电机组、冷冻机、消防泵房、空调机组等设备安装和管线敷设。
问题：（1）机电安装工程总承包项目经理部在工程前期准备工作中，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底内容应包括哪些？（2）施工组织设计经批准后总工程师进行交底的内容包括哪些？（3）项目开工前主管工程师向专业施工员和施工作业队、施工班组进行施工任务交底的内容包括哪些？（4）规范对施工中电缆桥架、支架与导管的接地或接零有何强制性要求？（5）规范对电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线有何规定？为什么？「案例2」某公司承包某综合性大楼的机电安装工程，其中包括电梯、通风空调、采暖、给排水和消防自动灭火喷淋管道等安装工程。
问题：（1）安装过程中参与的工人有焊工、电工、起重工、架子工、钳工和普工，其中哪些工种人员属特种设备作业人员？（2）需要编制的电梯安装施工方案有哪些主要内容？（3）电梯施工安全技术措施要点是什么？（4）管道安装后应对系统进行哪些试验？（5）消火栓安装试压合格后做什么试验？如何做？「案例3」A公司承担了某工业装置的设备、管道安装工程及空压站工程，按照合同规定装置中的设备全部由业主自行采购。
在设备安装完毕并单机试运转合格后，投运前的检查中发瑚了设备制造焊缝在一超标的线状缺陷。
试设备设计压力8.9MPa，设计温度350℃，设备简体材料为16MnR.业主组织对焊缝缺陷分析后，决定由A公司负责对焊接缺陷清除并进行补焊。
A公司拥有相应的压力容器制造资质，具有该钢种的焊接工艺评定和焊接实践经验。
问题：（1）简述空压站压缩机与管道连接的技术要点。
（2）A公司是否应接受业主的决定负责修理焊缝缺陷？（3）A公司应如何实施对该缺陷的修理？（4）该质量问题的处理发生的费用应由谁承担？「案例4」某中药制药厂安装工程项目，经过招投标由具备机电安装总承包一级资质的A公司实施工程总承包。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、机电工程项目投标与合同管理案例一：背景：具有电力工程施工总承包一级资质的某施工单位，曾多次承揽过500KV输电线路工程施工，拥有大型的施工设备，有丰富经验的施工技术人员和项目经理，近几年的经营状况和财务状况良好，但目前施工任务不太饱满。
该单位从“中国招标网”上获悉“呼-辽直流500KV输电线路工程”施工的公开招标公告内容如下：1、项目法人：国家电网公司。
招标单位：国网建设有限公司。
建设地点：内蒙古。
计划工期：2006年7月底开工，2006年10月底竣工。
招标方式：无标底公开招标。
资金来源：国家电网公司自筹资金或银行贷款。
2、投标人必须同时具备的条件：（1）响应招标、参加投标竟争的中华人民共和国境内的法人或其他组织。
（2）具有国家建设部颁发的“电力工程施工总承包一级”资质；（3）承担过500KV及以上输电工程（4）具有良好的财务状况、施工业绩和大型的施工设备；（5）有较丰富经验的项目负责人。
问题：1、该施工单位是否应参加此次投标？说明理由。
答：施工单位应该参加此次投标。
因为本案例该施工单位作为一家具有电力工程施工总承包一级资质的施工单位，并且曾多次承揽过500KV输电线路工程施工，有良好的业绩和丰富的经验，符合投标人条件。
2、招标单位对投标单位资格审查时一般审查哪些方面？该施工单位能否通过资格审查？答：该施工单位能够通过资格审查。
招标单位对投标单位资格审查时，一般审查以下方面：（1）法定代表人资格证书（2）授权代表的授权委托书（3）企业营业执照、企业资质等级证书（4）企业概况及履约能力说明资料（5）企业近三年的财务审计报告（6）主要工机具、机械设备一览表（7）企业施工业绩及其证明材料。
3、该工程投标实行工程量清单报价，若允许调整，施工单位如何对策？答：要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量，对有较大误差的，通过招标单位同意后进行调整。
案例二：背景：某工程机械厂（甲方）扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等8项内容，通过招标，最终确定由某安装公司（乙方）中标，承建动力车间的改造。
双方按规定签定了施工承包合同，约定开工日期为8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件：事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8月17日才提供全部场地，影响了A、B两项目的正常工作时间，使该两项工作开始时间延误了2d，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，C项目未受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成D项目实际工作时间增加1d，多用人工7个工日。
事件3：在E项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2d，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：在F项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1d，窝工24个工日。
上述事件中A、D、H三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。
问题：1、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？试简述其理由。
答：事件1：因施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任，且A位于关键线路上，所以对于A工作作可以提出工期补偿和费用补偿要求；工作B位于非关键线路上，且未超过其总时差，故不可以向甲方提出工期赔偿，但可以提出费用补偿；工作C未受影响，所以不必提出工期和费用的赔偿要求。
事件2：乙方不能提出补偿要求，因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。
事件3：由于设计变更造成的影响是属于甲方责任，所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求，但由于E工作所耽误的时间未超过其总时差（10d），不对总工期造成影响，所以即使提出工期补偿，甲方也应不予补偿。
事件4：由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，并且H工作处在关键线路上，故应给预工期补偿和费用补偿，费用增加甲方应予补偿。
2、若工程所在地人工费标准为30元/工日是，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日是，施工管理费，利润等不予补偿。
则在该工程中，乙方得到的合理经济补偿有哪几项?经济补偿额是多少?答：在本工程中，乙方应得到的合理的经济补偿有：（1）由于事件1引起的经济补偿费用：（6+8）×18=252元；（2）由于事件3引起的经济补偿费用：14×30+15000=15420元；（3）由于事件4引起的经济补偿费用：30×6+1000+18×24=1612元。
乙方可得到合理的经济补偿费用为：252＋15420＋1612=17284元。
案例三：背景：某施工单位通过投标承接了由某市政府投资的造纸厂机电安装工程的施工。
工程开工一个月后，厂区管道工程施工进行到70%时，施工单位发现该厂址地下有一座汉朝古墓，并向监理单位、建设单位报告，经考古专家鉴定为国家保护文物，根据《中华人民共和国文物保护法》，该管道工程必须停止。
建设单位向该市领导及有关部门申报，经过论证、协商、决定重新设计再施工。
该施工单位己投入了大量的人力、物力和财力，因此决定向建设单位索赔。
问题：1、该项施工索赔能否成立，为什么？答：该项索赔能够成立。
因为在施工中遇到地下文物而停止施工是因为建设单位在设计选址上的失误，施工单位应该得到赔偿。
2、该施工单位的上述索赔应按什么程序进行？答：（1）该施工单位用书面形式向监理单位提出索赔意向通知。
（2）该施工单位应编制详细的索赔文件，文件中应说明该工程的开工时间、工程进度、施工人力投入情况、施工机械设备投入情况以及与该工程有关的费用投入情况，工程改建的具体原因，该工程的施工承包合同。
（3）该施工单位在向监理单位发出索赔意向通知书后的28d内向监理单位提交索赔文件。
（4）索赔文件提交后，请求和催促建设单位在28d内给予答复。
（5）与监理单位进行充分协商，就索赔事宜达成一致。
（6）如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则施工单位和监理单位可以根据合同约定选择采用仲裁或者诉讼方式解决。
二、机电工程项目施工组织设计案例一：背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。
工程由A施工单位承包，其中：2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。
合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A 施工单位编制该工程的施工组织设计。
锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。
汽机间的设备用60t行车吊装。
安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。
建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。
各专业制定了施工方案。
问题：1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当？编制施工组织设计的依据是什么？答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计编制的依据还不全。
施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议；已批准的初步设计及有关的图纸资料；工程概算和主要工程量；设备清单及主要材料清单；主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。
2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计？应编制哪些安装施工方案？答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。
3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些？答：十二项内容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高；永久厂区边界和永久征购地边界；施工临时围墙位置及征租地边界；施工场地的划分；移动式起重机的行走路线；垂直运输设施的位置；设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区；施工和生活用临时设施。
供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等；施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高；厂区测量控制网基点的位置、坐标；必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰；技术经济指标。
案例二：背景：西南炼钢厂3号板坯连铸机安装。
其型号为1机双流弧板坯连铸机，年产量2500000t ,板坯宽≥2.2m，该板坯连铸机包括钢包回转台、中间罐车、连铸设备。
设备安装前按照设备说明、设计图纸、工程施工技术及验收规范和现场情况，施工单位编制了“西南炼钢厂3号板坯连铸机安装施工方案。
”（后面内容略）问题：1、简述施工方案应包括哪些内容？答：工程概况及施工特点；主要工程量；机电安装工程施工方法和工艺流程；施工机械的选用及场地布置；进度计划安排和控制；工程质量要求；安全技术措施等方面。
2、施工单位编制的施工方案要点是否符合要求？简要说明理由。
答：施工单位编制的施工方案要点符合施工方案编写依据和内容的要求。
因为施工单位编制的施工方案满足施工综合进度依据的要求；满足进度计划安排和控制内容的要求；满足施工方法和安全技术措施内容的要求；满足施工方法和工艺流程，以及工程质量容的要求；满足施工机械的选用、施工方法内容的要求；满足安全技术措施内容的要求。
3、该施工方案的选用，一般要经历哪几个阶段？答：根据施工方案编写程序的要求，其必须经过明确要求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准七个阶段。
案例三：背景：东北某机电工程公司在承包东北某大型鼓风机制造厂工程，为保证工程优质高速建设，按施工总平面图设计要求进行了总平面图布置设计，经建设单位审核，施工总平面图设计依据正确，施工总平面图内容全面，符合施工总平面图设计的要求。
经建设单位组织咨询单位、勘察单位、设计单位、监理单位会审，批准了该项目的施工总平面图设计。
问题：1、编制施工总平面图设计应考虑哪些要求？答：应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置，布置时应符合以下要求：（1）紧凑，方面，合理利用地形，节省施工用地，占地要省，不占或少占农田；（2）短运输、少搬运、二次搬运要尽可能减少到最少；（3）临时设施要在满足需要的前提下，充分利用可利用的社会资源，少用资金；（4）符合施工管理流程，减少施工过程的交叉作业；（5）有利于施工、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等。
施工总平面布置效果应满足现场文明整洁的要求（6）符合国家有关的规定和法律、法规。
2、施工总平面图的设计要经哪些步骤？答：一般步骤是：起重机的位置→设备组合、加工及堆放场地→设备库区、材料库区→交通运输→办公、生活等临时设施→供水、供电、供热线路→计算经济指标→综合对比评价→修改及制图。
3、施工总平面图设计应根据哪些内容布置？答：起重机械的布置；设备组合、加工及堆放场地的布置；交通运输平面布置；办公、生活等临时设施的布置；供水、供电、供热线路的布置；经济指标。