陈印 二级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 2Z208000(14) 解决建设工程纠纷法律制度(下)
2014二级建造师法规冲刺班讲义第5讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人:建设工程法规及相关知识(冲刺班)陈印2Z204000建设工程合同和劳动合同法律制度(15分)2Z204010建设工程合同制度(8~10分)2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容(0~1分)1.建设工程施工合同的标的是()A.有形财产B.无形财产C.劳务D.工作成果【答案】D2.下面属于承包人主要责任和义务的是()A.提供必要施工条件B.及时检查隐蔽工程C.及时验收工程D.自行完成主体结构的施工【答案】D2Z204012建设工程工期和价款支付的规定(2~3题)一.建设工程工期3.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则相关费用损失和工期处理为()。
A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担,工期给予顺延D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿【答案】B二.工程价款的支付(二)合同价款的确定5.某依法招标的施工项目,招标人与中标人签订可调单价的合同(合同A)并在主管机关办理备案。
同时双方另订立了一份补充协议(合同B),约定最终结算方式按固定单价。
竣工前,双方又订立一份赶工协议(合同C),约定在不违反强制性标准的情况下,提前完工1天奖励2000元。
工程结算时,因设计变更导致工程量增加,双方协商追加400万元工程款并签订了补充协议(合同D),就以上合同效力,判断正确的是()。
A.全部有效B.合同B无效C.合同C无效D.合同D无效【答案】B【解析】A是阳合同,B是阴合同且与阳合同实质内容不一致,CD属于正常的合同变更。
(三)解决工程价款结算争议的规定6.施工合同约定,乙垫资完成工程,交工后甲一次性付清工程款。
工程交工后,甲只付了部分工程款,则下列说法正确的是()A.该垫资应按照工程欠款计算B.欠款利息从交工之日起计付C.垫资利息从开工之日起计付D.欠款利息标准没有约定的,应按照同期同类银行贷款利率计息E.垫资利息标准没有约定的,应按照同期同类银行贷款利率计息【答案】BD7.某住宅工程项目,在竣工后第7个月,发包人因资金链断裂下落不明,被抵押权人申请拍卖。
二建法规课件陈印
二建法规课件陈印一、法规概述1.1 法规背景二级建造师考试是国家举办的专业技术资格考试之一,考试内容包括基础理论和工程实务等多个科目。
其中,二建法规是考试的重要组成部分,考生需要熟悉相关的法规知识。
1.2 法规课件内容二建法规课件主要包括建筑法规、工程施工法规、招标采购法规等内容,考试中对这些法规的掌握是至关重要的。
二、建筑法规2.1 建筑工程质量管理条例建筑工程质量管理条例是对建筑工程从设计、施工到验收等全过程的管理进行规范的法规,其中包括了有关工程质量的相关要求和标准。
2.2 建筑工程交底制度建筑工程交底制度要求施工单位在开始施工前,向业主明确其工程质量、工程进度、合同约定等内容,并签订责任书,确保工程的质量和进度。
三、工程施工法规3.1 建设工程施工许可管理规定建设工程施工许可管理规定规定了施工单位在进行工程施工前需取得相应的许可证,确保施工单位的资质和施工过程的合法性。
3.2 安全生产法规安全生产法规是工程施工过程中必须遵守的重要法规,要求施工单位和施工人员严格遵守安全操作规程,保障工程施工作业的安全。
四、招标采购法规4.1 招标投标法招标投标法规定了建筑工程招标的程序、条件和要求,包括招标文件的编制、公告、评标、中标等环节,保证公开、公平、公正的招标过程。
4.2 工程项目招投标管理办法工程项目招投标管理办法更具体地规定了工程项目招标的具体操作细则,对招标过程中的各种环节和问题进行了详细的规定。
五、总结以上就是关于二建法规课件的主要内容介绍,对于二级建造师考试的学习和备考,充分掌握相关的法规知识至关重要。
希望通过本次课件的学习,考生们能够更加深入地了解二建法规,顺利通过考试,取得优异的成绩。
2014二级建造师法规冲刺班讲义第6讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人:建设工程法规及相关知识(冲刺班)陈印2Z205000施工现场环境保护、节约能源、文物保护(5分)2Z205010施工现场环境保护(1题)1.某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工,为保证作业的连续性要求,施工单位需要夜间施工,应符合下列要求()A.昼间不超过70dB,夜间不超过55dBB.作业时间不得超过夜间22点C.应取得夜间施工许可证D.作业前必须公告附近居民E.不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备【答案】ACDE2.市区高架轨道交通项目在试通车之前,其声屏障必须经()验收。
A.建设单位B.监理单位C.建设行政主管部门D.环境保护主管部门【答案】D2Z205020节约能源(1题)3*.根据《绿色施工导则》规定,下列表述正确的是()A.缺水地区基坑开挖抽水量大于50万立方米时,应进行地下水回灌B.每万平方米的建筑垃圾不宜超过400tC.施工现场500km内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上D.施工照明不应低于最低照度的20%E.临时设施占地面积有效率大于90%【答案】ABCE4.根据《绿色施工导则》规定,为节约水资源,大型工程施工现场的()应分别计量用水量。
A.生活用水与工程用水B.不同单项工程C.不同标段D.不同分包生活区E.用水集中的工艺点【答案】ABCD5.国家通过()政策,引导单位和个人节约使用水、电、油、气等资源性产品。
A.财政补贴B.税收C.信贷D.价格【答案】D【文物保护单位的保护范围、建设控制地带】【要点】1.在建设控制地带内进行建设工程,设计方案应当报批(谁划定谁批准)2.在保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、挖掘、钻探作业。
确有必要的,必须报批(谁划定谁批准);3.本体的修缮,设计施工方案经相应级别文物局审批及验收。
本体保护范围建设控制地带2Z205030文物保护(1~2题)7.某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,应经过()A.文物保护单位的同意B.同级建设行政部门的批准C.同级规划保护部门的批准D.核定公布该文物保护单位的人民政府批准E.征得上一级人民政府文物行政部门同意【答案】DE8*.根据文物保护法律法规,在工程建设中,施工单位的文物保护义务是()A.在工程范围内事先进行考古调查和勘探B.发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人C.发现文物时立即停止施工,保护现场D.对文物可能氧化损害的,立即发掘抢救【答案】C2Z206000建设工程安全生产制度(20分)2Z206010施工安全生产许可证(1分)2Z206011申请领取安全生产许可证的条件1.根据《安全生产许可证条例》规定,说法正确的是()。
二级建造师 建设工程法规及相关知识 陈印 专题精练 建设工程法律制度 法律体系、民法
二级建造师建设工程法规及相关知识专题精练主讲老师:陈印TOPIC1 法律体系TOPIC1 -1 法律部门宪法国~民民商法民~民商~商国家不介入经济法民~民商~商国家积极介入、主动监管行政法官~民劳动法伙计~老板国家积极介入、主动监管国家对民事活动、经济活动的监管需以“公共利益、公众安全”为界限,不得越位。
TOPIC1 -2 法的效力冲突【法的纵向冲突】【法的横向冲突】同一机关制订新的与旧的冲突按新的特别的与一般的冲突按特别新的一般与旧的特别冲突不按新也不按特别,谁制订谁裁决不同机关制订地方法规与部门规章冲突国务院认为应适用地方法规,国务院裁决国务院认为应当适用部门规章,提请全国人大常委会裁决A部门规章与B部门规章冲突国务院裁决部门规章与地方政府规章冲突地方性法规→地方政府规章部门规章宪法→法律→行政法规→【例题】关于规范性文件效力比较及处理的说法正确的是( )。
(2012年第62题)A. 行政法规的效力低于法律B. 地方性法规的效力低于地方政府规章C. 地方性法规在本辖区内的效力高于法律D. 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决E. 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决【答案】ADTOPIC2 民事法律关系(民~民)的构成民事法律关系主体(当事人)自然人法人其他组织(如:业主委员会)民事法律关系客体(权利义务产生的基础)财物行为成果民事法律关系内容民事权利民事义务法律关系的内容是权利义务。
主体是权利义务之所属,客体是权利义务之所附。
【例题1】吴某是甲公司法定代表人,吴某将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建造师张某负责该项目。
该工程设计合同法律关系中,法律关系主体是()。
(2008年第6题)A.吴某与张某B.吴某与设计院C.甲公司与张某D.甲公司与乙设计院【答案】D【例题2】甲施工单位法定代表人王某与乙建设单位负责人李某签订了一份建设工程施工合同,其中约定甲应指派建造师张某担任项目负责人。
二建法规陈印讲义
2012年二级真题在我国法律体系中,调整平等主体之间的财产关系和人身关系的法律部门是()A《行政法》B《劳动法》C《经济法》D《民法》答案D模拟题在我国法律体系中,除《矿山安全法》、《职业病防治法》、《劳动合同法》外,属于社会法部门的是( ) A《侵权责任法》B《节约能源法》C《安全生产法》D《仲裁法》答案C法的制定机关模拟题我国法的形式是制定法,下列属于我国法的形式有()A行业普遍认可的国际惯例B民族自治地方的宗教风俗C最高法院发布的指导判例D我国加入的国际条约答案D模拟题根据《立法法》,行政法规可以规定的事项是()A民事基本制度B限制公民人身自由的行政强制措施C诉讼和仲裁制度D宪法规定的国务院行政管理职权的事项E为执行法律规定需要制定行政法规的事项答案DE2012年二级真题下的国家机关中有权制定地方性法规的有( )A省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B省、自治区、直辖市的人民政府C省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D省级人民政府所在地的市级人民政府E国务院各部委答案AC2014年一级真题签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律是( ) A人大主席团B国家主席C国务院总理D最高人民法院院长答案。
B法的形式(我国规范性文件名称的规律)******法————法律行政法规******条例——法规地方法规(带地名)部门规章******规定/办法——规章地方政府规章(带地名)2010年一级真题 下列工程建设规范性文件中,由国务院制定的是( ) A 安全生产法B 建筑业企业资质管理规定C 工程建设项目施工招标投标办法D 安全生产许可证条例答案D法的纵向冲突(上位法高于下位法) 地方政府规章宪法 法律行政法规法的横向冲突模拟题招标投标法实施条例是招标投标法的( )A新法B特别法C下位法D司法解释答案C模拟题《民法通则》1986年136条规定: 身体受到伤害,要求赔偿以及出售质量不合格的商品未声明的, 诉讼时效为一年; 而《产品质量法》1993年第45条规定: 因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为两年. 根据我国《立法法》确定的原则, 就不合格产品致人损害案件的诉讼时效,应()A适用《民法通则》B适用《产品质量法》C都人民法院决定适用D由全国人大常委会裁决答案B2012年二级真题关于规范性文件效力比较及处理, 正确的是( )A行政法规的效力低于法律B地方性法规的效力低于地方政府规章C地方性虽在本辖区内的效力高于法律D部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决E部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决答案AD法人:模拟题单位甲与施工单位已签订一份建设工程施工合同, 合同约定:已授权王某担任该工程项目经理, 王某随后组建了项目经理部, 与乙公司签订了独立核算的项目责任目标协议. 以下说法正确的有( )A甲必须具有法人资格B乙必须具有法人资格和相应资质C项目经理部独立核算,因此具有法人资格D项目经理部的行为由王某负民事责任E王某在授权范围内实施的行为由乙承担答案BE代理的定义及法律特征代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任委托代理基于委托授权而产生法定/指定代理是为未成年人、精神病人而设置模拟题代理的法律特征不包括()A需在代理授权内实施代理行为B代理人可以以被代理人也可以以自己的名义实施代理行为C代理行为必须是法律行为D代理行为的后果归被代理人承担答案B模拟题由于不具备编写招标文件和组织评标的能力,甲房地产公司依照法律规定,与乙招标代理公司签订了一份合同,指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作,甲乙之间这种法律关系属于( )A法定代理B指定代理C委托代理D表见代理答案C模拟题下列活动中,不可以委托代理的是()A招标B诉讼C承包D采购答案C模拟题施工企业委托某律师事务所代理诉讼一起施工合同纠纷,该授权委托书中不必载明的内容是()A是事务所名称和律师姓名B代理事项C代理权限D代理费用答案D2013年二级真题下列情形中构成委托代理终止的是()A代理人辞去委托B被代理人取得民事行为能力C被代理人死亡D被代理人与代理人监护关系消灭答案A复代理或转代理:被代理人有选择权代理人对自己所托的次代理人的行为负民事责任除非:1、你代理的事前/事后同意2、情况紧急,为保护被代理人利益而转托的,由被代理人承担责任。
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》重点思维导图
第一节 施工安全生产许可证制度
申请领取安全生产许可证的条件
(1)~(12)
安全生产许可证的申请
安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
安全生产许可证的有效期
政府监管
未取得安全生产许可证擅自从事施工活动应承担 的法律责任
安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从 事施工活动应承担的法律责任
违法行为应承担的法律责任
施工现场固体废物污染环境防治违法行为应承担 的法律责任
施工现场土壤污染防治违法行为应承担的法律责 任
按日连续处罚的法律规定
生态环境损害的赔偿
第二节 施工节约能源制度
合理使用与节约能源的一般规定
施工合理使用与节约能源的规定
建筑节能的规定
施工节能的规定
施工节能技术进步和激励措施的规定
节能技术进步 节能激励措施
转让安全生产许可证等应承担的法律责任
以不正当手段取得安全生产许可证应承担的法律 责任
暂扣安全生产许可证并限期整改的规定
第二节 施工安全生产责任和安全生产 教育培训制度
施工单位的安全生产管理职责
施工单位的安全生产责任
施工单位负责人施工现场带班制度 生产安全事故隐患排查治理制度
建立健全群防群治制度
施工项目负责人的安全生产责任
在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进 行建设工程违法行为应承担的法律责任
违法行为应承担的法律责任
未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修 缮、迁移、重建工程违法行为应承担的法律责任
历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承 担的法律责任
水下文物保护违法行为应承担的法律责任
第六章 建设工程安全生产法律制度
施工许可证的适用范围 实行开工报告制度的建设工程
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题(共40题)1、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期C.由于他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,并从保证金中扣除维修费用D.发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】 B2、(2020年真题)关于债的基本法律关系的说法,正确的是( )。
A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】 C3、关于建设工程中代理的说法,正确的是()。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理【答案】 C4、关于建设工程代理行为的说法,正确的是()A.材料设备采购不得代理实施B.被代理人取消委托,委托代理终止C.代理行为应当采取书面形式D.建设工程活动不涉及诉讼代理【答案】 B5、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是( )。
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意,施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定,直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】 A6、按照《招标投标法》及相关规定,必须进行施工招标的工程项目是()。
A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D.关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程【答案】 D7、关于租赁合同特征的说法,正确的是()。
陈印 二级建造师 建设工程法规及相关知识 真题解析(2) 单选题2
43.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金 5 万元,同时约定由施工企业支付 供应商定金 4 万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利益,可以要求供 应商支付()万元。 A.13 B.9 C.8 D.5 【答案】B 【解析】违约责任的相互适用:
A.未申领施工许可证 B.直接指定分包人分包专业工程 C.迟延提供设计文件 D.拖欠工程款 【答案】B 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第 12 条 规定,发包人具有 下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任;(1)提供 的设计有缺陷;
(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准: (3)直接指定分包人分包专业工程。 46.根据《建设工程质量管理条例》,在工程建设过程中,对违反国家规定,降低工程质量标 准,造成重大安全事故,构成犯罪的,应对()依法追究刑事责任。
31.关于招标方式的说法,正确的是()。 A.《招标投标法》规定,招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式
B.根据我国相关规定,如果采用邀请招标,需要经过批准 C.如果采用公开招标方式,为了限制投标人过多,招标人可以设置一定的条件进行限制 D.国内竞争性招标包括公开招标和邀请招标 【答案】D 【解析】选项 A 为公开招标和邀请招标;选项 C 招标人不得以不合理的条件限制或者排斥
保证本单位安全生 产条件资金 的投入 对承建工程进行定 期和专项安 全检查
确保安全施工费用的有 效使用
及时、如实报告安全事 故
对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
发现重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构 报告 依法报告生产安全事故情况
201x年陈印二级建造师法规讲义
B. 适用?乙省建筑市场管理条例?
C. 适用?建设工程质量管理条例?
D. 由国务院裁决适用
26C.08.2021
编辑ppt
19
二级建造师执业资格考试·考前串讲·
2Z202130 宪法
建设工程法规及相关知识
1. 某建筑公司通过最低报价中标承包了一栋写字 楼的施工任务,为了保本赶工期,规定施工中 节假日不休息,工人每天工作10个小时。施工 期间,工地现场屡次发生失窃事件,有人认为 近来木工王某形迹可疑,极有可能是王某行窃。 工程经理遂立即开除王某并安排人对王某居住 的集体宿舍和王某身体进行了搜查,但一无所 获。此后,王某向劳动部门投诉并要求支付施 工期间的加班工资,但施工单位认为建筑行业、 建筑施工现场有其特殊性,断然拒绝。本案中, 王某被侵犯的权益不包括〔 〕
建设工程法规及相关知识
主体 二、法律关系构成要素 客体
内容
自然人 法人 其他组织〔非法人组织〕
民事权利
民事义务
26.08.2021
编辑ppt
24
二级建造师执业资格考试·考前串讲·
要点:〔一〕自然人
建设工程法规及相关知识
民事权利能力:是自然人依法参加民事法律关系,享有民 事权利,承担民事义务的资格。
量时间
〔2〕5月底以前解决案例问题,选择题放在
6月份解决。
〔3〕案例先看二级真题,后看一级真题;
先看本专业,后看外专业。
〔4〕案例务必要做一遍,让自己的答题有
章法。做一遍顶的上看十遍
〔5〕不要迷信“踩点给分〞,“踩点给分
〞只是个传说。 26.08.2021
编辑ppt
7
二级建造师执业资格考试·公开课·
建设工程法规及相关知识精讲讲义陈印
案例五:建设工程环保与安全事故案例
总结词
施工现场环境污染与安全事故
详细描述
某施工现场未采取有效的环保措施,导致周边环境污染。同 时,施工现场也发生一起安全事故,造成人员伤亡。相关部 门对施工单位进行了处罚,并要求其整改和加强安全管理。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
建设工程的保险与担保
工程保险
为确保工程安全和质量,建设单 位需购买相关保险,如建筑一切
险等。
工程担保
为保障工程履约,可要求承包商 提供履约保函等担保措施。
保险与担保管理
需对保险和担保进行规范管理, 确保其有效性。
建设工程的验收与交付
验收程序
建设工程完工后需进行验收,包括初步验收和竣 工验收两个阶段。
招投标过程需遵循公平、公正、公开 的原则,防止腐败行为。
投标要求
投标人需满足资质、技术、经验等方 面的要求,确保工程质量和安全。
建设工程的合同与履约
合同签订
合同是双方权利义务的保障,需 明确约定工程范围、工期、质量
等内容。
合同履行
双方应按照合同约定履行义务,确 保工程顺利进行。
合同变更
如需变更合同内容,需经过双方协 商一致,并签订书面协议。
建设工程的成本管理
成本预算
根据工程规模、材料、人工等成本因素,编 制合理的成本预算。
成本核算
定期对实际成本进行核算,分析成本偏差原 因。
成本控制
在施工过程中,严格控制各项成本支出,避 免超预算。
成本优化
通过优化设计方案、选用优质低价的材料等 方式降低成本。
建设工程的环保与安全
环保措施
采取有效的环保措施,减少施工对环 境的影响,如控制施工噪音、减少扬 尘等。
2022年二级建造师考试法律法规通关精讲-陈印
考情分析2Z201000 建设工程基本法律知识(18分)2Z201010 建设工程法律体系(1~2题)【法律体系】按横向可以划分为若干个部门(民商法部门、行政法部门、刑法部门、诉讼程序法部门等),按纵向可以划分为若干个层级(法律、行政法规、地方法规、规章等)。
【法的形式】我国法仅限于制定法(也叫“成文法”),习惯、宗教、判例,在我国不具有法的效力。
1.(2015一级)下列规范性文件中,由国务院有关部委负责制定并公布的是()。
A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D2.下列国家机关中,有权制定地方性法规的是()。
A.县人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.设区的市级人大及常委会D.国务院【答案】C【法的纵向冲突】→地方性法规→地方政府规章宪法→法律→行政法规→→部门规章例外:根据授权制订的法规,与法律不一致时,由全国人大常委会裁决。
不按上下位处理。
【法的横向冲突】3.(2019二级)下列情形中,需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用【答案】BE2Z201020 建设工程法人制度(1~2分)【定义】法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织(单位)。
甲乙丙A公司(法人)王某(法定代表人)【法人的条件】1.法人不能自动产生,须经登记成立或批准成立。
2.法人以主要办事机构所在地为住所;法人的财产或者经费必须与法人设立目的或经营范围相适应。
2024年二级建造师《工程法规》考点精编(新教材)
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考点精编第1章建设工程基本法律知识1.1建设工程法律基础知识点1.法律部门民法商法平等主体+财产关系和人身关系,我国民商合一,例:《民法典》、《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《消费者权益保护法》、《公司法》、《招标投标法》行政法行政管理、行政法制监督、行政救济、内部行政关系,例:《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《环境影响评价法》、《行政许可法》、《城乡规划法》经济法国家协调、干预经济运行,例:《建筑法》、《统计法》、《标准化法》、《税收征收管理法》、《预算法》、《审计法》、《节约能源法》、《政府采购法》、《反垄断法》社会法劳动关系、社会保障和社会福利关系,例:《无障碍环境建设法》、《残疾人保障法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》、《劳动合同法》知识点2.法的形式含义法律规范的创制机关的性质及级别;外部表现形式;效力等级;地域效力(谐音:窗外小弟)历史形式习惯法、宗教法、判例、规范性法律文件、国际惯例、国际条约【我国法的形式】规范性文件、国际惯例和条约宪法全国人大《宪法》法律(法)司法解释或国际条约全国人大及常委会两高或国际组织《建筑法》、《城乡规划法》、《民法典》行政法规(条例)国务院《建设工程质量管理条例》地方性法规、自治条例和单行条例(条例)省、设区市人大及常委会《北京市建筑市场管理条例》民族自治地方人大《新疆维吾尔族自治区建筑市场管理条例》部门规章(规定、办法、实施细则)国务院各部、委《招标公告发布暂行办法》《市政公用设施抗灾设防管理规定》地方政府规章(规定、办法)省、设区市政府《安徽省建设工程造价管理办法》《重庆市建设工程造价管理规定》【提示】设区的市人大和政府立法权限于城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等事项。
知识点3.法的效力等级1、纵向效力等级(1)宪法至上(2)上位法优于下位法,宪法>法律>行政法规>地方性法规>地方政府规章【提示】部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力2、法的横向效力等级同一机关制订新的与旧的冲突按新的特别的与一般的冲突按特别法律之间新的一般与旧的特别冲突全国人大常委会谁制定谁裁决行政法规新的一般与旧的特别冲突国务院授权制定的法规与法律冲突全国人大常委会裁决不同机关制订地方法规与部门规章冲突国务院认为应适用地方法规,适用地方法规国务院认为应当适用部门规章,提请全国人大常委会裁决A部门规章与B部门规章冲突国务院裁决部门规章与地方政府规章冲突1.2建设工程物权制度知识点1.物权的设立、变更、转让、消灭不动产(1)登记发生物权效力,依法属于国家所有的自然资源可以不登记。
陈印老师二级建造师法规葵花宝典
全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识讲义葵花宝典2018年4月陈印目录建造师管理制度法律体系和法的形式民法合同法担保法建筑法招标投标法建设工程质量管理条例安全生产法建设工程安全管理条例劳动法民事诉讼法仲裁法最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》注册建造师管理规定定义和一般规定*注册建造师,是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书,并按照规定注册,取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章,担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。
未取得注册证书和执业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。
考点提示:(1)取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提;(2)未取得注册证书和执业印章的,可以担任小型项目的项目负责人;(3)项目负责人包括但不限于项目经理。
注册取得资格证书的人员,经过注册方能以注册建造师的名义执业。
(一)初始注册申请初始注册时应当具备以下条件:(一)取得资格证书;(二)受聘于一个相关单位;(三)达到继续教育要求;(四)没有本规定不予注册情形。
初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请。
逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。
取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请(初审)。
**取得二级建造师资格证书的人员申请注册,由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批,并送国务院建设主管部门备案。
考点提示:(1)资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请,只不过3年之后才提出的,需要参加继续教育并取得相应证明;(2)注册不得由本人提出申请,必须由聘用单位提出申请,注意一级有初审程序,不是直接向建设部提出。
陈印 二级建造师 建设工程法规及相关知识 私塾密训
建设工程法规及相关知识考前点题二级建造师主讲老师:陈印【单选题】关于施工企业法人、法定代表人、项目经理、项目经理部民事行为及其责任承担,表述正确的是()。
A.企业法人仅对法定代表人符合法人章程的民事行为承担民事责任B.项目经理部超越授权范围实施的民事行为由项目经理部自行承担C.企业法人仅对法定代表人的职务行为或者以法人名义从事的行为承担民事责任D.企业法定代表人应当对其书面授权的项目经理的民事行为承担民事责任【答案】C【单选题】关于建设工程代理的说法,正确的是()。
A.建设工程代理主要是法定代理B.代理人辞去委托应当经得被代理人同意C.代理人应当以自己的名义从事代理行为D.转委托代理经被代理人同意的,被代理人可以直接指示转委托的第三人【答案】D【单项选择题】关于用益物权,说法正确的是()。
A.用益物权人对物具有占有权和处分权B.宅基地使用权属于用益物权C.用益物权人与所有权人可以是同一人D.用益物权是权利人对他人所有的物的优先受偿权【答案】B【单项选择题】关于地役权,说法正确的是()。
A.设立地役权是为了提高供役地的效益B.地役权合同可以采用书面或口头形式C.地役权可以不登记,但未经登记,不得对抗善意第三人D.未经土地所有权人同意,用益物权人不得设立地役权【答案】C【多选题】关于建设工程债的种类,说法正确的是()。
A.施工单位完成施工任务,属于合同之债B.施工现排放施工噪声、废水等扰民,建设单位或施工单位是债务人C.监理工程师因为严重安全隐患责令施工单位停止施工,属于侵权之债D.施工单位设置警示标志警示行人,属于无因管理之债E.投标人行贿谋取中标,属于不当得利之债【答案】AB【单选题】关于专利权的保护,说法正确的是()。
A.发明或实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容B.外观设计专利的保护范围以表示在图片或照片中的产外观设计为准,简要说明不可以用于解释图片或照片所表示内容C.专利权人有证据证明他人正在或即将实施侵犯专利权的行为,只能在起诉后向法院申请采取责令停止有关行为的措施D.当事人对法院裁定责令停止有关行为不服的,可以上诉【答案】A【单选题】关于建设工程担保,说法错误的是()A.设定建设工程担保是为了保障债权的实现B.建设工程担保方式包括抵押、质押、违约金和订金C.被担保的合同无效,担保合同必定无效D.担保分为法定担保和约定担保,留置属于当事人根据法律规定单方面采取的担保方式【答案】B【单选题】担保分为法定担保和约定担保。
二级建造师 建设工程法规及相关知识 学习笔记【版,根据陈印讲义整理,持续更新】
2014二级建造师建设工程法规及相关知识学习笔记【2014最新版,根据陈印讲义整理,持续更新】邢唷- -! " # $ % & ' * + , - . / 01 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A BC D E F G H I J K L M N O P Q R S TU V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e fg h i j k l m n o p q r s t u v w xy z | ~ • R o o t E n t r yF H W o r k b o o kE T E x t D at aS u m m a r y I n f o r m a t i o n- ! " # $ % & '* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 78 9 : ; ? @ A B C D EF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z |~ •! " # $ % & ' * + , - . / 0 12 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B CD E F G H I J K L M N O P Q R S TU V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d ef g h i j k l m n o p q r s t u vw x y z | ~ •? \ p b o y o u n g 0 2 B a?8 X@ "1 ?SO1 0 ?SO1 0 ?SO1 0 ?SO1 ?SO1 ?SO1?SO1?SO-+ " " # , # # 0 ; " " \ - # , # # 0 - 5 " " # , # # 0 ; [ R e d ] " " \ - # , # # 0 -7 " " # , # # 0 . 00 ; " " \ - # , # # 0 . 0 0 - A - " " # , # # 0 . 0 0 ; [ R e d ] " " \ - # , # # 0 . 0 0 -i * 2 _ " " * # , # # 0 _ ; _ " " * \ - # , # # 0 _ ; _ " " * " - " _ ; _ @ _ -W _ * # , # # 0 _ ; _ * \ - # , # # 0 _ ; _ * " - " _ ; _ @ _ -y , : _ " " * # , # # 0 . 0 0 _ ; _ " " * \ - # , # # 0 . 0 0 _ ; _ " " * " - " ? ? _ ; _ @ _ -g + 1 _ * # , # # 0 . 0 0 _ ; _ * \ - # , # # 0 . 0 0 _ ; _ * " - " ? ? _ ; _ @ _ -/ \ $ # , # # 0 _ ; \ \ $ # , # # 0 \ -9 \ $ # , # # 0 _ ; [ R e d ] \ \ $ # , # # 0 \ -; \ $ # , # # 0 . 0 0 _ ; \ \ $ # , # # 0 . 0 0 \ - E \ $ # , # # 0 . 00 _ ; [ R e d ] \ \ $ # , # # 0 . 0 0 \+ ,*8 @ 8S he e t 1 S h e e t 2 @S h e e t 3 V V "痨? " z ?,m%?/??z @瘕y ?,m%?/??儒? @? ??诺?I$Xp?p?;AA?p?@H铑富?篦~踔?稆?谓??底3菡??暝菲c?区?|?c??-g聘?c??懔w??稂泺c荀v•君??怵?敝?警??|?螫s3伧?稂??????G5H_究衿账/?进?粘[金檐g?指竹????~???^Y蛉#轺••7?l-H?窥戢甓?k渖幼?鼾???/?W^y??绔?~胡?平褐?郡削?o均f??岬??Ye?ol??3?向gx公\谰?[?????Z??????|?wu?钢孢呙镅?#莜傀厚o;?濂#廨w攮???By芋•og???盏?鄹齐?胝????*o???b??;筮??瞎??| ?SOU??4?•O稿?z?k??b?滠?举?~???!?罟?芜-蒋糠?6?锷?雎3蹙奁$?竹??"箨dy?遄哐抽?]~???锝鳓v?[9uc餐嘶Y 骊?d凵'?蜢mBm5誓8?z?圣n煲?4?h?髯荮缰?f?o????滹迈跪?猴?罴笪-楦?yS?%?l b狡IN+o*Wx佚鬟?J?g矸???著_mB麟?眄?|楗?8??S踱?yu YT?82p?Wu9?汔--?W?'?噎阚j_s2???眶??^??恻3像践3??蟥??宫?菅L?~?~?审桢嗣?捩\v??5^D?锶??oㄣ?桊q徘?jqT???[??劓酵z_u弓?_轩刂?UFq.?觏,扼荃zV'??@??q举???缯赃"•qD?泽?\???LD????珠唣|涓需狼很9r?拙降晖氇/??9B+yp?rF显s????WG辜i???-s濡v??t?T?w┯7潸∈??精??-?副苘??[q?k>D仙?五9?~?]牲?k&稂???丰????享L?G?•?Z9y?O???.?遣mE/ 7%??\唧9?F巛2???+??撬酋suy蚓咄毹.杰x?_e?"?箨婀巫?v3淦k?X1q|?/Ww褫???旺t辖7??NV再$?r q:??奔t_|•71?-?6K#?⒎??^择c?n??狍?9??E??溱Jo蹊???豫?`?????r?簇?划??D鞋荥汩8⑥R-[W?9c[s钎x??Cq嗽吡e阶?[??enL?*u7?$?蜿?m频饧乔?/p??Mn抢X'^-rs?鹊锼7Oh堰'~f嫜???gw蔚Y燎ッg?嗡??5腙??,3•坟V??????9?.??窬?y?N 铽9~?榷圹?蕨|?陨窝?踯?W9?b;肆??~?#罪M锵9?*Q•ゼ???嚆Y西+曩?H敬2?,哮9?L??④x???g?N 镛??篙nAO溱U5?D钛Y牦?r?9?镨;笠??I?N??.oㄎF素9^?线g?F诅圃8of骷F???,?觎?容?茇b?\锅?藤bZ-?~_•?椒?所r?9•w?uG日Q集浪烙?67•山k?f?:x~?p?w??с:k7?E?3?芗$'Q??2??髡?c缘辐?xf?7f?"??z 丝??-犄怎?锕9仲???y???t•哈????u?kc9???4???坫肪醐??@o~M矽oss???*C?k i?En4Vi_?hm??k?X'蝠:??\?豢?玩牦圻??昧?_铱 c;啭N 忸???9???5?咔-祠秸舂G菟衢鼷符A U??•??骰??oo???9恃?e?Q?25z黧??.??榻4u?W??S\?暮???k距!??;?[?[??抟嚣PD?9??戒?缢?P?P轶晃•S褶??4?俭?J9轿?o\?k苌???????•??入rt S??5谕_?f[??诠~[|?N?笊N?9???窍?v碲?辊"搅?•?nn纺?拒??嚎n??A芎??#看Rn?'-@2,腮y.Nh?/作鼷符狨4?Z?cT Z妣jc菀?搜??A.vU e柄@冤6??畈'?洪?y Zi_??!?砘?&\?n?S泽Dn?:B+?|?|綦~7$?z?u?t?Sm她YC9w c.偏猸?q????吓A*?讣r•踞媲.馅A P?/g o??5?R楂?仕???"•?.?lO?Aw??_b?O??T垲H1~j..3w幌_|1?/\w n??麸-s??铿?毂G?k??渺~P砟7曳.Q;皂?^?萍?髭k???跆3???竹yd?4?h?]?U 哧?~鬏w[蜾?忒v?鳟??9???w#\???3??玄_y?赳?:戗???B?'???? ?K/?d颐.z 毂铅????f|甚??q.敷衲章/矢?荀?笸7???臣M??7A"g唏????阢*???惊??•????&7g?观?]v??&????e 鹩?春锞?q~摄?僻P蒉e-Y0?hum硝X?毕m焚f?????_|?t???绗|土e 莎~醌迄??Q抓k Q???航?f??•u阱???逛??琛?K棋b踝倬滚粲O?:椁-?奋2?烬鲔??q?VYペj???鲒k?n画???o锛S?дo??痴?谘?咻ì/奎蜿啕^蒂f?氕?碟戢W.?躜7蕞?R?簏n骐?鑫?Z8?NH?壅7???w荜?i塬???‰たu~?p/??傀?j fH??M?矶郛葫??\s?6Jl?B?G饩~?y????1Sm捡普?鬈s?1????M?4??•Jr_锲x拔:媵&?碴???|?-?@诳??.??W?:iz???A凌_??p?U;彀C??戛j?钳6??锝?|??L??咚Z堰???煞?u??1?:-?sN?笙?•失稃位??'E铠;d?^|_是??~财kT???9旷???1s魁鲭??7?-v溲2SM9??SM?g嫡V????SOM2???&?侯??w r捡?盹?nj???鲚w哧?s?#?噍运O?f均娅6?迷ss???F_:N•???v??i??V/9荆??~??跽•???•X??W\qE螨@P??;Vk?fu Tk?V?桀i+全矩汪?u芊Yc屮?G' [?v^xa*ktl????戛??菥灞?v7荽僚厌0??g\W??搬\z 楗???Q???b尹消ynMkA??sRp鲑gW诚?猓?j━o\z楗??;少鲑'伽D????跟戢?_7舂p/?q?]?舻?:?3MV强??gD?Z?1^PF??:g??Ap??薇.??耆#?n胗锝鬓/粽??\?????zi|???6J?缨r??珈 ?l钔?L]a s&?3??岔简??窑??e份v粟???YS?_?f?Z|衽???Q?'\?N??&x2?A?.??嘤酯?0/w??? q????t2k?e?孵?|渲P???????2I•氯?t??'u?G揞y?V嗪0隽Ehgg?V逸3h\D??缱傀u?邦弘6?读e?詈?雁挤?hE款绝?-?Y,??\6綦??-粞你?飒3s辂pv碰?C?]逛x7?^h?q'槔9??[nI咝G x?掮?oM1汆曝?6E?岿?R?.DD?尉踔[??纺7瞠?:s?v??@????交咚yd:wA鲴??n-`?ъ髭k?匚踟j6G?'_枳xG?^h'?1O?O??-毂频蓐宗|hA?∮@f阌?漉??z 怜 ??%?? .?币?P|ST Yx?wワ$坏?畿慎QⅪp W岐|?/牿l????氆??q?q9?w xW??光俭?b??c??a~H?Ε?~U r1mTn?h/绰?_d??拽?绞?t?]????趄???军蛩?|Fr-?0W?田唼龇:??";?_轵O GC?pY脔|系???P?zn粞迅??~|?^T骰-$??????7酲??t?v'k?R?g7??]????1w????疙θ菸D犭t 孑Z?'b;k&OG??]钗y 羿?2??U:?|??钥?揽;p~?z?q???H?,??Q C?'~?W x?????壳裤s??-翁?x'?;b|?y.@_?瘘笙?w•&?:z??移奘'?0•f?u?:H????|?????/?K??_&f ~dd;F2?@镡r-]6sgd?]宪?? -纟酒I:ot?O8?`准!?8?k?_?R???r扁Ⅻ荣???|???V?9柘?网??????L荨2?k`袂9??N?^?]魅??煦??9#??t_xa]?[?q42J??q?C?x4?@GN]K惶Bn B^0q??匾?????亲?#@?.[lítg?.17搌|G?Aw三6W!??蚌礁?:8c畜s|???]??擘板??B;b瘟??S8?庄?Grh??狭uucm?L奏?Z???"?p/?齑??M9?麴?Q?|掼?A羟???5畿仕??@??n洪????l素Wzj?窈窆~???友 ?轵-?Cc??zR?沧???r?躜佟N?鱼箐??U|_@结睡?C??]?J|?B犭?8?媾????O??Xz?轶蒯?cM?c樽?*[??危_???5?B wte_?9z'饨0-? e?V?9?ヘ?尼vLtp???曝5?;0呃?^p cD舡w c+锿'?[?n曲&??捷f ho羝??泪??妫?寞/????g?|●贯7se c b?~r??x81杷枞诅??痒G•??仰/v]?????&???N:?@[?W•9漪????E9 ?焕畅??'d?^:x腐7v]跬`•?B2?z'?x???l*??捱墀?4?q?阉嗫?9s_逐?3??????|~赛?5O@?~Dq诵??d/?b驸?n?忘a 昀?c???c?:4|[|?!吮qR秦:$?!Wo?蘩\]?%??5v?e O桢5O楮w魃7~A?鱿???+?Q1?u?83区^ ??s??J蟹庚M哚T2N?Q?w?V~猛?y_gM?-瘥A?N8?_????g?^塾?认ㄛx?c????幽?g1S-???•C???C凶嘬??U??|?c t,n????_|潇N?孪徉pl???o?!??_?C?t_d┧纥Z?v@|??x#?珏郑w ?_[@1q-??^?6|?[????c tV??~?c?[3W ????@P???椿+7唠?酒?吆C?1•铸蕨i??????缨u?zlu???-??????F?A??插??疃?H?酒?x!s???N]aG&o??6??剥;z Y??\6蝥?B?? S wi/?? `?亍刀?j'???I;m??|os??伦?Y ?sh o?弭3??|?h???????7罘井?pqt-?孟E??a???D媸n葑?????淹1郑恿?8 ?O?循?趁Q4?????8????0??QW??Υ9?Fb??,?8?G??Os齑?寝???肆砧疯??7啉??-G剡X?]?o? P3卷:??4湿??④ck 丽??g|?Y k?kF哐保像g孓?:;d1 /厍厌C?\,t?%y?tJSyS轺晷???-a n$?~?~勤??y?+Y?~??J?愆|???2B挤埴s•蹼圜怄.?Ц夼?y蛔y?sta?筚l踅\7#??????蕃???B 哪?o.-ZA?•?:操稀渠I孳?|T? ??咸3?雷-????_?垅b??K?J??s乙届く?3??#s Q.?蝤????U&酒gm???n?C??•!t3Z7??阼?1j8O?'`S?戢Gd.?F?•??泔$?菹_|w-?,g犁?I?l?/F~婪R?/?7 ~疖稃J 翅咧笱?/_????q-ёe?J?鄂暂3罡t??咔?l胳P?O镛,[A?_w nI?|?;攘Z鹩O??$?2b???刳?H]?X??oQk?袁??y??兕z?5?t8|?钳?]檩 ??课u???TGn??\[?F???笼?|L泄?xw?淝?????刻???;e~?a?叵绲举u1q?mz?A犭C??S?6Q Z#铍鱼??Tx•闽?你??.]?苗N:髡???]k源v E????/v?5jJ?Ox?I瓮Cx_| ?厨??n?+?s?nl??摁?~着7•t?虐?ヨ?kM?4桥•?,9Tq?斡趴9?焚妩Y'乌?裁?ql?-楮S?氡1VKn??R?N???S?彖Ui2Wc^#攵v揍9V^y邃??c?l%??-??伧l?hNX0*_|潼菰酷e昝6V E??G]ホ簏?#Akmr塥????_??q?Dii%钏??M????1??a?;9[?毕Z??D 皋#???孔o????Nは?W]珉哐?雒扔[狍??U??弩?C9定?6? 耋8?pY?拳o憷粕?y-e?。
二级建造师 建设工程法规及相关知识 陈印 专题精练 建设工程法律制度 劳动法、劳动合同法
程序 发动
民事仲裁 或裁或审 必须有仲裁协议
劳动仲裁 先裁后审 无仲裁协议
管辖
约定
法定
仲裁审理
当事人意思自治
劳动仲裁委依职权
时效
适用诉讼时效
1年
组织属性
体制外
体制内
【例题 1】陈某大学毕业后被某施工单位聘用。工作期间,陈某与公司因缴纳社会保险问题 发生争议。关于该争议解决方法,下列选项是正确的是( )
【例题】施工单位安全员林某在外派某项目工作期间,与单位发生劳动纠纷申请仲裁(当地 年平均工资 14400 元)。仲裁庭就双方争议事项作出裁决后,施工单位不服,可以在收到裁
3
决书 15 日内向法院起诉的事项包括( ) A. 支付拖欠林某的加班工资 5200 元 B. 为林某补缴工作期间的社会保险 C. 支付林某经济补偿金 7000 元 D. 支付林某患急性阑尾炎的医疗费 600 元 提示:急性阑尾炎不属于工伤医疗 【答案】D Topic39 劳动合同与民事合同
有
无
【相关法条】同一单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成工作任务为期限的劳动合 同或者劳动合同期限不超过 3 个月的劳动合同,不得约定试用期。 【例题 1】( ),可以约定试用期。 A.以完成工作任务为期限的劳动合同 B . 劳动合同期限为 2 个月 C . 续签劳动合同 D . 签订无固定期限劳动合同
【答案】D
【相关法条】除专项技术培训服务期协议和保密协议与竞业限制条款外,用人单位不得与劳 动者约定违约金。
4
【例题 2】劳动合同不得就劳动者( )约定违约金。 A.违反服务期约定 B. 违反保密协议 C. 违反竞业禁止协议 D. 违反单位规章制度 【答案】D 【相关法条】欺诈、胁迫、趁人之危订立或变更的劳动合同无效。 【例题 3 】某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历,则其劳动合同 () A.有效 B. 无效 C. 可撤消 D. 效力待定 【答案】B 【例题 4】施工单位聘用刘某担任项目经理,与刘某口头约定劳动合同期限为项目开工日至 竣工日,试用期 2 个月,试用工资 3000 元,转正工资 4000 元。项目完工后,施工单位通知 刘某终止劳动合同。刘某发现单位里相同岗位最低工资为 6000 元,遂申请劳动仲裁要求按 照每月 6000 元工资标准支付劳动报酬。则以下说法正确的是( ) A. 该劳动合同为无固定期限劳动合同 B. 该劳动关系自用工之日起建立 C. 施工单位最迟应于用工之日起 1 个月内与刘某订立书面劳动合同 D. 该劳动合同试用期约定无效 E. 刘某的仲裁请求不应当支持 【答案】BCDE
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基础不符合约定为由申请仲裁。仲裁委员会裁决该部分工程质量不合格,同时裁决解除施工
合同,施工单位承担违约金。施工单位不服,( )。
A.可以重新申请仲裁 B.可以向法院起诉 C.可以向法院撤销全部仲裁裁决 D.只能向法院申请撤销部分仲裁裁决 【答案】D
5
【2013 真题】仲裁裁决被人民法院不予执行的,当事人可以( )。 A.向人民法院起诉 B.向人民法院申请再审 C.向人民法院执行庭申请复议 D.根据原书面仲裁协议重新申请仲裁 【答案】A
发动方式
法院主动发动 当事人申请发动 检察院抗诉发动
当事人申请发动 被申请执行人提出
(违反社会公共利益除外)
申请期限 生效之日起 6 个月; 收到之日起 或知道之日起 6 个月 6 个月
执行过程中
地点
生效判决的 上一级法院
仲裁委员会所在地中级法院 执行法院
【仲裁翻案】
仲裁裁决一经作出即产生法律效力,当事人不得就同一纠纷再起诉或重新申请仲裁。但在法
【2011 真题】关于仲裁裁决效力的说法,正确的是( )。 A.仲裁裁决具有强制执行力,一方当事人不履行,对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执 行
B.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区,不能直接承认和执行 C.当事人向人民法院请求撤销裁决决定的,该裁决书不发生法律效力 D.一裁终局,当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理 【答案】D
4
D.请求强制执行 E.请求法院判决 【答案】BC 【2009 真题】甲乙双方的合同纠纷于 2006 年 7 月 2 日开庭仲裁,7 月 4 日,经仲裁庭调解, 双方达成了调解协议,7 月 5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,7 月 6 日调解书交由双 方签收。根据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是( )。
7
C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照 E.行政拘留 【答案】ABC 【行政复议、行政诉讼受理范围】
行政处罚
可以复议 可以诉讼
行政强制 行政许可 侵犯经营自主权
官~某民
行政征收、摊派
不可复议 不可诉讼
抽象行政行为 行政批复、行政处分 行政机关对民间纠纷的调解
官~全民 官~官 民~民
【2013 真题】下列事项中,能够申请行政复议的是( )。 A.行政处分决定 B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解 D.造价指导信息发布 【答案】B 【案例】海关通告:“接上级通知,自即日起停止进口某能耗严重超标的施工设备”,施工单 位不服,能否提起行政复议或行政诉讼?为什么? 【答题要点】抽象行政行为(官~全民)不可诉。能够提请行政复议、行政诉讼的必须是具 体行政行为(官~某民)。 【2007 真题】建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解,施工单位不服,施工单位 可以采取的行为是( )。 A.申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请行政复议后提起行政诉讼 C.申请仲裁或提起民事诉讼 D.申请仲裁后提起民事诉讼 【答案】C
仲裁协议的必要内容 必要内容欠缺的后果
请求仲裁的意思表示 既约定仲裁又约定诉讼的,仲裁协议无效
仲裁事项 选定的仲裁委员会
约定不明的,可以协议补充。达不成补充协议的,仲裁协议无效。
【2012 真题】仲裁协议应当具备的内容有( )。 A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由 C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示 E.选定的仲裁委员会 【答案】ADE
6
行政强制、行政复议和行政诉讼
题量
1~2 分
主要考核点 行政强制
2013 年 2012 年 10 月 2012 年 6 月
行政复议和行政诉讼受理范围
√
√
申请复议时限,复议机关
复议期间不停止执行行政行为
行政诉讼法院管辖
行政诉讼判决 【行政强制措施和行政强制执行的区分】 行政强制措施(静态):行政机关为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危 险扩大,对公民人身或财产进行暂时性控制。 行政强制执行(动态):行政机关(自己或者申请法院)对拒不履行行政决定的公民或单位, 依法强制履行义务的行为。 【行政强制措施的设定权】
3
【2012 真题】关于仲裁审理制度的说法中,正确的有( )。 A.仲裁案件的审理以开庭审理为原则,以书面审理为补充 B.是否开庭审理可由双方当事人协商确定 C.仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充 D.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理 E.当事人有充分的自由选择商定审理是否公开,不受限制 【答案】AB 【仲裁审理】仲裁程序中,申请人经书面通知拒不到庭,或未经许可中途退庭,视为撤回仲 裁申请;被申请人经书面通知拒不到庭,或未经许可中途退庭,可以缺席裁决。 【模拟题】仲裁过程中发生下列情形,视为撤回仲裁申请的是( )。 A.申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭 B.被申请人与申请人达成调解协议 C.申请人未经仲裁庭许可中途退庭 D.被申请人与申请人自行和解 E.被申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭 【答案】AC 【仲裁和解与仲裁调解】
撤销的事由
不予执行的事由
1、没有仲裁协议
1、没有仲裁协议
2、仲裁庭超裁或无权仲裁
2、仲裁庭超裁或无权仲裁
3、仲裁庭的组成或仲裁程序违法
3、仲裁庭的组成或仲裁程序违法
4、仲裁裁决所依据的证据是伪造的
4、仲裁裁决所依据的证据是伪造的
5、对方当事人隐瞒重要证据
5、对方当事人隐瞒重要证据
6、仲裁员行为不法
6、仲裁员行为不法
限制人身自由
冻结存款、汇款
其他强制 查封、扣押
法律
√
√
√
√
行政法规
√
√
地方法规
√
【行政强制执行的设定权】 只能由法律设定。 【例如:消防法规定的对消防违法行为的行政强制执行】
公安消防机构自己执 行
妨碍安全疏散、消防车通行、火灾逃生的 当事人逾期不履行责令停产、停业、停止使用和停止施工决定的
报请政府执行
律规定的情形下,当事人有确切证据证明该裁决为错案的,可以通过向法院申请撤销或不予
执行来推翻生效的仲裁裁决(翻案程序)。
仲裁裁决被撤销或不予执行后,连带着原仲裁协议一并消灭。案件回到最原始状态:可以和
解;可以调解;一方可以起诉;双方也可以重新达成新的仲裁协议,根据该新的仲裁协议发
动新的仲裁(而不能根据原仲裁协议重新申请仲裁)。
√仲裁裁决被不予执行的法律 裁决
后果
√仲裁撤销的事 由
涉外仲裁
【仲裁法的适用范围】
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。但
劳动争议(伙计~老板)和农业承包合同纠纷(村民~村委会)的仲裁,不适用仲裁法。 下列纠纷不能仲裁:
(一)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷(家里人~家里人); (二)依法应当由行政机关处理的行政争议(民~官)。 【2012 真题】 根据《仲裁法》,可以进行仲裁的是( )。 A.行政不作为纠纷 B.工程质量纠纷 C.涉外婚姻纠纷 D.施工企业工资纠纷 【答案】B 【仲裁协议的内容】
仲裁和 解
请求根据和解协议作出 裁决
撤回仲裁申请
不能重新发动仲裁
反悔的,可根据原仲裁协议重新发动仲裁(但不能 起诉)
仲裁调 解
制作仲裁调解书 制作仲裁裁决书
双方签收生效 作出生效
【2010 真题】仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以( )。 A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书 C.撤回仲裁申请
1
【2012 真题】施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人 民法院管辖”。当该合同产生纠纷时,当事人( )。 A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁 B.既可以向仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉 C.只能向合同履行地的人民法院起诉 D.必须重新确定受诉人民法院 【答案】C 【2013 真题】某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双 方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为( )。 A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 【答案】AD 【2012 真题】当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构,关于该仲裁协议效力的说法正确 的有( )。 A.该仲裁协议当然无效 B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,该仲裁协议无效 C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构 E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的,该仲裁协议有效 【答案】BE 【仲裁协议的独立性】 合同无效,不影响独立存在的争议解决条款的效力。 【2009 真题】分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间,总承包商以分包商不具 备资质为由向人民法院起诉,要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定,人民法院 ( )。 A.应当受理,确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理 C.应当受理,确认合同有效后移送仲裁委员会 D.应当先审查合同效力,确认合同无效后受理
【答案】B 【拓展】某施工合同约定,“本合同纠纷不能协商解决的, 提交合同签订地法院起诉”。后建设单位以施工单位挂靠为由,请求被告住所地法院认定合 同无效。则法院应如何处理? 【仲裁超裁】 仲裁事项由仲裁协议确定。仲裁裁决以仲裁协议约定的范围和申请人的请求为限,不得超裁。 【2012 真题】某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中, 发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包 人提出管辖异议,关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是( )。 A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B.合同仲裁条款约定无效
2
C.双方必须签订补充仲裁协议 D.双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会受理 【答案】D
【2013 真题】根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。 A.仲裁庭必须由 3 名及 3 名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 【答案】C