工程签证预算书
工程变更签证和工程量签证规定
工程变更签证和工程量签证规定南道发【2021】通字33号关于印发《工程变更签证和工程量签证规定》的通知公司各部门、各施工标段：为了完善工程质量，促进工程规范化建设，规范工程变更及现场签证管理，提高工程质量，有效控制工程造价，经公司研究决定，现将《工程变更签证和工程量签证规定》印发给你们，请务必遵照执行。
二0一0年十月二十日关键词：变更规定通知南京大道房地产开发有限公司 2021年10月20日共印5份工程变更签证和工程量签证规定一、工程变更原则（一）涉及规划验收方面的变更，须有规划部门的批准手续方可进行。
（二）涉及结构的变更，必须先有设计部门的变更设计方可施工。
其它变更，特殊情况，经设计单位同意，可边办理变更手续，边施工。
（三）变更设计图纸或变更手续，必须有设计院加盖公章和专业设计人员签字。
（四）工程变更须在专用的变更文书中填写。
填写变更文书时，须写清变更工程名称、位置，还要写清“事前或事后变更”，否则变更按“事前变更”认定，严格禁止事后变更。
（五）变更内容由项目经理或受项目经理委托人提出，并签字、单位盖章，工程部审查报公司批准后，综合部盖章，一联由施工队保存，一联综合部存档，作为决算的依据。
（六）复印件交工程部、监理部存档，进行变更工程的施工与核算。
（七）施工单位的工程变更签证经总监签署验收意见交工程部。
工程部会同成本部即派专业人员与施工单位负责人到现场对变更部分的工程进行测量核算（成本部7日内完成核算，核算人对其核算结果负责）。
各项目经理或项目经理委托人签字，报公司批准，交综合部存档，复印件交项目经理，作为变更决算的根据。
二、工程变更流程（见图1）说明理由并退还申报单位申报单位申报专业监理工程师专业工程师不同意同意总监理工程师同意同意；盖章、签字工程部负责人同意不同意不同意设计变更联系单需要联系设计院设计单位层公司领导层同意不同意变更决算，资料存档图1：工程变更流程图三、工程变更预决算（一）工程变更预算的内容主要包括分项、分部、单位工程量清单及材料分析等。
工程签证合同模板
工程签证合同模板甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目实施过程中出现的新情况，经双方协商一致，对原合同进行如下签证变更：一、签证内容1. 工作范围：详细描述变更的工作内容，包括但不限于新增、修改或取消的具体工作项。
2. 材料与设备：列出因变更需要新增或变更的材料和设备清单。
3. 工期调整：明确变更工作对总工期的影响，包括可能的延期或提前完成。
4. 费用变动：计算并列出因变更产生的额外费用或节省的费用。
二、签证原因详细说明导致签证的原因，例如设计变更、现场条件变化、甲方要求等。
三、签证程序1. 申请：乙方应在变更工作开始前提出书面签证申请，并详细说明变更内容及原因。
2. 审核：甲方应在收到签证申请后____天内完成审核，并提出书面意见。
3. 确认：双方达成一致后，签署本工程签证合同作为原合同的补充。
四、法律条款1. 本签证合同一经甲乙双方签字盖章，即成为原合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。
2. 如因本签证合同引起争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
五、其他事项双方可根据具体情况约定其他相关事项，并以书面形式作为本合同的补充。
六、附件本合同的附件包括原合同复印件、变更设计图纸、技术规范等相关文件，与本合同具有同等法律效力。
七、生效条件本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
工程签证单办理程序
工程签证单办理程序1、目的和范围为了施工单位与建设单位之间办理标段之外的工程量或设计变更数额超出施工合同所规定的范围之外的工程量的结算手续，特制定工程签证单办理程序签证单模板。
现场签证是指在施工现场由建设单位、监理单位签署的，用以证实工程施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
具体包括以下几方面：1.1材料、设备、构件超过定额规定运距的厂外运输或因施工场地狭小，设备或材料不能直接到达指定仓库或堆放地点而发生的二次搬运费用。
1.2技术措施费用：在编制批准后的施工组织设计未能考虑进去，而实际施工中必须采取的，超越一般施工条件的特殊措施。
1.3工程返工：因建设单位原因提出返工，而不属于施工单位的责任的返工费用。
1.4由于现场发生的特殊问题，如隐蔽障碍物、地下水位与勘测设计资料不符、地下未可预见的设施等而增加的签证。
1.5因设计方案不周或建设单位其它原因而发生的增加土方挖、填以及超运距签证。
1.6建设单位供料时供料不及时或不合格给施工方造成的损失；施工单位在包工包料时，由于甲方采购的材料不符合要求，必须进行的二次加工的签证。
1.7续建工程的加工修理：甲方原发包施工的未完工程，委托另一施工单位续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。
1.8由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建造成的停工、窝工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
2、办理程序2.1 工程完工后，工程签证单由施工单位填写，应详细注明工程名称、专业签证原因以及工程的详细内容，同时应附预算书，必要时应附工程委托单。
2.2工程签证单填好后由施工单位报监理单位审核，签字后报建设单位工程部、计划部以及主管工程的副经理签字认可，方生效。
2.3工程签证单的编号由建设单位工程部档案室统一编定。
工程量签证单
工程名称：XXX一批乡村振兴衔接资金基础设施建设项目 编号：01
建设单位
XXX
监理单位
XX咨询有限公司
跟踪审计单位
XX项目管理有限公司
设计单位
XX工程设计集团有限责任公司
施工单位
XX工程建设有限责任公司
签证事由：根据联系单编号01#内容我方已完成剑河县久仰镇摆尾村消防水池工程增加不锈钢箱2个（每个1m³）及DN50PE管60米，请予以签证。
签证内容：
1、不锈钢防护箱2个（每个1m³）共两个立方米，材料与消防水箱一致。
2、增加DN50PE管60米。
具体做法详见隐蔽工程验收记录。
会
签
意
见
监理单 日
建设单位
施工单位
年 月 日
年 月 日
设计变更、签证、工程量签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别
设计变更、签证、工程量签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别一、设计变更1、基本概念设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计。
设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内，由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
1）在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2）施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。
3）工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。
4）施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同意可作为设计变更。
2、设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、施工单位协商，经确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。
设计变更签证(现场签证)工程量签证工程量确认单工程洽商
设计变更签证(现场签证)工程量签证工程量确认单工程洽商一、设计变更1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同意可作为设计变更。
（二）设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、施工单位协商，经确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。
但在审查时应注意以下几点：①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的，应按设计变更程序进行。
②一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再作决定。
③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内，若确需变更而有可能超预算时，更要慎重。
④施工中发生的材料代用应办理材料代用单，要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位，而只是纯材料用量的变更。
工程施工工程量签证单(3篇)
第1篇一、工程名称：本项目工程名称为：（此处填写工程名称）二、工程地点：本项目工程地点为：（此处填写工程地点）三、签证原因：1. 施工过程中，由于以下原因导致工程量发生变化：（1）施工图纸与现场实际情况不符；（2）甲方要求进行设计变更；（3）施工过程中遇到特殊情况，如地质条件、材料供应等；（4）其他原因。
2. 签证内容：（1）变更部分工程量；（2）变更部分工程量的预算；（3）变更部分工程量的施工方案。
四、签证单位及人员：1. 施工单位：（此处填写施工单位名称）2. 甲方代表：（此处填写甲方代表姓名及职务）3. 监理单位：（此处填写监理单位名称）4. 监理人员：（此处填写监理人员姓名及职务）5. 设计单位：（此处填写设计单位名称）6. 设计人员：（此处填写设计人员姓名及职务）五、签证日期：（此处填写签证日期）六、签证附件：1. 施工图纸变更通知单；2. 设计变更通知书；3. 施工现场照片；4. 施工记录；5. 其他相关资料。
七、签证内容：1. 变更部分工程量：（1）变更项目名称及编号；（2）变更前工程量；（3）变更后工程量；（4）变更原因。
2. 变更部分工程量的预算：（1）变更项目名称及编号；（2）变更前工程量预算；（3）变更后工程量预算；（4）变更原因。
3. 变更部分工程量的施工方案：（1）变更项目名称及编号；（2）变更前施工方案；（3）变更后施工方案；（4）变更原因。
八、备注：1. 本签证单由施工单位填写，经甲方、监理、设计单位确认后生效；2. 本签证单一式四份，甲乙双方、监理单位、设计单位各执一份；3. 本签证单自签字之日起生效，如有未尽事宜，可另行协商解决。
施工单位：（盖章）甲方代表：（签字）监理单位：（盖章）监理人员：（签字）设计单位：（盖章）设计人员：（签字）年月日第2篇一、签证单基本信息1. 工程名称：____________________2. 施工单位：____________________3. 监理单位：____________________4. 甲方单位：____________________5. 签证日期：____________________二、签证事项1. 工程部位：____________________2. 工程内容：____________________3. 工程量变更原因：____________________4. 变更前工程量：____________________5. 变更后工程量：____________________6. 变更原因及依据：____________________三、签证单附件1. 施工图纸及相关资料2. 施工现场照片3. 施工部位横截面图4. 工程量计算书5. 相关合同、协议及会议纪要四、签证单内容1. 根据现场实际情况，经施工单位、监理单位、甲方单位共同确认，对工程部位：____________________进行工程量变更。
关于工程签证进度款合同结算的管理约定
关于工程签证/进度款/合同结算的管理约定一、关于工程签证管理约定1、工程签证主要是由于设计变更、施工变更等甲方原因而引起的工程返工或成品、半成品的报废损失、计算工程造价有关的隐蔽工程（如沟槽隐蔽）、合同中没有明确约定且在竣工图上无法表述的施工项目（如零星点工）、计算工程造价有关的施工方案规定的施工措施项目及甲方和监理单位认为其他需要签证的内容，统称为工程签证。
2、乙方根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》（附表1）完成相应的工作后，如果需要现场计量定量的则提前24小时通知甲方工程部，并由工程部在接到通知后通知成本合约部专业造价师及监理工程师，在约定的时间四方现场计量定量，办理《现场计量手写记录表》（附表2）。
乙方根据现场收方手写记录表7个工作日内办理正式书面打印《工程签证单》（附表3）报监理单位审批，监理单位审批时间为2个工作日。
监理单位审批后报甲方工程部档案员登记，而后转甲方现场工程师按甲方签证审批流程进行审批。
乙方没有按期申报的视为乙方放弃此部分权益，不向甲方要求此部分费用。
3、乙方根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》完成相应的工作后，如果不需要现场计量定量的则提前24小时通知公司工程部，并由工程部在接到通知后通知监理公司，在约定的时间在现场勘查工作完成进度及质量情况。
乙方根据现场勘查时甲方专业工程师及监理工程师的认可的意见7个工作日内办理正式书面打印《工程签证单》报监理单位审批，监理单位审批时间为2个工作日，监理公司审批后报甲方工程部档案员登记，而后转甲方现场工程师按甲方签证审批流程进行审批。
乙方没有按期申报的视为乙方放弃此部分权益，不向甲方要求此部分费用。
4、乙方按照统一的格式编制《工程签证单》，在工程签证单中写明原因、完成部位及尺寸、使用材料、机械设备等具体内容，文字描述必须明确清晰，并将公司《工程联系单》或工程会议纪要及可能的《现场计量手写记录表》、设计变更图纸资料、照片等附在后面构成一份完整的签证文件。
工程签证详细说明
工程签证详细说明一、设计变更（一）设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计。
设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内，由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同意可作为设计变更。
（二）设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、施工单位协商，经确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。
但在审查时应注意以下几点：①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的，应按设计变更程序进行。
工程签证流程、签证内容及签证的技巧
施工单位预算员要做好现场签证，应注意着重注意收集和保留下面的书面文件：1、变更设计洽商记录表/变更通知书；一般由甲方或设计方发出。
2、工作联系单；多由甲方发出，也可以由施工方发出，但必须有甲方认可的回函。
3、工程签证单；对施工单位来说，做好工程签证单是最重要的，它是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
它往往包括下面几项内容：1）工程现场签证单；主要阐述签证如生的原因（设计变更引起、停水停电引起、非施工单位原因停工造成的工期拖延和窝工费等），总之非施工方原因引起的签证才有效；事件；经过；注意工程现场签证描述事件经过中要与工程量计算书相呼应，签证单能反映计算工程量的应尽可能反应，反应不了时要附图支持工程量计算书。
2）工程量计算书；根据工作联系单的内容计算工程量，工作联系单描述不能支持计算工程量时，一般要附图（能够支持计算工程量的图）。
另外有条件的话，及时拍照，保留证据，以防日久甲方赖账。
3）预算书；跟具合同内容的相关规定计价。
浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。
它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容：1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
施工过程资料(工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录)之间的区别
施工过程资料（工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录）之间的区别一、区别因为在工程建设中，经常会遇到设计变更、工程洽商、工程联系单、现场签证这四个词，由于四者产生后共同效果就是工程成本的增减，并无明显区别。
但从提出者、产生原因及费用的责任归属四者是有明显区别的。
清晰四者的定义对于判断费用承担责任是非常重要的。
二、现场签证现场签证是施工过程中经常碰到，是对某种施工实施情况的书面描述，由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份，而且也是成为合同的补充部分。
施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。
也是承、发包双方承包合同以外的工程质量变化的实际情况记录的签证。
它是计算预算外费用的原始依据，是建设工程施工阶段造价管理的主要组成部分。
现场签证的正确与否，直接影响到工程造价。
由于现代建设工程投资规模较大，技术含量不断提高，建设周期长，设备材料型号规格多、价格变化快，工程合同不可能对整个施工期间可能出现的情况作出完整的预见和约定。
此外，在实施过程中，由于主客观条件的变化也会给整个施工过程带来不确定的因素。
因此，在整个施工过程中都会发生现场签证而最终以价格的形式体现在工程结算中。
工程项目在实施过程中，承包合同价等于中标价加签证变更费用及合同规定允许调整的有关费用。
工程预结算人员应熟悉合同规定，及时办理签证，增加工程收入。
影响单位工程造价的有设计变更、现场签证、技术措施、材料代用等四个部分。
其中“现场签证”的漏洞最多，管理比较困难，人为因素多，可能引起的争议也大，直接影响工程造价的确定与控制。
现场签证是在施工现场由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的用以证实施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
因此，加强现场签证的管理工作是控制工程造价的重要环节。
1、目前现场签证存在的问题：1.1、现场签证人员对造价管理控制意识淡薄。
现场业主代表不重视现场签证，缺乏造价管理控制意识，有的对签证工作既不负责任也不认真，未经核实就随意签证，往往因签证内容与实际不符而造成不必要的经济损失。
签证(设计变更)所需资料
签证所需资料1、工程洽商记录-----说明签证原因、（里程）部位、工程量，签证理由要充分，其中主要是保证工程质量问题或施工现场需要才发生此项签证--为施工现场签证记录附件2、会议纪要（监理单位出）------可以为例会但需说明签证的里程（部位）事项-----可出一份原件，其余份数可采用复印件，此项可以不要，如果有签证理由就更充分--为施工现场签证记录附件3、施工现场签证记录---说明签证原因、里程（部位）、工程量4、签证部位的附图（平面/断面图）------用CAD自己画---为施工现场签证记录附件5、附现场施工照片（此签证内容施工前（1-4张）、施工后的照片（1-4张）---为施工现场签证记录附件6、工程量计算书（计算式），如果简单的计算式，可列于施工现场签证记录的附注内---为施工现场签证记录附件7、工程量预算书—根据签证工程量用相对应的软件狗打预算价---为施工现场签证记录附件设计变更所需资料1、工程洽商记录-----说明签证原因、（里程）部位、工程量，签证理由要充分，其中主要是保证工程质量问题或施工现场需要才发生此项设计变更—先作为出设计变更单凭证，交给设计单位出设计变更，等出完设计变更后再作为施工现场签证记录附件2、设计变更单-------根据工程洽商记录，有时候需自己在洽商后福需变更的CAD设计简图给设计院，设计院根据相应的洽商（简图）出设计变更图，此设计变更图需有设计院出图章才有效--为施工现场签证记录附件3、会议纪要或专家会议（监理单位出）------可以为例会但需说明设计变更的里程（部位）事项-----可出一份原件，其余份数可采用复印件，此项可以不要，如果有，变更理由就更充分，与工程洽商记录一起附，给设计单位出设计变更单4、施工现场签证记录--------出了设计变更单，再出施工现场签证记录---说明设计变更原因、里程（部位）、工程量5、附现场施工照片（此设计变更内容施工前（1-4张）、施工后的照片（1-4张）----为施工现场签证记录附件6、工程量计算书（计算式），如果简单的计算式，可列于施工现场签证记录的附注内---为施工现场签证记录附件7、工程量预算书—根据签证工程量用相对应的软件狗打预算价---为施工现场签证记录附件总原则：需要现场项目经理（施工员、测量员）配合，需签证或变更的原因、里程（部位）、时间需要项目经理（施工员）说清楚明确，根据他们所说的整理好语言补充上述资料，做完后交给项目经理过目，没问题后再交给监理审核（一般工程洽商、施工现场签证记录及其附件、设计变更需一式4份）。
工程施工签证合同
工程施工签证合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、规章的规定，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程立项批准文号：____________1.6 资金来源：____________二、签证范围及签证方式2.1 签证范围：本工程的____________工作。
2.2 签证方式：乙方应按照甲方的要求，完成签证范围内的相关工作，并按照约定的标准和要求进行施工。
三、签证价款及支付方式3.1 签证价款：本工程的签证价款为人民币____________元整（大写：____________元整）。
3.2 支付方式：（1）签证开始后，甲方应按照约定的进度支付签证价款的____________%。
（2）签证工作完成后，甲方应支付剩余的签证价款。
四、签证工作的开始和完成时间4.1 签证工作的开始时间：____________。
4.2 签证工作的完成时间：____________。
五、质量标准5.1 签证工作的质量标准应符合：____________。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的标准和要求完成签证工作的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
6.2 甲方未按照约定的进度支付签证价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 对于本合同的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整，并在签订合同时征求法律人士的意见。
工程签证合同说明
工程签证合同说明一、合同主体甲方（业主）：________乙方（承包商）：________二、工程内容1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程结构：________5. 工程用途：________6. 工程施工范围：________7. 工程施工标准：________三、工程造价及支付方式1. 合同总价：人民币________元整（大写：________）2. 付款方式：甲方应按照以下约定向乙方支付工程款：（1）首期款：甲方在合同签订后________日内支付工程总价的________%作为首期款；（2）进度款：甲方根据乙方每月报送的工程进度报告，按月支付工程款；（3）竣工款：甲方在工程竣工验收合格后________日内支付剩余工程款。
四、工程期限1. 开工日期：自________年____月____日起；2. 竣工日期：至________年____月____日止；3. 工程延期：如因不可抗力或其他非乙方原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的竣工日期。
五、质量保证1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合合同约定；2. 乙方应对所承担的工程提供质量保修期，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期________年。
六、验收标准1. 工程验收应按照国家及行业相关标准、规范进行；2. 甲乙双方应在工程竣工后共同组织验收，验收合格后签署工程竣工验收报告。
七、违约责任1. 若甲方未按照约定支付工程款，应按逾期未付金额的日千分之________支付违约金；2. 若乙方未按照约定完成工程，应按逾期未完成部分的日千分之________支付违约金；3. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
八、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。