2015一建陈印-讲义法规
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版7
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印建设工程法规及相关知识（1）1Z303000 建设工程招标投标制度第三章建设工程収承包制度（15分）招标投标法哪些项目必须招标【模拟题】根据《招标投标法》的规定，总投资超过3000万元的公用亊业项目，其（）必须通过招标方式収包。
A.设计、施工B.重要设备采贩C.勘察、监理D.项目咨询E.一般建筑材料采贩答案 ABC【模拟题】根据《招标投标法》的规定，关二建设工程施工项目招标，说法正确的是（）。
A.施工单项合同估算价超过200万元的都必须招标B.使用国有资金投资的项目必须进行施工招标C.只要施工单项合同估算价在200万元人民币以下的，就不需要进行招标D.公用亊业项目总投资超过3000万元的，必须进行施工招标答案 D （备注：范围+规模两条件同时具备，才需要招标。
A错，未考虑到范围；B错，未考虑到规模）【模拟题】根据《招标投标法实施条例》，可以不进行招标的情形有（）A.使用不可替代的与利技术生产的大型収电机组B.某房屋建筑工程施工总承包事级资质施工企业自行建设其45层办公大楼C 某公路工程总承包特级施工企业在某高速公路特许经营项目中标，自行对该高速公路进行施工D.某特殊通信设备需要原中标供应商在缺陷责仸期后继续提供售后服务E.技术复杂、有特殊要求或叐自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的答案 ACD【本节小结】【模拟题】根据《招标投标法实施条例》，（）经批准可以不招标。
A.采贩人可以依法自行建设、生产和提供的项目B.叐到自然地域限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目C.以暂估价形式包括在总承包范围内的工程项目D.技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目答案 A【招标基本程序】【2013事级真题】建设工程招标的基本程序主要包括：①収售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准、审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦収布招标公告或投标邀请书；⑧収出中标通知书。
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版12
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印12陈印-法规 1Z304000（4）相关合同制度相关合同【承揽合同1：定作人的任意变更解除权】【2011年真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）。
A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】A【承揽合同2：当事人权利义务】【模拟题★】关于承揽合同当事人权利义务，说法正确的是( )。
A.定做人有权随时解除承揽合同，造成承揽人损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.承揽人未征得定作人同意，不可以将其承揽的辅劣工作交由第三人完成D.因定作人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果【答案】A【解析】对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
承揽工作分主要工作和辅劣工作。
承揽人有权将辅劣工作交由第三人完成。
未经定作人同意，将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。
【买卖合同】【模拟题】甲施工企业向乙设备供应商购买一台采用与利技术制造的设备，约定货到付款。
关于该买卖合同的说法，正确的是（）。
A.该设备的所有权自合同签订时转移B.甲自设备交付时取得该设备的所有权和与利权C.甲应承担运输途中的设备损毁风险D.如第三人对该设备主张权利丏乙未提供担保，甲有权中止支付货款【答案】D【模拟题】甲将一房屋出卖给乙，以下（）不属于房屋的权利瑕疵。
A.该房屋属于夫妻共同财产丏甲妻并不知情B.该房屋不丙有未到期的三年租约C.该房屋已抵押给丁银行D.该房屋存在外墙渗漏【答案】D【租赁合同】【模拟题】某工程需租用挖掘机，双方口头约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版15
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印15陈印-法规1Z306000 （2）施工现场安全防护制度施工现场的安全防护【危险性较大的分部分项工程施工（建质（2009）87号文）】施工单位对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程①编制专项施工方案，并附具安全验算结果，②经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，③由与职安全生产管理人员进行现场监督。
（一）基坑支护不降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）其他危险性较大的工程。
对前款所列工程中涉及（1）深基坑（2）地下暗挖工程（3）高大模板工程的专项施工方案，④施工单位还应当组织与家进行论证、审查。
【2005年一级真题】对于危险性较大的8.5M基坑支护不降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的是（）。
A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.应由与职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经建设单位组织与家论证方可实施【答案】BD【 2014二级水利实务案例（四）★】某河道围堰施工合同主要施工项目包括：1.涵身施工，2.干砌石河底护底，3.排水清淤，4.土方回填，5.降水井点，6.围堰填筑，7.基坑开挖。
问：指出其中哪两项需要编制安全专项施工方案。
(危险大的编专项施工方案，危险小的编安全技术措施)【2010年一级建工案例】沿海地区某高层办公楼工程，施工总承包单位编制了深基坑开挖专项施工方案，内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、劳动力计划。
该方案经与家论证，补充了有关内容后，按程序通过了审批。
（87号文第七条）问题：本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容?【答题要点】缺少：1、安全施工措施，2、计算书及图纸【施工现场警示标志】2012-12 施工现场所使用的安全警示标志（）。
2015一建陈印-讲义 法规
【领证范围：5类危险性较大的生产企业】【2013真题】根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可证制度。
A. 矿山企业 B. 建筑施工企业C. 日用化学品生产、经营、储存单位D. 危险化学品生产、经营、储存单位E. 烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】ABE （提示：D错在“经营、储存”）【领证条件（12项）】（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（三）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（七）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律法规、标准和规程的要求；（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事敀的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（十二）法律、法规规定的其他条件。
【模拟题】建筑施工企业未取得（），不得从事建筑施工活劢。
A.施工许可证B.拆迁许可证C.建设工程规划许可证D.安全生产许可证【答案】D （ABC是发给建设单位的）【发证机关】【模拟题】建筑施工企业应当向（）依法申请领取安全生产许可证。
A.国务院建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.地市级建设行政主管部门 D.省级人民政府【答案】B【安全生产许可证的变更】【2013真题】施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可变更手续的情形有（）。
2015一建_法规_精讲_陈印_第3章_第3讲
【模拟案例】某房地产开发公司对某市滨江住宅小区项目进行公开招标，资格预 审文件和招标文件中含有如下内容：
1．投标工期不得超过2年，投标价格不得超过5亿元，商品混凝土甲供； 2．投标人必须具备本省颁发的投标许可证和安全生产许可证，且在近3年内 至少获得过该省的一项优质工程奖； 3．投标人应具备一定垫资能力，承诺垫资每增加2000万元的，评标中加1分； 4．投标人中标后必须将土建工程分包给某施工单位； 5．本招标项目设有标底，投标价格超出标底上下浮动范围10%的将被否决。 【问题1】请指出其中哪些规定属于违反招标投标法律法规，说明理由。 【问题2】资格预审文件和招标文件中内容排斥潜在投标人投标， 潜在投标人可以在法定期间内通过书面向招标人提出异议的方式 维护自己合法权益，请分别指出其提出异议的截止时间。 【问题3】招标人收到潜在投标人异议后，认为异议合理，对资格 预审文件和招标文件进行修改后，应当推迟提交资格预审文件、 投标文件截止时间还是重新招标？
【答案】B
【2014二级水利实务案例（三）】某水利项目招标文件有关内容约定如下： （1）投标截止时间为2013年11月1日上午10:00； （2）工期为2013年11月20日-2014年4月20日； （3）“3.4投标保证金”条款规定如下： 3.4.1 投标人应按投标文件须知前附表规定的时间、金额、格式向招标人提
【答案】本案争议较大。 第一种观点认为：目标工期应为277天。理由是：按照合同文件的解释顺序，
合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。 第二种观点认为：目标工期应为270天。理由是：招标人和中标人签订书面
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版9
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印9陈印-法规1Z304000 （1）建设工程合同制度1建设工程合同【合同原则】平等原则：合同当亊人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。
自愿原则：当亊人依法享有自愿订立合同的权利，仸何单位和个人不得非法干预。
公平原则（内容）：当亊人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
诚实信用原则（行为）：当亊人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
公序良俗原则：当亊人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
【模拟题】《合同法》114条规定：“约定的违约金过分高二造成的损失的，当亊人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
”这体现了合同订立的（）。
A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】C【模拟题】《合同法》119条规定：“当亊人一方违约后，对方应当采叏适当措施防止损失的扩大；没有采叏适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
”这体现了合同履行的（）。
A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】D【合同分类】【2009年真题】依据丌同的合同划分标准，建设工程施工合同属二（）A.要式合同B.实践合同C.单务合同D.有偿合同E.完成工作成果的合同【答案】ADE【2012年真题】要式合同是指（）的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当亊人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当亊人双方意思表示一致即告成立【答案】C【2014年真题】除双方当亊人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。
A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同【答案】B【模拟题】施工总承包合同的从合同是（）。
A.分包合同B.仲裁协议C.质量保修书D.履约保证书【答案】D【2007项目管理-90】根据《合同法》，下列合同中属二建设工程合同的有（）。
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版16
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印16陈印-法规1Z306000 （3）施工安全事故的应急救援与调查处理施工安全事敀的应急救援不调查处理【安全事故等级】【2013项目管理】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（）。
A.3人死亡， 10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直经济损失6000 万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】B【模拟题】某施工现场发生安全事故，造成2人死亡，1人重伤，650万元直接经济损失，420万元间接经济损失，该事故应由（）组织调查。
A.省级建设行政主管部门B.省级人民政府C.设区的市人民政府D.县级人民政府【答案】D【应急救援预案】【模拟题】关于施工单位应急救援体系和应急预案管理，不符合规定的是（）。
A.由总承单位统一建立应急救援组织B.应急预案备案应提交与家评审或论证意见C.每半年至少组织一次现场处置方案演练D.每3年至少修订一次应急预案【答案】A【模拟题（P251）】根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，施工单位制定的应急预案应当修订的情况包括（）。
A.公布实施已满2年B.应急组织指挥体系调整C.主要施工技术和工艺流程发生变化D.国家公布新的安全技术标准E.应急资源发生重大变化【答案】BCDE【事故发生后应采取的措施：报告；救援；保护现场及证据】【2014建筑实务真题】某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故;②事故调查;③事故救援;④处理事故责任者;⑤提交调查报告。
下列处理顺序正确的是( )。
A.①④②③⑤B.②⑤④③①C.②④③①⑤D.①③②⑤④【答案】D【2011项目管理真题★】某工程施工中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失。
对该事件的正确处理是（）。
A.清理事故现场，尽快恢复施工B.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复C.向设区的当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告D.该施工单位可以自行决定组织事故调查组进行调查E.事故调查要确定事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者【答案】CE（一般事故应报告设区的市级安全生产监督主管部门。
2015一建_法规_精讲_陈印_第4章_第3讲
2015年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印1Z304000建设工程合同与劳动合同制度【损失赔偿范围与被违约方减损义务】赔偿损失=直接损失+可得利益（间接损失）≤违约方订立时的合理预见范围【模拟题】施工中，因发包人原因停建，承包人依法解除合同。
其可以要求发包人赔偿的损失包括（）。
A．机械设备退场、倒运费用B．现场未使用建筑材料的积压、处置损失C．窝工、停工，遣散工人的合理费用D．未完工程的预期利润E．发包人订立合同时无法预见的意外损失【答案】ABCD【模拟题】根据《合同法》，赔偿损失责任适用的原则不包括（）。
A．赔偿数额应当与被违约方的实际损失相当B．实际损失仅指违约所造成的直接损失C．赔偿数额不得超过违约方订立合同时能够预见到的因违约可能造成对方的损失D．被违约方未采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿【答案】B合同效力类型特征具体事由无效合同违法欺诈胁迫，损害国家利益恶意串通，损害集体或他人利益以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律、行政法规强制性规定可变更可撤销合同违心重大误解显失公平欺诈、胁迫乘人之危效力待定合同无交易资格（自然人）超越民事行为能力订立无权代理无权处分【无效施工合同种类】司法解释规定了四类无效施工合同：①超越资质②挂靠③中标无效④转包、违法分包。
但要注意：（1）垫资虽然违反建设部禁止性规定，但并不违反法律、行政法规效力性强制性规定，依照合同自由原理，不能因此认定合同无效。
（2）承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
【2014年二级真题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。
A．承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C．建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D．分包单位胁迫施工企业订立的合同E．建设单位为逃税而订立的施工合同【答案】ABE【模拟题】下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是（）。
2015一建陈印-讲义 法规
第八章解决建设工程纠纷法律制度（18分）【基本框架】【模拟题】以下属于行政纠纷的是（）。
A.施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款B.税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道C.投标人不服招标行政监督部门对其投诉作出不予受理的决定D.建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解【答案】C（行政纠纷是因行政机关“具体行政行为”引发的纠纷）【模拟题】当事人双方在合同中约定解决争议的方法可以是调解、也可以是仲裁或诉讼。
当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为 ( )。
A. 和解B. 调解C. 诉讼D. 仲裁【答案】 C（调解为自愿进行的非终局解决方式。
仲裁、诉讼均为终局性解决方式。
同时约定两个终局手段的，法律规定，不能仲裁只能起诉）【2013一级真题】下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.经司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【答案】B【2012(10 )二级真题★】根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（）。
A.行政不作为纠纷B.工程质量纠纷C.涉外婚姻纠纷D.施工企业工资纠纷【答案】B 【解析】平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
但劳动争议（伙计~老板）和农业承包合同纠纷（村民~村委会）的仲裁，不适用仲裁法。
下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷（家里人~家里人）；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议（民~官）。
【模拟题】下列对仲裁的理解正确的有（）。
A.《仲裁法》的调整范围不包括劳动争议仲裁B.仲裁机构的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开C.仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机关D.仲裁庭的组织形式，由仲裁委员会主任指定E.仲裁实行一裁终局制度【答案】ABCE【模拟题】以下不属于行政复议基本特点的是（）。
2015一建_法规_精讲_陈印_第3章_第2讲_打印版
2015年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印1Z303000建设工程发承包制度【发包方式】直接发包建设项目（符合法定事由，经批准）发包方式公开招标（国资主导或控股）招标发包（符合法定事由，经批准）邀请招标【哪些项目必须招标】范围+规模，两条件同时具备才需要招标范围规模情况1：总投资<3000万元情况2：总投资≧3000万公用事业+基础设施施工≧200万勘察、设计、施工、监理、重要材料设备采购，不论单项合同额大小，全部需要招标全部或部分使用国有资金货物≧100万外国政府、国际组织援建服务≧50万【模拟题】根据《招标投标法》的规定，关于建设工程施工项目招标，说法正确的是（）。
A．施工单项合同估算价超过200万元的都必须招标B．使用国有资金投资的项目必须进行施工招标C．只要施工单项合同估算价在200万元人民币以下的，就不需要进行招标D．公用事业项目总投资超过3000万元的，必须进行施工招标【答案】D【解析】范围+规模两条件同时具备，才需要招标。
A错，未考虑到范围；B错，未考虑到规模。
【模拟题】根据《招标投标法》，国有资金占控股地位的工程建设项目，总投资超过3000万元时，其（）应当公开招标。
A．项目咨询B．勘察、设计C．施工、监理D．重要设备采购E．一般材料采购【答案】BCD【豁免招标与豁免公开招标的区分】招标直接发包公开招标邀请招标1．涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜招标的；1．涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾，适宜招标而不适宜公开招标的；2．以工代赈的；2．受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的；3．施工主要技术采用不可替代的专利或专有技术（只有一家能做）3．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的；4．已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能自行建设；4．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
5．采购人依法能够自行建设；6．在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求。
2015一建_法规_精讲_陈印_第1章_第2讲
2015年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印1Z301000建设工程基本法律知识题量1题主要考核点2014年2013年2012年2011年法人成立的条件√√法人资格的取得√法人在建设工程活动中的地位和作用企业法人与项目经理部的关系√法人甲乙丙A公司（法人）王某（法人代表）【模拟题★】以下关于施工企业法人制度，说法正确的是（）。
A．施工企业自成立时起取得法人资格B．施工企业法人的行为后果由其法定代表人承担C．项目经理部行为的法律后果由项目经理承担D．项目经理的行为后果由施工企业法人承担【答案】D（A错，机关单位，成立取得；企业单位，登记取得；事业单位，可能成立取得可能登记取得。
B错,法人是独立承担民事责任的组织，独立承担即自己承担）代理题量2题主要考核点2014年2013年2012年2011年代理的定义和法律特征√代理的分类√代理的设立和终止√√无权代理表见代理√√代理过错责任√【代理的定义及法律特征】代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。
被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
委托代理基于授权委托而产生；法定/指定代理是为未成年人、精神病人而设置。
被代理人内部授权委托或法律规定代理人外部行为第三人【复代理（转代理）】代理人对自己所托的次代理人的行为负民事责任。
除非：1．被代理人事前/事后同意；2．情况紧急，为保护被代理人利益而转托的，由被代理人承担责任。
记忆要点：被代理人有选择权。
被代理人被代理人(追认) 被代理人(拒绝)代理人代理人代理人次代理人次代理人次代理人第三人第三人第三人【无权代理】没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
记忆要点：被代理人有选择权。
被代理人被代理人(追认) 被代理人(拒绝)代理人代理人代理人第三人第三人第三人【表见代理】记忆要点：1．无权；2．有效。
2015一级建造师_法规_精讲_陈印_第3章_第4讲
2015年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印1Z303000建设工程发承包制度题量3题主要考核点2014年2013年2012年2011年发承包的禁止性规定√禁止甲指乙供总分包连带责任√√√联合体连带责任√建设工程共同承包√专业工程分包与劳务作业分包的区分分包工程的范围（2题）√专业承包与劳务分包资质√√法律责任√建设工程承包【发承包的要求】直接发包：应发包给有相应资质的单位；招标发包：应发包给依法中标的单位。
【发承包的禁止性规定】发包有2个禁止：禁止肢解发包（何谓肢解？各地具体规定不一致，但一般都以单项工程作为最小发包单位）；禁止发包给不具有相应资质条件的单位；承包有2个禁止：禁止挂靠和被挂靠；禁止无资质或超越资质等级承担项目；分包有4个禁止：禁止分包给不具备相应资质条件的单位；禁止擅自分包（未经建设单位认可）；禁止主体结构分包；禁止分包再分包。
【提倡工程总承包】可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给一个工程总承包单位。
【模拟题】建设工程项目中，不可行的发包方式是（）。
A．将监理业务委托给该项目的设计单位（有相应监理资质）B．将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位C．将设备采购业务委托给该项目的工程总承包单位D．将设计业务委托给该项目的施工总承包单位（有相应设计资质）【答案】B【联合承包】【2014一级真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。
A．中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B．不同专业的两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程C．共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D．联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就工程中各自负责的部分承担责任【答案】C【解析】“大型”或“结构复杂”工程，可以接受联合体投标。
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版25
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印25陈印-法规 1Z308000 （4）仲裁、调解、和解制度和行政复议、行政诉讼制度1仲裁法【仲裁协议的内容，P335】【2013二级真题】某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院【答案】AD第一步：既约定仲裁又约定诉讼的，应当诉讼；第二步，合同纠纷应当在约定法院起诉；无约定或约定不明约定错误的，应当在被告住所地或合同履行地起诉.【模拟题】下列仲裁协议有效的是（）。
A.口头达成的仲裁协议B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.当事人约定在某地仲裁并未写明仲裁机构名称，但查明该地有且只有一个仲裁机构D.当事人约定争议可以申请行政机关调解，也可以向仲裁机构申请仲裁E.当事人约定既可以向甲仲裁机构申请仲裁也可以向乙仲裁机构申请仲裁，且最终未能达成一致【答案】CD（B，同时约定两种终局手段的，仲裁协议无效；D，约定一种非终局手段，一种终局手段的，有效）【仲裁超裁，P337第1段】仲裁事项由仲裁协议确定。
仲裁裁决以仲裁协议约定的范围和申请人的请求为限，不得超裁。
【2012（6）二级真题】某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。
合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。
承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B. 合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【答案】D【仲裁协议的独立性，P337】合同无效，不影响独立存在的争议解决条款的效力。
【2009一级真题】分包合同中约定了有效的仲裁条款。
合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版8
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印8陈印-法规1Z303000 （2）建设工程承包制度和建筑市场信用体系建设建设工程承包【发承包的要求】直接发包：应发包给有相应资质的单位；招标发包：应发包给依法中标的单位。
【发承包的禁止性规定】发包有2个禁止：禁止肢解发包（何谓肢解？各地具体规定丌一致，但一般都以单项工程作为最小发包单位）；禁止发包给丌具有相应资质条件的单位；承包有2个禁止：禁止挂靠和被挂靠；禁止无资质戒超越资质等级承担项目；分包有4个禁止：禁止分包给丌具备相应资质条件的单位；禁止擅自分包（未经建设单位讣可）；禁止主体结构分包；禁止分包再分包。
【提倡工程总承包】可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项戒多项发包给一个工程总承包单位。
【模拟题】建设工程项目中,丌可行的发包方式是（）。
A.将监理业务委托给该项目的设计单位（有相应监理资质）B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位C.将设备采购业务委托给该项目的工程总承包单位D.将设计业务委托给该项目的施工总承包单位（有相应设计资质）【答案】B【联合承包】【2014真题】关亍建设工程共同承包的说法，正确的是（）。
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.丌同与业的两个丌同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当不建设单位分别签订合同，就工程中各自负责的部分承担责任【答案】C（备注：“大型”戒“结构复杂”工程，可以接受联合体投标）【模拟题】《招标投标法》、《建筑法》规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。
同一与业两个以上丌同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质。
这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行（）的丌规范行为。
2015年一建法规陈印精讲讲义整理版11讲课教案
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师：陈印11 陈印-法规1Z304000 （3）劳动合同及劳动关系制度学习一―好资料劳沏合同法［民事合同不劳朋合同旳区分］【劳动合同禁止担保】【2014二级真题】根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳劢者以及订立劳劢合同时, 得（）。
A.要求劳劢者提供担保B.就与项技术培训约定服务期C.向劳劢者收叏财物D.扣押劳劢者的证件E.约定竞业限制【答案】ACD学习一―好资料【"应当订立”不"视为订立”无固定期限劳励合同的区分】【劳肋合同条款】【模拟题】①甲在某用人单位公司连续工作满八年；② 乙不某用人单位已经连续订立二次固定期限劳劢合同，但因工负伤丌能从事原工作； ③ 丙来某用人单位工作两年，幵被董事会任命为 总经理，④ 丁在某用人单位累计工作了 12年，但 其间曾离开过该单位自主创业 3年。
则应签订无固定期限合同的是（ ）。
A.甲 B.乙C 丙D. 丁【答案】B【2012二级真题】下刊合同条款丨，属于劳劢合同必备条款的是（ ）。
A. 劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇 【答案】A【劳劢报酬、劳劢条件的法定要求】【模拟题】劳劢合同对劳劢报酬约定不明确，引 収争议的，应按照（）顺序进行明确。
A •重新协商、适用国家规定、集体合同B •重新协商、适用国家规定、同工同酬C 重新协商、同工同酬、集体合同D •重新协商、集体合同、同工同酬 【答案】D【模拟题】根据《劳劢合同法》，用人单位在签订劳劢合同时违法的行为是 （）。
A. 要求劳劢者提供身份证复印件B. 约定的工资待遇低亍集体合同的规定 C 要求签订无固定期限劳劢合同D •丌约定试用期【答案】B （劳劢合同 ＞集体合同 ＞政府最低规定）1年3年合同期同一用人单位不同一劳劢者只能约定一次试用期。
（1） 以完成一定工作任务为期限的劳劢合同； （2） 劳劢合同期限丌满三丧月的；（3） 非全日制用工合同丌得约定试用期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第八章解决建设工程纠纷法律制度（18 分）【基本框架】【模拟题】以下属于行政纠纷的是（）。
A. 施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款B. 税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道C .投标人不服招标行政监督部门对其投诉作出不予受理的决定D. 建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解【答案】C （行政纠纷是因行政机关“具体行政行为”引发的纠纷）【模拟题】当事人双方在合同中约定解决争议的方法可以是调解、也可以是仲裁或诉讼。
当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。
A. 和解B. 调解C. 诉讼D. 仲裁【答案】C （调解为自愿进行的非终局解决方式。
仲裁、诉讼均为终局性解决方式。
同时约定两个终局手段的，法律规定，不能仲裁只能起诉）【2013 一级真题】下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。
A. 在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.经司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【答案】B【2012（10 ）二级真题★】根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（）。
A. 行政不作为纠纷B.工程质量纠纷C.涉外婚姻纠纷D.施工企业工资纠纷【答案】B 【解析】平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
但劳动争议（伙计~老板）和农业承包合同纠纷（村民~村委会）的仲裁，不适用仲裁法。
下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷（家里人~家里人）；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议（民~官）。
【模拟题】下列对仲裁的理解正确的有（）。
A. 《仲裁法》的调整范围不包括劳动争议仲裁B. 仲裁机构的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开C.仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机关D•仲裁庭的组织形式，由仲裁委员会主任指定E.仲裁实行一裁终局制度【答案】ABCE【模拟题】以下不属于行政复议基本特点的是（）。
A•申请人必须是认为具体行政行为侵害其合法权益的公民、法人或其他组织B.行政复议对具体行政行为的合法性、合理性都做审查C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则 D.行政复议决定为终局裁决，当事人不得向法院起诉【答案】D【模拟题】在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（）。
A.原告诉讼请求中的损害赔偿的合理性B.被告据以作出行政行为的法律、行政法规的合理性C.具体行政行为的合法性D.具体行政行为的合理性【答案】C【模拟题】某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20 日作出，施工单位5 月25 日收到。
8 月1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（）A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院起诉D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉【答案】C【民事诉讼管辖】注意：施工合同纠纷不属于房地产纠纷性质，不适用专属管辖★【协议管辖】合同当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地（5家）法院中选择确定一家管辖法院，并只能在约定的法院起诉。
如无约定、约定不明或约定错误，则向被告住所地或合同履行地法院起诉。
【模拟题】甲市的建设单位与乙市的施工单位就位于丙市的某污水处理项目订立施工合同，合同在丁市签订，并约定合同发生争议，在丁市起诉。
工程完工后，因工程款纠纷施工单位提起诉讼。
则关于本案管辖，说法正确的是（）A.施工单位可以在甲市或丙市起诉B.施工单位只能在丙市起诉C. 施工单位只能在丁市起诉D.施工单位可以选择在甲、乙、丙、丁市起诉【答案】C （如当事人未约定管辖法院，应在何处起诉？）【管辖权异议】【管辖权异议】当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间（即被告收到起诉状副本之日起15日内）提出。
未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖的除外。
【2014 一级真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C. 被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】BC【诉讼当事人与诉讼代理人】【模拟题】以下不属于民事诉讼当事人的是（）。
A.原告B.被告C.诉讼代理人D.无独立请求权的第三人【答案】C【模拟题，P317★】以下关于民事诉讼代理制度，说法正确的是（）。
A.当事人最多可以委托3名诉讼代理人B. 诉讼代理人不具备律师资格的，只能是当事人亲属C .授权委托书必须载明委托事项和权限，并由委托人签名或盖章D .授权委托书注明全权代理的，视为诉讼代理人取得全部诉讼权利【答案】C (非经当事人特别授权，代理人不得处分实体权利。
仅注明全权代理，无具体授权的，视为一般代理。
)【证据种类】证据是证明案件事实的材料。
民事诉讼证据种类包括⑤当事人陈述、②书证、物证、③视听资料、电子数据、④证人证言、①鉴定意见、勘验笔录。
①②③④⑤是证明力排序•【2010 一级真题】当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有()A. 建筑工程法规B. 建筑工程鉴定意见C. 工程竣工验收现场录像D. 双方往来的电子邮件E. 代理意见【答案】AE ( BCD 摆事实，AE 讲道理)【非法证据和瑕疵证据】非法证据(应当排除)：不能作为定案的依据。
瑕疵证据(应当补正)：不能单独作为定案的依据。
【模拟题，P322】关于民事诉讼证据，说法错误的是( )。
A. 当事人对鉴定意见有异议，鉴定人拒不到庭作证的，鉴定意见不得作为定案依据，当事人可以要求返还鉴定费用B.未经质证的证据，不得作为定案的依据C. 以植入木马方法取得的他人电子邮件，不能作为定案的依据D. 与一方当事人有亲属关系的证人证言，不能作为认定案件事实的依据【答案】D【诉讼时效概述】( 1)在受理案件时，法院不对诉讼时效进行审查，即无论是否超过诉讼时效，权利人都可以起诉。
( 2)在案件审理中，法院也不得主动对诉讼时效进行释明，更不得主动适用诉讼时效规定进行裁判。
( 3)只有义务人主动提出了诉讼时效抗辩，法院才进行审查。
查明确实超过诉讼时效的，判决驳回权利人诉讼请求。
这是胜诉权消灭的准确含义。
( 4)超过诉讼时效期间，义务人履行义务后又以超过诉讼时效为由反悔的，不予支持。
( 5)诉讼时效为法定期间，不允许当事人双方约定。
( 6)不适用诉讼时效的三种情况:存款、债券、出资。
【诉讼时效种类】诉讼时效的期间从权利人知道或者应当知道其权利被侵害之日起开始计算。
但是，从权利被侵害之日起超过20 年的，人民法院不予保护。
诉讼时效中止和中断】【模拟题★】按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。
当年7 月1 日至8月1 日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。
则在此期间（）。
A、诉讼时效中止B、诉讼时效中断C、诉讼时效不中止D、诉讼时效终止【答案】C【一审程序】【起诉条件】【2009 —级真题（P326第2段）】建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼。
根据《民事诉讼法》的规定，起诉须符合的条件有（）。
A.有充分的证据B.有明确的被告C. 属于法院受理民事诉讼的范围D. 没有超过诉讼时效期间E•有书面的起诉书【答案】BC【法院先行调解】【2011二级真题，P327】在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）A•进行判决 B.强制执行C.留置送达 D.重新调解【答案】A【2009 一级真题】甲乙双方因施工合同纠纷，甲向法院提起了民事诉讼。
审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达双方当事人。
双方签收后乙又反悔，则下列说法正确的是（）。
A. 甲公司可以向人民法院申请强制执行B. 人民法院应当根据调解书进行判决C. 人民法院应当认定调解书无效并及时判决D. 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【答案】A 【当事人不到庭或中途退庭（原告不到庭按撤诉，被告不到庭缺席判）】【模拟题，P327】开发商起诉建筑公司要求赔偿工期延误损失，建筑公司反诉开发商支付拖欠工程款。
开发商发现胜诉机会很少，开庭时不再诉讼参加，法院发出传票也拒绝接收。
则案件的审理结果是（）。
A. 判决建筑公司胜诉B. 开发商要求赔偿工期延误损失的诉讼缺席判决C.建筑公司的反诉中止审理D.建筑公司的反诉缺席判决【答案】D 赔偿工期延误损失二审程序】【2013二级真题，P328】法院2月1日作出一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。
A. 1B.26C.5D.10 【答案】B【模拟题】（）情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。
A.原判决适用法律错误B.原判决认定事实错误C. 原判定认定基本事实不清、证据不足D.原判决违反法定程序，但已及时纠正E.原判决严重违反法定程序，违法缺席判决【答案】CE【审判监督程序（再审程序），P329】当事人申请再审，应当在裁定、判决生效后六个月内提出；四个例外:（1）发现新的证据，（2）原判决主要证据为伪造；（3）据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及（4）发现审判人员在审理该案件时贪赃枉法的，自知道或应当知道之日起六个月内提出。
【执行管辖，P330】【模拟题】甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。
乙不服，向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。
乙的住所地在该市二区，但在该区没有财产可以提供执行，而在该市三区存有50 万元的钢材。
则甲应当向该市（）法院申请强制执行。
A. 一区B.中级C. 一区或二区D. 一区或三区【答案】D【执行和解，P332】【2011一级真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。
执行中甲与乙公司达成和解协议。
约定：将判决乙承担的220万元减少为200万元，2 个月内结清。
但乙后来并未履行协议的约定。
下列说法中，正确的是（）。
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】A【仲裁协议的内容，P335】【2013二级真题】某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，对该争议案件享根据该条款，有管辖权的应为（）A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院【答案】AD第一步：既约定仲裁又约定诉讼的，应当诉讼；第二步，合同纠纷应当在约定法院起诉；无约定或约定不明约定错误的，应当在被告住所地或合同履行地起诉.【模拟题】下列仲裁协议有效的是（）。